二零二四年光伏电站水暖电消防设备安装劳务分包协议2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年光伏电站水暖电消防设备安装劳务分包协议1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息2.合同标的及范围2.1光伏电站项目名称2.2水暖电消防设备安装工程2.3工程地点2.4工程规模3.工程进度及工期3.1工程进度计划3.2工期要求3.3工期延误责任4.工程质量要求4.1工程质量标准4.2质量验收程序4.3质量责任5.工程造价及付款方式5.1工程造价组成5.2付款方式及时间5.3付款条件5.4付款违约责任6.安全生产及文明施工6.1安全生产要求6.2文明施工要求6.3安全生产责任7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决程序8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.合同附件11.1附件一：工程量清单11.2附件二：施工图纸及技术资料11.3附件三：合同履行过程中的相关文件12.其他约定事项12.1双方协商事项12.2法律法规规定事项13.合同份数及保管13.1合同份数13.2合同保管14.合同签署日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1名称：劳务分包有限公司1.1.2法定代表人：1.1.3注册地址：省市区路号1.1.4联系电话：138xxxx55551.2总包方信息1.2.1名称：光伏电站开发有限公司1.2.2法定代表人：1.2.3注册地址：省市区路号1.2.4联系电话：139xxxx66662.合同标的及范围2.1光伏电站项目名称：光伏发电站2.2水暖电消防设备安装工程2.2.1设备种类：太阳能电池组件、逆变器、配电柜、消防设备等2.2.2安装工程量：详见附件一工程量清单2.3工程地点：省市县乡村2.4工程规模：装机容量100MW3.工程进度及工期3.1工程进度计划：详见附件二施工图纸及技术资料3.2工期要求：自合同签订之日起180天内完成全部安装工程3.3工期延误责任3.3.1分包方原因导致工期延误，每延误一天，应向总包方支付合同总价款的千分之一作为违约金3.3.2总包方原因导致工期延误，应按实际延误工期向分包方支付违约金4.工程质量要求4.1工程质量标准：符合国家相关质量标准及光伏电站设计要求4.2质量验收程序：详见附件二施工图纸及技术资料4.3质量责任4.3.1分包方对安装工程的质量负责，确保工程符合质量要求4.3.2总包方对分包方的质量工作进行监督，并对工程质量承担连带责任5.工程造价及付款方式5.1工程造价组成：详见附件一工程量清单5.2付款方式及时间5.2.1预付款：合同签订后5个工作日内支付合同总价款的20%5.2.2进度款：每月支付合同总价款的30%，工程进度达到当月支付比例时支付5.2.3结算款：工程验收合格后15个工作日内支付合同总价款的50%5.2.4保修金：合同总价款的5%，工程保修期满后无质量问题退还5.3付款条件：工程进度及质量符合要求5.4付款违约责任：逾期付款，每逾期一天，应向分包方支付应付款项的千分之一作为违约金6.安全生产及文明施工6.1安全生产要求：严格执行国家及地方安全生产法规，确保施工安全6.2文明施工要求：保持施工现场整洁，遵守施工现场管理制度6.3安全生产责任6.3.1分包方负责施工现场的安全生产，确保施工安全6.3.2总包方对分包方的安全生产承担监督责任，并对安全生产事故承担连带责任7.争议解决7.1争议解决方式：协商、调解、仲裁、诉讼7.2争议解决程序：协商不成，可提交仲裁委员会仲裁；协商和仲裁均未解决，可向有管辖权的人民法院提起诉讼8.违约责任8.1违约情形8.1.1分包方未按合同约定完成工程进度，每延误一天，应向总包方支付合同总价款的千分之一作为违约金。8.1.2分包方施工过程中出现质量问题，经核实后，应承担修复责任，并赔偿由此造成的损失。8.1.3分包方违反安全生产规定，导致安全事故，应承担全部责任。8.1.4分包方未按合同约定进行文明施工，造成环境污染或影响周边居民生活，应承担相应责任。8.2违约责任8.2.1分包方违约，总包方有权解除合同，并要求分包方赔偿因此造成的损失。8.2.2总包方违约，分包方有权要求赔偿或解除合同。9.合同解除9.1合同解除条件9.1.1双方协商一致解除合同。9.1.2因不可抗力导致合同无法履行。9.1.3一方违约，另一方在合理期限内未采取补救措施。9.2合同解除程序9.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方。9.2.2双方应在收到解除合同通知之日起十个工作日内办理合同解除手续。10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章后生效。10.1.2合同签订后七个工作日内，双方应将合同报相关主管部门备案。10.2合同终止条件10.2.1工程验收合格，合同约定的各项义务履行完毕。10.2.2合同解除。10.2.3因不可抗力导致合同无法履行。11.合同附件11.1附件一：工程量清单11.2附件二：施工图纸及技术资料11.3附件三：合同履行过程中的相关文件12.其他约定事项12.1双方协商事项12.1.1双方在合同履行过程中如有未尽事宜，可另行协商解决。12.2法律法规规定事项12.2.1本合同未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。13.合同份数及保管13.1合同份数13.1.1本合同一式八份，双方各执四份，具有同等法律效力。13.2合同保管13.2.1双方应妥善保管合同文本，确保合同内容的完整性和保密性。14.合同签署日期14.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2签署日期：二零二四年三月二十日第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1本合同中的“第三方”是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他协助的个人、企业或其他组织。15.2第三方的职责15.2.1第三方应根据甲乙双方的要求，提供专业服务，包括但不限于技术指导、项目管理、质量监督等。15.3第三方的权利15.3.1第三方有权根据合同约定，收取服务费用。15.3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。15.4第三方的义务15.4.1第三方应按照合同约定，履行其职责，保证服务质量。15.4.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和项目信息。16.第三方介入程序16.1甲乙双方同意第三方介入时，应提前十个工作日通知对方，并提供第三方的资质证明和服务内容说明。16.2第三方介入后，甲乙双方应与第三方共同制定详细的工作计划和时间表。16.3第三方介入期间，甲乙双方应保持与第三方的沟通，及时反馈项目进展和问题。17.第三方责任限额17.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成的损失，其责任限额由甲乙双方与第三方协商确定，并在合同中明确。17.2若第三方因自身原因导致项目延误或质量不合格，甲乙双方有权要求第三方承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失和支付违约金。17.3第三方责任限额的调整17.3.1若第三方在履行职责过程中，因不可抗力或其他非自身原因导致损失，其责任限额可根据实际情况进行调整。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲乙双方之间的关系由合同约定，第三方不参与甲乙双方的内部事务。18.2第三方与施工团队的关系18.2.1第三方对施工团队有监督和指导的权利，但不直接参与施工管理。18.3第三方与监理单位的关系18.3.1若合同中有监理单位，第三方应与监理单位保持沟通，确保监理工作与第三方服务相互协调。19.第三方介入的合同变更19.1第三方介入导致合同内容变更的，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订补充协议。19.2补充协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。20.第三方介入的争议解决20.1第三方介入期间产生的争议，由甲乙双方与第三方协商解决。20.2协商不成的，任何一方均可将争议提交至合同约定的争议解决机构。20.3第三方介入期间产生的争议，不影响本合同的履行和执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求和说明：列出所有工程项目的名称、规格、数量、单价和总价。包含分部分项工程量清单和综合单价分析。需加盖施工图设计单位公章。2.附件二：施工图纸及技术资料详细要求和说明：提供完整的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。包含设备清单、材料清单、施工方法说明等。需加盖设计单位公章。3.附件三：合同履行过程中的相关文件详细要求和说明：包含施工许可证、工程验收报告、变更通知、验收记录等。需加盖相关单位公章。4.附件四：第三方资质证明详细要求和说明：第三方提供其营业执照、专业资质证书、相关服务经验证明等。需加盖第三方单位公章。5.附件五：补充协议详细要求和说明：记录合同履行过程中甲乙双方与第三方达成的任何变更或补充协议。需加盖甲乙双方和第三方单位公章。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包方未按合同约定完成工程进度。分包方施工过程中出现质量问题。分包方违反安全生产规定。分包方未按合同约定进行文明施工。总包方未按合同约定支付款项。第三方未按合同约定提供专业服务。2.责任认定标准：违约行为一经确认，责任方应承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金、解除合同等。3.违约责任示例说明：分包方未按合同约定完成工程进度，导致工期延误。责任认定：分包方应向总包方支付合同总价款的千分之一作为违约金。分包方施工过程中发现质量问题，经核实后，责任认定：分包方承担修复责任，并赔偿由此造成的损失。总包方未按合同约定支付进度款，责任认定：总包方应向分包方支付逾期付款违约金。全文完。二零二四年光伏电站水暖电消防设备安装劳务分包协议2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方当事人信息2.1发包方信息2.2分包方信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.工程内容4.1光伏电站水暖电消防设备安装4.2安装标准及规范4.3施工工艺5.质量要求5.1设备质量5.2工程质量5.3质量检验与验收6.工程进度6.1工程进度计划6.2进度调整6.3进度控制措施7.工程费用7.1工程总价7.2付款方式7.3付款节点7.4付款条件8.保险与安全8.1保险责任8.2保险费用8.3安全生产责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他约定13.1隐私保护13.2法律适用13.3通知与送达13.4合同附件14.合同签署与生效第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1定义（1）“光伏电站”指由光伏组件、逆变器、电气设备、支架等组成的发电设施；（2）“水暖电消防设备”指光伏电站所需的水管、暖通、电气及消防设备；（3）“安装劳务”指对光伏电站水暖电消防设备的安装、调试、验收等劳务活动；（4）“工程内容”指本合同约定的光伏电站水暖电消防设备安装劳务的具体工作范围；（5）“工程进度”指本合同约定的工程内容按计划完成的程度；（6）“工程费用”指本合同约定的光伏电站水暖电消防设备安装劳务的合同总价；（7）“违约责任”指因一方违约行为给另一方造成的损失，应承担的法律责任；（8）“争议解决”指因本合同履行过程中产生的争议，应采取的解决方式。1.2解释本合同中对术语的解释以本条为准，如对本条内容有歧义，以双方协商一致的解释为准。第二条双方当事人信息2.1发包方信息（1）名称：________（2）地址：________（3）联系人：________（4）联系电话：________2.2分包方信息（1）名称：________（2）地址：________（3）联系人：________（4）联系电话：________第三条项目概况3.1项目名称：________光伏电站水暖电消防设备安装工程3.2项目地点：________3.3项目规模：________3.4项目工期：________第四条工程内容4.1光伏电站水暖电消防设备安装（1）光伏组件支架安装；（2）逆变器安装；（3）电气设备安装；（4）消防设备安装；（5）管道及暖通设备安装。4.2安装标准及规范（1）按照国家标准《光伏发电系统设备安装规范》（GB507972012）执行；（2）按照行业标准《光伏电站电气安装规范》（DL/T53722010）执行；（3）按照地方标准及规范执行。4.3施工工艺（1）支架安装：按照支架设计图纸及施工方案进行；（2）逆变器安装：按照逆变器安装说明书及施工方案进行；（3）电气设备安装：按照电气设备安装规范及施工方案进行；（4）消防设备安装：按照消防设备安装规范及施工方案进行；（5）管道及暖通设备安装：按照管道及暖通设备安装规范及施工方案进行。第五条质量要求5.1设备质量（1）设备须符合国家及行业相关质量标准；（2）设备须通过质量检验合格。5.2工程质量（1）工程须按照合同约定的质量标准完成；（2）工程须通过质量验收合格。5.3质量检验与验收（1）设备检验：由分包方负责，发包方进行监督；（2）工程验收：由双方共同组织验收，必要时可邀请第三方进行验收。第六条工程进度6.1工程进度计划（1）根据合同工期，制定详细的工程进度计划；（2）工程进度计划应包括各阶段的工作内容、时间安排、责任人等信息。6.2进度调整（1）因客观原因导致工程进度延误，双方应协商调整进度计划；（2）调整后的进度计划应以书面形式通知对方。6.3进度控制措施（1）分包方应严格按照工程进度计划执行；（2）发包方对工程进度进行监督，确保工程按计划进行。第八条工程费用8.1工程总价本合同光伏电站水暖电消防设备安装工程的合同总价为人民币________元整。8.2付款方式（1）合同签订后，分包方提供相关资质及设备材料清单，发包方支付合同总价________%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定节点，分包方提供进度款申请及相关证明材料，发包方在收到申请后________个工作日内支付相应比例的进度款；（3）工程竣工验收合格并满足合同约定条件后，分包方提供竣工结算报告，发包方在收到报告后________个工作日内支付剩余合同总价________%的款项；（4）质保期满且无质量问题，发包方在收到分包方提供的质保金退还申请后________个工作日内退还质保金。8.3付款节点（1）预付款支付节点：合同签订后________个工作日内；（2）进度款支付节点：根据工程进度计划，每个节点后________个工作日内；（3）竣工结算款支付节点：竣工验收合格后________个工作日内；（4）质保金退还节点：质保期满无质量问题后________个工作日内。8.4付款条件（1）付款条件须符合合同约定的条款；（2）付款凭证须齐全，包括但不限于发票、支付申请、验收报告等；（3）付款方式以银行转账为主，特殊情况下可协商其他方式。第九条保险与安全9.1保险责任（1）分包方应为其工作人员在施工过程中发生的意外伤害购买工伤保险；（2）发包方应为其工作人员在施工过程中发生的意外伤害购买意外伤害保险；（3）双方应共同确保施工过程中的安全，避免因施工原因造成第三方人身伤害或财产损失。9.2保险费用（1）工伤保险及意外伤害保险费用由双方分别承担；（2）保险费用应在合同签订前支付。9.3安全生产责任（1）分包方负责施工过程中的安全生产工作，确保施工安全；（2）发包方对施工现场的安全进行监督管理，确保施工安全。第十条违约责任10.1违约情形（1）分包方未按合同约定时间完成工程；（2）分包方未按合同约定质量标准完成工程；（3）分包方未按合同约定支付工程费用；（4）双方约定的其他违约情形。10.2违约责任（1）违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；（2）违约金的计算方式为合同总价________%；（3）赔偿损失包括直接损失和间接损失。10.3违约处理（1）违约发生后，双方应协商解决；（2）协商不成的，可向合同约定的争议解决机构申请解决。第十一条争议解决11.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。11.2争议解决机构（1）协商：双方协商解决；（2）调解：由双方共同指定的调解人进行调解；（3）仲裁：向合同约定的仲裁机构申请仲裁；（4）诉讼：向合同约定的法院提起诉讼。11.3争议解决期限争议解决期限自争议发生之日起________个工作日内。第十二条合同解除12.1合同解除条件（1）一方严重违约，另一方有权解除合同；（2）不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。12.2合同解除程序（1）提出解除合同的一方应以书面形式通知对方；（2）合同解除后，双方应按照约定处理未履行完毕的义务。12.3合同解除后果（1）合同解除后，双方应按照约定处理已发生的费用；（2）合同解除不影响已履行部分的合法权益。第十三条其他约定13.1隐私保护双方应遵守国家有关个人信息保护的法律、法规，对在合同履行过程中知悉的对方个人信息予以保密。13.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.3通知与送达（1）通知应以书面形式发出；（2）通知送达地址为双方在合同中约定的地址；（3）送达方式为挂号邮寄或专人送达。13.4合同附件（1）工程进度计划；（2）设备材料清单；（3）施工方案；（4）质量检验报告；（5）其他与本合同履行相关的文件。第十四条合同签署与生效14.1合同签署本合同经双方代表签字盖章后生效。14.2合同生效本合同自双方签署之日起生效，至合同约定的工程完工并验收合格之日止。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方定义与角色15.1第三方定义本合同中所述“第三方”是指除甲乙双方以外的，根据本合同约定或经双方同意介入本合同关系的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、检测机构、设计单位、咨询顾问等。15.2第三方角色（1）中介方：协助甲乙双方进行合同洽谈、签订、履行等工作；（2）监理方：对工程的施工过程进行监督，确保工程质量和进度；（3）检测机构：对工程材料、设备进行检测，确保其符合相关标准；（4）设计单位：提供工程设计服务，确保工程设计符合要求；（5）咨询顾问：提供专业咨询意见，协助甲乙双方解决合同履行中的问题。第十六条第三方介入条件16.1介入前提（1）经甲乙双方书面同意；（2）第三方具备相应的资质和能力；（3）第三方介入的目的和方式符合本合同目的和法律规定。16.2介入程序（1）甲乙双方与第三方签订书面协议；（2）第三方向甲乙双方提交相关资质证明；（3）甲乙双方审核第三方资质，确认无误后，书面通知第三方介入本合同关系；（4）第三方在接到通知后，按照约定履行相关职责。第十七条第三方责任17.1责任限额第三方在本合同中的责任应明确限定，责任限额如下：（1）中介方：中介方的责任限额为中介服务费用的________倍；（2）监理方：监理方的责任限额为监理服务费用的________倍；（3）检测机构：检测机构的责任限额为检测服务费用的________倍；（4）设计单位：设计单位的责任限额为设计服务费用的________倍；（5）咨询顾问：咨询顾问的责任限额为咨询服务费用的________倍。17.2责任承担（1）第三方在履行职责过程中因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任；（2）第三方在履行职责过程中，因不可抗力或甲乙双方原因造成损失的，不承担赔偿责任；（3）第三方在履行职责过程中，因甲乙双方共同原因造成损失的，按责任比例承担赔偿责任。第十八条第三方权利18.1第三方权利（1）第三方有权根据本合同约定，要求甲乙双方提供必要的工作条件和支持；（2）第三方有权根据本合同约定，收取相应的服务费用；（3）第三方有权根据本合同约定，获得甲乙双方提供的保密信息。第十九条第三方与其他各方的划分19.1职责划分（1）第三方在履行职责过程中，应明确区分甲乙双方的权利和义务；（2）第三方应按照本合同约定，履行对甲乙双方的服务义务；（3）第三方在履行职责过程中，如需与甲乙双方之外的第三方进行合作，应取得甲乙双方的书面同意。19.2责任划分（1）第三方在履行职责过程中，因自身原因造成的损失，由第三方承担；（2）第三方在履行职责过程中，因甲乙双方原因造成的损失，由甲乙双方按责任比例承担；（3）第三方在履行职责过程中，因不可抗力造成的损失，由各方按不可抗力条款承担。第二十条合同变更与终止20.1合同变更（1）第三方介入本合同关系后，甲乙双方可就第三方职责、责任限