2024建设工程施工简单合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024建设工程施工简单合同范本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3建设工程项目1.4合同金额第二条合同范围及工程内容2.1工程范围2.2工程内容2.3工程量清单第三条合同价格及支付方式3.1合同价格3.2支付方式3.3进度付款3.4竣工付款3.5支付凭证第四条工程进度及工期4.1工程进度计划4.2工期要求4.3延期及违约责任第五条工程质量及标准5.1工程质量要求5.2质量检验标准5.3质量争议的处理第六条合同的履行及变更6.1合同的履行6.2合同变更6.3变更的程序及费用第七条合同的解除及终止7.1合同解除的条件7.2合同终止的条件第八条违约责任及赔偿8.1违约责任8.2赔偿金额的计算8.3违约争议的处理第九条保险及安全9.1保险责任9.2安全措施及要求9.3安全事故的处理第十条争议解决及法律适用10.1争议解决方式10.2适用法律第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密违约责任第十二条合同的生效、变更及终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件第十三条其他条款13.1合同的转让13.2合同的续签13.3附件第十四条合同的份数及保管14.1合同份数14.2合同保管责任14.3合同的复印件效力第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.1.1发包方是指根据本合同承担工程发包义务的一方，即本建设工程项目的所有者或合法授权人。1.1.2发包方的代表人有权在本合同项下处理有关事宜，其授权范围由发包方书面确认。1.2承包方1.2.1承包方是指根据本合同承担工程施工义务的一方，即具有相应资质的施工企业。1.2.2承包方的代表人有权在本合同项下处理有关事宜，其授权范围由承包方书面确认。1.3建设工程项目1.3.1建设工程项目是指本合同约定的施工地点、工程内容、工程规模和工程质量等构成的整体工程。1.3.2工程项目的具体内容和范围详见本合同附件一。1.4合同金额1.4.1合同金额是指本合同约定的工程总价款，包括工程造价、税费等各项费用。1.4.2合同金额的具体数额详见本合同附件二。第二条合同范围及工程内容2.1工程范围2.1.1工程范围是指本合同约定的工程项目所包含的所有施工内容和工程量。2.1.2工程范围的具体描述详见本合同附件三。2.2工程内容2.2.1工程内容是指本合同约定的工程项目所包含的所有施工工序和工程质量要求。2.2.2工程内容的具体描述详见本合同附件四。2.3工程量清单2.3.1工程量清单是指本合同约定的工程项目中所包含的各项工程量的详细列表。2.3.2工程量清单的具体内容详见本合同附件五。第三条合同价格及支付方式3.1合同价格3.1.1合同价格是指本合同约定的工程总价款，包括工程造价、税费等各项费用。3.1.2合同价格的具体数额详见本合同附件六。3.2支付方式3.2.1支付方式是指发包方按照本合同约定的时间和比例向承包方支付工程价款的方式。3.2.2支付方式包括进度付款和竣工付款。3.3进度付款3.3.1进度付款是指发包方按照本合同约定的工程进度和完成质量，分阶段向承包方支付工程价款。3.3.2进度付款的具体比例和时间详见本合同附件七。3.4竣工付款3.4.1竣工付款是指发包方在工程验收合格后，按照本合同约定的比例向承包方支付剩余工程价款。3.4.2竣工付款的具体比例和时间详见本合同附件八。3.5支付凭证3.5.1支付凭证是指发包方支付工程价款时所提供的有效付款凭证。3.5.2支付凭证的具体要求详见本合同附件九。第四条工程进度及工期4.1工程进度计划4.1.1工程进度计划是指承包方根据本合同约定的工程内容和工程量，制定的工程进度安排。4.1.2工程进度计划的具体内容详见本合同附件十。4.2工期要求4.2.1工期要求是指本合同约定的工程项目的完成时间及各个阶段的完成时间。4.2.2工期要求的具体描述详见本合同附件十一。4.3延期及违约责任4.3.1延期是指工程项目的完成时间超过本合同约定的工期要求。4.3.2承包方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。4.3.3发包方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第五条工程质量及标准5.1工程质量要求5.1.1工程质量要求是指本合同约定的工程项目的质量标准和质量要求。5.1.2工程质量要求的具体描述详见本合同附件十二。5.2质量检验标准5.2.1质量检验标准是指本合同约定的工程项目的质量检验方法和检验标准。5.2.2质量检验标准的具体描述详见本合同附件十三。5.3质量争议的处理5.3.1质量争议的处理是指当发包方和承包方在工程质量方面产生分歧时，按照本合同约定的程序和方式解决第八条违约责任及赔偿8.1违约责任8.1.1承包方如违反本合同的约定，应承担违约责任，具体包括但不限于工程质量、工程进度、工程安全等方面的违约。8.1.2发包方如违反本合同的约定，应承担违约责任，具体包括但不限于工程款支付、工程变更等方面的违约。8.2赔偿金额的计算8.2.1赔偿金额的计算应根据违约方的违约程度、违约时间、工程进度、工程质量等因素综合确定。8.2.2赔偿金额的具体计算方法详见本合同附件十四。8.3违约争议的处理8.3.1违约争议的处理应通过协商解决，如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.3.2违约争议的处理过程中，双方应保证工程的正常进行，并防止损失的扩大。第九条保险及安全9.1保险责任9.1.1承包方应按照本合同的约定，为工程项目的施工购买并维持相应的保险，包括但不限于建筑工程一切险、第三方责任险等。9.1.2发包方应按照本合同的约定，为工程项目的施工购买并维持相应的保险，包括但不限于雇主责任险、意外伤害险等。9.2安全措施及要求9.2.1承包方应按照我国相关法律法规和工程建设标准，制定并落实施工现场的安全措施，确保施工安全。9.2.2发包方应协助承包方进行安全管理，并提供必要的安全生产条件。9.3安全事故的处理9.3.1发生安全事故时，承包方应立即启动应急预案，采取有效措施控制事故扩大，并立即报告发包方和相关部门。9.3.2安全事故的处理过程中，发包方应协助承包方进行事故处理，并根据事故原因追究相应责任。第十条争议解决及法律适用10.1争议解决方式10.1.1双方因本合同产生的任何争议，应通过友好协商解决。10.1.2如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2适用法律10.2.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十一条保密条款11.1保密内容11.1.1双方在签订和履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2保密期限11.2.1双方的保密义务自本合同签订之日起生效，至本合同解除或终止之日起五年内继续有效。11.3保密违约责任11.3.1如一方违反保密义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此所遭受的损失。第十二条合同的生效、变更及终止12.1合同生效条件12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.1.2本合同的生效不代表发包方对承包方施工能力的认可。12.2合同变更程序12.2.1合同变更应经双方协商一致，并以书面形式作出。12.2.2合同变更不得影响工程项目的质量和安全。12.3合同终止条件12.3.1本合同在工程项目的竣工验收合格后终止。12.3.2如一方严重违反本合同，对方有权提前终止合同，并追究违约方的违约责任。第十三条其他条款13.1合同的转让13.1.1本合同不得转让，除非经双方书面同意。13.2合同的续签13.2.1本合同到期后，如双方愿意继续合作，应续签新的合同。13.3附件13.3.1本合同的附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第十四条合同的份数及保管14.1合同份数14.1.1本合同一式两份，双方各执一份。14.1.2本合同的电子版本视为与纸质版本具有同等法律效力。14.2合同保管责任14.2.1双方均有义务妥善保管本合同及其附件。14.3合同的复印件第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程项目中所包含的各项工程量的详细列表，包括工程名称、工程量、单位、工程单价等。附件二：工程图纸包括工程项目的施工图纸、设计图纸等，详细描述工程项目的施工要求和设计要求。附件三：工程进度计划承包方根据工程内容和工程量制定的工程进度安排，包括施工时间表、阶段性完成时间等。附件四：工程质量要求详细描述工程项目的质量标准和质量要求，包括材料要求、施工工艺要求等。附件五：质量检验标准详细列出工程项目的质量检验方法和检验标准，包括检验流程、检验方法等。附件六：合同价格清单详细列出合同价格的构成要素，包括工程造价、税费等各项费用。附件七：进度付款及竣工付款计划详细列出进度付款和竣工付款的比例和时间安排。附件八：保险单据包括承包方和发包方为工程项目购买的保险单据，证明保险的有效性。附件九：支付凭证发包方支付工程价款时所提供的有效付款凭证，包括支付金额、支付时间等。附件十：工程进度及工期要求详细描述工程项目的进度计划和工期要求，包括工程阶段性完成时间等。附件十一：保密协议详细列出双方在签订和履行合同过程中所获悉的商业秘密、技术秘密、市场信息等保密内容。附件十二：争议解决协议详细列出争议解决的方式和程序，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。附件十三：合同变更协议详细列出合同变更的程序和要求，包括变更的条件、变更的效力等。附件十四：赔偿金额计算方法详细列出赔偿金额的计算方法和计算依据。说明二：违约行为及责任认定：1.承包方未按照合同约定的工程质量要求完成工程。2.承包方未按照合同约定的工程进度完成工程。3.发包方未按照合同约定的时间支付工程价款。4.发包方未按照合同约定提供施工条件或材料。5.双方未按照合同约定的方式解决争议。违约责任认定标准：1.违约行为导致工程质量不符合合同约定的，承包方应承担返工、维修、赔偿等责任。2.违约行为导致工程进度延迟的，承包方应承担违约金、赔偿损失等责任。3.违约行为导致发包方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。示例说明：如果承包方未按照合同约定的质量要求完成工程，导致工程质量不合格，承包方应承担返工、维修的责任，并赔偿发包方因此所遭受的损失。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指发包方和承包方之间签订的，约定双方权利义务的法律文件。3.工期：工期是指合同约定的工程项