版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五版艺术玻璃门窗工程分包合同样本合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同有效期5.合同金额6.合同性质二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程类型5.工程进度安排6.工程质量要求三、分包内容1.分包范围2.分包项目3.分包方式4.分包期限5.分包费用6.分包责任四、合同双方权利义务1.发包方权利2.发包方义务3.分包方权利4.分包方义务五、工程款支付方式1.预付款2.进度款3.结算款4.付款期限5.付款条件六、工程质量与验收1.工程质量标准2.工程验收程序3.工程验收标准4.工程验收责任5.工程保修七、安全与环保1.安全生产责任2.环境保护要求3.安全生产措施4.环保措施5.事故处理八、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同变更程序3.合同解除条件4.合同解除程序5.合同解除后的处理九、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约赔偿4.违约处理5.违约争议解决十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决期限5.争议解决费用十一、合同生效与终止1.合同生效条件2.合同生效日期3.合同终止条件4.合同终止日期5.合同终止后的处理十二、附件1.附件一:工程量清单2.附件二:施工图纸3.附件三:合同附件4.附件四:相关资质证书5.附件五:其他相关文件十三、其他约定事项1.保密条款2.法律适用3.合同附件4.通知与送达5.合同份数十四、合同签署1.签署日期2.签署地点3.签署人员4.签署单位盖章5.签署单位法定代表人签字合同编号_________一、合同概述1.合同名称:二零二五版艺术玻璃门窗工程分包合同2.合同双方:发包方:名称:_______地址:_______法定代表人:_______联系电话:_______分包方:名称:_______地址:_______法定代表人:_______联系电话:_______3.合同签订日期:_______4.合同有效期:自_______至_______5.合同金额:人民币_______元整6.合同性质:分包合同二、工程概况1.工程名称:_______2.工程地点:_______3.工程规模:_______4.工程类型:艺术玻璃门窗工程5.工程进度安排:_______6.工程质量要求:符合国家相关质量标准,满足设计图纸及合同约定要求三、分包内容1.分包范围:_______2.分包项目:_______3.分包方式:_______4.分包期限:_______5.分包费用:_______6.分包责任:_______四、合同双方权利义务1.发包方权利:a.对分包方进行监督管理b.按时支付工程款c.按合同约定提供必要条件2.发包方义务:a.按合同约定提供图纸和技术文件b.保证工程所需材料、设备的及时供应c.协助分包方解决施工中遇到的问题3.分包方权利:a.按合同约定进行施工b.请求发包方提供必要条件c.要求按合同约定支付工程款4.分包方义务:a.严格按照设计图纸和施工规范进行施工b.确保工程质量达到合同约定标准c.按时完成分包工程五、工程款支付方式1.预付款:合同签订后_______日内支付合同金额的_______%2.进度款:根据工程进度分阶段支付,每完成一定比例的工程量支付相应款项3.结算款:工程完工后_______日内进行结算4.付款期限:_______5.付款条件:_______六、工程质量与验收1.工程质量标准:符合国家相关质量标准,满足设计图纸及合同约定要求2.工程验收程序:a.分包方提交工程验收报告b.发包方组织验收c.验收合格后办理验收手续3.工程验收标准:a.符合设计图纸及施工规范b.质量检验合格c.无安全事故和质量问题4.工程验收责任:a.分包方负责工程自检b.发包方负责组织验收5.工程保修:_______七、安全与环保1.安全生产责任:a.分包方负责施工现场的安全管理b.发包方负责协调施工现场的安全生产2.环境保护要求:a.严格遵守国家环保法规b.做好施工现场的环境保护工作3.安全生产措施:a.制定安全生产管理制度b.定期进行安全培训c.配备必要的安全防护设施4.环保措施:a.控制施工现场粉尘、噪音、废水排放b.做好施工现场垃圾处理5.事故处理:a.发生安全事故及时上报b.采取有效措施防止事故扩大c.负责事故调查和处理八、合同变更与解除1.合同变更条件:a.因不可抗力导致合同无法履行b.因工程设计变更导致工程量或质量要求发生变化c.经双方协商一致同意变更2.合同变更程序:a.双方书面提出变更申请b.经双方协商一致后签订变更协议c.变更协议作为合同附件3.合同解除条件:a.因不可抗力导致合同无法履行b.一方严重违约c.经双方协商一致同意解除4.合同解除程序:a.一方书面通知另一方解除合同b.双方协商确定解除合同的具体事宜c.签订解除合同协议5.合同解除后的处理:a.清算双方债权债务b.退还预付款九、违约责任1.违约情形:a.分包方未按时完成工程b.分包方工程质量不符合约定c.发包方未按时支付工程款d.发包方未按时提供施工条件2.违约责任:a.违约方应承担违约责任b.违约方应支付违约金c.违约方应赔偿因违约造成的损失3.违约赔偿:a.违约金按合同金额的_______%计算b.赔偿金额根据实际损失确定4.违约处理:a.双方协商解决b.争议解决机构调解c.诉讼解决5.违约争议解决:a.争议解决方式:_______b.争议解决机构:_______c.争议解决程序:_______d.争议解决期限:_______e.争议解决费用:_______十、争议解决1.争议解决方式:_______2.争议解决机构:_______3.争议解决程序:_______4.争议解决期限:_______5.争议解决费用:_______十一、合同生效与终止1.合同生效条件:双方签字盖章后生效2.合同生效日期:_______3.合同终止条件:合同约定的期限届满或合同解除4.合同终止日期:_______5.合同终止后的处理:a.清算双方债权债务b.退还预付款十二、附件1.附件一:工程量清单2.附件二:施工图纸3.附件三:合同附件4.附件四:相关资质证书5.附件五:其他相关文件十三、其他约定事项1.保密条款:双方对本合同内容负有保密义务2.法律适用:本合同适用中华人民共和国法律3.合同附件:_______4.通知与送达:以书面形式通知对方,送达地址为合同双方提供的地址5.合同份数:一式_______份,双方各执_______份十四、合同签署1.签署日期:_______2.签署地点:_______3.签署人员:发包方代表:_______分包方代表:_______4.签署单位盖章:发包方:_______分包方:_______5.签署单位法定代表人签字:发包方法定代表人:_______分包方法定代表人:_______多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.甲方主导条款:a.甲方有权对分包工程的设计方案、施工方案、进度计划等进行审核和调整。b.甲方负责协调解决分包工程中涉及的设计变更、材料供应、施工协调等问题。c.甲方有权对分包方进行现场监督,确保工程质量和进度。2.说明:a.甲方作为主导方,对工程的整体规划和协调具有重要意义,因此赋予甲方相应的权利,以确保工程顺利进行。b.甲方负责协调解决施工过程中可能出现的问题,有助于提高工程效率和质量。c.甲方现场监督有助于及时发现和解决问题,确保工程按计划进行。3.甲方责任条款:a.甲方应按照合同约定,及时提供施工图纸、技术文件和施工条件。b.甲方应确保分包方在施工过程中所需材料、设备的及时供应。c.甲方应承担因自身原因导致工程延误或质量问题的责任。4.说明:a.甲方作为主导方,应履行相应的责任,确保分包方能够顺利施工。b.甲方及时提供施工图纸和技术文件,有助于分包方合理安排施工进度。c.甲方确保材料、设备的及时供应,有助于提高施工效率。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.乙方主导条款:a.乙方有权对分包工程的设计方案、施工方案、进度计划等进行审核和调整。b.乙方负责协调解决分包工程中涉及的设计变更、材料供应、施工协调等问题。c.乙方有权对甲方进行现场监督,确保工程质量和进度。2.说明:a.乙方作为主导方,对工程的整体规划和协调具有重要意义,因此赋予乙方相应的权利,以确保工程顺利进行。b.乙方负责协调解决施工过程中可能出现的问题,有助于提高工程效率和质量。c.乙方现场监督有助于及时发现和解决问题,确保工程按计划进行。3.乙方责任条款:a.乙方应按照合同约定,及时提供施工图纸、技术文件和施工条件。b.乙方应确保分包方在施工过程中所需材料、设备的及时供应。c.乙方应承担因自身原因导致工程延误或质量问题的责任。4.说明:a.乙方作为主导方,应履行相应的责任,确保分包方能够顺利施工。b.乙方及时提供施工图纸和技术文件,有助于分包方合理安排施工进度。c.乙方确保材料、设备的及时供应,有助于提高施工效率。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.中介条款:a.第三方中介负责对分包工程的设计方案、施工方案、进度计划等进行审核和调整。b.第三方中介负责协调解决分包工程中涉及的设计变更、材料供应、施工协调等问题。c.第三方中介有权对甲方和乙方进行现场监督,确保工程质量和进度。2.说明:a.第三方中介作为独立第三方,能够客观、公正地协调双方关系,提高工程效率和质量。b.第三方中介负责协调解决施工过程中可能出现的问题,有助于提高工程效率和质量。c.第三方中介现场监督有助于及时发现和解决问题,确保工程按计划进行。3.中介责任条款:a.第三方中介应按照合同约定,及时提供审核意见和协调解决方案。b.第三方中介应确保甲方和乙方在施工过程中所需材料、设备的及时供应。c.第三方中介应承担因自身原因导致工程延误或质量问题的责任。4.说明:a.第三方中介作为独立第三方,应履行相应的责任,确保工程顺利进行。b.第三方中介及时提供审核意见和协调解决方案,有助于提高施工效率和质量。c.第三方中介确保材料、设备的及时供应,有助于提高施工效率。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:工程量清单2.附件二:施工图纸3.附件三:合同附件4.附件四:相关资质证书5.附件五:其他相关文件6.附件六:第三方中介机构资质证明(如有)7.附件七:设计变更通知单(如有)8.附件八:材料、设备供应清单(如有)9.附件九:工程验收报告10.附件十:违约金计算标准11.附件十一:争议解决机构协议(如有)二、违约行为及认定:1.违约行为:a.分包方未按时完成工程b.分包方工程质量不符合约定c.发包方未按时支付工程款d.发包方未按时提供施工条件e.任何一方未履行合同约定的其他义务2.违约认定:a.发生违约行为时,另一方应书面通知违约方。b.违约方应在接到通知后_______日内采取纠正措施。c.如违约方未在规定期限内采取纠正措施,另一方有权解除合同并追究违约责任。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约金:指合同一方违约时,应向另一方支付的金钱补偿。3.争议解决机构:指双方协商一致选定的,负责解决合同争议的第三方机构。4.法定代表人:指依法代表企业行使职权的负责人。5.独立第三方:指与合同双方无直接利益关系的第三方。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中设计变更频繁,影响工程进度。解决办法:设立设计变更审批流程,确保变更的合理性和必要性。2.问题:材料、设备供应不及时,影响施工进度。解决办法:建立材料、设备供应预警机制,提前储备,确保供应。3.问题:工程质量不符合约定,影响工程验收。解决办法:加强工程质量监督,严格执行验收标准,确保工程质量。4.问题:合同一方未按时支付工程款。解决办法:设立支付进度表,明确支付节点,加强支付管理。五、所有应用场景:1.艺术玻璃门窗工程分包合同适用于各类艺术玻璃门窗工程的建设项目。2.该合同适用于甲方为主导、乙方为主导或有第三方中介参与的情况。3.该合同适用于工程规模较大、技术要求较高的艺术玻璃门窗工程。4.该合同适用于合同双方对工程进度、质量、安全等方面有较高要求的工程项目。全文完。二零二五版艺术玻璃门窗工程分包合同样本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.工程分包内容3.1分包项目3.2分包范围3.3分包质量要求4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.2支付方式4.3预付款4.4进度款4.5结算款5.材料供应5.1材料供应责任5.2材料质量要求5.3材料价格及费用6.工程进度管理6.1进度计划6.2进度控制6.3进度调整7.工程质量保证7.1质量保证措施7.2质量验收标准7.3质量责任8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3事故处理9.环境保护9.1环境保护责任9.2环境保护措施9.3环境污染处理10.合同变更及解除10.1合同变更10.2合同解除11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序13.合同生效及终止13.1合同生效13.2合同终止14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:________________________1.1.2分包方法定代表人:____________________1.1.3分包方注册地址:______________________1.1.4分包方联系电话:_____________________1.1.5分包方开户银行:_____________________1.1.6分包方银行账号:_____________________1.2总包方信息1.2.1总包方名称:________________________1.2.2总包方法定代表人:____________________1.2.3总包方注册地址:______________________1.2.4总包方联系电话:_____________________1.2.5总包方开户银行:_____________________1.2.6总包方银行账号:_____________________2.工程概况2.1工程名称:________________________2.2工程地点:________________________2.3工程规模:________________________2.4工程工期:自合同生效之日起____个月3.工程分包内容3.1分包项目:艺术玻璃门窗的制作与安装3.2分包范围:包括但不限于设计、生产、运输、安装及售后维护3.3分包质量要求:符合国家相关质量标准和设计要求,确保工程质量和使用安全4.合同价款及支付方式4.1合同价款:人民币____元整4.2支付方式:分阶段支付,具体支付节点及比例如下:4.2.1预付款:合同签订后____个工作日内支付合同价款的____%4.2.2进度款:每完成工程总量的____%后支付,支付比例为已完成工程总量的____%4.2.3结算款:工程验收合格后____个工作日内支付剩余合同价款的____%5.材料供应5.1材料供应责任:分包方负责提供工程所需的全部材料5.2材料质量要求:材料必须符合国家相关质量标准和设计要求5.3材料价格及费用:材料价格按照市场行情及合同约定执行,费用计入合同总价6.工程进度管理6.1进度计划:分包方应按照合同约定的时间节点提交进度计划,总包方有权对进度计划进行审核6.2进度控制:分包方应严格按照进度计划执行,如遇特殊情况需调整进度,应提前____个工作日通知总包方6.3进度调整:如因不可抗力或其他原因导致工程进度延误,双方应协商解决,并调整进度计划7.工程质量保证7.1质量保证措施:分包方应建立健全质量保证体系,确保工程质量7.2质量验收标准:按照国家相关质量标准和设计要求进行验收7.3质量责任:分包方对工程的质量负责,如因分包方原因导致的质量问题,分包方应承担相应责任8.安全生产8.1安全生产责任8.1.1分包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全。8.1.2分包方应制定安全生产规章制度,对施工人员进行安全教育和培训。8.1.3分包方应配备必要的安全防护设施和应急救援设备。8.2安全生产措施8.2.1施工现场应设置明显的安全警示标志,并保持通道畅通。8.2.2施工人员应正确使用个人防护用品,遵守操作规程。8.2.3分包方应定期进行安全检查,及时发现和消除安全隐患。8.3事故处理8.3.1发生安全事故时,分包方应立即采取措施,防止事故扩大,并保护事故现场。8.3.2分包方应在事故发生后____小时内向总包方报告事故情况。8.3.3事故处理完毕后,双方应共同分析事故原因,制定预防措施。9.环境保护9.1环境保护责任9.1.1分包方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准,减少施工对环境的影响。9.1.2分包方应采取措施,防止施工过程中产生噪声、粉尘、废水等污染。9.2环境保护措施9.2.1施工现场应设置环保设施,如噪声屏障、防尘网、污水处理设施等。9.2.2施工人员应遵守环保规定,不得随意丢弃垃圾和废弃物。9.2.3分包方应定期进行环保检查,确保环保措施落实到位。9.3环境污染处理9.3.1如发生环境污染事件,分包方应立即采取措施,减轻污染影响。9.3.2分包方应在污染事件发生后____小时内向总包方报告情况。10.合同变更及解除10.1合同变更10.1.1双方协商一致,可以变更合同内容。10.1.2变更内容应以书面形式签订补充协议,作为合同的一部分。10.2合同解除a)另一方严重违约;b)因不可抗力导致合同无法履行;c)经双方协商一致解除合同。11.违约责任11.1违约情形11.1.1一方未按合同约定履行义务;11.1.2一方未按合同约定支付款项;11.1.3一方未按合同约定提供材料或设备;11.2违约责任11.2.1违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议;12.1.2协商不成的,提交仲裁委员会仲裁;12.1.3也可依法向人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序12.2.1争议发生后,双方应在____个工作日内提出书面争议解决请求;12.2.2争议解决过程中,双方应继续履行合同义务。13.合同生效及终止13.1合同生效13.1.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。13.2合同终止13.2.1合同履行完毕;13.2.2合同解除;13.2.3合同依法被终止。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2本合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方,是指除合同双方外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方等。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入旨在协助合同双方更好地履行合同义务,提高工程质量,确保工程进度,以及提供专业咨询和监督。15.3第三方介入方式a)协商委托:合同双方协商一致后,委托第三方提供相关服务;b)法定要求:根据法律法规或行业规范,必须由第三方介入;c)仲裁决定:仲裁机构在处理争议时,可能要求第三方介入。15.4第三方责任限额15.4.1第三方的责任限额应根据其介入的性质和合同约定确定。15.4.2第三方的责任限额应在其合同中明确,并在合同附件中详细列明。15.5第三方责任划分15.5.1第三方的责任应限于其提供的具体服务范围,不包括合同双方的责任。15.5.2第三方在执行任务过程中,如因自身原因造成损失,应承担相应的责任。16.第三方介入时的额外条款16.1.1甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确第三方介入的具体内容和责任。16.1.2第三方介入的协议应与本合同相一致,不得与本合同条款相冲突。16.1.3第三方介入的协议应经甲乙双方同意,并作为本合同的补充协议。17.第三方权利17.1.1收取合理的服务费用;17.1.2要求甲乙双方提供必要的信息和资料;17.1.3在其职责范围内,对甲乙双方的行为进行监督和指导。18.第三方义务18.1.1按照合同约定提供专业服务;18.1.2保守甲乙双方的商业秘密;18.1.3对其提供的服务质量负责。19.第三方介入的合同变更19.1.1第三方介入的具体内容和范围;19.1.2第三方介入的期限和费用;19.1.3第三方介入的成果和责任。20.第三方介入的争议解决20.1第三方介入过程中发生的争议,应由甲乙双方与第三方协商解决。20.2协商不成的,可按本合同第12条“争议解决”的规定处理。21.第三方介入的合同解除21.1如第三方介入违反合同约定或法律法规,甲乙双方有权解除与第三方的协议,并追究其责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:分包合同详细要求:包括合同双方的基本信息、工程概况、分包内容、合同价款、支付方式、材料供应、工程进度管理、工程质量保证、安全生产、环境保护、合同变更及解除、违约责任、争议解决、合同生效及终止等内容。说明:此附件为合同主体部分,应详细列明合同双方的权利和义务。2.附件二:工程图纸及设计文件详细要求:包括施工图纸、设计说明书、材料清单、技术规范等。说明:此附件为工程实施的技术依据,应确保图纸及文件完整、准确。3.附件三:工程量清单详细要求:包括工程项目的名称、规格、数量、单位、单价、合价等。说明:此附件用于确定工程量及合同价款,应详细列出所有工程项目的清单。4.附件四:材料供应清单详细要求:包括材料名称、规格、数量、品牌、单价、合价等。说明:此附件用于明确材料供应情况,确保材料质量及价格合理。5.附件五:施工组织设计详细要求:包括施工方案、施工进度计划、安全措施、环保措施等。说明:此附件用于指导工程实施,确保施工质量和进度。6.附件六:第三方介入协议详细要求:包括第三方介入的目的、内容、期限、费用、责任等。说明:此附件用于明确第三方介入的具体事项,确保第三方在合同执行过程中的责任和义务。7.附件七:争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、程序、期限等。说明:此附件用于在发生争议时,明确争议解决的方式和程序。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:a)分包方未按合同约定的时间节点完成工程;b)分包方未按合同约定提供合格的材料或设备;c)分包方未按合同约定支付款项;d)分包方未按合同约定履行安全生产、环境保护义务;e)第三方未按合同约定提供专业服务;f)双方未按合同约定解决争议。2.责任认定标准:a)违约行为一经确认,违约方应承担相应的违约责任;b)违约责任包括但不限于赔偿守约方因此遭受的损失、支付违约金、承担其他违约责任;c)违约责任的具体认定和赔偿标准应在合同中明确。示例说明:1.分包方未按合同约定的时间节点完成工程,导致工程延期,应向总包方支付违约金,并赔偿由此造成的损失。2.分包方未按合同约定提供合格的材料,导致工程质量不合格,应承担修复费用,并赔偿因此造成的损失。3.第三方未按合同约定提供专业服务,导致工程进度延误,应承担相应的违约责任,并赔偿守约方因此遭受的损失。全文完。二零二五版艺术玻璃门窗工程分包合同样本2合同编号_________一、合同主体1.甲方(分包单位):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________2.乙方(总包单位):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________3.其他相关方:名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________二、合同前言2.1背景:本合同是根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,结合甲方、乙方及其他相关方的实际情况,经双方友好协商,就艺术玻璃门窗工程分包事宜达成一致意见,特订立本合同。2.2目的:本合同旨在明确甲方、乙方及其他相关方在艺术玻璃门窗工程分包过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,实现合作共赢。三、定义与解释3.1专业术语:1.艺术玻璃:指采用特殊工艺制作,具有独特艺术效果的玻璃产品。2.门窗工程:指包括玻璃门窗的设计、制作、安装等全过程。3.2关键词解释:1.分包:指甲方将部分工程内容委托乙方完成。2.总包:指乙方负责整个艺术玻璃门窗工程的施工。3.工程质量:指符合国家相关标准和规范的要求。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:1.甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成分包工程。2.甲方应向乙方提供必要的施工图纸、技术资料和施工场地。3.甲方应按照合同约定,及时支付乙方工程款。4.2乙方的权利和义务:1.乙方有权要求甲方按照合同约定,提供必要的施工图纸、技术资料和施工场地。2.乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成分包工程。3.乙方应遵守国家相关法律法规,确保施工安全。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,至分包工程全部完成并验收合格之日止。5.2合同履行地点:分包工程地点为____________________。5.3合同履行方式:1.乙方按照甲方提供的施工图纸、技术资料和施工场地,进行艺术玻璃门窗工程的施工。2.乙方应按照合同约定,与甲方及其他相关方保持良好沟通,及时解决施工过程中出现的问题。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件:1.分包工程全部完成并验收合格。2.双方协商一致解除合同。3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序:1.双方协商一致解除合同,应书面通知对方。2.因不可抗力导致合同无法履行,乙方应及时通知甲方,并提供相关证明材料。6.4终止后果:1.合同终止后,乙方应按照合同约定,将工程现场清理干净,并办理相关手续。2.双方应按照合同约定,结算工程款和费用。3.合同终止后,双方应继续履行合同约定的其他义务。七、费用与支付7.1费用构成:1.工程直接费用:包括艺术玻璃材料费、门窗制作费、运输费、安装费等。2.人工费用:包括施工人员工资、管理人员工资、加班费等。3.设备费用:包括租赁设备费、设备折旧费等。4.其他费用:包括设计费、监理费、保险费等。7.2支付方式:1.甲方按工程进度支付乙方工程款,具体支付比例和节点由双方协商确定。2.乙方提交付款申请及相关凭证后,甲方应在5个工作日内支付相应款项。7.3支付时间:1.首付款:合同签订后5个工作日内支付,金额为合同总额的30%。2.进度款:工程进度达到约定节点时支付,具体支付比例和节点由双方协商确定。3.尾款:工程验收合格后支付,金额为合同总额的40%。4.保修金:工程验收合格后支付,金额为合同总额的10%,保修期满后无质量问题退还。7.4支付条款:1.甲方支付乙方工程款时,应提供支付凭证和发票。2.乙方收到工程款后,应及时开具相应的收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约:1.甲方未按时支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的千分之五。2.甲方提供的施工图纸、技术资料有误,导致乙方返工或增加费用,甲方应承担相应责任。8.2乙方违约:1.乙方未按时完成分包工程,应向甲方支付违约金,违约金为合同总额的千分之五。2.乙方施工质量不达标,导致工程返工或损坏,乙方应承担相应责任。8.3赔偿金额和方式:1.违约金的具体金额由双方协商确定。2.赔偿金额以人民币计算,支付方式为银行转账。九、保密条款9.1保密内容:1.本合同涉及的商业秘密、技术秘密、工程资料等。2.甲方和乙方在合作过程中了解到的对方商业秘密、技术秘密、工程资料等。9.2保密期限:本合同签订之日起至合同终止后5年内。9.3保密履行方式:1.甲方和乙方应采取一切必要措施,确保保密内容的保密性。2.未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义:本合同所指的不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的情况。10.2不可抗力事件:1.自然灾害:如地震、洪水、台风等。2.政府行为:如政策调整、征收、征用等。3.社会异常事件:如罢工、战争、恐怖袭击等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:1.不可抗力发生后,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料。2.因不可抗力导致合同无法履行或履行困难,双方应协商解决。10.4不可抗力实例:1.因地震导致工程中断,双方应协商延长工期或解除合同。2.因政策调整导致工程成本增加,双方应协商调整合同价格。十一、争议解决11.1协商解决:1.双方在合同履行过程中发生争议,应友好协商解决。2.协商期限为自争议发生之日起30日内。11.2调解、仲裁或诉讼:1.协商不成,双方可申请调解或仲裁。2.调解、仲裁或诉讼地点为____________________。十二、合同的转让12.1转让规定:1.未经对方同意,任何一方不得将合同权利、义务全部或部分转让给第三方。2.转让合同权利、义务需书面通知对方,并经对方确认。12.2不得转让的情形:1.合同涉及的商业秘密、技术秘密等。2.合同涉及的国家秘密、军事秘密等。十三、权利的保留13.1权力保留:1.甲方保留对分包工程的设计、施工、验收等环节的监督权。2.乙方保留对分包工程的质量、进度、安全等方面的控制权。13.2特殊权力保留:1.甲方保留在必要时调整分包工程的设计方案的权利。2.乙方保留在紧急情况下采取必要措施保障工程安全的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:1.任何对本合同的修改或补充,必须以书面形式进行。2.修改或补充的内容应经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力:1.本合同的修改或补充与本合同具有同等法律效力。2.未经双方同意,任何一方不得擅自修改或补充合同内容。十五、协助与配合15.1相互协作事项:1.双方应就分包工程的进度、质量、安全等方面进行密切配合。2.双方应就工程中的重大问题及时沟通,共同解决。15.2协作与配合方式:1.双方应定期召开协调会议,讨论工程进展和问题解决。2.双方应通过书面报告、电话、电子邮件等方式保持沟通。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成双方之间关于分包工程的完整协议,取代了以前的所有口头或书面协议。16.3增减条款:本合同的任何增减条款,均需经双方协商一致,并以书面形式签订。十七、签字、日期、盖章甲方(分包单位):(盖章)签字:____________________日期:____________________乙方(总包单位):(盖章)签字:____________________日期:____________________其他相关方:(盖章)签字:____________________日期:____________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.艺术玻璃门窗工程分包合同2.施工图纸及技术资料3.工程进度表4.工程验收报告5.付款凭证及发票6.不可抗力事件证明材料7.协商会议纪要8.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:a.未按时支付工程款。b.提供的施工图纸、技术资料有误。乙方违约:a.未按时完成分包工程。b.施工质量不达标。2.违约行为的认定:甲方违约的认定:根据付款凭证及发票、工程进度表等文件。乙方违约的认定:根据工程验收报告、施工记录等文件。三、法律名词及解释:1.合同法:调整合同关系的法律规范。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。3.商业秘密:不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。4.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。5.诉讼:指当事人通过人民法院解决争议的一种司法程序。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按时支付工程款。解决办法:乙方可要求甲方支付违约金,并保留追究甲方法律责任的权利。2.问题:乙方施工质量不达标。解决办法:甲方可要求乙方返工或赔偿损失,并保留追究乙方法律责任的权利。3.问题:不可抗力事件导致工程无法按期完成。解决办法:双方应协商调整工期或解除合同,并按照合同约定处理相关费用。4.问题:双方在工程进度、质量等方面存在分歧。解决办法:双方应通过协商、调解或仲裁等方式解决分歧。5.问题:合同履行过程中出现争议。解决办法:双方应按照合同约定的争议解决方式解决争议。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任:第三方应按照合同约定,对分包工程的质量、进度、安全等方面承担相应的责任。第三方应配合甲方和乙方的工作,确保工程顺利进行。2.第三方权利:第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定,提供必要的施工图纸、技术资料和施工场地。第三方有权在工程过程中对施工质量、进度、安全等方面进行监督。3.第三方义务:第三方应按照合同约定,按时完成分包工程。第三方应遵守国家相关法律法规,确保施工安全。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按照合同约定,及时支付工程款。乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸、技术资料和施工场地。乙方有权在工程过程中对施工质量、进度、安全等方面进行监督。2.乙方利益条款:乙方有权在工程验收合格后,获得合同约定的尾款。乙方有权在工程保修期内,对因乙方原因造成的质量问题进行修复。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按时支付工程款,应向乙方支付违约金。甲方提供的施工图纸、技术资料有误,导致乙方返工或增加费用,甲方应承担相应责任。甲方不得擅自调整分包工程的设计方案,未经乙方同意,不得要求乙方进行不必要的返工。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方可要求乙方按照合同约定,按时完成分包工程。甲方可要求乙方提供施工进度报告和质量检测报告。甲方可对分包工程的质量、进度、安全等方面进行监督。2.甲方的利益条款:甲方可获得合同约定的工程款。甲方可享受乙方在工程保修期内提供的免费维修服务。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按时完成分包工程,应向甲方支付违约金。乙方施工质量不达标,导致工程返工或损坏,乙方应承担相应责任。乙方不得擅自变更分包工程的设计方案,未经甲方同意,不得要求甲方进行不必要的返工。全文完。二零二五版艺术玻璃门窗工程分包合同样本3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程分包内容3.1分包项目3.2分包范围3.3分包标准4.工程分包费用4.1分包费用总额4.2分包费用构成4.3付款方式及期限5.工程进度安排5.1工程总工期5.2各阶段工期5.3工期调整及违约责任6.质量要求与验收标准6.1质量标准6.2验收程序6.3违约责任7.技术文件与资料7.1技术文件提供7.2资料交接7.3技术支持与协助8.安全生产与文明施工8.1安全生产责任8.2文明施工要求8.3安全事故处理9.保密条款9.1保密范围9.2保密义务9.3违约责任10.违约责任与争议解决10.1违约情形10.2违约责任10.3争议解决方式11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除或终止后的处理12.合同生效与变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同生效日期13.合同附件13.1附件一:工程分包明细表13.2附件二:工程质量验收记录13.3附件三:其他相关文件14.其他约定事项14.1通知送达方式14.2合同份数及效力14.3合同签订日期及地点第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1分包方:[分包方全称]1.1.2总包方:[总包方全称]1.2合同双方法定代表人1.2.1分包方法定代表人:[分包方法定代表人姓名]1.2.2总包方法定代表人:[总包方法定代表人姓名]1.3合同双方联系方式1.3.1分包方联系方式:[分包方联系电话、电子邮箱等]1.3.2总包方联系方式:[总包方联系电话、电子邮箱等]2.工程概况2.1工程名称:[具体工程名称]2.2工程地点:[具体工程地址]2.3工程规模:[工程总面积、层数等]2.4工程类型:[工程类别,如住宅、商业、公共建筑等]3.工程分包内容3.1分包项目:[具体分包项目,如艺术玻璃门窗的设计、制作、安装等]3.2分包范围:[详细说明分包范围,包括但不限于材料采购、施工、验收等]3.3分包标准:[参照国家及行业标准,详细列出分包项目的质量、技术、安全等标准]4.工程分包费用4.1分包费用总额:[总费用金额]4.2分包费用构成:[详细列出各项费用,如材料费、人工费、机械费等]4.3付款方式及期限:[分期付款方式、每期付款金额、付款时间等]5.工程进度安排5.1工程总工期:[总工期天数]5.2各阶段工期:[详细列出各阶段工期安排,如设计阶段、制作阶段、安装阶段等]5.3工期调整及违约责任:[工期调整程序、工期延误的处理方式、违约责任等]6.质量要求与验收标准6.1质量标准:[详细列出质量要求,如材料质量、施工质量、成品质量等]6.2验收程序:[验收流程、验收标准、验收时间等]6.3违约责任:[质量不合格的处理方式、违约责任等]7.技术文件与资料7.1技术文件提供:[分包方需提供的技术文件清单、提供时间等]7.2资料交接:[交接资料清单、交接时间、交接地点等]7.3技术支持与协助:[分包方提供的技术支持内容、协助方式等]8.安全生产与文明施工8.1安全生产责任8.1.1分包方负责分包工程的安全生产,确保施工安全。8.1.2分包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。8.2文明施工要求8.2.1分包方应采取有效措施,保持施工现场的整洁、有序。8.2.2分包方应遵守施工现场的规章制度,确保文明施工。8.3安全事故处理8.3.1发生安全事故时,分包方应立即采取紧急措施,防止事故扩大。8.3.2分包方应按规定及时上报安全事故,并配合相关部门进行调查处理。9.保密条款9.1保密范围9.1.1本合同涉及的商业秘密和技术秘密。9.1.2双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密。9.2保密义务9.2.1双方对本合同约定的保密信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。9.2.2保密义务在合同终止后仍然有效。9.3违约责任9.3.1违反保密义务的,应当承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失。10.违约责任与争议解决10.1违约情形10.1.1分包方未按合同约定完成工程或提供合格产品。10.1.2分包方未按合同约定支付费用。10.1.3双方其他违约行为。10.2违约责任10.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.2.2违约责任的具体金额由双方协商确定。10.3争议解决方式10.3.1双方应友好协商解决合同争议。10.3.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致解除合同。11.1.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行。11.1.3一方严重违约,经另一方催告后仍未改正。11.2合同终止条件11.2.1工程全部完成并验收合格。11.2.2双方约定的其他终止条件。11.3合同解除或终止后的处理11.3.2双方应结算已发生的费用,并处理剩余款项。12.合同附件12.1附件一:工程分包明细表12.2附件二:工程质量验收记录12.3附件三:其他相关文件13.其他约定事项13.1通知送达方式13.1.1通知应以书面形式送达,可以通过邮寄、传真、电子邮件等方式。13.1.2通知送达后,自送达之日起视为已送达对方。13.2合同份数及效力13.2.1本合同一式[份数]份,双方各执[份数]份,具有同等法律效力。13.3合同签订日期及地点13.3.1本合同于[签订日期]在[签订地点]签订。第二部分:第三方介入后的修正14.第三方介入14.1第三方概念14.1.1本合同所指的第三方,包括但不限于监理方、审计方、评估方、咨询方、保险公司等。14.1.2第三方应当具备相应的资质和条件,能够独立承担法律责任。14.2第三方责任限额14.2.1第三方在履行本合同时,应当承担相应的法律责任。14.2.2第三方的责任限额由双方在合同中约定,并在附件中明确。14.2.3第三方的责任限额包括但不限于赔偿责任、违约责任、侵权责任等。14.3第三方介入条件14.3.1第三方介入需经甲乙双方同意,并签订书面协议。14.3.2第三方介入的具体事宜,包括介入方式、介入时间、介入内容等,应在协议中明确。14.4第三方权利14.4.1第三方有权根据合同约定,对分包工程的进度、质量、安全等进行监督。14.4.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料,以履行其监督职责。14.5第三方义务14.5.1第三方应按照合同约定,公正、公平、公开地履行监督职责。14.5.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。14.5.3第三方应承担因其自身原因造成的违约责任。14.6第三方与其他各方的划分14.6.1第三方与甲方的权利义务关系,由甲方与第三方签订的协议确定。14.6.2第三方与乙方的权利义务关系,由乙方与第三方签订的协议确定。14.6.3第三方与分包工程相关的权利义务,由本合同及相关附件确定。14.7第三方介入后的合同调整14.7.1第三方介入后,甲乙双方应按照合同约定,调整相关条款,以适应第三方介入的需要。14.7.2调整后的合同条款,应经甲乙双方和第三方协商一致,并以书面形式确认。14.8第三方介入的费用14.8.1第三方介入的费用,由甲乙双方按照合同约定分担。14.8.2第三方介入的费用包括但不限于监理费、审计费、评估费、咨询费等。14.9第三方介入的终止14.9.1第三方介入的终止,需经甲乙双方和第三方协商一致。14.9.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定,处理剩余事宜。14.10第三方介入的争议解决14.10.1第三方介入过程中发生的争议,应通过协商解决。14.10.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程分包明细表详细要求:列出分包工程的名称、规格、数量、单价、总价、付款方式等。说明:此附件作为合同附件,用于明确分包工程的详细内容。2.附件二:工程质量验收记录详细要求:记录工程质量验收的日期、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明:此附件用于确保工程质量符合合同要求,为工程验收提供依据。3.附件三:施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、人员安排、材料设备清单等。说明:此附件用于指导施工过程,确保工程按计划顺利进行。4.附件四:安全文明施工措施详细要求:包括安全生产责任制、文明施工措施、环境保护措施等。说明:此附件用于规范施工现场管理,确保安全生产和文明施工。5.附件五:材料设备采购清单详细要求:列出所需材料的名称、规格、数量、供应商、价格等。说明:此附件用于明确材料设备采购的具体要求。6.附件六:施工合同变更记录详细要求:记录合同变更的原因、内容、变更后的合同条款等。说明:此附件用于跟踪合同变更情况,确保变更的合法性和有效性。7.附件七:施工过程中产生的其他文件详细要求:包括设计变更通知、施工进度报告、验收报告等。说明:此附件用于记录施工过程中的其他重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1未按合同约定的时间完成工程或提供合格产品。1.2未按合同约定支付费用。1.3未按合同约定提供材料或设备。1.4未按合同约定履行安全生产责任。1.5未按合同约定履行保密义务。1.6其他违反合同约定的行为。2.责任认定标准违约责任的具体认定标准如下:2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2.2违约责任的金额由双方协商确定,协商不成的,可参照市场行情、行业标准等因素确定。2.3违约方应承担因其违约行为给对方造成的直接经济损失。2.4违约方应承担因其违约行为给对方造成的间接经济损失。2.5违约方应承担因其违约行为给对方造成的名誉损失。3.违约示例说明示例一:分包方未按合同约定的时间完成工程,造成总包方工程延误。责任认定:分包方应承担因延误造成的直接经济损失,包括但不限于工期延误的违约金、工程延期造成的损失等。示例二:总包方未按合同约定支付分包方费用,造成分包方资金周转困难。责任认定:总包方应承担因未支付费用造成的直接经济损失,包括但不限于资金利息损失、资金周转困难等。全文完。二零二五版艺术玻璃门窗工程分包合同样本4合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同签订地点1.5合同有效期1.6合同目的第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程进度2.6工程质量要求第三章合同双方的权利和义务3.1分包方权利3.2分包方义务3.3总包方权利3.4总包方义务3.5保密条款第四章工程设计要求4.1设计依据4.2设计内容4.3设计标准4.4设计变更第五章工程施工要求5.1施工准备5.2施工进度5.3施工质量5.4施工安全5.5施工验收第六章材料供应6.1材料采购6.2材料质量6.3材料验收6.4材料保管第七章工程款支付7.1工程款支付方式7.2工程款支付进度7.3工程款支付条件7.4工程款支付期限第八章工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收时间8.4验收结果处理第九章违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿第十章争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序第十一章合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理第十二章合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的处理第十三章合同附件13.1设计图纸13.2技术规范13.3材料清单13.4其他相关文件第十四章合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3合同附件14.4合同解释14.5合同变更14.6合同通知14.7合同签署合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称:二零二五版艺术玻璃门窗工程分包合同1.2合同双方:1.2.1分包方:[分包方名称]1.2.2总包方:[总包方名称]1.3合同签订日期:[签订日期]1.4合同签订地点:[签订地点]1.5合同有效期:自[起始日期]至[终止日期]1.6合同目的:明确双方在艺术玻璃门窗工程分包中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行。第二章工程概况2.1工程名称:[工程名称]2.2工程地点:[工程地点]2.3工程规模:[工程规模]2.4工程内容:包括但不限于艺术玻璃门窗的设计、制作、安装等。2.5工程进度:[工程进度安排]2.6工程质量要求:符合国家相关标准和规范,满足设计要求。第三章合同双方的权利和义务3.1分包方权利:3.1.1按合同约定获得工程款。3.1.2要求总包方提供必要的施工条件。3.1.3对工程进度和质量进行监督。3.2分包方义务:3.2.1按时完成工程任务。3.2.2确保工程质量符合要求。3.2.3遵守国家相关法律法规和行业标准。3.3总包方权利:3.3.1对分包方的施工过程进行监督。3.3.2按合同约定支付工程款。3.3.3对分包方的违约行为进行追究。3.4总包方义务:3.4.1提供施工图纸和技术规范。3.4.2确保施工条件的满足。3.4.3协助分包方解决施工过程中遇到的问题。第四章工程设计要求4.1设计依据:[设计依据]4.2设计内容:[设计内容]4.3设计标准:[设计标准]4.4设计变更:设计变更需经双方协商一致,并以书面形式确认。第五章工程施工要求5.1施工准备:[施工准备要求]5.2施工进度:[施工进度安排]5.3施工质量:[施工质量要求]5.4施工安全:[施工安全要求]5.5施工验收:[施工验收标准及程序]第六章材料供应6.1材料采购:[材料采购要求]6.2材料质量:[材料质量要求]6.3材料验收:[材料验收程序]6.4材料保管:[材料保管要求]第七章工程款支付7.1工程款支付方式:[工程款支付方式]7.2工程款支付进度:[工程款支付进度安排]7.3工程款支付条件:[工程款支付条件]7.4工程款支付期限:[工程款支付期限]第八章工程验收8.1验收标准:按照国家相关标准和规范,以及双方约定进行验收。8.2验收程序:8.2.1验收前,分包方应将工程准备情况通知总包方。8.2.2验收时,双方应共同参加。8.2.3验收过程中发现的问题,应记录在案并及时处理。8.3验收时间:[验收时间安排]8.4验收结果处理:8.4.1验收合格,工程验收报告应由双方签字确认。8.4.2验收不合格,分包方应根据验收报告进行整改,直至合格。第九章违约责任9.1违约情形:9.1.1分包方未按约定时间完成工程。9.1.2分包方提供的工程质量不合格。9.1.3总包方未按约定支付工程款。9.1.4双方未按约定履行其他合同义务。9.2违约责任:9.2.1分包方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.2.2总包方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿:9.3.1违约赔偿的具体数额和计算方法由双方协商确定。第十章争议解决10.1争议解决方式:协商、调解、仲裁或诉讼。10.2争议解决机构:[争议解决机构名称]10.3争议解决程序:[争议解决程序详情]第十一章合同解除11.1合同解除条件:[合同解除条件详情]11.2合同解除程序:[合同解除程序详情]11.3合同解除后的处理:11.3.1双方应妥善处理合同解除后的遗留问题。11.3.2双方应按照约定支付已完成的工程款项。第十二章合同终止12.1合同终止条件:[合同终止条件详情]12.2合同终止程序:[合同终止程序详情]12.3合同终止后的处理:12.3.1双方应妥善处理合同终止后的遗留问题。12.3.2双方应按照约定支付已完成的工程款项。第十三章合同附件13.1设计图纸:[设计图纸清单]13.2技术规范:[技术规范清单]13.3材料清单:[材料清单]13.4其他相关文件:[其他相关文件清单]第十四章合同生效及其他14.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同生效日期:[合同生效日期]14.3合同附件:本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.4合同解释:本合同的解释权归双方共同所有。14.5合同变更:任何合同变更需经双方书面同意并签字盖章。14.6合同通知:任何通知应以书面形式发送至对方指定地址。14.7合同签署:[分包方名称]:[签字或盖章][日期][总包方名称]:[签字或盖章][日期]多方为主导时的,附件条款及说明1.当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方主导权条款1.1.1甲方有权对分包工程的施工进度、质量、设计变更等方面进行监督和管理。1.1.2甲方有权根据工程实际情况调整分包工程的实施方案和工期安排。1.2工程变更管理条款1.2.1任何工程变更均需甲方批准,并书面通知乙方。1.2.2乙方应按照甲方批准的工程变更及时调整施工计划,并确保工程进度不受影响。1.3甲方指定监理条款1.3.1甲方有权指定监理单位对分包工程进行全程监理。1.3.2监理单位应具备相应的资质,并对乙方的施工过程进行全面监督。1.4甲方指定材料供应商条款1.4.1甲方有权指定材料供应商,乙方应按照甲方指定的供应商采购材料。1.4.2材料供应商应具备相应的资质,并确保材料质量符合要求。2.当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方主导权条款2.1.1乙方有权对分包工程的施工进度、质量、设计变更等方面进行自主管理。2.1.2乙方应确保工程进度按照合同约定执行,并保证工程质量。2.2材料采购权条款2.2.1乙方有权自主选择材料供应商,并确保材料质量符合要求。2.2.2乙方应提供材料供应商的相关资质证明,甲方有权对材料供应商进行审查。2.3施工进度控制条款2.3.1乙方应按照合同约定的时间节点完成施工任务。2.3.2乙方应定期向甲方报告施工进度,并及时解决施工过程中遇到的问题。2.4乙方质量保证条款2.4.1乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量。2.4.2乙方应对施工过程中的质量问题进行整改,并承担相应的责任。3.当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1第三方中介服务条款3.1.1双方同意聘请第三方中介机构对分包工程进行监理、审计和协调等服务。3.1.2第三方中介机构应具备相应的资质,并对服务内容进行公正、公平、公开的处理。3.2第三方中介费用条款3.2.1第三方中介服务费用由双方协商确定,并在合同中明确费用标准和支付方式。3.2.2双方应按照约定支付第三方中介服务费用。3.3第三方中介责任条款3.3.1第三方中介机构应对其提供的服务承担相应的责任,并确保服务的质量和效率。3.3.2第三方中介机构在履行职责过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,提交约定的仲裁机构仲裁。3.4第三方中介变更条款3.4.1如有必要,双方可协商更换第三方中介机构。3.4.2变更第三方中介机构时,应提前通知对方,并书面确认变更内容。附件及其他补充说明一、附件列表:1.设计图纸2.技术规范3.材料清单4.第三方中介资质证明5.第三方中介服务协议6.工程变更记录7.验收报告8.付款凭证9.争议解决协议10.合同变更协议二、违约行为及认定:1.违约行为:1.1乙方未按约定时间完成工程。1.2乙方提供的工程质量不合格。1.3甲方未按约定支付工程款。1.4双方未按约定履行其他合同义务。2.违约认定:2.1违约行为发生时,由另一方提出书面违约通知。2.2双方应在收到违约通知之日起[时间]内协商解决。2.3协商不成的,可按合同约定的争议解决方式处理。三、法律名词及解释:1.合同:指双方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约:指合同当事人违反合同约定的义务,致使合同目的不能实现的行为。3.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行审理并作出裁决。4.诉讼:指当事人依法向人民法院提起诉讼,请求人民法院对争议进行审理和判决。5.监理:指监理单位对工程建设过程进行监督、检查和管理。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现材料质量问题。解决办法:立即停止使用不合格材料,通知材料供应商更换,并记录问题及处理过程。2.问题:工程进度滞后。解决办法:分析原因,调整施工计划,并通知甲方协调解决。3.问题:工程款支付不及时。解决办法:与甲方协商,明确付款时间,并保留相关凭证。五、所有应用场景:1.艺术玻璃门窗工程分包。2.设计、制作、安装一体化服务。3.甲方主导或乙方主导的工程合作。4.存在第三方中介机构的服务。5.工程质量、进度、付款等方面的争议解决。全文完。二零二五版艺术玻璃门窗工程分包合同样本5本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程分包范围3.1分包工程内容3.2分包工程量3.3分包工程期限4.工程分包价格4.1分包工程总价4.2分包工程单价4.3付款方式5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量检验5.3质量责任6.工程进度安排6.1工程进度计划6.2工程进度调整6.3工程延期责任7.安全生产要求7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全事故处理8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决费用9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后果11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同生效日期11.3合同终止条件11.4合同终止日期12.合同附件12.1附件一:工程分包合同附件12.2附件二:工程分包合同补充协议12.3附件三:工程分包合同变更记录13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人员14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1分包方名称:X1.1.2承包方名称:X建筑工程1.2合同双方地址1.2.1分包方地址:省市区路号1.2.2承包方地址:省市区路号1.3合同双方联系方式1.3.1分包方联系人:1.3.2分包方联系电话:138xxxx56781.3.3承包方联系人:1.3.4承包方联系电话:139xxxx56782.工程概况2.1工程名称2.1.1工程名称:住宅小区艺术玻璃门窗工程2.2工程地点2.2.1工程地点:省市区路号2.3工程规模2.3.1工程规模:建筑面积平方米,门窗总面积平方米2.4工程内容2.4.1工程内容:包括艺术玻璃门窗的设计、制作、安装及售后服务等3.工程分包范围3.1分包工程内容3.1.1艺术玻璃门
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025版冷链物流车辆租赁合作协议2篇
- 安徽事业单位二零二五年度聘用合同范本3篇
- 2025年度个人股权质押股权分割合同(公平版)4篇
- 2025版房地产开发商逾期交房违约责任担保合同4篇
- 二零二五版绿色家居墙面涂料采购与应用合同3篇
- 二零二五版毛竹林资源承包与加工利用合同2篇
- 2025年度宅基地使用权流转纠纷处理服务合同4篇
- 2025年度电子商务平台运营维护外包服务合同协议2篇
- 2025年度别墅铜门定制与市场推广活动合同3篇
- 2025年度轮胎销售区域保护与市场垄断协议4篇
- 定额〔2025〕1号文-关于发布2018版电力建设工程概预算定额2024年度价格水平调整的通知
- 2024年城市轨道交通设备维保及安全检查合同3篇
- 【教案】+同一直线上二力的合成(教学设计)(人教版2024)八年级物理下册
- 湖北省武汉市青山区2023-2024学年七年级上学期期末质量检测数学试卷(含解析)
- 单位往个人转账的合同(2篇)
- 科研伦理审查与违规处理考核试卷
- GB/T 44101-2024中国式摔跤课程学生运动能力测评规范
- 高危妊娠的评估和护理
- 2024年山东铁投集团招聘笔试参考题库含答案解析
- 2023年高考全国甲卷数学(理)试卷【含答案】
- 数独题目A4打印版无答案
评论
0/150
提交评论