




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度公路桥梁建设工程承包合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1承包人基本信息1.2发包人基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程承包范围3.1承包人承包范围3.2发包人责任范围4.合同工期4.1计划工期4.2实际工期调整5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量保证措施6.工程造价及支付方式6.1工程造价组成6.2工程款支付方式6.3预付款及进度款支付比例7.材料供应及设备租赁7.1材料供应方式7.2设备租赁及维护8.施工组织与管理8.1施工组织机构8.2施工进度管理8.3施工安全管理9.工程验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收资料10.工程保修10.1保修范围10.2保修期限10.3保修责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1承包人基本信息1.1.1承包人名称:ConstructionCo.,Ltd.1.1.2承包人地址:City,Province,China1.1.3承包人法定代表人:1.2发包人基本信息1.2.1发包人名称:HighwayBureau1.2.2发包人地址:City,Province,China1.2.3发包人法定代表人:2.工程概况2.1工程名称:公路桥梁建设工程2.2工程地点:省市县2.3工程规模:全长公里,桥梁总长米2.4工程类型:公路桥梁工程,属于一级公路桥梁3.工程承包范围3.1承包人承包范围3.1.1施工图纸范围内的所有土建工程、安装工程及附属设施工程3.1.2施工图纸范围内的所有材料、设备的采购、供应及安装3.1.3施工图纸范围内的所有临时工程的建设与拆除3.2发包人责任范围3.2.1提供施工图纸及设计变更3.2.2完成征地拆迁及工程建设相关手续的办理3.2.3提供施工现场及临时设施4.合同工期4.1计划工期:自合同签订之日起个月4.2实际工期调整:因不可抗力、设计变更等原因导致工期延误,经双方协商一致,可适当调整工期5.工程质量要求5.1质量标准:符合《公路工程质量检验评定标准》及相关法规要求5.2质量保证措施:建立健全质量管理体系,确保工程质量6.工程造价及支付方式6.1工程造价组成:包括工程量清单中的工程量、材料价格、设备价格、人工费用、施工机械使用费等6.2工程款支付方式:按工程进度支付,分阶段支付6.3预付款及进度款支付比例:预付款比例为合同价的%,进度款支付比例为合同价的%7.材料供应及设备租赁7.1材料供应方式:承包人负责采购、供应所需材料,确保材料质量及供应进度7.2设备租赁及维护:承包人负责租赁施工所需的设备,并负责设备的维护及保养8.施工组织与管理8.1施工组织机构8.1.1成立项目管理部,负责项目的整体管理和协调8.1.2项目经理负责项目的日常管理工作,下设工程部、质量部、安全部、物资部等部门8.1.3各部门职责明确,分工合作,确保施工进度和质量8.2施工进度管理8.2.1按照施工组织设计制定施工进度计划,并定期进行进度跟踪和调整8.2.2每月编制进度报告,向发包人汇报施工进度情况8.3施工安全管理8.3.1建立健全安全生产责任制,落实安全生产措施8.3.2定期进行安全教育培训,提高施工人员的安全意识9.工程验收9.1验收标准9.1.1工程质量符合国家及行业相关标准9.1.2工程外观整洁,符合设计要求9.2验收程序9.2.1施工单位自检,提交自检报告9.2.2发包人组织验收,必要时邀请第三方检测机构参与9.3验收资料9.3.1施工单位提供完整的施工资料,包括施工图纸、施工记录、试验报告等9.3.2发包人保存验收资料,作为工程交付使用的依据10.工程保修10.1保修范围10.1.1工程主体结构质量保修期限为年10.1.2工程附属设施质量保修期限为年10.2保修期限10.2.1主体结构保修期限自工程交付之日起计算10.2.2附属设施保修期限自工程交付之日起计算10.3保修责任10.3.1发包人负责保修期内因工程质量问题导致的维修工作10.3.2承包人应积极配合保修工作,及时修复问题11.违约责任11.1违约情形11.1.1未按合同约定完成工程进度11.1.2工程质量不符合合同约定11.1.3未经发包人同意擅自改变设计11.2违约责任承担11.2.1承包人应承担违约责任,支付违约金11.2.2发包人有权解除合同,并要求承包人承担损失12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议12.1.2协商不成的,提交仲裁委员会仲裁12.2争议解决机构12.2.1争议解决机构为仲裁委员会13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章13.1.2合同经发包人审批同意13.2合同终止条件13.2.1工程竣工验收合格13.2.2双方协商一致解除合同14.其他约定事项14.1合同附件14.1.1施工组织设计14.1.2施工图纸14.1.3工程量清单14.2合同变更14.2.1合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签署14.2.2合同变更不影响合同其他条款的效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同关系,提供专业服务或参与合同履行的任何个人或机构,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询公司、材料供应商等。15.2第三方介入的条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。15.2.2第三方介入应具备相应的资质和条件,能够满足合同履行的要求。15.3第三方介入的职责15.3.1第三方应根据合同约定和合作协议,履行其职责,包括但不限于:a)监理单位:对施工过程进行监督,确保工程质量、进度和安全;b)检测机构:对工程材料、施工过程和成果进行检测,确保符合相关标准;c)设计单位:根据合同要求,提供设计变更和技术支持;d)咨询公司:提供项目管理、风险评估和决策支持;e)材料供应商:确保材料质量,按时供应材料。15.4第三方介入的权益15.4.1第三方有权根据合同约定和合作协议,收取相应的服务费用。15.4.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和支持,以完成其职责。15.5第三方介入的协调15.5.1甲乙双方应与第三方保持良好沟通,协调解决合同履行过程中的问题。15.5.2第三方在履行职责过程中,如发现甲乙双方存在违约行为,应及时通知甲乙双方,并采取必要的措施。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同违约,应承担相应的违约责任。16.1.2第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,但不得超过合同总价的一定比例。16.2第三方责任免除16.2.1因不可抗力导致第三方无法履行职责,第三方不承担违约责任。16.2.2因甲乙双方原因导致第三方无法履行职责,第三方不承担违约责任。16.3第三方责任追究16.3.1甲乙双方应根据合同约定和合作协议,追究第三方的违约责任。16.3.2第三方违约责任追究程序如下:a)甲乙双方协商解决;b)协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分17.1.1第三方应向甲方提供相应的服务,甲方应支付相应的服务费用。17.1.2第三方在履行职责过程中,应遵守甲方的要求,不得损害甲方利益。17.2第三方与乙方的划分17.2.1第三方应向乙方提供相应的服务,乙方应支付相应的服务费用。17.2.2第三方在履行职责过程中,应遵守乙方的要求,不得损害乙方利益。17.3第三方与合同履行的划分17.3.1第三方介入合同履行,应遵循合同约定和合作协议。17.3.2第三方在履行职责过程中,应确保不影响合同履行的正常进行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工组织设计详细要求和说明:包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全防护措施、环境保护措施等,需符合国家及行业标准。2.施工图纸详细要求和说明:包括设计图纸、施工图、详图、工程量清单等,需完整、准确、清晰。3.工程量清单详细要求和说明:包括分部分项工程量清单、计价依据、材料价格、设备价格、人工费用等,需符合国家及行业标准。4.材料设备清单详细要求和说明:包括材料名称、规格、型号、数量、供应商、价格等,需确保材料设备的质量和供应。5.施工进度计划详细要求和说明:包括施工阶段划分、施工顺序、施工时间安排、关键线路等,需确保工程进度。6.质量保证计划详细要求和说明:包括质量管理体系、质量控制措施、质量检验标准等,需确保工程质量。7.安全生产计划详细要求和说明:包括安全生产责任制、安全防护措施、应急预案等,需确保施工安全。8.环境保护计划详细要求和说明:包括环境保护措施、环境保护设施、环境保护费用等,需确保施工过程中的环境保护。9.验收报告详细要求和说明:包括工程验收结果、验收时间、验收人员、验收意见等,需确保工程验收合格。10.保修证书详细要求和说明:包括保修范围、保修期限、保修责任等,需确保工程保修。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1未按合同约定完成工程进度责任认定标准:按实际延误的工期计算违约金,每日违约金为合同价的千分之一。示例:如工期延误10天,则应支付违约金10000元。1.2工程质量不符合合同约定责任认定标准:按不合格工程部分的价值计算赔偿金,赔偿金不超过合同价的10%。示例:如不合格工程部分价值为50000元,则应支付赔偿金5000元。1.3未经发包人同意擅自改变设计责任认定标准:按设计变更部分的价值计算赔偿金,赔偿金不超过合同价的5%。示例:如设计变更部分价值为30000元,则应支付赔偿金1500元。1.4未经发包人同意擅自停工责任认定标准:按停工期间造成的损失计算赔偿金,赔偿金不超过合同价的3%。示例:如停工期间造成的损失为20000元,则应支付赔偿金6000元。1.5未经发包人同意擅自转包或分包责任认定标准:按转包或分包部分的价值计算赔偿金,赔偿金不超过合同价的5%。示例:如转包或分包部分价值为40000元,则应支付赔偿金2000元。2.违约责任认定违约责任认定由甲乙双方协商解决,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。全文完。2025年度公路桥梁建设工程承包合同范本1合同编号_________一、合同主体1.甲方(承包方):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________2.乙方(建设单位):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________3.其他相关方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________二、合同前言2.1背景本合同双方本着平等互利、诚实信用的原则,就2025年度公路桥梁建设工程的相关事宜达成如下协议。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在2025年度公路桥梁建设工程中的权利、义务,确保工程顺利进行,实现合作共赢。三、定义与解释3.1专业术语(1)公路桥梁:指按照国家有关标准、规范设计、施工的,供车辆通行的桥梁。(2)建设工程:指按照国家有关法律法规、标准、规范,新建、改建、扩建的公路桥梁工程。3.2关键词解释(1)合同工期:指甲乙双方约定的公路桥梁建设工程的施工期限。(2)合同价款:指甲乙双方约定的公路桥梁建设工程的工程造价。四、权利与义务4.1甲方权利与义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成公路桥梁建设工程。(2)甲方有权对乙方在施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。(3)甲方应按照合同约定,按时、足额支付合同价款。4.2乙方权利与义务(1)乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成公路桥梁建设工程。(2)乙方应遵守国家有关法律法规、标准、规范,确保工程质量、安全。(3)乙方应按照甲方要求,及时提供相关施工资料、文件。五、履行条款5.1合同履行时间本合同工期为____年____个月,自合同签订之日起计算。5.2合同履行地点公路桥梁建设工程施工地点:____________________5.3合同履行方式甲方负责工程设计、监理、质量监督等工作;乙方负责公路桥梁建设工程的施工、安装、调试等工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)合同约定的工期届满,公路桥梁建设工程竣工验收合格。(2)因不可抗力导致合同无法继续履行。(3)甲乙双方协商一致,解除合同。6.3终止程序(1)甲乙双方协商一致,签订合同终止协议。(2)合同终止后,双方应按照国家有关法律法规、标准、规范,办理工程结算、验收等手续。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应按照合同约定,将公路桥梁建设工程交付甲方。(2)合同终止后,甲乙双方应按照国家有关法律法规、标准、规范,处理相关债权债务。七、费用与支付7.1费用构成(1)设计费:根据甲方提供的设计要求,乙方提供相应的工程设计服务费用。(2)材料费:工程所需各类建筑材料、构配件、设备的采购费用。(3)人工费:施工过程中所需的人工费用,包括但不限于工资、津贴、奖金等。(4)施工机械使用费:施工过程中使用各类施工机械的费用。(5)临时设施费:施工过程中搭建的临时设施(如工棚、临时道路等)的建造和拆除费用。(6)其他费用:包括但不限于税费、保险费、监理费等。7.2支付方式合同价款支付方式如下:(1)预付款:合同签订后,乙方提交相关材料,甲方支付合同总价款的20%作为预付款。(2)进度款:工程按进度完成一定比例后,乙方提交相关材料,甲方支付已完成工程量的相应比例款项。(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后,乙方提交竣工结算文件,甲方支付剩余款项的80%。(4)保修金:合同总价款的5%作为保修金,保修期满后无质量问题,甲方退还保修金。7.3支付时间(1)预付款支付时间:合同签订后10个工作日内。(2)进度款支付时间:每个进度节点完成后10个工作日内。(3)竣工结算款支付时间:竣工验收合格后30个工作日内。(4)保修金退还时间:保修期满后30个工作日内。7.4支付条款(1)甲方应在收到乙方提交的合法、合规的付款申请和相关证明文件后,及时支付款项。(2)乙方应确保提交的付款申请和相关证明文件真实、准确、完整。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按时支付款项,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金按每日万分之五计算。(2)甲方未按合同约定提供设计要求,导致工程延误,应承担相应的责任。8.2乙方违约(1)乙方未按时完成工程,应向甲方支付违约金,违约金按每日万分之五计算。(2)乙方施工过程中出现质量问题,应承担修复责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定或法律规定,向守约方支付违约金或赔偿损失。赔偿金额和方式由双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于:(1)合同内容;(2)工程图纸、技术资料;(3)工程进度、质量、安全等信息;(4)双方约定的其他保密事项。9.2保密期限本合同保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年。9.3保密履行方式(1)双方应采取必要的保密措施,防止保密信息的泄露。(2)未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于:(1)自然灾害;(2)政府行为;(3)社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失。(2)因不可抗力事件导致合同无法履行时,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例不可抗力实例包括但不限于地震、洪水、台风、战争、政府政策变动等。十一、争议解决11.1协商解决双方发生争议时,应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让合同。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、公共利益的;(2)法律法规禁止转让的;(3)双方约定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留甲方保留对公路桥梁建设工程的最终验收权,并对工程质量、安全、环保等方面进行监督。13.2特殊权力保留(1)在合同履行期间,甲方保留对乙方施工过程中的技术、管理等方面的指导和监督权。(2)合同履行完毕后,甲方保留对公路桥梁建设工程的使用权、维护权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对合同的修改和补充,均应以书面形式进行,并由双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力修改和补充的内容与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应就公路桥梁建设工程的施工、监理、验收等事项进行相互协作。15.2协作与配合方式甲乙双方应按照国家有关法律法规、标准、规范,以及合同约定,相互配合,共同推进工程建设。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方就公路桥梁建设工程承包关系的完整协议,任何一方不得以任何形式对本合同进行修改或补充。16.3增减条款未经双方书面同意,任何一方不得对本合同进行增减条款。十七、签字、日期、盖章甲方(承包方):签字:____________________日期:____________________盖章:____________________乙方(建设单位):签字:____________________日期:____________________盖章:____________________其他相关方:签字:____________________日期:____________________盖章:____________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.公路桥梁建设工程设计文件2.工程量清单3.材料设备采购合同4.人员配置表5.施工组织设计6.安全生产责任制7.环境保护措施8.工程质量验收报告9.工程进度报告10.预付款申请表11.进度款支付申请表12.竣工结算文件13.保修金退还申请表14.保密协议15.争议解决协议二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:a.未按时支付款项;b.未按合同约定提供设计要求;c.未按合同约定进行工程验收。乙方违约:a.未按时完成工程;b.施工过程中出现质量问题;c.泄露保密信息。2.违约行为认定:甲方违约认定:a.逾期付款违约金;b.修复工程质量;c.赔偿损失。乙方违约认定:a.逾期完成工程违约金;b.修复工程质量;c.赔偿损失。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.违约金:指因一方违约而向守约方支付的一定金额的货币。3.保密协议:指双方就保密事项达成的书面协议。4.争议解决协议:指双方就争议解决方式达成的书面协议。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按时支付款项。解决办法:甲方应按照合同约定支付款项,如逾期支付,应向乙方支付违约金。2.问题:乙方未按时完成工程。解决办法:乙方应按照合同约定完成工程,如逾期完成,应向甲方支付违约金。3.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:乙方应立即采取措施修复质量问题,并承担修复费用。4.问题:泄露保密信息。解决办法:双方应按照保密协议,采取必要措施防止保密信息泄露。5.问题:合同执行过程中发生争议。解决办法:双方应友好协商解决争议,协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼或申请仲裁。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称:____________________2.第三方地址:____________________3.第三方联系人:____________________4.第三方联系电话:____________________第三方责权利条款:3.1责任:(1)第三方应按照合同约定,提供与公路桥梁建设工程相关的技术支持和服务。(2)第三方应确保提供的技术资料、服务符合国家相关标准和规范。3.2权利:(1)第三方有权获得合同约定的技术服务费用。(2)第三方有权参与公路桥梁建设工程的施工、监理等环节。3.3义务:(1)第三方应按时提交技术资料和服务报告。(2)第三方应配合甲方和乙方的工作,确保工程顺利进行。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款2.1乙方权利条款:(1)乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。(2)乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,如场地、材料等。(3)乙方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督。2.2乙方利益条款:(1)乙方有权在工程验收合格后获得工程款。(2)乙方有权获得工程保修金。(3)乙方有权获得因甲方违约而产生的违约金。2.3甲方的违约及限制条款:(1)甲方未按时支付工程款,应向乙方支付违约金。(2)甲方未提供必要的施工条件,应承担相应责任。(3)甲方违约导致工程延误,应承担相应的赔偿责任。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款3.1甲方的权利条款:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定完成工程。(2)甲方有权对乙方的施工过程进行监督。(3)甲方有权对工程进度、质量、安全等方面提出要求。3.2甲方的利益条款:(1)甲方有权在工程验收合格后获得工程款。(2)甲方有权获得因乙方违约而产生的违约金。(3)甲方有权在工程保修期内对工程质量进行监督检查。3.3乙方的违约及限制条款:(1)乙方未按时完成工程,应向甲方支付违约金。(2)乙方施工过程中出现质量问题,应承担修复责任。(3)乙方泄露保密信息,应承担相应的法律责任。全文完。2025年度公路桥梁建设工程承包合同范本2合同目录第一章合同订立与生效1.1合同订立1.2合同生效条件1.3合同备案第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期2.5工程质量要求第三章承包人及发包人信息3.1承包人基本信息3.2发包人基本信息3.3法定代表人及授权代表第四章工程设计及施工要求4.1设计依据4.2施工规范4.3施工材料及设备4.4施工技术要求第五章工程进度及款项支付5.1工程进度计划5.2款项支付方式5.3预付款5.4进度款5.5结算款5.6保修金第六章施工安全管理6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3安全教育培训6.4安全生产事故处理第七章工程验收7.1验收条件7.2验收程序7.3验收标准7.4验收结果处理第八章违约责任8.1承包人违约责任8.2发包人违约责任8.3违约金及赔偿第九章争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决机构第十章合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理第十一章合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同终止后的处理第十二章合同附件12.1设计文件12.2施工图纸12.3技术规范12.4其他相关文件第十三章合同补充条款13.1合同补充条款的签订13.2合同补充条款的效力第十四章合同签署与生效14.1合同签署14.2合同生效日期合同编号_________第一章合同订立与生效1.1合同订立1.1.2本合同自双方签字盖章之日起生效。1.2合同生效条件1.2.1双方应按照本合同约定履行各自的权利和义务。1.2.2本合同经双方签字盖章,并按照国家有关法律法规规定进行备案。1.3合同备案1.3.1双方应在本合同签订后30日内,将本合同报送相关部门备案。1.3.2备案手续完成后,本合同正式生效。第二章工程概况2.1工程名称2.1.1工程名称:2025年度公路桥梁建设工程2.2工程地点2.2.1工程地点:[具体地点]2.3工程规模2.3.1工程规模:[具体规模]2.4工程工期2.4.1工程工期:[具体工期]2.5工程质量要求2.5.1工程质量要求:[具体质量要求]第三章承包人及发包人信息3.1承包人基本信息3.1.1承包人名称:[承包人名称]3.1.2承包人法定代表人:[法定代表人姓名]3.1.3承包人注册地址:[注册地址]3.2发包人基本信息3.2.1发包人名称:[发包人名称]3.2.2发包人法定代表人:[法定代表人姓名]3.2.3发包人注册地址:[注册地址]3.3法定代表人及授权代表3.3.1双方法定代表人签字确认本合同。3.3.2双方授权代表签字确认本合同。第四章工程设计及施工要求4.1设计依据4.1.1设计依据:[具体设计依据]4.2施工规范4.2.1施工规范:[具体施工规范]4.3施工材料及设备4.3.1施工材料及设备:[具体材料及设备要求]4.4施工技术要求4.4.1施工技术要求:[具体技术要求]第五章工程进度及款项支付5.1工程进度计划5.1.1工程进度计划:[具体进度计划]5.2款项支付方式5.2.1款项支付方式:[具体支付方式]5.3预付款5.3.1预付款比例:[具体比例]5.3.2预付款支付时间:[具体时间]5.4进度款5.4.1进度款支付比例:[具体比例]5.4.2进度款支付时间:[具体时间]5.5结算款5.5.1结算款支付比例:[具体比例]5.5.2结算款支付时间:[具体时间]5.6保修金5.6.1保修金比例:[具体比例]5.6.2保修金支付时间:[具体时间]第六章施工安全管理6.1安全生产责任6.1.1乙方对施工现场的安全生产负全部责任。6.2安全生产措施6.2.1乙方应制定安全生产措施,确保施工安全。6.3安全教育培训6.3.1乙方应对施工人员进行安全教育培训。6.4安全生产事故处理6.4.1乙方应按照国家有关法律法规处理安全生产事故。第七章工程验收7.1验收条件7.1.1工程按照设计文件、施工规范和合同约定完成。7.2验收程序7.2.1验收前,乙方应向甲方提交验收申请。7.3验收标准7.3.1验收标准:[具体验收标准]7.4验收结果处理7.4.1验收合格,甲方应签署验收报告。7.4.2验收不合格,乙方应按照甲方要求进行整改。第八章违约责任8.1承包人违约责任8.1.1乙方未按合同约定完成工程,应向甲方支付违约金。8.1.2乙方违反施工规范,导致工程质量不合格,应承担修复责任并赔偿损失。8.2发包人违约责任8.2.1甲方未按合同约定支付款项,应向乙方支付违约金。8.2.2甲方违反合同约定,导致工程延期,应承担相应责任。8.3违约金及赔偿8.3.1违约金的计算方式:[具体计算方式]8.3.2赔偿损失的计算方式:[具体计算方式]第九章争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同争议。9.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序9.2.1争议发生后,双方应在收到争议通知之日起30日内协商解决。9.2.2协商不成的,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决机构9.3.1双方同意将争议提交至[具体机构名称]进行仲裁。第十章合同解除10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致解除合同。10.1.2因不可抗力导致合同无法履行。10.1.3一方严重违约,另一方有权解除合同。10.2合同解除程序10.2.1双方应书面通知对方解除合同。10.3合同解除后的处理10.3.2双方应按照合同约定结算款项。第十一章合同终止11.1合同终止条件11.1.1合同约定的工程全部完成。11.1.2双方协商一致终止合同。11.2合同终止程序11.2.1双方应书面通知对方合同终止。11.3合同终止后的处理11.3.2双方应按照合同约定结算款项。第十二章合同附件12.1设计文件12.1.1本合同附件包括设计文件。12.2施工图纸12.2.1本合同附件包括施工图纸。12.3技术规范12.3.1本合同附件包括技术规范。12.4其他相关文件12.4.1本合同附件包括其他相关文件。第十三章合同补充条款13.1合同补充条款的签订13.1.1双方可就本合同内容进行补充,补充条款与本合同具有同等法律效力。13.2合同补充条款的效力13.2.1合同补充条款的效力:[具体效力说明]第十四章合同签署与生效14.1合同签署14.1.1本合同一式[具体份数]份,甲乙双方各执[具体份数]份。14.2合同生效日期14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方(盖章):________________________法定代表人(签字):____________________日期:______________________________乙方(盖章):________________________法定代表人(签字):____________________日期:______________________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1甲方项目管理权1.1.1甲方有权对工程进行全过程项目管理,包括但不限于工程设计、施工、验收等环节。1.1.2甲方应确保项目管理团队具备相应资质和经验,对工程进行有效监督和管理。1.2设计变更管理1.2.1任何设计变更需经甲方审核批准,乙方需按照甲方要求进行设计和施工调整。1.2.2设计变更导致的工程延期、成本增加,甲方有权要求乙方承担相应责任。1.3工程进度控制1.3.1甲方有权制定工程进度计划,乙方应严格按照进度计划执行施工。1.3.2乙方未按进度计划完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金。1.4工程款项支付1.4.1甲方有权根据工程进度和工程质量支付款项。1.4.2乙方应按照甲方要求提供工程进度报告和工程量清单,作为款项支付的依据。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明2.1乙方自主施工权2.1.1乙方有权根据工程设计和施工规范进行施工,确保工程质量。2.1.2乙方在施工过程中,如需进行技术调整,应经甲方同意。2.2工程设计变更权2.2.1乙方在施工过程中,如发现设计不合理或存在安全隐患,有权向甲方提出设计变更建议。2.2.2甲方应在收到乙方建议后[具体时间]内予以回复,逾期视为同意。2.3工程进度调整权2.3.1乙方有权根据实际情况调整工程进度计划,但需提前[具体时间]向甲方报告。2.3.2甲方应在收到乙方报告后[具体时间]内予以回复,逾期视为同意。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责3.1.1第三方中介负责对工程进行监理,确保工程质量、进度和资金使用符合合同约定。3.1.2第三方中介应具备相应资质和经验,独立行使监理职责。3.2监理报告3.2.1第三方中介应定期向甲方和乙方提交监理报告,报告内容包括工程质量、进度、安全、资金使用等方面。3.2.2甲方和乙方应定期召开监理会议,讨论监理报告内容,并提出改进意见。3.3监理费用3.3.1第三方中介的监理费用由甲方和乙方按比例承担。3.3.2监理费用在合同签订后[具体时间]内支付,支付比例根据监理工作量确定。3.4监理责任3.4.1第三方中介在监理过程中,如因监理失误导致工程质量问题,应承担相应责任。3.4.2第三方中介应确保监理工作的独立性,不得参与施工、设计等其他与监理无关的业务。3.5监理合同3.5.1第三方中介与甲方和乙方签订监理合同,明确双方的权利和义务。3.5.2监理合同作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。附件及其他补充说明一、附件列表:1.设计文件2.施工图纸3.技术规范4.第三方中介监理合同5.合同补充条款6.工程进度计划7.工程量清单8.验收报告9.安全生产措施10.相关法律法规文件二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成工程。2.违约行为:甲方未按合同约定支付款项。认定:甲方未在合同约定的支付时间内支付款项,经乙方确认后,视为违约。3.违约行为:乙方违反施工规范,导致工程质量不合格。认定:经第三方中介或甲方验收,发现工程质量不合格,且乙方未能提供有效整改措施,视为违约。4.违约行为:甲方违反合同约定,导致工程延期。认定:甲方未按合同约定提供必要的施工条件或变更设计导致工程延期,经乙方确认后,视为违约。三、法律名词及解释:1.合同:指双方当事人意思表示一致,设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约:指合同当事人违反合同约定,不履行或不适当履行合同义务的行为。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。4.监理:指第三方中介对工程建设过程进行监督、检查、评估和咨询的活动。5.验收:指工程完成后,由甲方、乙方和第三方中介共同对工程质量、进度、安全等方面进行检查,确认工程是否符合合同约定的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误。解决办法:及时沟通,调整进度计划,必要时增加人力或设备。2.问题:工程质量问题。解决办法:立即整改,确保工程质量符合合同约定。3.问题:款项支付纠纷。解决办法:按照合同约定支付款项,如发生纠纷,协商解决或提起诉讼。4.问题:第三方中介职责争议。解决办法:明确第三方中介职责,确保其独立行使监理职责。五、所有应用场景:1.公路桥梁建设工程的承包合同。2.工程设计、施工、验收等环节的合同管理。3.甲方和乙方在工程实施过程中的权利义务关系。4.第三方中介在工程监理过程中的作用和职责。5.合同违约行为的处理和解决。全文完。2025年度公路桥梁建设工程承包合同范本3合同编号_________一、合同主体1.甲方(承包方):名称:(填写甲方名称)地址:(填写甲方地址)联系人:(填写甲方联系人)联系电话:(填写甲方联系电话)2.乙方(发包方):名称:(填写乙方名称)地址:(填写乙方地址)联系人:(填写乙方联系人)联系电话:(填写乙方联系电话)3.其他相关方:名称:(如有,填写相关方名称)地址:(如有,填写相关方地址)联系人:(如有,填写相关方联系人)联系电话:(如有,填写相关方联系电话)二、合同前言2.1背景:为提高我国公路桥梁建设水平,满足社会经济发展需求,甲方决定在(填写项目名称)进行公路桥梁建设工程。为确保工程顺利进行,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在公路桥梁建设工程中的权利、义务和责任,确保工程按期、优质、安全、环保地完成,实现互利共赢。三、定义与解释3.1专业术语:(1)公路桥梁:指用于承载车辆、行人等交通荷载,连接两岸或跨越障碍物的建筑物。(2)建设工程:指新建、改建、扩建、拆除、加固等工程活动。(3)施工图设计:指依据设计文件,对公路桥梁工程进行详细的施工设计。3.2关键词解释:(1)承包方:指承担公路桥梁建设工程施工任务的单位。(2)发包方:指委托承包方进行公路桥梁建设工程的单位。(3)工期:指合同约定的工程完成时间。(4)质量:指公路桥梁建设工程符合国家、行业及地方相关标准的要求。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程。(2)甲方有权对乙方在施工过程中的行为进行监督检查。(3)甲方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行处理。(4)甲方应按照合同约定支付工程款。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工图纸、技术资料等。(2)乙方有权要求甲方对施工过程中出现的问题进行协调解决。(3)乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程。(4)乙方应按照合同约定,对施工过程中产生的垃圾、废弃物等进行妥善处理。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,工期为(填写工期)个月。5.2合同履行地点:本合同约定的工程地点为:(填写工程地点)5.3合同履行方式:(1)乙方按照施工图纸、技术资料等要求,组织施工队伍进行公路桥梁建设工程。(2)甲方对乙方施工过程进行监督检查,确保工程按期、优质、安全、环保地完成。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经甲乙双方签字盖章后,自合同生效之日起生效。6.2终止条件:(1)合同约定的工期届满,工程按期完成;(2)合同约定的解除条件出现;(3)因不可抗力导致合同无法继续履行。6.3终止程序:(1)一方提出终止合同,应提前(填写时间)通知对方;(2)双方协商一致,签订终止合同协议。6.4终止后果:(1)合同终止后,乙方应按照约定完成剩余工程;(2)合同终止后,甲乙双方应按照合同约定进行结算;(3)合同终止后,双方应按照国家相关法律法规处理遗留问题。七、费用与支付7.1费用构成(1)直接费用:包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、施工用电费、施工用水费等。(2)间接费用:包括但不限于管理费、利润、规费、税金等。(3)其他费用:包括但不限于设计费、监理费、检测费、保险费等。7.2支付方式(1)工程进度款:按照工程实际完成进度支付,具体支付比例由双方协商确定。(2)竣工结算款:工程竣工验收合格后,甲方应在收到乙方提交的竣工结算文件之日起(填写时间)内支付竣工结算款。(3)保修金:甲方应在工程竣工验收合格后支付一定比例的保修金,保修期满后无质量问题,乙方应退还保修金。7.3支付时间(1)工程进度款的支付时间:按照双方约定的进度计划,每月(填写时间)前支付上个月完成的工程进度款。(2)竣工结算款的支付时间:工程竣工验收合格后,甲方应在收到乙方提交的竣工结算文件之日起(填写时间)内支付竣工结算款。(3)保修金的支付时间:工程竣工验收合格后,甲方应在支付竣工结算款的同时支付保修金。7.4支付条款(1)甲方支付工程款时,应按照国家有关税务规定,依法纳税。(2)乙方应提供合法的发票和收据,甲方在收到后应及时核对并支付工程款。(3)如因乙方原因导致工程延期,甲方有权暂停支付相应的工程进度款。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按合同约定支付工程款的,应向乙方支付违约金,违约金按未支付工程款总额的(填写比例)计算。(2)甲方未能按合同约定提供施工图纸、技术资料等,导致工程延期,应向乙方支付违约金,违约金按延误工期造成的直接经济损失计算。8.2乙方违约(1)乙方未按合同约定完成工程,导致工程延期,应向甲方支付违约金,违约金按延误工期造成的直接经济损失计算。(2)乙方施工过程中出现质量问题,未按约定进行整改,应向甲方支付违约金,违约金按整改费用计算。8.3赔偿金额和方式违约方的赔偿金额应按照实际损失计算,双方应友好协商确定赔偿金额。如协商不成,可依法向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的商业秘密包括但不限于技术秘密、经营秘密、客户信息等。9.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同终止后(填写时间)。9.3保密履行方式(1)双方应采取必要的保密措施,防止保密信息泄露。(2)未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:地震、洪水、台风、火灾等。(2)战争:战争、军事行动等。(3)政府行为:政府政策、法规变动等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方。(2)不可抗力事件发生导致合同无法履行,双方应根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例(1)地震导致工程中断,双方应协商延期或终止合同。(2)政府政策变动导致工程无法继续,双方应协商解除合同。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解协商不成时,任何一方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。11.3仲裁或诉讼调解不成时,任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼或向有管辖权的人民仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形(1)合同约定不得转让的情形;(2)法律法规规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)本合同中未明确授予的任何权利,均视为甲方保留。(2)乙方在合同履行过程中所获得的任何技术、商业秘密,未经甲方同意,不得向任何第三方泄露。13.2特殊权力保留(1)甲方保留对工程质量、安全、环保等方面的监督权。(2)甲方保留对乙方施工过程中违反合同约定行为的制止权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同的修改和补充,应经甲乙双方协商一致,并以书面形式签订补充协议,作为本合同的组成部分。14.2修改和补充效力补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。(2)乙方应积极配合甲方进行工程质量、安全、环保等方面的检查。15.2协作与配合方式甲乙双方应通过会议、电话、书面函件等方式进行协作与配合。十六、其他条款16.1法律适用本合同
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论