建设工程施工合同范本5

第第页合同编号:________建设工程施工合同范本四甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码6/NUMPAGES总页数6一、主体与目的本合同主体如下：甲方（以下简称“发包人”）：【发包人全称】乙方（以下简称“承包人”）：【承包人全称】鉴于甲方拥有【工程名称】的建设工程项目，并具备相应的建设资质，乙方具备承担该建设工程项目的施工能力，双方为明确双方的权利和义务，经协商一致，订立本建设工程施工合同（范本四）。合同目的与背景：1.甲方拟将【工程名称】的建设工程项目发包给乙方施工，双方遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，共同完成该工程项目的建设。2.本合同旨在明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，确保工程项目按照约定的时间、质量、投资完成。3.本合同的签订，旨在规范双方在施工过程中的行为，保障甲乙双方的合法权益，促进工程项目的顺利进行。二、价格与支付条款1.标的物价格：双方经协商一致，确定【工程名称】的建设工程施工合同总价为人民币【金额】元整（大写：【金额大写】）。2.支付方式：（1）预付款：甲方在合同签订后【预付款支付期限】日内向乙方支付合同总价款的【预付款比例】%作为预付款，即人民币【预付款金额】元整（大写：【预付款金额大写】）。（2）进度款：乙方按照工程实际进度，向甲方申请支付相应的进度款。甲方应在收到乙方提交的进度款申请后【进度款支付期限】日内审核并支付相应款项。（3）结算款：工程竣工验收合格后，双方按照合同约定的计价方式及实际完成的工程量进行结算。甲方应在验收合格后【结算款支付期限】日内支付至合同总价款的【结算款比例】%。（4）质保金：甲方向乙方预留合同总价款的【质保金比例】%作为质量保证金，待质保期（【质保期】年）满且无质量问题后【质保金支付期限】日内一次性支付。3.支付账户：甲方支付预付款、进度款、结算款及质保金的账户如下：开户名称：【甲方开户名称】开户银行：【甲方开户银行】银行账号：【甲方银行账号】乙方应合法有效的收款账户，以便甲方按时支付相应款项。4.乙方应确保收款账户的真实性、有效性，如因乙方的账户信息有误导致甲方无法按时支付相应款项，乙方自行承担相应责任。如有变更，乙方应在变更前【变更通知期限】日通知甲方。三、履行期限与地点、双方权利与义务、违约责任1.履行期限：（1）本合同自双方签字盖章之日起生效。（2）乙方应自合同生效之日起【工程开工日期】日内进场施工，并在合同约定的工期内完成施工任务，即至【工程竣工日期】。（3）如遇不可抗力因素导致工期延误，双方协商一致后可适当延长工期。2.履行地点：本合同约定的工程项目施工地点为：【工程地点】。3.双方权利与义务：（1）甲方权利与义务：①施工所需资料，协助乙方办理相关施工手续。②按合同约定支付工程款项。③对施工现场进行监督，确保工程质量。④不得无故干涉乙方的正常施工。（2）乙方权利与义务：①严格按照施工图纸和规范进行施工。②按合同约定完成工程进度，确保工程质量和安全。③及时向甲方报告工程进度，办理相关验收手续。④依法对工程质量和安全负责。4.违约责任：（1）如甲方未按约定支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：逾期金额×【逾期利率】%×逾期天数。（2）如乙方未按约定完成工程进度或工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×【违约金比例】%。（3）如双方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担相应的法律责任。因不可抗力因素导致的违约，双方互不承担违约责任。四、保密条款、争议解决、合同变更与解除1.保密条款：（1）双方在合同签订及履行过程中，对于涉及对方商业秘密、技术秘密、市场信息等保密信息，应予以严格保密。（2）保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕后【保密期限】年。（3）如一方违反保密义务，导致对方遭受损失，应承担相应的赔偿责任。2.争议解决：（1）双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。（2）如协商不成，任何一方均有权将争议提交至【合同签订地】的有管辖权的人民法院诉讼解决。3.合同变更与解除：（1）合同的变更和解除，需双方协商一致，并以书面形式确认。（2）如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方均有权要求解除合同，互不承担违约责任。（3）在合同履行过程中，如一方明确表示不履行合同义务，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。（4）合同解除后，双方应按合同约定及法律规定办理合同终止手续，包括但不限于工程结算、资料移交等。本合同变更、解除和终止，不影响双方在合同履行过程中的合法权益，也不影响双方依据合同约定应承担的责任。双方应继续遵守本合同约定的保密条款，直至保密期限届满。五、通知与送达、其他条款、签字盖章1.通知与送达：（1）本合同项下的任何通知、要求、批准、同意或其他通讯，应以书面形式进行，并通过挂号信、特快专递或专人递送等方式送达对方。（2）通知送达的地点为合同各方通讯地址，如一方通讯地址发生变化，应立即书面通知对方。（3）通知自发出之日起【通知生效天数】日后视为送达。2.其他条款：（1）本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。（2）本合同的附件是合同的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。（3）本合同一式【合同份数】份，甲方执【甲方份数】份，乙方执【乙方份数】份，具有同等法律效力。3.签字盖章：本合同自甲乙双方授权代表签字并加盖公章之日起生效，本合同自生效之日起对双方具有法律约束力。甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_______________