




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度高科技产业园建设项目承包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人1.2双方联系方式1.3合同签订日期及地点2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模及投资估算2.4项目建设内容及要求3.承包人及分包人3.1承包人资质及业绩3.2分包人资质及业绩3.3承包人及分包人权利义务4.项目进度安排4.1项目总体进度计划4.2各阶段进度计划4.3进度调整及延误责任5.工程质量标准及验收5.1工程质量标准5.2工程验收程序5.3质量保证期及责任6.工程造价及支付方式6.1工程造价组成6.2工程结算及支付方式6.3预付款及进度款支付6.4结算及最终付款7.保险及安全责任7.1保险种类及投保金额7.2保险责任及赔偿范围7.3安全生产责任及措施8.违约责任8.1违约情形及处理方式8.2违约金及赔偿8.3争议解决方式9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除及终止后的处理10.合同附件及补充协议10.1合同附件10.2补充协议11.合同生效及变更11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同解除及终止后的处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除及终止后的处理13.1合同解除及终止后的债权债务处理13.2合同解除及终止后的资料移交13.3合同解除及终止后的其他处理14.其他约定事项14.1合同签订及生效14.2合同解释及适用法律14.3合同份数及效力第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人1.1.1承包方名称:建设1.1.2承包方法定代表人:1.1.3招标方名称:高科技产业园开发1.1.4招标方法定代表人:1.2双方联系方式1.3合同签订日期及地点1.3.1签订日期:2025年3月15日1.3.2签订地点:市区大厦2.项目概况2.1项目名称2.1.1项目全称:二零二五年度高科技产业园建设项目2.2项目地点2.2.1项目地址:市区街道2.3项目规模及投资估算2.3.1项目占地面积:10000平方米2.3.2项目投资估算:人民币10000万元2.4项目建设内容及要求2.4.1建设内容:包括办公楼、研发楼、宿舍楼、食堂等配套设施2.4.2建设要求:按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量、安全、环保3.承包人及分包人3.1承包人资质及业绩3.1.1承包人资质:具备国家建设行政主管部门核发的房屋建筑工程施工总承包一级资质3.1.2承包人业绩:近三年内完成类似项目2项3.2分包人资质及业绩3.2.1分包人资质:具备国家建设行政主管部门核发的相关专业分包资质3.2.2分包人业绩:近三年内完成类似项目1项3.3承包人及分包人权利义务3.3.1承包人权利:按照合同约定进行施工,享受工程款支付权利3.3.2承包人义务:保证工程质量、安全、环保,按时完成工程进度3.3.3分包人权利:按照合同约定进行分包工作,享受分包工程款支付权利3.3.4分包人义务:保证分包工程质量、安全、环保,按时完成分包工程进度4.项目进度安排4.1项目总体进度计划4.1.1项目开工日期:2025年4月1日4.1.2项目竣工日期:2026年3月31日4.2各阶段进度计划4.2.1土建阶段:2025年4月1日至2025年12月31日4.2.2装修阶段:2026年1月1日至2026年2月28日4.2.3验收阶段:2026年3月1日至2026年3月31日4.3进度调整及延误责任4.3.1因不可抗力等原因导致工期延误,双方协商一致后可调整工期4.3.2因承包人原因导致工期延误,承包人承担相应责任5.工程质量标准及验收5.1工程质量标准5.1.1符合国家相关标准和规范5.1.2达到招标文件及设计要求5.2工程验收程序5.2.1施工过程中,每完成一项分部工程,承包人应及时通知招标方进行验收5.2.2竣工验收时,双方应共同组成验收委员会,对工程进行全面验收5.3质量保证期及责任5.3.1质量保证期:自竣工验收合格之日起两年5.3.2在质量保证期内,因承包人原因导致工程质量问题,承包人负责修复并承担相应责任6.工程造价及支付方式6.1工程造价组成6.1.1工程量清单计价6.1.2材料费6.1.3人工费6.1.4机械使用费6.1.5其他费用6.2工程结算及支付方式6.2.1工程结算:按月结算,每月底前提交结算资料6.2.2支付方式:按进度支付,每月支付上个月结算款的80%6.3预付款及进度款支付6.3.1预付款:合同签订后10个工作日内支付,金额为合同总价的10%6.3.2进度款:按月支付,每月支付上个月结算款的80%6.4结算及最终付款6.4.1最终付款:工程竣工验收合格后30日内支付,金额为合同总价的90%6.4.2结算资料:包括工程量清单、结算书、验收报告等8.保险及安全责任8.1保险种类及投保金额8.1.1建筑工程一切险:投保金额为合同总价的120%8.1.2人员意外伤害险:为所有施工人员投保,每人保险金额不低于人民币20万元8.1.3第三者责任险:投保金额不低于人民币500万元8.2保险责任及赔偿范围8.2.1保险责任包括但不限于:自然灾害、意外事故、施工质量缺陷等造成的损失8.2.2赔偿范围按照保险合同约定执行8.3安全生产责任及措施8.3.1承包人负责施工现场的安全生产管理8.3.2制定安全生产规章制度,定期进行安全教育培训8.3.3配备必要的安全防护设施及应急救援设备9.违约责任9.1违约情形及处理方式9.1.1承包人未按时完成工程进度,每延误一天,应支付工程款总额的0.5%作为违约金9.1.2招标方未按时支付工程款,每延误一天,应支付应付款总额的0.5%作为违约金9.2违约金及赔偿9.2.1违约金最高不超过合同总价的10%9.2.2除支付违约金外,违约方还应承担因违约给对方造成的实际损失9.3争议解决方式9.3.1双方应友好协商解决合同争议9.3.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.1.1因不可抗力导致合同无法履行10.1.2一方严重违约,经另一方书面通知后30日内未采取补救措施10.2合同终止条件10.2.1工程竣工验收合格10.2.2双方协商一致解除合同10.3合同解除及终止后的处理10.3.1合同解除或终止后,双方应立即停止履行合同10.3.2双方应按照合同约定进行工程结算10.3.3合同解除或终止后,双方应互相归还财产及支付相应费用11.合同附件及补充协议11.1合同附件11.1.1项目招标文件11.1.2项目设计图纸11.1.3项目合同11.2补充协议11.2.1双方协商一致后,可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力12.合同生效及变更12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2招标方支付预付款12.2合同变更程序12.2.1双方协商一致后,应签订书面变更协议12.2.2变更协议与本合同具有同等法律效力13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决合同争议13.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼13.2争议解决机构13.2.1双方可约定争议解决机构,如仲裁委员会13.2.2争议解决机构按照其章程规定进行仲裁14.其他约定事项14.1合同签订及生效14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效14.2合同解释及适用法律14.2.1本合同以中文文本为准14.2.2本合同适用中华人民共和国法律14.3合同份数及效力14.3.1本合同一式八份,双方各执四份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或委托,参与项目实施、监督、咨询、评估或其他相关活动的独立法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入类型15.2.1监理方:负责对项目的质量、进度、安全等方面进行监督管理。15.2.2咨询方:提供专业意见或建议,协助甲乙双方解决项目实施过程中的问题。15.2.3评估方:对项目实施情况进行评估,提出改进建议。15.2.4中介方:协助甲乙双方进行合同签订、履约协调等工作。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方协商确定第三方介入的必要性及具体类型。15.3.2甲乙双方共同邀请或委托第三方介入。15.3.3第三方应向甲乙双方提交相关资质证明文件。16.第三方责任16.1第三方责任限额16.1.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,并明确在第三方介入协议中。16.1.2第三方责任限额包括但不限于:因第三方过失导致的工程延误、质量问题、安全事故等。16.2第三方责任范围16.2.1第三方在其职责范围内,对项目实施过程中出现的问题负有监督、咨询、评估等责任。16.2.2第三方应遵守国家相关法律法规和合同约定,对项目实施过程中的违法行为进行制止和报告。17.第三方权利17.1第三方权利范围17.1.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和数据,以便其履行职责。17.1.2第三方有权对项目实施过程中的问题提出意见和建议。17.1.3第三方有权要求甲乙双方对其提出的意见和建议进行反馈。17.2第三方权利限制17.2.1第三方不得利用其介入项目的便利,谋取不正当利益。17.2.2第三方不得干预甲乙双方的正常业务活动。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方与甲方的关系是基于甲乙双方共同邀请或委托,第三方对甲方负有监督、咨询、评估等责任。18.1.2第三方不得单独与甲方签订任何协议,所有协议均需经过乙方同意。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方与乙方的关系是基于甲乙双方共同邀请或委托,第三方对乙方负有监督、咨询、评估等责任。18.2.2第三方不得单独与乙方签订任何协议,所有协议均需经过甲方同意。18.3第三方与其他参与方的划分18.3.1第三方与其他参与方的关系是基于甲乙双方共同邀请或委托,第三方对其他参与方负有监督、咨询、评估等责任。18.3.2第三方不得单独与其他参与方签订任何协议,所有协议均需经过甲乙双方同意。19.第三方介入协议19.1第三方介入协议的签订19.1.1第三方介入协议应由甲乙双方与第三方共同签订。19.1.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、义务、责任限额等。19.2第三方介入协议的效力19.2.1第三方介入协议与本合同具有同等法律效力。19.2.2第三方介入协议的变更或解除,需经甲乙双方和第三方协商一致。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目招标文件详细要求:包含项目背景、建设内容、投资估算、技术要求、合同条款等内容。说明:招标文件是合同签订的基础,需详细明确双方的权利和义务。2.项目设计图纸详细要求:包括建筑、结构、电气、给排水等图纸,需符合国家相关标准和规范。说明:设计图纸是施工的依据,需确保图纸的准确性和完整性。3.项目合同详细要求:明确甲乙双方的名称、联系方式、项目概况、工程量清单、造价、付款方式、进度安排、质量标准、违约责任等内容。说明:合同是双方权利义务的载体,需确保合同的合法性和有效性。4.第三方介入协议详细要求:明确第三方介入的类型、职责、权利、义务、责任限额等内容。说明:第三方介入协议是合同履行过程中的补充协议,需确保第三方的合法权益。5.施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全生产措施、环境保护措施等内容。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,需确保施工的有序进行。6.工程量清单详细要求:详细列出工程项目及子项目,明确工程量及计价依据。说明:工程量清单是工程结算的依据,需确保工程量的准确性和计价的合理性。7.工程结算书详细要求:根据实际完成工程量,计算工程款,明确付款方式及时间。说明:工程结算书是工程款支付的依据,需确保结算的准确性和及时性。8.验收报告详细要求:对工程进行验收,明确验收结果及存在问题。说明:验收报告是工程验收的依据,需确保验收的全面性和客观性。9.事故报告详细要求:对施工过程中发生的事故进行报告,明确事故原因及处理措施。说明:事故报告是事故处理的依据,需确保事故处理的及时性和有效性。10.质量保证书详细要求:保证工程质量符合国家相关标准和规范。说明:质量保证书是工程质量保证的依据,需确保工程质量的可靠性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1承包人未按时完成工程进度,导致工期延误。1.2招标方未按时支付工程款,导致承包人资金周转困难。1.3第三方未履行监督、咨询、评估等职责,导致工程质量、进度、安全等方面存在问题。1.4甲乙双方未按照合同约定履行义务,导致合同无法履行。2.责任认定标准2.1违约行为的认定标准以合同约定为准。2.2违约责任的认定标准以实际损失为依据。2.3违约金及赔偿金额由甲乙双方协商确定,如协商不成,可依法向人民法院提起诉讼。3.违约责任示例说明3.1承包人未按时完成工程进度,每延误一天,应支付工程款总额的0.5%作为违约金。3.2招标方未按时支付工程款,每延误一天,应支付应付款总额的0.5%作为违约金。3.3第三方未履行监督职责,导致工程质量问题,承包人有权要求第三方承担相应责任。3.4甲乙双方未按照合同约定履行义务,导致合同无法履行,双方应协商解决,如协商不成,可依法向人民法院提起诉讼。全文完。二零二五年度高科技产业园建设项目承包合同1合同编号_________一、合同主体1.甲方(建设单位):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________2.乙方(承包单位):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________3.其他相关方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________二、合同前言2.1背景本合同背景为甲方拟在_________地区建设一座高科技产业园,为满足项目需求,甲方决定通过公开招标的方式选择具备相应资质的乙方作为承包单位,共同完成本项目的建设。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在二零二五年度高科技产业园建设项目中的权利、义务和责任,确保项目顺利进行,实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语(1)高科技产业园:指以高新技术产业为核心,集研发、生产、办公、生活等功能于一体的综合性产业园区。(2)建设项目:指在一定的地点和时间内,按照设计要求,完成土地平整、基础设施建设、主体工程建设和配套设施建设等全过程。3.2关键词解释(1)合同履行时间:指合同约定的乙方完成项目建设的期限。(2)合同履行地点:指合同约定的乙方进行项目建设的具体地点。(3)合同履行方式:指乙方在合同履行过程中,按照合同约定完成各项工作的方式。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权对乙方进行监督,确保乙方按照合同约定履行义务。(2)甲方有权要求乙方在合同履行过程中,对项目进行整改和优化。(3)甲方有权要求乙方按照合同约定支付工程款。4.2乙方的权利和义务(1)乙方有权要求甲方按照合同约定提供必要的施工条件。(2)乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。(3)乙方应按照合同约定,在规定的时间内完成项目建设。五、履行条款5.1合同履行时间本合同约定的合同履行时间为自合同签订之日起_________个月。5.2合同履行地点本合同约定的合同履行地点为_________。5.3合同履行方式乙方应按照合同约定,在规定的时间内完成项目建设,并确保项目质量符合国家有关标准。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)合同约定的合同履行时间届满,且乙方已完成项目建设。(2)因不可抗力导致合同无法履行。(3)甲乙双方协商一致,决定终止合同。6.3终止程序(1)甲乙双方协商一致,签订终止合同协议。(2)终止合同协议经甲乙双方签字盖章后生效。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应按照合同约定,将项目交付甲方。(2)合同终止后,甲方应按照合同约定,支付乙方剩余工程款。(3)合同终止后,甲乙双方应按照国家有关规定,办理相关手续。七、费用与支付7.1费用构成本合同中,费用构成如下:(1)工程款:包括但不限于设计费、材料费、人工费、施工机械使用费、检验试验费、工程保险费、临时设施费等。(2)管理费:包括但不限于项目管理费、监理费、咨询服务费等。(3)利润:乙方根据合同约定,在完成项目建设后,可获得相应的利润。7.2支付方式(1)工程款支付:甲方应按照工程进度,分阶段支付工程款。(2)管理费支付:甲方应在合同签订后_________个工作日内支付管理费。(3)利润支付:甲方应在工程验收合格后_________个工作日内支付乙方利润。7.3支付时间(1)工程款支付时间:甲方应在乙方提交的进度款申请单上注明支付时间。(2)管理费支付时间:按照合同约定的支付时间支付。(3)利润支付时间:按照合同约定的支付时间支付。7.4支付条款(1)甲方应在收到乙方提交的合法有效发票后_________个工作日内支付相应款项。(2)支付款项应通过银行转账方式,甲方应在支付凭证上注明支付合同编号。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按合同约定支付工程款,应向乙方支付_____%的违约金。(2)甲方未按合同约定提供施工条件,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约(1)乙方未按合同约定完成项目建设,应向甲方支付_____%的违约金。(2)乙方未按合同约定提供合格工程,应承担修复或返工的责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定,向守约方支付违约金或赔偿损失。赔偿金额以实际损失为准,支付方式为银行转账。九、保密条款9.1保密内容(1)本合同涉及的商业秘密、技术秘密、经营秘密等。(2)甲乙双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等。9.2保密期限本合同约定的保密期限为自合同签订之日起_________年。9.3保密履行方式(1)甲乙双方应采取合理的保密措施,防止保密内容的泄露。(2)未经对方同意,不得以任何形式泄露、披露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:如地震、洪水、台风等。(2)战争:如战争、军事行动等。(3)政府行为:如政策调整、法律法规变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)不可抗力发生时,甲乙双方应立即通知对方。(2)因不可抗力导致合同无法履行时,甲乙双方应协商解决。10.4不可抗力实例(1)地震:地震发生时,乙方应暂停施工,并及时通知甲方。(2)政策调整:政府调整相关政策,导致项目无法继续实施时,甲乙双方应协商解决。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方发生争议时,应通过友好协商解决。11.2调解协商不成时,甲乙双方可申请第三方调解。11.3仲裁或诉讼调解不成时,甲乙双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼或申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,甲乙任何一方不得转让合同。12.2不得转让的情形(1)合同约定不得转让的情形。(2)法律法规规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留甲方保留对项目建设的最终决定权,包括但不限于项目设计、施工方案、工程进度等方面的决策。13.2特殊权力保留(1)甲方保留对乙方施工质量、进度、安全等方面的监督检查权。(2)甲方保留在合同履行过程中,根据实际情况调整合同内容的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序甲乙双方对合同内容进行修改或补充时,应书面协商一致,并签署补充协议。14.2修改和补充效力修改和补充协议作为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应就项目建设过程中的各项工作进行相互协作,确保项目顺利进行。15.2协作与配合方式(1)甲乙双方应定期召开会议,讨论项目进展情况,解决相关问题。(2)甲方应提供必要的施工条件,乙方应按时完成相关工作。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为甲乙双方之间的完整协议,取代了以前所有关于本项目的口头或书面协议。16.3增减条款未经甲乙双方书面同意,任何一方不得增加或减少本合同约定的权利和义务。十七、签字、日期、盖章甲方(建设单位):签字:_________日期:_________盖章:_________乙方(承包单位):签字:_________日期:_________盖章:_________附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方营业执照副本复印件2.乙方营业执照副本复印件3.乙方资质证书复印件4.项目可行性研究报告5.项目设计方案及施工图纸6.合同签订前双方协商的会议纪要7.不可抗力事件证明材料8.争议解决过程中的相关文件9.合同履行过程中的相关支付凭证10.项目验收报告11.其他双方认为需要作为合同附件的材料二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:a.未按合同约定支付工程款。b.未按合同约定提供施工条件。c.未按合同约定调整合同内容。乙方违约:a.未按合同约定完成项目建设。b.未按合同约定提供合格工程。c.未按合同约定进行整改和优化。2.违约行为的认定:违约行为的认定应以合同约定为准,如有争议,可参照相关法律法规和行业标准。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。2.争议解决:指甲乙双方在合同履行过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。3.调解:指在第三方调解人的协助下,甲乙双方就争议事项达成和解。4.仲裁:指甲乙双方将争议提交仲裁机构,由仲裁机构作出裁决。5.诉讼:指甲乙双方将争议提交人民法院,由人民法院作出判决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按合同约定支付工程款。解决办法:乙方应及时提醒甲方支付,如甲方逾期未支付,乙方可向甲方发出书面催告,并保留追究违约责任的权利。2.问题:乙方未按合同约定完成项目建设。解决办法:甲方应及时与乙方沟通,要求乙方加快施工进度,如乙方仍无法按期完成,甲方可考虑解除合同或要求乙方承担违约责任。3.问题:合同履行过程中出现不可抗力事件。解决办法:甲乙双方应按照合同约定,及时通知对方,并协商解决由此引起的合同履行问题。4.问题:合同履行过程中出现争议。解决办法:甲乙双方应通过友好协商解决,如协商不成,可申请第三方调解、仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称:_________2.第三方主体地址:_________3.第三方主体联系人:_________4.第三方主体联系电话:_________第三方的责任:(1)第三方应按照合同约定,提供项目所需的设计、技术支持等服务。(2)第三方应保证其提供的服务符合国家相关标准和规范。第三方的权利:(1)第三方有权要求甲方按照合同约定支付服务费用。(2)第三方有权要求甲方提供必要的配合和支持。第三方的义务:(1)第三方应按时完成服务任务,确保服务质量。(2)第三方应遵守国家法律法规,不得损害甲方和其他相关方的合法权益。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方的权利条款:乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件。乙方有权要求甲方在项目验收合格后支付利润。2.乙方的利益条款:乙方在合同履行期间,如因甲方原因导致项目延期,甲方应支付乙方相应的违约金。乙方在合同履行期间,如因不可抗力导致项目无法继续,乙方有权要求甲方退还已支付的工程款。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按合同约定支付工程款,应向乙方支付_____%的违约金。甲方未按合同约定提供施工条件,应承担相应的违约责任。甲方不得单方面变更合同内容,如需变更,应经乙方同意。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方可对乙方的施工质量、进度、安全等方面进行监督检查。甲方可要求乙方在项目验收合格后支付利润。2.甲方的利益条款:甲方可要求乙方在项目验收合格后支付利润。甲方可要求乙方在合同履行期间,如因乙方原因导致项目延期,乙方应支付甲方相应的违约金。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按合同约定完成项目建设,应向甲方支付_____%的违约金。乙方未按合同约定提供合格工程,应承担修复或返工的责任。乙方不得单方面变更合同内容,如需变更,应经甲方同意。全文完。二零二五年度高科技产业园建设项目承包合同2合同目录第一章合同双方基本信息1.1合同双方名称及性质1.2法定代表人或授权代表1.3通讯地址、电话及邮箱第二章合同签订依据2.1法律法规依据2.2相关政策及规定2.3项目批准文件第三章项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目总投资3.5项目建设内容第四章合同标的及范围4.1承包工程范围4.2合同工程量清单4.3工程质量标准4.4工程进度要求第五章合同价款及支付方式5.1合同价款5.2计价方式5.3支付方式及时间5.4预付款及进度款5.5结算方式第六章工程进度管理6.1工程进度计划6.2进度调整6.3竣工验收第七章工程质量管理7.1质量保证体系7.2质量检测标准7.3质量问题处理7.4质量保修第八章工程安全文明施工8.1安全文明施工责任制8.2安全生产措施8.3文明施工要求8.4安全事故处理第九章合同变更与解除9.1合同变更9.2合同解除条件9.3合同解除程序第十章违约责任及争议解决10.1违约责任10.2争议解决方式10.3仲裁或诉讼第十一章合同终止与清算11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同清算第十二章其他约定事项12.1隐私保护12.2信息保密12.3不可抗力12.4合同附件第十三章合同生效及附件13.1合同生效条件13.2合同附件第十四章合同签订及生效日期14.1合同签订日期14.2合同生效日期合同编号_________第一章合同双方基本信息1.1合同双方名称及性质1.1.1承包方名称:____________________1.1.2承包方性质:____________________1.1.3甲方名称:____________________1.1.4甲方性质:____________________1.2法定代表人或授权代表1.2.1承包方法定代表人:____________________1.2.2甲方法定代表人:____________________1.2.3承包方授权代表:____________________1.2.4甲方授权代表:____________________1.3通讯地址、电话及邮箱1.3.1承包方通讯地址:____________________1.3.2承包方联系电话:____________________1.3.3承包方电子邮箱:____________________1.3.4甲方通讯地址:____________________1.3.5甲方联系电话:____________________1.3.6甲方电子邮箱:____________________第二章合同签订依据2.1法律法规依据2.1.1《中华人民共和国合同法》2.1.2《中华人民共和国建筑法》2.1.3《建设工程质量管理条例》2.1.4《建设工程安全生产管理条例》2.2相关政策及规定2.2.1国家及地方相关政策2.2.2项目所属行业规定2.3项目批准文件2.3.1项目可行性研究报告2.3.2项目立项批准文件2.3.3建设工程规划许可证第三章项目概况3.1项目名称:____________________3.2项目地点:____________________3.3项目规模:____________________3.4项目总投资:____________________3.5项目建设内容:____________________第四章合同标的及范围4.1承包工程范围:____________________4.2合同工程量清单:____________________4.3工程质量标准:____________________4.4工程进度要求:____________________第五章合同价款及支付方式5.1合同价款:____________________5.2计价方式:____________________5.3支付方式及时间:____________________5.4预付款及进度款:____________________5.5结算方式:____________________第六章工程进度管理6.1工程进度计划:____________________6.2进度调整:____________________6.3竣工验收:____________________第七章工程质量管理7.1质量保证体系:____________________7.2质量检测标准:____________________7.3质量问题处理:____________________7.4质量保修:____________________第八章合同变更与解除8.1合同变更8.1.1合同变更的提出:任何一方提出合同变更,应书面通知对方。8.1.2合同变更的同意:双方就合同变更内容达成一致后,应签署书面变更协议。8.1.3合同变更的生效:变更协议签署后,变更内容即生效。8.2合同解除条件8.2.1甲方解除合同的条件:____________________8.2.2承包方解除合同的条件:____________________8.3合同解除程序8.3.1解除合同的提出:提出解除合同的一方应书面通知对方。8.3.2解除合同的确认:双方确认解除合同,并签署解除合同协议。8.3.3解除合同的生效:解除合同协议签署后,合同即解除。第九章违约责任及争议解决9.1违约责任9.1.1甲方违约责任:____________________9.1.2承包方违约责任:____________________9.2争议解决方式9.2.1争议协商:双方应通过协商解决争议。9.2.2争议调解:协商不成,可申请第三方调解。9.2.3仲裁或诉讼:调解不成,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼或申请仲裁。第十章合同终止与清算10.1合同终止条件10.1.1合同履行完毕10.1.2合同解除10.1.3其他法定或约定终止条件10.2合同终止程序10.2.1终止合同的提出:提出终止合同的一方应书面通知对方。10.2.2终止合同的确认:双方确认终止合同,并签署终止合同协议。10.2.3终止合同的生效:终止合同协议签署后,合同即终止。10.3合同清算10.3.1清算组的成立:合同终止后,应成立清算组进行清算。10.3.2清算范围:清算范围包括但不限于合同款项、工程量清单、质量保修等。10.3.3清算报告:清算组应在规定期限内提交清算报告。第十一章其他约定事项11.1隐私保护:双方应严格遵守国家有关个人信息保护的规定,不得泄露对方个人信息。11.2信息保密:双方对本合同内容以及项目信息负有保密义务。11.3不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行时,双方互不承担责任,并协商解决合同后续事宜。第十二章合同签订及生效日期12.1合同签订:本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同生效日期:____________________第十三章合同附件13.1本合同附件清单如下:附件1:项目可行性研究报告附件2:建设工程规划许可证附件3:合同工程量清单附件4:其他相关文件第十四章合同签署本合同一式______份,甲乙双方各执______份,具有同等法律效力。甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________甲方代表(签字):____________________乙方代表(签字):____________________签订日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方主导决策权1.1.1甲方在项目实施过程中享有最终决策权,包括但不限于工程设计变更、材料设备选型、施工组织安排等。1.1.2乙方应无条件服从甲方的决策,并在规定时间内执行。1.2甲方提供设计资料1.2.1甲方应在合同签订后____个工作日内,向乙方提供完整的设计资料和施工图纸。1.2.2乙方在使用设计资料时,应确保其符合国家相关标准和规范。1.3甲方提供现场条件1.3.1甲方应确保施工现场具备施工条件,包括但不限于场地平整、三通一平、临时设施等。1.3.2甲方应承担因现场条件不满足施工要求而导致的工期延误和费用增加。1.4甲方监督施工1.4.1甲方有权对乙方施工过程进行监督检查,确保工程质量、进度和安全。1.4.2乙方应配合甲方监督检查工作,并及时整改甲方提出的问题。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方主导施工安排2.1.1乙方在项目实施过程中享有施工安排的主导权,包括但不限于施工顺序、施工方法、资源配置等。2.1.2甲方应尊重乙方的施工安排,并在必要时提供必要的协助。2.2乙方提供施工方案2.2.1乙方应在合同签订后____个工作日内,向甲方提交详细的施工方案和进度计划。2.2.2甲方应审查乙方提交的施工方案,并在合理期限内给予反馈。2.3乙方负责现场管理2.3.1乙方应负责施工现场的管理工作,包括但不限于人员、材料、设备、安全等。2.3.2乙方应确保施工现场符合国家相关标准和规范。2.4乙方负责质量控制2.4.1乙方应建立健全质量管理体系,确保工程质量符合合同约定。2.4.2乙方应定期向甲方报告工程质量情况,并及时处理甲方提出的问题。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1第三方中介职责3.1.1第三方中介负责对项目的实施过程进行监督和管理,确保项目按合同约定进行。3.1.2第三方中介应具备相应的资质和经验,能够独立、公正地履行职责。3.2第三方中介费用3.2.1第三方中介费用由甲方承担,具体费用由双方协商确定。3.2.2第三方中介费用应在合同签订后____个工作日内支付。3.3第三方中介报告3.3.1第三方中介应在项目实施过程中定期向甲方提交项目报告,内容包括但不限于进度、质量、安全等。3.3.2第三方中介报告应真实、准确、完整,甲方有权要求第三方中介对报告进行解释。3.4第三方中介更换3.4.1如第三方中介无法履行职责或出现严重违约行为,双方可协商更换第三方中介。3.4.2更换第三方中介时,应确保新中介具备履行职责的能力,并重新协商确定中介费用。附件及其他补充说明一、附件列表:1.项目可行性研究报告2.建设工程规划许可证3.合同工程量清单4.设计资料和施工图纸5.施工方案和进度计划6.第三方中介资质证明7.第三方中介费用协议8.项目报告9.合同变更协议10.合同解除协议11.其他相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按约定提供设计资料和施工图纸。认定:甲方应在合同签订后____个工作日内提供,逾期未提供视为违约。2.违约行为:乙方未按约定提交施工方案和进度计划。认定:乙方应在合同签订后____个工作日内提交,逾期未提交视为违约。3.违约行为:乙方未按约定完成工程进度。认定:乙方未按合同约定的进度完成工程,经甲方确认后视为违约。4.违约行为:甲方未按约定支付合同价款。认定:甲方未按合同约定的支付方式和时间支付价款,视为违约。5.违约行为:乙方未按约定保证工程质量。认定:乙方提交的工程质量不符合合同约定,经甲方确认后视为违约。三、法律名词及解释:1.合同法:调整合同关系的法律规范。2.建筑法:调整建筑活动及其相关法律关系的法律规范。3.建设工程质量管理条例:规范建设工程质量管理的行政法规。4.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.仲裁:指由双方当事人同意,由仲裁机构对争议进行裁决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按约定提供设计资料。解决办法:乙方可向甲方发出书面催告,如甲方仍不提供,乙方可要求解除合同或赔偿损失。2.问题:乙方未按约定完成工程进度。解决办法:甲方可要求乙方加快进度,如乙方仍无法按期完成,甲方有权要求赔偿或解除合同。3.问题:第三方中介更换。解决办法:双方协商确定更换第三方中介,确保新中介具备履行职责的能力。五、所有应用场景:1.高科技产业园建设项目。2.建设工程承包合同。3.甲方为主导的项目管理。4.乙方为主导的施工管理。5.第三方中介参与的项目监督。全文完。二零二五年度高科技产业园建设项目承包合同3合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________2.乙方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________3.其他相关方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________二、合同前言2.1背景本合同旨在明确甲方与乙方在二零二五年度高科技产业园建设项目中的权利、义务及合作方式,以实现项目的顺利实施。2.2目的本合同的目的在于明确双方在高科技产业园建设项目中的责任分工,确保项目按期、保质、保量完成,共同推进项目的顺利实施。三、定义与解释3.1专业属于(1)建筑工程;(2)设备安装;(3)绿化工程;(4)配套设施建设。3.2关键词解释(1)高科技产业园:指以高科技产业为核心,集研发、生产、办公、生活等功能于一体的产业园区;(2)承包:指乙方按照甲方要求,对高科技产业园建设项目进行施工、安装、绿化等工程;(3)工期:指从合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止的期限;(4)质量:指按照国家相关标准、规范和设计要求,确保工程项目的质量达到合格标准。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,完成高科技产业园建设项目的施工、安装、绿化等工程;(2)甲方有权对乙方的工作进行监督,确保工程进度和质量;(3)甲方应按照合同约定,按时支付工程款项;(4)甲方应提供必要的施工图纸、技术资料等。4.2乙方的权利和义务(1)乙方有权要求甲方按照合同约定,提供施工图纸、技术资料等;(2)乙方应按照合同约定,按时、保质、保量完成高科技产业园建设项目的施工、安装、绿化等工程;(3)乙方应遵守国家相关法律法规,确保施工安全;(4)乙方应配合甲方对工程进度和质量进行监督。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,工期为____年____个月。5.2合同履行地点高科技产业园建设项目地点:_________5.3合同履行方式乙方应按照合同约定,按照国家相关标准、规范和设计要求,完成高科技产业园建设项目的施工、安装、绿化等工程。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)合同约定的工期届满,项目竣工验收合格;(2)合同约定的终止条件发生,经双方协商一致;(3)法律法规规定应当终止合同的其他情形。6.3终止程序(1)一方提出终止合同,应提前____天书面通知对方;(2)双方协商一致终止合同的,应签订终止协议;(3)终止合同后,双方应按照约定办理相关手续。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应按照约定完成剩余工程;(2)双方应按照约定结算工程款项;(3)合同终止后,双方应按照国家相关法律法规处理相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成本合同中高科技产业园建设项目的费用构成如下:(1)工程直接费用:包括但不限于建筑材料、设备购置、人工费用、施工机械使用费等;(2)工程间接费用:包括但不限于管理费、监理费、设计费、咨询费等;(3)其他费用:包括但不限于税费、保险费、临时设施费等。7.2支付方式(1)乙方提交工程进度报告和相应的发票后,甲方应在____个工作日内支付相应款项;(2)对于重大工程节点,甲方有权要求乙方提供相应的验收报告,验收合格后方可支付相应款项;(3)支付方式为银行转账,具体账户信息详见附件。7.3支付时间(1)工程开工前,甲方应支付合同总价款的____%作为预付款;(2)工程进度达到合同约定节点时,甲方应支付合同总价款的____%;(3)工程竣工验收合格后,甲方应支付合同总价款的____%;(4)剩余款项在合同约定的保修期满后____个工作日内支付。7.4支付条款(1)甲方支付款项时,应严格按照合同约定的支付方式和时间执行;(2)乙方应在收到甲方支付款项后,向甲方提供相应的收据或发票;(3)如因乙方原因导致工程延期,甲方有权暂停支付相应款项,直至工程恢复正常进度。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按合同约定支付款项,应向乙方支付____%的违约金;(2)甲方未按合同约定提供施工图纸、技术资料等,应承担相应的责任。8.2乙方违约(1)乙方未按合同约定完成工程,应向甲方支付____%的违约金;(2)乙方未按合同约定保证工程质量,应承担相应的责任;(3)乙方在施工过程中造成甲方财产损失的,应赔偿相应损失。8.3赔偿金额和方式(1)违约金和赔偿金额以实际损失为基础,双方协商确定;(2)赔偿方式为货币支付,具体金额和支付时间由双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、财务信息等均为保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式(1)双方应采取一切必要措施,确保保密内容的保密性;(2)未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同履行不能或履行成本增加,且双方在签订合同时无法预见、无法避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:如地震、洪水、台风等;(2)政府行为:如政策调整、法律法规变更等;(3)社会异常事件:如罢工、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件后,双方应及时通知对方,并提供相关证明;(2)因不可抗力导致合同履行不能或履行成本增加的,双方应协商解决;(3)如因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商解除合同。10.4不可抗力实例(1)地震导致工程无法正常施工;(2)政府政策调整导致工程停工;(3)战争导致工程无法继续。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼(1)调解:由双方共同委托的调解机构进行调解;(2)仲裁:向有管辖权的人民法院申请仲裁;(3)诉讼:向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)合同中明确约定不得转让的情形;(2)法律法规规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对高科技产业园建设项目的设计、施工、监理等环节的监督权;(2)乙方在合同履行过程中,未经甲方同意,不得擅自变更工程设计、施工方案等。13.2特殊权力保留(1)甲方保留在项目竣工验收合格后,对项目进行一定期限的维护和保养权;(2)乙方在合同履行过程中,如发现设计、施工等方面的缺陷,应及时通知甲方,并采取补救措施。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)合同的修改和补充,应经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议;(2)补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力合同的修改和补充,自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题;(2)乙方应按照甲方要求,提供必要的施工条件。15.2协作与配合方式(1)双方应定期召开会议,讨论项目进展情况;(2)双方应通过电话、电子邮件等方式保持沟通。十六、其
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 计算机二级MySQL的应用探索试题及答案
- 计算机二级Web开发生命周期管理试题及答案
- 法学概论考试各章节内容的理解与归纳试题及答案
- 2025减免利息合同协议书
- 多样化数据处理方法试题及答案
- 诗歌中的比喻与象征分析文学概论试题及答案
- 2025年塑钢门窗合页型材项目市场调查研究报告
- 逻辑能力提升在财务管理中的关键作用试题及答案
- 解析2025年计算机一级MS Office考试重点试题
- 数据库设计中的业务需求试题及答案
- 肠易激综合征中西医结合诊疗专家共识(2025)解读课件
- 《金属疲劳与断裂》课件
- 2025年《民法典》应知应会知识竞赛题库(含各题型)
- 灸法完整版本
- 剧场协议合同范例
- 建筑概论考试试题及答案
- 回弹法混凝土强度检测方法课件
- 人教版九年级语文中考真题汇编 《红星照耀中国》(2022-2024)全国中考语文真题
- 滨州市沾化区区属国有企业招聘笔试题库2025
- (三诊)绵阳市高中2022级高三第三次诊断性考试 英语试卷A卷(含答案)
- 2024-2025学年上海市民办华育中学八年级(下)期中数学试卷 (含详解)
评论
0/150
提交评论