![2025版停工赔偿协议书:停工赔偿及工期延误补偿协议3篇_第1页](http://file4.renrendoc.com/view15/M00/24/2E/wKhkGWea8kCAAL3fAACl-zyBVak313.jpg)
![2025版停工赔偿协议书:停工赔偿及工期延误补偿协议3篇_第2页](http://file4.renrendoc.com/view15/M00/24/2E/wKhkGWea8kCAAL3fAACl-zyBVak3132.jpg)
![2025版停工赔偿协议书:停工赔偿及工期延误补偿协议3篇_第3页](http://file4.renrendoc.com/view15/M00/24/2E/wKhkGWea8kCAAL3fAACl-zyBVak3133.jpg)
![2025版停工赔偿协议书:停工赔偿及工期延误补偿协议3篇_第4页](http://file4.renrendoc.com/view15/M00/24/2E/wKhkGWea8kCAAL3fAACl-zyBVak3134.jpg)
![2025版停工赔偿协议书:停工赔偿及工期延误补偿协议3篇_第5页](http://file4.renrendoc.com/view15/M00/24/2E/wKhkGWea8kCAAL3fAACl-zyBVak3135.jpg)
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版停工赔偿协议书:停工赔偿及工期延误补偿协议本合同目录一览1.合同订立依据与目的1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的目的与原则2.双方当事人信息2.1当事人名称及性质2.2当事人住所地、联系方式3.停工原因及时间3.1停工原因概述3.2停工时间及持续时间4.停工期间责任划分4.1当事人一的责任4.2当事人二的责任5.停工赔偿计算方式5.1停工赔偿金额计算公式5.2赔偿计算涉及的具体项目6.工期延误补偿方式6.1工期延误补偿计算公式6.2补偿计算涉及的具体项目7.付款方式及时间7.1付款方式概述7.2付款时间及期限8.违约责任及处理8.1违约责任概述8.2违约责任的承担及处理9.争议解决方式9.1争议解决原则9.2争议解决方式及程序10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.合同变更及解除11.1合同变更程序11.2合同解除程序12.其他约定事项12.1合同附件及补充条款12.2其他特殊约定事项13.合同签署及见证13.1合同签署程序13.2合同见证及证明14.合同附件第一部分:合同如下:1.合同订立依据与目的1.1合同订立的法律依据1.1.1依据《中华人民共和国合同法》1.1.2依据《中华人民共和国建筑法》1.1.3依据《中华人民共和国安全生产法》1.2合同订立的目的与原则1.2.1本合同旨在明确双方在停工期间的权利义务,保障双方的合法权益。1.2.2合同订立遵循公平、公正、诚实信用的原则。2.双方当事人信息2.1当事人名称及性质2.2当事人住所地、联系方式2.2.1甲方住所地:省市区路号2.2.3乙方住所地:省市区路号3.停工原因及时间3.1停工原因概述3.1.1由于原因导致甲方项目停工。3.2停工时间及持续时间3.2.1停工开始时间:年月日3.2.2预计停工结束时间:年月日3.2.3实际停工结束时间:以实际恢复施工时间为准。4.停工期间责任划分4.1当事人一的责任4.1.1甲方负责提供停工原因的证明材料。4.1.2甲方负责停工期间的现场安全维护。4.2当事人二的责任4.2.1乙方负责提供停工期间的工程进度及损失情况。4.2.2乙方负责督促甲方尽快恢复施工。5.停工赔偿计算方式5.1停工赔偿金额计算公式5.1.1停工赔偿金额=停工期间实际损失金额×赔偿比例5.2赔偿计算涉及的具体项目5.2.1人工费5.2.2材料费5.2.3施工机械使用费5.2.4其他相关费用6.工期延误补偿方式6.1工期延误补偿计算公式6.1.1工期延误补偿金额=工期延误天数×每日补偿金额6.2补偿计算涉及的具体项目6.2.1工期延误天数计算方法6.2.2每日补偿金额计算方法7.付款方式及时间7.1付款方式概述7.1.1乙方应于停工赔偿及工期延误补偿计算完成后,向甲方支付赔偿及补偿款项。7.2付款时间及期限7.2.1乙方应在收到甲方提交的停工赔偿及工期延误补偿计算报告后10个工作日内支付赔偿及补偿款项。7.2.2逾期支付的,乙方应按每日万分之五支付滞纳金。8.违约责任及处理8.1违约责任概述8.1.1任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。8.1.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。8.2违约责任的承担及处理8.2.1若甲方未按时支付赔偿及补偿款项,应向乙方支付违约金,违约金按每日赔偿及补偿金额的1%计算。8.2.2若乙方未按时恢复施工或未按约定提供停工原因证明,应向甲方支付违约金,违约金按每日赔偿及补偿金额的1%计算。8.2.3双方协商解决违约事宜,协商不成可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.争议解决方式9.1争议解决原则9.1.1双方应本着友好协商的原则解决争议。9.2争议解决方式及程序9.2.1双方应通过协商解决争议,协商不成可提交合同签订地仲裁委员会仲裁。9.2.2若仲裁委员会未能解决争议,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件10.2.1.1合同约定的工期延误超过合同总工期的30%;10.2.2.2双方协商一致解除合同;10.2.3.3因不可抗力导致合同无法履行;10.2.4.4合同约定的其他终止条件。11.合同变更及解除11.1合同变更程序11.1.1合同变更应经双方书面同意,并签订书面变更协议。11.2合同解除程序11.2.1合同解除应书面通知对方,并说明解除原因。11.2.2合同解除后,双方应按照本合同约定处理剩余事项。12.其他约定事项12.1合同附件及补充条款12.1.1本合同附件包括但不限于停工原因证明、损失计算报告等。12.2其他特殊约定事项12.2.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。13.合同签署及见证13.1合同签署程序13.1.1本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。13.2合同见证及证明13.2.1本合同签署时,双方可邀请见证人到场见证,见证人应在合同上签字确认。14.合同附件14.1本合同附件一:停工原因证明14.2本合同附件二:损失计算报告14.3本合同附件三:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1第三方是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同履行的独立第三方。1.2第三方介入的范围包括但不限于中介服务、技术支持、监理监督、法律咨询等。2.第三方介入的程序与条件2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订第三方介入协议。2.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、义务及责任限额。2.3第三方介入协议的签订应遵循公平、公正、诚实信用的原则。3.第三方介入的职责与权利3.1第三方的职责:3.1.1按照甲方和乙方的委托,提供专业服务,确保合同履行的顺利进行。3.1.2对合同履行过程中的问题进行协调、调解,提出解决方案。3.1.3对合同履行情况进行监督,确保工程质量、进度、安全等符合相关法律法规和合同约定。3.2第三方的权利:3.2.1要求甲方和乙方提供必要的资料和信息。3.2.2对甲方和乙方违反合同约定或造成损失的行为提出警告或建议。3.2.3在必要时,有权向甲方和乙方提出暂停或终止合同履行的建议。4.第三方介入的义务4.1第三方应按照合同约定,履行自己的职责,确保合同履行的顺利进行。4.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密,不得泄露给任何第三方。4.3第三方应遵守国家法律法规,不得从事任何违法活动。5.第三方责任限额5.1第三方责任限额应根据第三方介入协议约定,由甲乙双方共同确定。5.2第三方责任限额包括但不限于:5.2.1第三方因自身原因导致合同履行受阻,造成甲方或乙方损失的,应在责任限额内承担赔偿责任。5.2.2第三方在履行职责过程中,因故意或重大过失造成甲方或乙方损失的,应在责任限额内承担赔偿责任。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的关系:6.1.1第三方作为甲方委托的专业服务提供者,应服从甲方的管理。6.1.2第三方应按照甲方的要求,提供专业服务,确保合同履行的顺利进行。6.2第三方与乙方的关系:6.2.1第三方作为乙方委托的专业服务提供者,应服从乙方的管理。6.2.2第三方应按照乙方的要求,提供专业服务,确保合同履行的顺利进行。6.3第三方与甲乙双方的关系:6.3.1第三方应保持中立,公正处理甲乙双方的争议。6.3.2第三方应尊重甲乙双方的合法权益,不得偏袒任何一方。7.第三方介入的终止7.1第三方介入协议终止的条件:7.1.1合同履行完毕;7.1.2双方协商一致解除第三方介入协议;7.1.3第三方无法继续履行职责;7.1.4合同履行过程中出现不可抗力因素。7.2第三方介入协议终止后的处理:7.2.1第三方应按照协议约定,妥善处理合同终止后的遗留问题。7.2.2第三方应在终止协议签订之日起15日内,向甲乙双方提交终止报告。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.停工原因证明要求:详细描述停工原因,包括但不限于自然灾害、政策调整、不可抗力等因素,并提供相关证明材料。说明:此附件用于证明停工原因的合理性,以便计算停工赔偿及工期延误补偿。2.损失计算报告要求:详细列出停工期间甲方和乙方的损失项目,包括但不限于人工费、材料费、施工机械使用费等,并附上计算依据。说明:此附件用于计算停工赔偿及工期延误补偿的依据。3.第三方介入协议要求:明确第三方的职责、权利、义务及责任限额,以及介入程序和条件。说明:此附件用于规范第三方介入的行为,保障合同履行的顺利进行。4.争议解决记录要求:详细记录争议解决的过程,包括但不限于协商、调解、仲裁等。说明:此附件用于证明争议解决的真实性和有效性。5.合同变更协议要求:详细记录合同变更的内容,包括但不限于变更原因、变更条款等。说明:此附件用于证明合同变更的合法性和有效性。6.合同解除协议要求:详细记录合同解除的原因、解除条款等。说明:此附件用于证明合同解除的合法性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲方违约行为:未按时支付赔偿及补偿款项;未按时恢复施工或未按约定提供停工原因证明;违反合同约定,导致合同无法履行。1.2乙方违约行为:未按时支付赔偿及补偿款项;未按时恢复施工或未按约定提供停工原因证明;违反合同约定,导致合同无法履行。1.3第三方违约行为:未履行职责,导致合同履行受阻;故意或重大过失造成甲方或乙方损失;违反合同约定,导致合同无法履行。2.责任认定标准:2.1甲方违约责任认定:按照每日赔偿及补偿金额的1%支付违约金;赔偿甲方因违约行为造成的损失。2.2乙方违约责任认定:按照每日赔偿及补偿金额的1%支付违约金;赔偿乙方因违约行为造成的损失。2.3第三方违约责任认定:按照第三方责任限额支付赔偿;赔偿甲方或乙方因违约行为造成的损失。3.违约行为示例说明:3.1甲方违约示例:甲方应于停工赔偿及工期延误补偿计算完成后10个工作日内支付赔偿及补偿款项,但甲方未按时支付,应向乙方支付违约金,违约金按每日赔偿及补偿金额的1%计算。3.2乙方违约示例:乙方应于收到甲方提交的停工赔偿及工期延误补偿计算报告后10个工作日内支付赔偿及补偿款项,但乙方未按时支付,应向甲方支付违约金,违约金按每日赔偿及补偿金额的1%计算。3.3第三方违约示例:第三方在履行职责过程中,因故意或重大过失导致甲方或乙方损失,应在责任限额内承担赔偿责任。全文完。2024版停工赔偿协议书:停工赔偿及工期延误补偿协议1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称1.2双方法定代表人或授权代表1.3双方联系方式2.项目背景及停工原因2.1项目名称及项目概况2.2停工原因及具体时间3.停工期间损失赔偿3.1赔偿范围3.2赔偿计算方式3.3赔偿支付方式4.工期延误补偿4.1工期延误原因及具体时间4.2补偿范围4.3补偿计算方式4.4补偿支付方式5.赔偿与补偿的具体条款5.1赔偿与补偿的起止时间5.2赔偿与补偿的金额5.3赔偿与补偿的支付时间6.争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构6.3争议解决程序7.合同生效及终止7.1合同生效条件7.2合同终止条件7.3合同解除条件8.违约责任8.1违约行为及认定8.2违约责任承担方式8.3违约责任计算标准9.合同附件9.1合同附件清单9.2合同附件内容10.合同签署及见证10.1合同签署日期10.2合同签署地点10.3合同见证人11.合同变更及解除11.1合同变更条件11.2合同变更程序11.3合同解除条件11.4合同解除程序12.合同通知及送达12.1通知方式12.2送达地址12.3送达时间13.合同争议管辖13.1争议管辖法院13.2争议管辖地14.其他约定事项14.1其他约定条款14.2其他约定事项说明第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人或授权代表:[甲方法定代表人姓名或授权代表姓名]乙方法定代表人或授权代表:[乙方法定代表人姓名或授权代表姓名]1.3双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系电话]、[甲方电子邮箱]乙方联系方式:[乙方联系电话]、[乙方电子邮箱]2.项目背景及停工原因2.1项目名称及项目概况项目名称:[项目名称]项目概况:[项目简要描述,包括项目规模、建设地点等]2.2停工原因及具体时间停工原因:[停工原因说明,如自然灾害、政策调整等]停工开始时间:[停工开始日期]停工结束时间:[停工结束日期]3.停工期间损失赔偿3.1赔偿范围(1)停工期间甲方已投入的设备、材料、人工等直接费用;(2)停工期间乙方因停工造成的间接损失;(3)停工期间甲方因停工造成的其他经济损失。3.2赔偿计算方式赔偿金额=直接费用+间接损失+其他经济损失3.3赔偿支付方式赔偿支付方式为现金支付,乙方应按照甲方要求在合同约定的时间内将赔偿金额支付至甲方指定账户。4.工期延误补偿4.1工期延误原因及具体时间工期延误原因:[工期延误原因说明,如停工原因等]工期延误开始时间:[工期延误开始日期]工期延误结束时间:[工期延误结束日期]4.2补偿范围(1)因工期延误造成的合同约定工期延长;(2)因工期延误造成的额外费用;(3)因工期延误造成的其他经济损失。4.3补偿计算方式补偿金额=工期延长天数×每天补偿金额+额外费用+其他经济损失4.4补偿支付方式补偿支付方式为现金支付,甲方应按照合同约定在工期延误结束后的一定期限内将补偿金额支付至乙方指定账户。5.赔偿与补偿的具体条款5.1赔偿与补偿的起止时间赔偿与补偿的起止时间以合同约定的停工原因及具体时间为准。5.2赔偿与补偿的金额赔偿与补偿的金额根据实际情况计算,具体金额详见第三条和第四条。5.3赔偿与补偿的支付时间赔偿与补偿的支付时间按照合同约定的支付方式进行,具体支付时间详见第三条和第四条。6.争议解决6.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。协商不成的,任何一方均有权向合同约定的争议解决机构提起诉讼。6.2争议解决机构争议解决机构为[争议解决机构名称],争议解决地点为[争议解决地点]。6.3争议解决程序争议解决程序按照争议解决机构的规定进行。7.合同生效及终止7.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。7.2合同终止条件(1)合同约定的赔偿与补偿全部履行完毕;(2)合同约定的争议解决程序完成;(3)双方协商一致解除合同。7.3合同解除条件(1)一方违约,另一方有权解除合同;(2)发生不可抗力,致使合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。8.违约责任8.1违约行为及认定(1)甲方未按照约定支付赔偿与补偿金额;(2)乙方未按照约定支付赔偿与补偿金额;(3)一方未按照约定履行合同约定的其他义务。违约行为的认定依据合同条款及相关法律法规。8.2违约责任承担方式(1)违约方应承担违约行为所造成的直接经济损失;(2)违约方应承担违约行为所造成的间接经济损失;(3)违约方应支付违约金,违约金金额为[违约金金额];(4)违约方应承担因违约行为而产生的其他责任。8.3违约责任计算标准违约责任计算标准根据违约行为的性质、影响及合同约定进行确定。9.合同附件9.1合同附件清单合同附件清单如下:(1)项目立项批准文件;(2)停工原因证明材料;(3)赔偿与补偿计算依据;(4)其他与本合同有关的文件。9.2合同附件内容合同附件内容详见附件清单。10.合同签署及见证10.1合同签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同签署地点合同签署地点为[合同签署地点]。10.3合同见证人合同见证人为[见证人姓名],见证人代表[见证人单位名称]。11.合同变更及解除11.1合同变更条件(1)双方协商一致;(2)法律法规或政策调整;(3)不可抗力事件发生。11.2合同变更程序合同变更程序如下:(1)双方协商一致后,签订合同变更协议;(2)合同变更协议经双方签字盖章后生效。11.3合同解除条件(1)一方违约;(2)不可抗力事件发生;(3)双方协商一致。11.4合同解除程序合同解除程序如下:(1)提出解除合同的一方应书面通知对方;(2)双方在接到解除通知之日起[解除通知期限]内,未能就合同解除达成一致意见的,任何一方均有权向合同约定的争议解决机构提起诉讼。12.合同通知及送达12.1通知方式(1)书面通知;(2)传真;(3)电子邮件。12.2送达地址双方送达地址详见合同第一条。12.3送达时间送达时间以通知发出后[通知期限]内到达对方为准。13.合同争议管辖13.1争议管辖法院合同争议管辖法院为[争议管辖法院名称]。13.2争议管辖地争议管辖地为[争议管辖地]。14.其他约定事项14.1其他约定条款本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。14.2其他约定事项说明本合同为双方真实意思表示,具有法律效力。本合同一式[合同份数]份,双方各执[份数]份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,第三方指介入合同履行过程中的中介机构、评估机构、监理机构、咨询机构或其他任何非合同双方主体,其介入旨在协助合同履行、提供专业意见或执行特定任务。15.2第三方介入目的第三方介入旨在:(1)确保合同条款的准确执行;(2)提供专业评估和咨询;(3)监督合同履行过程;(4)解决合同履行中的争议。16.第三方介入程序16.1第三方选择甲方和乙方应共同协商选择第三方,并确保第三方具备完成其任务所需的专业能力和资质。16.2第三方合同甲方和乙方应与第三方签订单独的合同,明确第三方在本合同中的具体职责和权限。17.第三方责任17.1责任范围第三方在本合同中的责任范围限于其合同约定的职责,不包括因甲方或乙方违约行为导致的损失。17.2责任限额17.2.1第三方责任限额第三方的责任限额为[金额],此限额为第三方因其违约行为或疏忽导致的甲方或乙方损失的最高赔偿额。17.2.2超出责任限额的处理若第三方因其违约行为或疏忽导致的损失超过责任限额,超出部分由甲方和乙方按比例分担。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分甲方、乙方和第三方应明确各自的职责范围,避免职责交叉或重叠。18.2权利划分甲方、乙方和第三方应享有各自合同约定的权利,包括但不限于知情权、参与权和决策权。18.3责任划分甲方、乙方和第三方应承担各自合同约定的责任,第三方责任仅限于其合同约定的职责。19.第三方介入的额外条款及说明19.1第三方介入的必要性(1)合同履行过程中出现重大争议;(2)需要对合同履行情况进行专业评估;(3)需要对合同履行过程进行监督。19.2第三方介入的流程19.2.1甲方和乙方协商决定引入第三方;19.2.2甲方和乙方与第三方签订合同,明确第三方职责;19.2.3第三方按照合同约定介入合同履行过程。19.3第三方介入的费用第三方介入的费用由甲方和乙方按照合同约定分担。20.第三方介入的终止20.1第三方介入的终止条件(1)合同履行完毕;(2)争议解决;(3)双方协商一致。20.2第三方介入的终止流程20.2.1甲方和乙方通知第三方终止介入;20.2.3第三方介入终止,甲方和乙方与第三方签订终止协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目立项批准文件详细要求:提供项目立项的正式文件,包括项目批准书、项目可行性研究报告等。说明:此文件证明项目具备合法性和可行性。2.停工原因证明材料详细要求:提供能够证明停工原因的相关证明文件,如自然灾害报告、政策调整文件等。说明:此文件用于确定停工原因的真实性和合理性。3.赔偿与补偿计算依据详细要求:提供赔偿与补偿计算的详细依据,包括计算公式、相关费用清单等。说明:此文件用于确保赔偿与补偿金额的准确性和公正性。4.工期延误证明材料详细要求:提供能够证明工期延误的相关证明文件,如监理报告、现场照片等。说明:此文件用于确定工期延误的真实性和合理性。5.第三方合同详细要求:提供与第三方签订的合同文件,包括合同条款、双方签字盖章等。说明:此文件用于明确第三方在合同中的职责和权限。6.争议解决协议详细要求:提供争议解决协议文件,包括争议解决方式、争议解决机构等。说明:此文件用于明确争议解决的具体流程和规则。7.争议解决机构裁决书详细要求:提供争议解决机构作出的裁决书,包括裁决内容、裁决依据等。说明:此文件用于证明争议解决的最终结果。8.合同变更协议详细要求:提供合同变更协议文件,包括变更内容、变更原因等。说明:此文件用于记录合同变更的详细信息。9.合同解除协议详细要求:提供合同解除协议文件,包括解除原因、解除日期等。说明:此文件用于证明合同解除的合法性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定违约行为:未按照约定支付赔偿与补偿金额。责任认定标准:按照合同约定的赔偿金额计算,并支付违约金。示例:若甲方未按照约定在规定时间内支付赔偿金额,则每日应支付[金额]的违约金。2.乙方违约行为及责任认定违约行为:未按照约定支付赔偿与补偿金额。责任认定标准:按照合同约定的赔偿金额计算,并支付违约金。示例:若乙方未按照约定在规定时间内支付赔偿金额,则每日应支付[金额]的违约金。3.第三方违约行为及责任认定违约行为:未按照合同约定履行职责。责任认定标准:按照第三方合同约定的责任限额计算赔偿金额。示例:若第三方因未履行职责导致甲方或乙方损失,则第三方应承担不超过[金额]的赔偿责任。4.不可抗力导致的违约违约行为:因不可抗力事件导致合同无法履行。责任认定标准:根据不可抗力事件的影响程度,由合同双方协商解决。示例:若因自然灾害导致项目停工,双方应协商决定是否继续履行合同或进行赔偿。5.合同终止后的违约违约行为:合同终止后,一方未按照约定处理合同相关事宜。责任认定标准:按照合同约定或法律法规处理。示例:合同终止后,若乙方未按照约定退还甲方设备,则乙方应承担相应的法律责任。全文完。2024版停工赔偿协议书:停工赔偿及工期延误补偿协议2本合同目录一览1.定义和解释1.1合同的定义1.2术语解释2.停工原因及确认2.1停工原因2.2停工确认程序3.停工赔偿计算3.1赔偿计算公式3.2赔偿计算依据4.工期延误补偿4.1工期延误计算4.2工期延误补偿方式5.赔偿支付5.1支付方式5.2支付时间6.争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决程序7.违约责任7.1违约责任定义7.2违约责任承担8.合同解除8.1合同解除条件8.2合同解除程序9.合同生效9.1合同生效条件9.2合同生效时间10.合同变更10.1合同变更程序10.2合同变更生效11.合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序12.通知和通讯12.1通知方式12.2通讯地址13.不可抗力13.1不可抗力定义13.2不可抗力处理14.其他条款14.1保密条款14.2解密条款14.3合同份数14.4适用法律14.5合同附件第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1合同的定义1.2术语解释(1)“停工”指因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致乙方无法正常进行施工活动的情况;(2)“工期延误”指因停工或其他原因导致施工进度滞后于合同约定的时间;(3)“赔偿”指乙方因停工或工期延误所遭受的经济损失;(4)“补偿”指甲方对乙方因停工或工期延误所遭受的经济损失给予的补偿。2.停工原因及确认2.1停工原因(1)自然灾害;(2)政府行为;(3)甲方提供的材料、设备不符合合同约定;(4)甲方未按合同约定支付工程款;(5)其他非乙方原因。2.2停工确认程序发生停工情况时,乙方应在停工发生后的二十四小时内以书面形式通知甲方,并说明停工原因。甲方应在收到乙方通知后的二十四小时内予以确认。3.停工赔偿计算3.1赔偿计算公式赔偿金额=停工天数×每天赔偿金额3.2赔偿计算依据每天赔偿金额以合同约定的工程款为基数,按照停工期间乙方实际发生的费用计算。4.工期延误补偿4.1工期延误计算工期延误天数=实际完成工程量/合同约定每天工程量合同约定工期4.2工期延误补偿方式甲方应按照合同约定的补偿标准,对乙方因工期延误所遭受的经济损失给予补偿。5.赔偿支付5.1支付方式赔偿支付采用银行转账方式,甲方应在收到乙方提交的赔偿申请后的七个工作日内支付赔偿金额。5.2支付时间赔偿支付时间为每月的一个工作日。6.争议解决6.1争议解决方式本合同争议应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2争议解决程序双方应在本合同签订之日起三十日内就争议事项进行友好协商;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.合同解除8.1合同解除条件(1)一方违约,经对方催告后在合理期限内仍未纠正;(2)一方因不可抗力导致合同无法履行;(3)一方违反保密条款,造成对方重大损失;(4)合同约定的其他解除条件。8.2合同解除程序9.合同生效9.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。9.2合同生效时间本合同自签字(或盖章)之日起生效,有效期为合同约定的期限。10.合同变更10.1合同变更程序任何一方提出变更本合同内容的,应书面通知对方,经双方协商一致并签署书面协议后,变更内容生效。10.2合同变更生效合同变更协议自双方签字(或盖章)之日起生效,与本合同具有同等法律效力。11.合同终止11.1合同终止条件(1)合同约定的期限届满;(2)合同解除;(3)合同约定的其他终止条件。11.2合同终止程序12.通知和通讯12.1通知方式(1)专人递送;(2)快递;(3)传真;(4)电子邮件。12.2通讯地址双方在本合同中列明的通讯地址为送达通知的地址,除非一方提前以书面形式通知对方变更通讯地址。13.不可抗力13.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。13.2不可抗力处理发生不可抗力事件时,受影响的一方应立即通知对方,并采取措施减轻损失。不可抗力事件持续期间,双方应协商解决合同履行问题。14.其他条款14.1保密条款双方对本合同内容及履行情况负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2解密条款(1)法律法规要求公开;(2)双方书面同意;(3)保密信息已公开。14.3合同份数本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。14.4适用法律本合同适用中华人民共和国法律。14.5合同附件本合同附件为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,“第三方”是指除甲乙双方以外的任何个人或法人,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、评估方、调解方、仲裁方等。15.2第三方介入条件(1)合同履行过程中出现争议,双方无法达成一致意见;(2)需要第三方提供专业服务,如技术评估、工程监理等;(3)合同履行过程中出现特殊情况,需要第三方提供专业意见或协助;(4)合同约定的其他第三方介入情况。15.3第三方介入程序甲乙双方协商一致后,可邀请第三方介入。第三方介入前,应与甲乙双方签订相应的协议,明确双方的权利义务。16.甲乙双方额外条款16.1第三方选择甲乙双方应共同选择第三方,并确保第三方具备履行相关职责的能力和资质。16.2第三方职责(1)提供专业服务,如技术评估、工程监理等;(2)协助解决合同履行过程中的争议;(3)监督合同履行情况,确保合同目的实现;(4)合同约定的其他职责。16.3第三方费用第三方费用包括但不限于服务费、咨询费、评估费等。费用由甲乙双方根据实际情况协商确定。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同中,第三方责任限额是指第三方因履行职责过程中产生的违约责任,甲乙双方约定的最高赔偿金额。17.2责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定,具体包括:(1)违约责任限额;(2)因第三方原因导致的合同履行障碍赔偿限额;(3)合同约定的其他责任限额。17.3责任限额适用第三方责任限额仅适用于第三方在履行职责过程中产生的违约责任,不适用于甲乙双方之间的违约责任。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系基于甲乙双方签订的第三方介入协议,第三方应按照协议约定履行职责,甲方应积极配合。18.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系基于甲乙双方签订的第三方介入协议,第三方应按照协议约定履行职责,乙方应积极配合。18.3第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方的关系基于甲乙双方签订的第三方介入协议,第三方应作为甲乙双方的共同合作方,协助解决合同履行过程中的问题。19.第三方介入协议的解除19.1解除条件(1)第三方无法履行协议约定的职责;(2)第三方违反协议约定,造成甲乙双方重大损失;(3)合同约定的其他解除条件。
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 大理石瓷砖购销合同
- 购房抵押合同
- 宣传片拍摄合同
- 公司股权转让协议合同书
- 即时适应性干预在身体活动促进中应用的范围综述
- 植保无人机飞行参数对油茶授粉雾滴沉积分布及坐果率的影响
- 2025年昌都货运从业资格证好考吗
- 2025年粤教沪科版九年级地理上册阶段测试试卷
- 智能家居产品合作开发合同(2篇)
- 2025年宜宾职业技术学院高职单招语文2018-2024历年参考题库频考点含答案解析
- 2024年中国科学技术大学少年创新班数学试题真题(答案详解)
- 2024年新疆维吾尔自治区成考(专升本)大学政治考试真题含解析
- 煤矿复工复产培训课件
- 三年级上册口算题卡每日一练
- 《性激素临床应用》课件
- 眼科疾病与视觉健康
- 2024年九省联考高考数学卷试题真题答案详解(精校打印)
- 洗涤塔操作说明
- 绘本分享《狐狸打猎人》
- 撤销因私出国(境)登记备案国家工作人员通知书
- (39)-总论第四节针灸处方
评论
0/150
提交评论