2025年度生态旅游区建筑工程施工合同4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度生态旅游区建筑工程施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1施工方基本信息1.2招标方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程合同工期3.工程造价及支付方式3.1工程造价确定方式3.2工程造价明细3.3工程进度款支付比例及时间3.4验收及结算4.施工组织设计4.1施工进度计划4.2施工方案4.3施工现场管理4.4施工质量保证措施4.5施工安全保证措施5.设计变更及洽商5.1设计变更程序5.2洽商程序5.3设计变更及洽商费用承担6.施工验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收时间6.4验收资料7.保修7.1保修范围7.2保修期限7.3保修责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约金计算方式9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理12.其他约定12.1不可抗力12.2合同附件12.3其他约定事项13.合同附件13.1工程施工图纸13.2施工组织设计13.3工程造价明细13.4其他相关文件14.合同签署及生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1施工方基本信息1.1.1施工方名称：X建设1.1.2施工方地址：省市区路号1.1.3法定代表人：1.1.4联系电话：1381.2招标方基本信息1.2.1招标方名称：生态旅游区开发1.2.2招标方地址：省市区路号1.2.3法定代表人：1.2.4联系电话：13956782.工程概况2.1工程名称：2025年度生态旅游区建筑工程2.2工程地点：省市区生态旅游区内2.3工程规模：总建筑面积为平方米，包括游客中心、餐饮设施、住宿设施等2.4工程内容：包括土建工程、装饰装修工程、安装工程等2.5工程合同工期：自合同签订之日起，共计个月3.工程造价及支付方式3.1工程造价确定方式：根据招标文件及施工图纸，经双方协商确定3.2工程造价明细：详见附件《工程造价明细表》3.3工程进度款支付比例及时间：按照工程进度分期支付，具体支付比例及时间如下：1.工程开工前支付合同价的10%2.工程主体结构完成支付合同价的30%3.工程装饰装修完成支付合同价的40%4.工程竣工验收合格后支付合同价的15%5.工程保修期满支付合同价的5%3.4验收及结算：验收合格后，双方应在30日内完成工程结算4.施工组织设计4.1施工进度计划：详见附件《施工进度计划表》4.2施工方案：详见附件《施工方案》4.3施工现场管理：施工方应按照国家有关法律法规和行业标准，加强施工现场管理，确保工程质量和安全4.4施工质量保证措施：施工方应严格执行国家有关质量标准，确保工程质量达到设计要求4.5施工安全保证措施：施工方应建立健全安全生产责任制，加强安全生产管理，确保施工安全5.设计变更及洽商5.1设计变更程序：设计变更应经双方协商一致，由设计方出具变更通知单，施工方按照变更通知单进行施工5.2洽商程序：洽商应经双方协商一致，形成书面文件，作为合同附件5.3设计变更及洽商费用承担：设计变更及洽商产生的费用，由双方按协商结果承担6.施工验收6.1验收标准：按照国家有关建筑工程质量验收标准执行6.2验收程序：工程完成后，由招标方组织验收，施工方应配合验收6.3验收时间：工程完成后，施工方应在30日内向招标方提出验收申请6.4验收资料：详见附件《验收资料清单》8.违约责任8.1违约情形8.1.1施工方未按合同约定时间完成工程，每延误一天，应向招标方支付合同价的1‰作为违约金；8.1.2施工方工程质量不符合合同约定，每发现一处缺陷，应修复并承担修复费用，若因此影响使用，应加倍赔偿；8.1.3施工方违反安全生产规定，导致安全事故，应承担全部责任，并赔偿因此造成的损失；8.1.4招标方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，应向施工方支付逾期付款部分的1‰作为违约金；8.1.5双方未按合同约定履行其他义务，应承担相应的违约责任。8.2违约责任承担8.2.1违约方应在接到违约通知之日起7日内采取补救措施或支付违约金；8.2.2受害方有权要求违约方承担损失赔偿责任；8.2.3双方应协商解决违约事宜，协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。8.3违约金计算方式8.3.1违约金计算基于合同总价和违约情形，按照本条规定的比例进行计算；8.3.2违约金计算时，如有其他合同条款或法律法规有明确规定，从其规定。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应通过友好协商解决合同争议；9.1.2.1向合同签订地人民法院提起诉讼；9.1.2.2向合同约定的仲裁机构申请仲裁。9.2争议解决机构9.2.1如选择仲裁，仲裁机构为仲裁委员会；9.2.2如选择诉讼，诉讼法院为合同签订地人民法院。9.3争议解决程序9.3.1双方应在争议发生后30日内向对方发出争议通知；9.3.2争议解决期间，除争议事项外，合同其他条款应继续履行。10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1因不可抗力导致合同无法履行；10.1.2一方违约导致合同无法履行，经对方催告后在合理期限内仍未履行；10.1.3合同双方协商一致解除合同。10.2合同解除程序10.2.1解除合同应书面通知对方，并说明理由；10.2.2解除合同后，双方应按照合同约定进行结算。10.3合同解除后的处理10.3.1合同解除后，双方应立即停止履行合同义务；10.3.2双方应尽快完成工程验收、结算和交付；10.3.3合同解除不影响已发生事实的法律后果。11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章；11.1.2合同经双方协商一致，且符合法律法规要求。11.2合同终止条件11.2.1工程验收合格，且保修期满；11.2.2双方协商一致解除合同；11.2.3法律法规规定的其他终止条件。11.3合同终止后的处理11.3.1双方应完成合同终止后的清算工作；11.3.2双方应按照合同约定处理合同终止后的相关事宜。12.其他约定12.1不可抗力12.1.1不可抗力事件包括地震、火灾、战争等，经证明不可抗力事件的发生，双方均可免除合同责任；12.1.2不可抗力事件发生后，双方应在7日内通知对方，并提供相关证明。12.2合同附件12.2.1合同附件为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。12.3其他约定事项12.3.1双方对本合同如有未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.合同附件13.1工程施工图纸13.2施工组织设计13.3工程造价明细表13.4施工进度计划表13.5施工方案13.6验收资料清单14.合同签署及生效日期14.1本合同一式四份，双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。14.2合同签署日期：____年____月____日14.3签署双方：14.3.1施工方（盖章）：_________________14.3.2招标方（盖章）：_________________第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义15.1.1本合同中“第三方”是指除甲乙双方以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询机构、保险机构等。15.1.2第三方介入的目的是为了提高工程质量、确保工程进度、保障施工安全以及提供专业服务。16.第三方介入的必要性16.1甲乙双方根据工程实际情况，可引入第三方提供专业服务，如：16.1.1工程监理，确保工程质量符合合同要求；16.1.2工程检测，对工程材料、施工工艺等进行检测；16.1.3设计变更，对施工过程中出现的设计问题提供解决方案。17.第三方介入的程序17.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并签订相应的服务合同；17.2第三方介入后，其服务范围、费用及期限应在服务合同中明确约定；17.3第三方介入的服务内容应与本合同约定的工程内容相符合。18.第三方责任限额18.1第三方在履行服务合同时，如因自身原因导致工程质量、工程进度、施工安全等方面出现问题，应承担相应的责任；18.2第三方的责任限额由甲乙双方在服务合同中约定，且不得低于本合同约定的责任限额。19.第三方与其他各方的责权利划分19.1第三方应遵守本合同的约定，并服从甲乙双方的监督管理；19.2.1获取服务费用；19.2.2要求甲乙双方提供必要的资料和条件；19.2.3依法维护自身合法权益。19.3.1按照合同约定提供专业服务；19.3.2保证服务质量，确保工程安全和质量；19.3.3遵守国家法律法规和行业标准。20.第三方介入与合同履行的关系20.1第三方介入不影响本合同的履行；20.2第三方介入的任何行为，如需变更本合同内容，应经甲乙双方书面同意。21.第三方介入的费用承担21.1第三方介入的费用由甲乙双方在服务合同中约定，并在服务合同约定的范围内承担；21.2如第三方介入导致工程成本增加，甲乙双方应协商解决增加的成本承担问题。22.第三方介入的终止22.1第三方介入服务合同期满或终止，第三方的介入服务即告结束；22.2第三方介入服务合同终止后，甲乙双方应按照本合同约定处理相关事宜。23.第三方介入的争议解决23.1第三方介入服务合同履行过程中发生争议，应通过协商解决；23.2.1向合同签订地人民法院提起诉讼；23.2.2向合同约定的仲裁机构申请仲裁。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程施工图纸详细要求：包含所有设计图纸，包括总平面图、结构图、设备图等，需符合国家相关设计规范和标准。说明：图纸是施工的重要依据，必须清晰、准确。2.施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全保证措施等，需详细说明施工过程中的各项管理措施。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，需确保其科学性和可行性。3.工程造价明细表详细要求：详细列出工程各项费用，包括人工费、材料费、机械费、管理费等，需分项列出，确保透明。说明：造价明细表是工程款项支付的依据，需确保其准确无误。4.施工进度计划表详细要求：明确列出施工各阶段的开始和结束时间，以及各阶段的工程量。说明：进度计划表是确保工程按期完成的重要工具，需定期更新。5.施工方案详细要求：针对工程特点和难点，提出具体的施工方法和技术措施。说明：施工方案是保证施工质量和安全的重要文件，需经过专家论证。6.验收资料清单详细要求：列出所有验收所需的资料，包括施工记录、检验报告、验收报告等。说明：验收资料是工程验收的依据，需确保齐全、规范。7.合同附件详细要求：包括合同补充协议、变更通知、洽商记录等，需及时更新并归档。说明：合同附件是合同的重要组成部分，需妥善保管。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为详细要求：施工方未按合同约定的时间完成工程；责任认定标准：每延误一天，支付合同价的1‰作为违约金；示例说明：若合同工期为12个月，实际完成工期为14个月，则应支付2个月的违约金。2.违约行为详细要求：施工方工程质量不符合合同约定；责任认定标准：修复缺陷并承担修复费用，若影响使用，加倍赔偿；示例说明：施工方施工的墙体出现裂缝，经检测为不合格，施工方需修复并赔偿因此造成的损失。3.违约行为详细要求：招标方未按合同约定支付工程款；责任认定标准：每逾期一天，支付逾期付款部分的1‰作为违约金；示例说明：招标方应在每月底支付工程款，若逾期支付，则需支付相应的违约金。4.违约行为详细要求：第三方在履行服务合同时发生违约；责任认定标准：第三方根据服务合同约定承担相应责任；示例说明：监理单位未按合同约定进行监理，导致工程质量问题，监理单位需承担相应责任。全文完。2025年度生态旅游区建筑工程施工合同1合同编号_________一、合同主体1.1甲方（建设单位）：1.2乙方（施工单位）：1.3其他相关方：二、合同前言2.1背景：随着我国生态旅游产业的快速发展，为满足人民群众日益增长的生态旅游需求，甲方决定投资建设生态旅游区。为确保工程顺利进行，甲方特委托乙方进行施工。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方的权利义务，确保生态旅游区建筑工程的顺利实施，实现项目预期目标。三、定义与解释3.1专业术语：本合同中涉及的专业术语，如“生态旅游区”、“建筑工程”、“施工”等，均按照国家相关法律法规及行业标准进行解释。3.2关键词解释：（1）生态旅游区：指以生态环境保护、可持续发展为原则，结合自然景观、人文景观和休闲度假等元素，为游客提供休闲、观光、体验等服务的区域。（2）建筑工程：指按照设计图纸和技术规范，进行土建、安装、装饰等工程的施工活动。（3）施工：指按照设计图纸、技术规范及本合同约定，进行生态旅游区建筑工程的施工活动。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照设计图纸、技术规范及本合同约定，完成生态旅游区建筑工程的施工任务。（2）甲方有权对施工过程中的质量、进度、安全等进行监督检查。（3）甲方应按照合同约定支付工程款。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方应按照设计图纸、技术规范及本合同约定，完成生态旅游区建筑工程的施工任务。（2）乙方应保证施工过程中的质量、进度、安全。（3）乙方应积极配合甲方进行工程验收，确保工程达到预期目标。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为____年。5.2合同履行地点：生态旅游区建筑工程施工现场。5.3合同履行方式：乙方应按照设计图纸、技术规范及本合同约定，采用合理、科学的施工方法，确保工程质量、进度、安全。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）合同期限届满；（2）合同约定的终止条件成就；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）双方协商一致解除合同。6.3终止程序：（1）一方提出终止合同，应提前____天书面通知对方；（2）双方应在收到终止合同通知之日起____日内，协商解决合同终止后的相关问题。6.4终止后果：（1）合同终止后，乙方应立即停止施工，并按照甲方要求进行工程验收；（2）合同终止后，双方应按照合同约定结算工程款；（3）合同终止后，双方应依法处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）建筑工程直接费用：包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、临时设施费等；（2）建筑工程间接费用：包括但不限于企业管理费、规费、税金等；（3）其他费用：包括但不限于设计费、监理费、试验费、验收费等。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的_____%作为预付款；（2）进度款：乙方按照工程进度和合同约定提交付款申请，甲方应在收到申请后____日内支付相应的进度款；（3）竣工结算款：工程竣工并验收合格后，乙方应在____日内提交竣工结算文件，甲方应在收到后____日内支付竣工结算款；（4）质保金：工程保修期满无质量问题的，甲方应在____日内退还乙方质保金。7.3支付时间（1）预付款：合同签订后____日内支付；（2）进度款：按照工程进度表和合同约定的时间节点支付；（3）竣工结算款：工程验收合格后____日内支付；（4）质保金：保修期满后____日内支付。7.4支付条款（1）甲方支付款项时，应将款项直接转入乙方指定账户；（2）乙方应提供收款凭证，甲方在收到收款凭证后视为已支付；（3）如因乙方原因导致工程延误，甲方有权按照合同约定调整支付时间。八、违约责任8.1甲方违约若甲方未按合同约定支付款项，应向乙方支付_____%的违约金；如违约金不足以弥补乙方损失的，甲方还应赔偿乙方因此遭受的全部损失。8.2乙方违约若乙方未按合同约定完成施工任务，应向甲方支付_____%的违约金；如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方因此遭受的全部损失。8.3赔偿金额和方式违约金及赔偿金额应以人民币计算，支付方式为现金或银行转账。九、保密条款9.1保密内容本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、工程图纸、技术数据等均为保密内容。9.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同终止后____年。9.3保密履行方式双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、台风、火灾、战争、政府禁令等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件的一方应及时通知对方；（2）双方应协商解决因不可抗力导致的合同履行问题；（3）如因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例本合同中不可抗力实例包括地震、洪水、台风、火灾等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向双方共同选择的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让或以其他方式处分其在本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形（1）法律法规禁止转让的情形；（2）涉及国家安全、公共利益的情形；（3）合同约定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对生态旅游区建筑工程的设计、施工、监理等环节的监督权；（2）乙方保留对工程进度、质量、安全等方面的控制权。13.2特殊权力保留（1）在合同履行过程中，如遇特殊情况，甲方有权对施工方案进行调整；（2）乙方在施工过程中，如发现设计存在缺陷，有权要求甲方进行修改。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同的修改和补充应经甲乙双方协商一致；（2）修改和补充内容应以书面形式进行，并作为合同附件。14.2修改和补充效力修改和补充内容与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等；（2）乙方应按照甲方要求，配合进行工程验收。15.2协作与配合方式甲乙双方应按照合同约定，相互协作，共同完成生态旅游区建筑工程的建设。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于生态旅游区建筑工程施工的完整协议，具有独立性。16.3增减条款未经甲乙双方书面同意，本合同不得增减任何条款。十七、签字、日期、盖章甲方（建设单位）：（签字或盖章）日期：（年月日）乙方（施工单位）：（签字或盖章）日期：（年月日）附件及其他说明解释一、附件列表：1.生态旅游区建筑工程施工图纸及技术规范2.工程量清单及计价规则3.甲方提供的场地、水源、电源等相关资料4.乙方提交的施工组织设计和进度计划5.甲方提供的工程验收标准及方法6.修改和补充合同的书面文件7.争议解决过程中产生的相关文件8.不可抗力事件的相关证明文件9.其他双方认为需要作为合同附件的文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按时支付工程款，认定为违约行为。提供的场地、水源、电源等不符合约定，认定为违约行为。未按时进行工程验收，认定为违约行为。2.乙方违约行为及认定：未按约定时间完成工程，认定为违约行为。施工过程中质量不符合约定，认定为违约行为。未按时提交竣工结算文件，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.争议解决：指双方在合同履行过程中产生争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。3.调解：指由第三方协助双方进行协商，以期达成和解的一种方式。4.仲裁：指双方自愿将争议提交仲裁机构进行裁决的一种方式。5.诉讼：指双方将争议提交法院进行审理的一种方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时支付工程款。解决办法：乙方应及时催告甲方支付，如甲方仍不支付，可申请仲裁或诉讼。2.问题：乙方施工过程中发现设计存在缺陷。解决办法：乙方应及时通知甲方，由甲方组织设计单位进行修改。3.问题：工程验收不合格。解决办法：乙方应按甲方要求进行整改，直至工程验收合格。4.问题：不可抗力事件导致工程延误。解决办法：双方应及时协商，确定工程延期时间及后续处理措施。5.问题：合同条款不明确。解决办法：双方应就合同条款进行协商，达成一致意见后签订补充协议。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称：监理公司2.第三方主体地址：市区路号3.第三方主体联系人：4.第三方主体联系电话：4.1第三方权利：对施工过程进行全程监督，确保施工质量符合设计要求；对施工进度进行控制，确保工程按期完成；对施工安全进行监管，确保施工安全无事故。4.2第三方义务：按照合同约定的时间、地点、方式提供监理服务；对施工过程中发现的问题及时向甲方和乙方反馈；对施工过程中的变更、索赔等进行审核。4.3第三方责任：因监理不当导致工程质量问题的，由第三方承担相应责任；因监理失误导致工程进度延误的，由第三方承担相应责任；因监理不作为导致安全事故的，由第三方承担相应责任。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款5.乙方权利：在施工过程中，乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，如场地、水源、电源等；乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款；乙方有权对施工过程中发现的设计缺陷提出修改意见。6.乙方利益条款：甲方应确保乙方在施工过程中的合法权益不受侵害；甲方应保障乙方在施工过程中的合理利益，如利润、名誉等；甲方应按照合同约定提供必要的施工保障措施。7.甲方的违约及限制条款：甲方未按时支付工程款，应向乙方支付违约金；甲方未提供必要的施工条件，应承担相应责任；甲方不得擅自变更施工方案，如需变更，应经乙方同意。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款8.甲方权利：对施工过程进行监督，确保施工质量符合设计要求；对施工进度进行控制，确保工程按期完成；对施工安全进行监管，确保施工安全无事故。9.甲方利益条款：甲方应确保工程按期完工，以满足项目进度要求；甲方应保障工程质量，确保项目投资效益；甲方应确保施工过程中的合法权益不受侵害。10.乙方的违约及限制条款：乙方未按约定时间完成工程，应向甲方支付违约金；乙方施工过程中质量不符合约定，应承担相应责任；乙方未按时提交竣工结算文件，应承担相应责任。全文完。2025年度生态旅游区建筑工程施工合同2合同目录第一章合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人1.5合同双方授权代表第二章合同背景及目的2.1项目背景2.2项目目的2.3项目规模2.4项目地点第三章合同标的及内容3.1合同标的概述3.2施工范围3.3施工内容3.4施工质量要求第四章施工进度计划4.1施工总进度计划4.2关键线路节点4.3进度调整及管理第五章工程量清单及造价5.1工程量清单编制依据5.2工程量清单内容5.3工程造价计算方法5.4造价调整及支付第六章施工图纸及资料6.1施工图纸提供要求6.2施工图纸审核及变更6.3施工资料编制及管理第七章施工现场管理7.1施工现场布置7.2施工现场安全管理7.3施工现场环境保护7.4施工现场文明施工第八章合同履行及变更8.1合同履行要求8.2合同变更程序8.3合同解除条件8.4合同终止及终止后的处理第九章付款方式及结算9.1付款方式9.2付款进度9.3结算程序9.4争议解决第十章质量保证及保修10.1质量保证期10.2质量保修范围10.3质量保修期限10.4质量问题处理第十一章违约责任11.1违约责任承担11.2违约责任赔偿11.3违约责任争议解决第十二章争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序第十三章合同解除及终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除及终止后的处理第十四章合同附件14.1附件一：工程量清单14.2附件二：施工图纸14.3附件三：合同履行及变更记录14.4附件四：付款及结算记录14.5附件五：质量保证及保修记录14.6附件六：争议解决记录合同编号_________第一章合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1承包方名称：_________1.1.2甲方名称：_________1.2合同双方地址1.2.1承包方地址：_________1.2.2甲方地址：_________1.3合同双方联系方式1.3.1承包方联系方式：电话_________，传真_________，邮箱_________1.3.2甲方联系方式：电话_________，传真_________，邮箱_________1.4合同双方法定代表人1.4.1承包方法定代表人：_________1.4.2甲方法定代表人：_________1.5合同双方授权代表1.5.1承包方授权代表：_________1.5.2甲方授权代表：_________第二章合同背景及目的2.1项目背景2.1.1项目名称：2025年度生态旅游区建筑工程2.1.2项目业主：_________2.1.3项目地点：_________2.2项目目的2.2.1提升生态旅游区基础设施水平2.2.2促进旅游业可持续发展2.3项目规模2.3.1总建筑面积：_________平方米2.3.2工程总投资：_________万元2.4项目地点2.4.1详细地址：_________第三章合同标的及内容3.1合同标的概述3.1.1工程名称：2025年度生态旅游区建筑工程3.1.2工程类型：_________3.2施工范围3.2.1土建工程3.2.2安装工程3.2.3装修工程3.3施工内容3.3.1土建工程：_________3.3.2安装工程：_________3.3.3装修工程：_________3.4施工质量要求3.4.1符合国家标准及行业规范3.4.2达到甲方设计要求第四章施工进度计划4.1施工总进度计划4.1.1施工总工期：_________个月4.2关键线路节点4.2.1土建工程关键节点：_________4.2.2安装工程关键节点：_________4.2.3装修工程关键节点：_________4.3进度调整及管理4.3.1进度调整程序：_________4.3.2进度管理措施：_________第五章工程量清单及造价5.1工程量清单编制依据5.1.1国家及地方相关法规5.1.2甲方提供的图纸及资料5.2工程量清单内容5.2.1土建工程量清单5.2.2安装工程量清单5.2.3装修工程量清单5.3工程造价计算方法5.3.1工程造价计算依据5.3.2工程造价计算方法5.4造价调整及支付5.4.1造价调整因素5.4.2造价调整程序5.4.3造价支付方式第六章施工图纸及资料6.1施工图纸提供要求6.1.1施工图纸提供时间6.1.2施工图纸审核及变更6.2施工资料编制及管理6.2.1施工资料编制要求6.2.2施工资料管理措施第七章施工现场管理7.1施工现场布置7.1.1施工现场平面布置图7.1.2施工现场临时设施7.2施工现场安全管理7.2.1安全管理制度7.2.2安全生产责任7.3施工现场环境保护7.3.1环境保护措施7.3.2环境监测及治理7.4施工现场文明施工7.4.1文明施工要求7.4.2文明施工措施第八章合同履行及变更8.1合同履行要求8.1.1承包方应严格按照合同约定履行合同义务8.1.2甲方应按时提供施工图纸及资料8.2合同变更程序8.2.1合同变更需经双方协商一致8.2.2合同变更需以书面形式确认8.3合同解除条件8.3.1合同一方严重违约8.3.2不可抗力导致合同无法履行8.4合同终止及终止后的处理8.4.1合同终止程序8.4.2合同终止后的债权债务处理第九章付款方式及结算9.1付款方式9.1.1预付款9.1.2进度款9.1.3结算款9.1.4保修金9.2付款进度9.2.1预付款支付时间9.2.2进度款支付时间9.2.3结算款支付时间9.3结算程序9.3.1结算程序流程9.3.2结算资料要求9.4争议解决9.4.1争议解决方式9.4.2争议解决机构第十章质量保证及保修10.1质量保证期10.1.1土建工程保证期：_________年10.1.2安装工程保证期：_________年10.1.3装修工程保证期：_________年10.2质量保修范围10.2.1保修范围包括：_________10.3质量保修期限10.3.1保修期限：_________10.4质量问题处理10.4.1质量问题处理程序10.4.2质量问题处理责任第十一章违约责任11.1违约责任承担11.1.1违约方应承担违约责任11.1.2违约责任形式11.2违约责任赔偿11.2.1赔偿金额计算方法11.2.2赔偿支付时间11.3违约责任争议解决11.3.1争议解决方式11.3.2争议解决机构第十二章争议解决12.1争议解决方式12.1.1协商解决12.1.2仲裁解决12.1.3法院诉讼12.2争议解决机构12.2.1仲裁机构12.2.2法院12.3争议解决程序12.3.1争议解决流程12.3.2争议解决期限第十三章合同解除及终止13.1合同解除条件13.1.1合同一方严重违约13.1.2不可抗力导致合同无法履行13.2合同终止条件13.2.1合同履行完毕13.2.2双方协商一致13.3合同解除及终止后的处理13.3.1合同解除程序13.3.2合同终止后的债权债务处理第十四章合同附件14.1附件一：工程量清单14.2附件二：施工图纸14.3附件三：合同履行及变更记录14.4附件四：付款及结算记录14.5附件五：质量保证及保修记录14.6附件六：争议解决记录甲方（盖章）：____________________授权代表（签字）：________________日期：__________________________乙方（盖章）：____________________授权代表（签字）：________________日期：__________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导决策权1.1.1甲方有权对施工过程中的重大决策进行最终决定。1.1.2重大决策包括但不限于施工方案、进度调整、设计变更等。1.2甲方提供资料的责任1.2.1甲方应在合同签订后____个工作日内，向乙方提供完整的施工图纸、技术规范、工程量清单等相关资料。1.2.2若甲方未能按时提供资料，导致乙方施工延误，甲方应承担相应的责任。1.3甲方协调工作1.3.1甲方应负责协调与当地政府、相关部门的关系，确保施工顺利进行。1.3.2甲方应及时向乙方通报与施工相关的政策、法规及要求的变化。1.4甲方监督权1.4.1甲方有权对乙方施工过程进行监督，包括但不限于现场巡查、工程验收等。1.4.2甲方监督过程中发现的问题，应及时通知乙方整改。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方施工自主权2.1.1乙方在确保工程质量的前提下，有权自主决定施工方案、施工顺序等。2.1.2乙方应向甲方报告施工过程中的重大事项，并征得甲方同意。2.2乙方进度管理2.2.1乙方应根据合同约定的工期，合理制定施工进度计划，并报甲方备案。2.2.2乙方应确保施工进度符合合同要求，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任。2.3乙方质量控制2.3.1乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。2.3.2乙方应建立完善的质量管理体系，对施工过程中的质量问题进行及时整改。2.4乙方材料采购2.4.1乙方有权自行采购施工所需材料，但应确保材料质量符合合同要求。2.4.2乙方应向甲方提供材料采购清单，并经甲方确认后方可采购。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介职责3.1.1第三方中介负责对施工过程中的工程质量、进度、安全等方面进行监督和评估。3.1.2第三方中介应具备相应的资质和经验，确保其监督和评估的公正性。3.2第三方中介费用3.2.1第三方中介费用由甲方承担，具体费用根据合同约定执行。3.2.2第三方中介费用在合同签订后____个工作日内支付。3.3第三方中介报告3.3.1第三方中介应定期向甲方和乙方提交施工监督和评估报告。3.3.2第三方中介报告应包括施工进度、质量、安全等方面的评估结果。3.4第三方中介争议解决3.4.1若甲方或乙方对第三方中介的评估结果有异议，可向第三方中介提出。3.4.2第三方中介应在收到异议后____个工作日内给予答复。3.5第三方中介更换3.5.1若第三方中介无法履行职责或出现重大失误，双方可协商更换第三方中介。3.5.2更换第三方中介的费用由责任方承担。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程量清单2.附件二：施工图纸3.附件三：合同履行及变更记录4.附件四：付款及结算记录5.附件五：质量保证及保修记录6.附件六：争议解决记录7.附件七：第三方中介资质证明8.附件八：施工进度计划9.附件九：施工安全管理制度10.附件十：环境保护措施二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按时提供施工图纸及资料认定：甲方未在合同约定的期限内提供施工图纸及资料，导致乙方施工延误。2.违约行为：乙方未按合同约定完成施工进度认定：乙方未按合同约定的工期完成施工，经甲方确认后，视为违约。3.违约行为：乙方施工质量不符合合同要求认定：经第三方中介或甲方验收，发现乙方施工质量不符合合同要求，视为违约。4.违约行为：乙方未按合同约定采购材料认定：乙方采购的材料不符合合同要求，经甲方确认后，视为违约。5.违约行为：第三方中介未能履行职责认定：第三方中介未能按照合同约定履行监督和评估职责，经双方确认后，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约责任：指合同一方违反合同约定，应当承担的法律责任。3.争议解决：指合同双方在合同履行过程中发生的争议，通过协商、仲裁或诉讼等方式解决。4.仲裁：指合同双方在争议发生前或发生后，自愿将争议提交仲裁机构进行裁决。5.诉讼：指合同双方将争议提交法院进行审理和判决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中遇到设计变更解决办法：及时与甲方沟通，根据变更内容调整施工方案，并经甲方确认后执行。2.问题：施工进度延误解决办法：分析延误原因，制定赶工措施，并及时向甲方报告。3.问题：材料供应不及时解决办法：提前与材料供应商沟通，确保材料供应充足，必要时可调整材料采购计划。4.问题：施工质量问题解决办法：立即停止施工，查明原因，采取整改措施，确保质量问题得到解决。五、所有应用场景：1.适用于生态旅游区建筑工程的施工合同。2.适用于甲方为主导的施工合同。3.适用于乙方为主导的施工合同。4.适用于有第三方中介参与的施工合同。5.适用于需要明确工程质量、进度、安全等管理要求的施工合同。全文完。2025年度生态旅游区建筑工程施工合同3合同编号_________一、合同主体1.甲方名称：_____________________地址：_____________________联系人：_____________________联系电话：_____________________2.乙方名称：_____________________地址：_____________________联系人：_____________________联系电话：_____________________3.其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）二、合同前言2.1背景本合同旨在明确2025年度生态旅游区建筑工程施工的相关事宜，以保障工程顺利进行，实现甲乙双方的合作共赢。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在生态旅游区建筑工程施工过程中的权利、义务及责任，确保工程按期、按质、按量完成。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下：（1）生态旅游区：指以生态资源为基础，以旅游活动为核心，集休闲、度假、观光、体验等功能于一体的旅游区域。（2）建筑工程：指在生态旅游区内进行的各类建筑物的设计、施工、监理等活动。3.2关键词解释（1）施工期限：指乙方按照合同约定完成全部工程的时间。（2）施工质量：指乙方施工的建筑物符合国家相关质量标准，满足甲方要求。（3）合同价款：指甲乙双方在合同中约定的，乙方完成全部工程后应得的报酬。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、数量完成施工任务。（2）甲方有权对施工过程进行监督检查，确保工程进度和质量。（3）甲方应按照合同约定支付合同价款。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定的时间、质量、数量完成施工任务。（2）乙方应确保施工过程中的人身和财产安全，遵守国家相关法律法规。（3）乙方应按照甲方要求，及时提供施工进度、质量等相关资料。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，施工期限为______年。5.2合同履行地点生态旅游区建筑工程施工地点：_____________________5.3合同履行方式乙方应按照合同约定，在施工地点进行建筑工程施工，确保工程进度和质量。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）合同约定的施工期限届满，工程验收合格；（2）因不可抗力导致合同无法继续履行；（3）双方协商一致解除合同。6.3终止程序（1）一方提出解除合同，应提前______天书面通知另一方；（2）双方协商一致解除合同，应签订书面协议。6.4终止后果（1）合同终止后，乙方应立即停止施工，并清理施工现场；（2）甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程款项；（3）双方应就合同终止后的相关事宜进行协商解决。七、费用与支付7.1费用构成（1）施工费用：包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、施工管理费等。（2）设计费用：如乙方需提供设计服务，则包括设计费用及相关税费。（3）监理费用：如甲方需委托第三方进行监理，则包括监理费用及相关税费。（4）其他费用：包括但不限于安全文明施工费、临时设施费、环境保护费等。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的____%作为预付款。（2）进度款：根据工程进度，甲方应在每个付款周期结束时支付相应阶段的工程进度款。（3）结算款：工程完工验收合格后，甲方应在____个工作日内支付乙方剩余合同价款的____%作为结算款。（4）质保金：合同总价款的____%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方无息退还。7.3支付时间（1）预付款支付时间：合同签订后____个工作日内。（2）进度款支付时间：每个付款周期结束后____个工作日内。（3）结算款支付时间：工程完工验收合格后____个工作日内。（4）质保金退还时间：质保期满后____个工作日内。7.4支付条款（1）甲方支付费用时，应通过银行转账的方式进行，转账账户信息详见附件。（2）乙方应在收到甲方付款通知后____个工作日内，向甲方提供相应的发票或收据。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按约定时间支付费用的，应向乙方支付____%的违约金。（2）甲方未按约定提供施工条件或变更设计方案的，应承担相应责任，并赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约（1）乙方未按约定时间完成工程的，应向甲方支付____%的违约金。（2）乙方施工质量不符合合同约定的，应进行返工或修复，并承担相应责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约金的具体计算方法详见附件。（2）甲方或乙方违约，造成对方损失的，应按实际损失赔偿，赔偿金额由双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、管理秘密等信息均为保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年。9.3保密履行方式（1）双方应采取一切合理措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然灾害、政府行为、战争、罢工等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，双方应立即通知对方。（2）因不可抗力事件导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）政府政策调整、法律法规变更；（3）战争、恐怖袭击等。十一、争议解决11.1协商解决发生争议时，双方应友好协商解决。11.2调解协商不成的，可向有关调解机构申请调解。11.3仲裁或诉讼调解不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼，或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让或抵押本合同。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、保密的；（2）合同约定不得转让的；（3）法律法规规定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留甲方保留对生态旅游区建筑工程施工项目的最终决定权，包括但不限于设计变更、施工方案调整等。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对乙方施工过程中出现的安全事故、质量问题的调查和处理权。（2）甲方保留对乙方违反合同约定行为的制止和纠正权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对本合同的修改和补充，必须以书面形式进行，并由双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力修改和补充内容为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应就生态旅游区建筑工程施工过程中的各项事宜进行充分沟通和协作，确保工程顺利进行。15.2协作