钢筋工程2025年度分包合同工期延误条款3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME钢筋工程2024年度分包合同工期延误条款本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同工期2.工期延误定义2.1工期延误的定义2.2工期延误的原因3.工期延误责任划分3.1分包商责任3.2发包商责任3.3第三方责任4.工期延误通知4.1通知方式4.2通知时限5.工期延误处理流程5.1调查核实5.2责任认定5.3调整工期5.4赔偿计算6.工期延误赔偿6.1赔偿标准6.2赔偿方式6.3赔偿金额计算7.工期延误争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.工期延误违约责任8.1违约责任定义8.2违约责任承担9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件10.合同变更10.1变更条件10.2变更程序11.合同解除与终止后的结算11.1结算方式11.2结算程序12.不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力的处理13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称本合同名称为“2024年度钢筋工程分包合同”。1.2合同双方1.2.1发包方：[发包方全称]1.2.2分包方：[分包方全称]1.3合同签订日期本合同签订日期为2024年[具体日期]。1.4合同工期本合同工期自2024年[具体开始日期]至2024年[具体结束日期]。2.工期延误定义2.1工期延误的定义工期延误是指由于分包方原因，导致合同工期延长超过原定工期的情况。2.2工期延误的原因2.2.1分包方内部原因2.2.2发包方原因2.2.3第三方原因3.工期延误责任划分3.1分包商责任3.1.1因分包方自身原因导致的工期延误，由分包方承担全部责任。3.2发包商责任3.2.1因发包方原因导致的工期延误，由发包方承担全部责任。3.3第三方责任3.3.1因不可抗力或第三方原因导致的工期延误，由双方协商确定责任。4.工期延误通知4.1通知方式4.1.1分包方应于工期延误发生后的[具体时间]内向发包方发出书面通知。4.2通知时限4.2.1分包方应在工期延误发生后的[具体时间]内完成通知。5.工期延误处理流程5.1调查核实5.1.1发包方在接到分包方通知后，应在[具体时间]内进行调查核实。5.2责任认定5.2.1根据调查核实结果，双方共同认定工期延误的责任方。5.3调整工期5.3.1如认定分包方责任，则需调整合同工期，并延长相应期限。5.4赔偿计算5.4.1根据合同约定，计算分包方应承担的赔偿金额。6.工期延误赔偿6.1赔偿标准6.1.1分包方因工期延误需支付违约金，违约金计算标准为[具体金额]。6.2赔偿方式6.2.1违约金以现金形式支付。6.3赔偿金额计算6.3.1违约金金额计算公式：[具体金额]×（实际延误工期/合同工期）7.工期延误争议解决7.1争议解决方式7.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议。7.2争议解决机构7.2.1如协商不成，双方可选择仲裁或诉讼方式解决争议。7.3争议解决程序7.3.1争议双方应按照所选争议解决机构的程序进行。8.工期延误违约责任8.1违约责任定义本合同项下，如分包方未按合同约定完成工程或发生工期延误，视为违约行为，应承担相应的违约责任。8.2违约责任承担8.2.1分包方未按合同约定完成工程或发生工期延误，应向发包方支付违约金。8.2.2违约金的支付方式为现金支付，支付时间为违约行为发生之日起[具体天数]内。8.2.3违约金的具体金额根据工期延误的严重程度和合同约定的赔偿标准确定。9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.1.1发包方有权在分包方严重违反合同约定的情况下，解除本合同。9.2合同终止条件9.2.1合同工期完成或双方协商一致解除合同，合同终止。10.合同变更10.1变更条件10.1.1合同双方认为有必要变更合同内容时，可以提出变更申请。10.2变更程序10.2.1提出变更申请的一方应向另一方发出书面变更通知。10.2.2双方应在收到变更通知之日起[具体天数]内就变更内容达成一致意见。10.2.3合同变更应以书面形式签署，作为本合同的一部分。11.合同解除与终止后的结算11.1结算方式11.1.1合同解除或终止后，双方应进行最终结算。11.2结算程序11.2.1双方应在合同解除或终止后[具体天数]内完成结算。11.2.2结算内容包括但不限于已完成工程量的确认、工程款的支付、违约金的计算等。12.不可抗力12.1不可抗力的定义不可抗力是指由于自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难的情况。12.2不可抗力的处理12.2.1发生不可抗力事件后，双方应立即通知对方，并采取措施减轻损失。12.2.2不可抗力事件持续期间，合同履行期限相应顺延。12.2.3如不可抗力事件导致合同无法履行，双方可协商解除合同。13.合同生效与终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件合同期满或双方协商一致解除合同，合同终止。14.其他约定事项14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2争议解决本合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.3合同份数本合同一式[具体份数]份，双方各执[具体份数]份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义本合同项下，第三方是指除甲乙双方外的，为合同履行提供专业服务或协助的其他自然人、法人或其他组织。15.2范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于项目咨询、工程设计、施工监理、质量检测、工程验收等。16.第三方介入的程序16.1第三方介入的申请16.1.1甲乙双方均有权根据合同需要，提出引入第三方介入的申请。16.1.2申请人应在提出申请前[具体时间]内向对方发出书面申请。16.2第三方介入的同意16.2.1接到申请的一方应在[具体时间]内给予书面回复，明确是否同意第三方介入。16.3第三方介入的合同签订16.3.1双方同意第三方介入后，应与第三方签订相应的合作协议。17.第三方的责任与权利17.1责任17.1.1第三方应按照合作协议和本合同的规定，履行其职责。17.1.2第三方在履行职责过程中，因自身原因造成损失的，应承担相应的赔偿责任。17.2权利17.2.1第三方有权根据合作协议和本合同的规定，获取相应的报酬。17.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助，以完成其工作。18.第三方的责任限额18.1责任限额的确定18.1.1第三方的责任限额应根据合作协议的约定和本合同的规定确定。18.1.2责任限额包括但不限于直接损失、间接损失和合理费用。18.2责任限额的执行18.2.1第三方在履行职责过程中，若造成损失，其赔偿金额不超过约定的责任限额。18.2.2超过责任限额的部分，由甲乙双方按照合同约定承担责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1责任划分19.1.1第三方仅对合作协议和本合同约定的责任负责。19.1.2甲乙双方对本合同项下的责任和义务仍承担连带责任。19.2权利划分19.2.1第三方根据合作协议和本合同的规定，享有相应的权利。19.2.2甲乙双方的权利和义务不受第三方介入的影响。20.第三方介入的变更与解除20.1变更20.1.1第三方介入的变更需经甲乙双方和第三方协商一致。20.1.2变更内容应以书面形式记录并作为合作协议的一部分。20.2解除20.2.1第三方介入的解除需经甲乙双方和第三方协商一致。20.2.2解除原因包括但不限于第三方无法履行职责、合作协议到期等。20.2.3解除后，第三方应按照合作协议和本合同的规定，完成相关善后工作。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式21.1.1第三方介入过程中发生的争议，应通过友好协商解决。21.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。21.2争议解决程序21.2.1争议双方应按照所选争议解决机构的程序进行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目合作协议要求：详细规定甲乙双方的权利义务、工程范围、工期安排、质量标准、费用支付等。说明：本附件为合同主体部分的补充，是合同履行的重要依据。2.工程量清单要求：详细列明工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等。说明：本附件用于确定工程款支付依据，是合同履行中的重要附件。3.施工图纸及技术规范要求：提供完整的施工图纸及相关的技术规范，确保施工质量。说明：本附件为施工过程中的技术指导文件，对施工质量有重要影响。4.施工进度计划要求：制定详细的施工进度计划，明确各阶段施工内容和时间节点。说明：本附件用于监控施工进度，确保工程按时完成。5.质量检测报告要求：提供各阶段质量检测报告，证明工程质量符合合同要求。说明：本附件用于证明工程质量，是合同履行的重要依据。6.工程验收报告要求：提供工程验收报告，证明工程已按合同要求完成。说明：本附件用于证明工程已通过验收，是合同履行的重要依据。7.工程款支付凭证要求：提供工程款支付凭证，证明已按合同约定支付款项。说明：本附件用于证明工程款支付情况，是合同履行的重要依据。8.不可抗力事件证明要求：提供不可抗力事件的证明材料，证明事件发生及影响。说明：本附件用于证明不可抗力事件的存在，影响合同履行。9.争议解决协议要求：明确争议解决方式及程序，便于及时解决争议。说明：本附件用于规范争议解决，保障合同双方的合法权益。10.其他相关附件要求：根据合同履行过程中可能产生的其他相关材料，提供相应附件。说明：本附件用于补充合同内容，确保合同履行过程中的各项事宜得到妥善处理。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1分包方未按合同约定完成工程或发生工期延误。1.2分包方未按合同约定提供施工图纸及技术规范。1.3分包方未按合同约定进行质量检测，导致工程质量不符合要求。1.4分包方未按合同约定支付工程款。1.5发包方未按合同约定提供必要的信息和协助。1.6发包方未按合同约定支付工程款。2.责任认定标准2.1分包方未按合同约定完成工程或发生工期延误，应支付违约金。2.2分包方未按合同约定提供施工图纸及技术规范，导致工程质量不符合要求，应承担相应责任。2.3分包方未按合同约定进行质量检测，导致工程质量不符合要求，应承担相应责任。2.4分包方未按合同约定支付工程款，应支付滞纳金。2.5发包方未按合同约定提供必要的信息和协助，应承担相应责任。2.6发包方未按合同约定支付工程款，应支付违约金。3.示例说明3.1分包方未按合同约定完成工程，延误工期10天，应支付违约金[具体金额]。3.2分包方未按合同约定提供施工图纸及技术规范，导致工程质量不符合要求，应承担修复费用[具体金额]。3.3分包方未按合同约定进行质量检测，导致工程质量不符合要求，应承担修复费用[具体金额]。3.4分包方未按合同约定支付工程款，应支付滞纳金[具体金额]。3.5发包方未按合同约定提供必要的信息和协助，导致施工进度延误，应承担相应责任。3.6发包方未按合同约定支付工程款，应支付违约金[具体金额]。全文完。钢筋工程2024年度分包合同工期延误条款1本合同目录一览1.定义和解释1.1工期延误的定义1.2延期原因的分类1.3延期责任的划分2.工期延误的认定2.1延期原因的确认2.2延期时间的计算2.3延期记录和报告3.工期延误的处理3.1延期通知3.2延期原因分析3.3延期补救措施4.工期延误的赔偿4.1赔偿原则4.2赔偿计算方法4.3赔偿支付方式5.工期延误的争议解决5.1争议解决方式5.2争议解决程序5.3争议解决期限6.工期延误的其他条款6.1工期延误的免责条款6.2工期延误的合同解除6.3工期延误的法律适用7.工期延误的合同变更7.1工期延误下的合同变更7.2工期延误变更的程序7.3工期延误变更的影响8.工期延误的合同终止8.1工期延误下的合同终止8.2合同终止的程序8.3合同终止的影响9.工期延误的合同续签9.1工期延误下的合同续签9.2合同续签的程序9.3合同续签的影响10.工期延误的信息披露10.1信息披露要求10.2信息披露内容10.3信息披露方式11.工期延误的合同履行11.1合同履行要求11.2合同履行责任11.3合同履行保障12.工期延误的合同解除条件12.1合同解除的条件12.2合同解除的程序12.3合同解除的后果13.工期延误的合同终止条件13.1合同终止的条件13.2合同终止的程序13.3合同终止的后果14.工期延误的合同争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决程序14.3争议解决期限第一部分：合同如下：第一条定义和解释1.1工期延误的定义：本合同所指的工期延误，是指承包人未能按照合同约定的工期完成工程，导致工程实际竣工日期晚于合同约定竣工日期的时间段。1.2延期原因的分类：工期延误原因分为不可抗力、政府行为、合同履行过程中的违约行为、社会因素等。1.3延期责任的划分：因不可抗力或政府行为导致的工期延误，承包人无需承担责任；因承包人违约行为或社会因素导致的工期延误，承包人应承担相应责任。第二条工期延误的认定2.1延期原因的确认：承包人应提供相关证明材料，经双方确认后方可认定为工期延误。2.2延期时间的计算：工期延误时间从延期原因发生之日起计算，至实际恢复施工之日止。2.3延期记录和报告：承包人应定期向发包人报告工期延误情况，并在合同约定的时间内提交书面报告。第三条工期延误的处理3.1延期通知：承包人发现工期延误后，应在24小时内向发包人发出书面延期通知。3.2延期原因分析：承包人应分析工期延误原因，提出解决方案，并报发包人批准。3.3延期补救措施：承包人应采取有效措施，加快工程进度，尽量减少工期延误对工程质量和进度的影响。第四条工期延误的赔偿4.1赔偿原则：承包人因工期延误需承担相应赔偿责任，具体赔偿金额按合同约定执行。4.2赔偿计算方法：赔偿金额按合同约定的每日赔偿标准乘以实际延误天数计算。4.3赔偿支付方式：赔偿金应在合同约定的时间内支付，逾期支付应按逾期付款利率支付滞纳金。第五条工期延误的争议解决5.1争议解决方式：本合同争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。5.2争议解决程序：双方应友好协商解决争议，协商不成可申请调解或仲裁，必要时可向人民法院提起诉讼。5.3争议解决期限：争议发生后，双方应在合同约定的期限内解决争议。第六条工期延误的其他条款6.1工期延误的免责条款：因不可抗力或政府行为导致的工期延误，承包人无需承担责任。6.2工期延误的合同解除：因承包人违约行为导致的工期延误，发包人有权解除合同。6.3工期延误的法律适用：本合同争议解决及赔偿等事宜，适用中华人民共和国法律。第七条工期延误的合同变更7.1工期延误下的合同变更：因工期延误，双方可协商对合同进行变更，包括工期延长、工程量调整等。7.2工期延误变更的程序：变更合同需经双方协商一致，并签订书面协议。7.3工期延误变更的影响：合同变更后，双方应按变更后的合同约定履行义务。第八条工期延误的合同终止8.1工期延误下的合同终止：若因承包人违约行为导致的工期延误，且承包人未能采取有效措施恢复正常工期，发包人有权解除合同。8.2合同终止的程序：合同终止前，发包人应书面通知承包人，并要求承包人进行必要的清理和移交工作。8.3合同终止的后果：合同终止后，承包人应按照合同约定和实际完成工程量结算工程款，并承担相应的违约责任。第九条工期延误的合同续签9.1工期延误下的合同续签：若因不可抗力或政府行为导致的工期延误，双方可协商续签合同，延长合同工期。9.2合同续签的程序：合同续签需经双方书面同意，并签订补充协议。9.3合同续签的影响：合同续签后，双方应按照续签后的合同约定履行义务。第十条工期延误的信息披露10.1信息披露要求：承包人应定期向发包人披露工期延误的相关信息，包括延误原因、处理措施和预期恢复工期等。10.2信息披露内容：披露内容包括但不限于延误原因分析、采取的措施、预期恢复工期及对工程质量和安全的影响等。10.3信息披露方式：信息披露可通过书面报告、电子邮件、现场会议等方式进行。第十一条工期延误的合同履行11.1合同履行要求：承包人应严格按照合同约定履行合同义务，确保工程质量和进度。11.2合同履行责任：承包人应承担因工期延误造成的损失，包括但不限于工程延期、违约金等。11.3合同履行保障：双方应采取必要措施，保障合同履行的顺利进行，包括但不限于加强沟通、协调资源等。第十二条工期延误的合同解除条件12.1合同解除的条件：承包人未能按照合同约定完成工程，且在合理期限内未能恢复工期，发包人有权解除合同。12.2合同解除的程序：合同解除前，发包人应书面通知承包人，并要求承包人进行必要的清理和移交工作。12.3合同解除的后果：合同解除后，承包人应按照合同约定和实际完成工程量结算工程款，并承担相应的违约责任。第十三条工期延误的合同终止条件13.1合同终止的条件：合同履行期间，因不可抗力、政府行为或双方协商一致等原因，合同可以终止。13.2合同终止的程序：合同终止前，双方应签订书面终止协议，明确合同终止的具体事宜。13.3合同终止的后果：合同终止后，双方应按照终止协议的约定处理剩余工程、结算工程款和承担相应责任。第十四条工期延误的合同争议解决14.1争议解决方式：本合同争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。14.2争议解决程序：双方应友好协商解决争议，协商不成可申请调解或仲裁，必要时可向人民法院提起诉讼。14.3争议解决期限：争议发生后，双方应在合同约定的期限内解决争议。逾期未解决，可提交约定的争议解决机构。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1定义：本合同所指的第三方，是指除甲乙双方以外的，在合同履行过程中，为协助合同履行或解决争议而介入合同的第三方主体。1.2范围：第三方介入范围包括但不限于中介方、监理方、评估机构、鉴定机构、调解机构、仲裁机构、诉讼代理机构等。第二条甲乙方根据本合同有第三方介入时需增加的额外条款2.1甲方责任：2.1.1甲方应向第三方提供必要的合同信息、工程资料和配合工作。2.1.2甲方应确保第三方在介入过程中遵守合同约定和法律法规。2.1.3甲方应承担第三方因介入工作产生的合理费用。2.2乙方责任：2.2.1乙方应配合第三方的工作，提供必要的工程数据和现场条件。2.2.2乙方应确保第三方在介入过程中对工程质量和安全的监督。2.2.3乙方应承担因第三方介入工作导致的工程延误和额外费用。第三条第三方的责权利3.1责任：3.1.1第三方应按照合同约定和法律法规履行职责。3.1.2第三方对在介入过程中知悉的甲乙双方商业秘密负有保密义务。3.1.3第三方对因自身过错导致的工作失误或损害，应承担相应责任。3.2权利：3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和资料。3.2.2第三方有权根据合同约定和法律法规收取合理的服务费用。3.2.3第三方有权在介入过程中提出意见和建议。第四条第三方责任限额4.1责任限额的确定：4.1.1第三方责任限额应根据第三方介入工作的性质、规模和可能产生的风险确定。4.1.2责任限额应在合同中明确约定，并在第三方介入协议中予以确认。4.2责任限额的适用：4.2.1第三方在介入过程中对甲乙双方造成的直接经济损失，不得超过约定的责任限额。4.2.2第三方责任限额不包括因故意或重大过失造成的损失。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：5.1.1第三方应向甲方负责，甲方有权要求第三方履行合同约定的职责。5.1.2第三方在介入过程中与甲方发生争议，应通过协商或约定的争议解决方式解决。5.2第三方与乙方的划分：5.2.1第三方应向乙方负责，乙方有权要求第三方履行合同约定的职责。5.2.2第三方在介入过程中与乙方发生争议，应通过协商或约定的争议解决方式解决。5.3第三方与甲乙双方的划分：5.3.1第三方在介入过程中对甲乙双方均应保持中立，不得偏袒任何一方。5.3.2第三方在介入过程中产生的费用和责任，应由甲乙双方根据合同约定承担。第六条第三方介入的协议和文件6.1第三方介入协议：甲乙双方应与第三方签订书面介入协议，明确各方的权利、义务和责任。6.2介入文件：第三方在介入过程中产生的文件和记录，应妥善保存，作为合同履行的依据。第七条第三方介入的变更和解除7.1变更：如需变更第三方介入的内容或方式，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。7.2解除：如因第三方原因导致合同无法履行，甲乙双方有权解除第三方介入协议，并要求第三方承担相应责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同协议书：合同双方签署的正式合同文本，包括合同的主要内容、双方的权利义务等。2.工程量清单：详细列明工程项目的名称、数量、单位、单价和总价，作为工程结算的依据。3.工期计划表：明确工程项目的施工进度安排，包括各阶段的开始和结束时间。4.投标文件：包括投标书、技术文件、商务文件等，作为合同签订的依据。5.施工图纸：工程项目的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。6.施工组织设计：详细说明施工方案、施工工艺、施工顺序等。7.材料设备清单：列明工程项目所需材料、设备的名称、规格、型号、数量等。8.质量保证书：承包人承诺工程质量的文件，包括质量标准、检验方法等。9.安全生产措施计划：详细说明施工现场的安全管理措施，包括安全制度、应急预案等。10.环境保护措施计划：详细说明施工现场的环境保护措施，包括污染控制、废弃物处理等。11.付款进度计划：明确工程款支付的时间节点和金额。12.争议解决机制：详细说明合同争议的解决方式、程序和期限。13.合同变更记录：记录合同履行过程中发生的变更事项，包括变更的原因、内容、批准等。14.工期延误报告：承包人提交的工期延误报告，包括延误原因、处理措施、预计恢复工期等。15.质量检验报告：工程项目的质量检验报告，包括检验结果、结论等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1承包人未按合同约定的时间完成工程；1.2承包人未按合同约定的质量标准完成工程；1.3承包人未按合同约定的方式使用材料或设备；1.4甲方未按合同约定支付工程款；1.5甲方未按合同约定提供必要的施工条件；1.6第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准：2.1违约行为的认定：根据合同约定、法律法规和实际情况，由合同双方或第三方介入机构认定。2.2责任认定标准：根据违约行为的性质、严重程度和影响，由合同双方协商或第三方介入机构确定。3.违约责任示例说明：3.1承包人未按合同约定的时间完成工程：承包人应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方因工期延误造成的损失等。3.2承包人未按合同约定的质量标准完成工程：承包人应承担修复费用，如修复后仍不符合质量标准，应承担相应的赔偿责任。3.3甲方未按合同约定支付工程款：甲方应向承包人支付逾期付款的利息，并承担相应的违约责任。3.4第三方未按合同约定履行职责：第三方应承担相应的违约责任，如造成损失，应赔偿甲乙双方。全文完。钢筋工程2024年度分包合同工期延误条款2本合同目录一览1.定义与解释1.1术语解释1.2专用名词定义1.3通用名词定义2.工期延误原因2.1自然灾害2.2政府行为2.3设计变更2.4供应商延迟2.5施工人员不足2.6施工设备故障2.7其他原因3.工期延误责任划分3.1承包方责任3.2业主方责任3.3第三方责任3.4非可抗力因素4.工期延误通知4.1通知形式4.2通知时限4.3通知内容4.4通知程序5.工期延误处理5.1工期延误确认5.2工期延误赔偿5.3工期延误补救措施5.4工期延误赔偿标准6.工期延误赔偿计算6.1赔偿计算公式6.2赔偿计算依据6.3赔偿支付方式6.4赔偿支付时限7.工期延误赔偿减免7.1减免条件7.2减免比例7.3减免程序8.工期延误争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决期限9.工期延误合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除赔偿10.不可抗力事件10.1不可抗力事件定义10.2不可抗力事件认定10.3不可抗力事件处理11.工期延误相关法律法规11.1相关法律法规引用11.2法规解释与适用11.3法律法规变更12.合同附件12.1附件一：工期延误赔偿计算表12.2附件二：工期延误通知模板12.3附件三：工期延误争议解决协议13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定事项第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1术语解释1.1.1“工期”指合同中约定的施工完成期限。1.1.2“工期延误”指实际施工完成时间超过合同约定的工期。1.1.3“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。1.1.4“自然灾害”指地震、洪水、台风等自然现象。1.1.5“政府行为”指政府政策调整、法规变动等。1.2专用名词定义1.2.1“承包方”指与业主方签订本分包合同的施工单位。1.2.2“业主方”指委托承包方进行施工的单位或个人。1.3通用名词定义1.3.1“赔偿”指因工期延误给业主方造成的经济损失。1.3.2“补救措施”指承包方为减少工期延误影响所采取的措施。第二条工期延误原因2.1自然灾害2.1.1因自然灾害导致的工期延误，承包方应提供相关证明材料。2.1.2业主方应协助承包方采取必要措施，尽量减少工期延误。2.2政府行为2.2.1因政府行为导致的工期延误，承包方应提供相关文件证明。2.2.2业主方应协助承包方与政府部门沟通，争取政策支持。2.3设计变更2.3.1因设计变更导致的工期延误，承包方应提供设计变更通知及影响工期的证明。2.3.2业主方应在收到设计变更通知后及时与承包方协商，确定新的工期。2.4供应商延迟2.4.1因供应商延迟导致的工期延误，承包方应提供供应商延迟通知及影响工期的证明。2.4.2业主方应协助承包方与供应商沟通，争取材料供应保障。2.5施工人员不足2.5.1因施工人员不足导致的工期延误，承包方应提供人员不足的证明。2.5.2业主方应协助承包方招聘或调配人员，确保施工进度。2.6施工设备故障2.6.1因施工设备故障导致的工期延误，承包方应提供设备故障的证明。2.6.2业主方应协助承包方维修或更换设备，确保施工顺利进行。2.7其他原因2.7.1因其他原因导致的工期延误，承包方应提供相关证明材料。第三条工期延误责任划分3.1承包方责任3.1.1承包方因自身原因导致工期延误，应承担相应的责任。3.1.2承包方应采取有效措施，尽量减少工期延误的影响。3.2业主方责任3.2.1业主方因自身原因导致工期延误，应承担相应的责任。3.2.2业主方应积极配合承包方，提供必要的条件和支持。3.3第三方责任3.3.1因第三方原因导致工期延误，双方应协商解决责任划分。3.3.2第三方应承担相应的责任。3.4非可抗力因素3.4.1非可抗力因素导致的工期延误，双方均不承担责任。第四条工期延误通知4.1通知形式4.1.1工期延误通知应以书面形式发出。4.1.2通知内容应包括延误原因、预计延误时间等信息。4.2通知时限4.2.1承包方应在发现工期延误后3日内向业主方发出通知。4.3通知内容4.3.1通知内容应包括延误原因、预计延误时间、已采取的补救措施等。4.4通知程序4.4.1通知应通过双方约定的通讯方式发送。4.4.2通知发出后，双方应保持沟通，共同协商解决工期延误问题。第五条工期延误处理5.1工期延误确认5.1.1双方应在收到工期延误通知后5日内确认延误情况。5.1.2如对延误情况有异议，双方应在确认期限内提出。5.2工期延误赔偿5.2.1工期延误赔偿按合同约定计算。5.2.2赔偿金额应在确认延误后5日内支付。5.3工期延误补救措施5.3.1承包方应采取有效措施，尽量减少工期延误的影响。5.3.2业主方应协助承包方采取补救措施。5.4工期延误赔偿标准5.4.1工期延误赔偿标准按合同约定执行。第六条工期延误赔偿计算6.1赔偿计算公式6.1.1赔偿金额=合同总金额×工期延误天数×赔偿比例。6.2赔偿计算依据6.2.1合同总金额以双方签订的合同为准。6.2.2工期延误天数以实际延误天数为准。6.3赔偿支付方式6.3.1赔偿金额应以银行转账方式支付。6.3.2支付账户以合同约定为准。6.4赔偿支付时限6.4.1赔偿金额应在确认延误后10日内支付。第七条工期延误赔偿减免7.1减免条件7.1.1因不可抗力因素导致的工期延误，可申请减免赔偿。7.2减免比例7.2.1不可抗力因素导致的工期延误，减免比例为50%。7.3减免程序7.3.1承包方应在确认延误后5日内向业主方提出减免申请。7.3.2业主方应在收到申请后5日内审核并回复。第八条工期延误争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决工期延误争议。8.1.2如协商不成，任何一方可向合同所在地的人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序8.2.1双方应在争议发生后30日内进行协商。8.2.2如协商不成，任何一方可书面通知对方，并提交争议解决申请。8.3争议解决期限8.3.1争议解决期限自提交争议解决申请之日起计算，不超过90日。第九条工期延误合同解除9.1合同解除条件9.1.1若工期延误超过合同约定的期限，业主方有权解除合同。9.1.2解除合同需提前30日以书面形式通知承包方。9.2合同解除程序9.2.1业主方应在确认工期延误无法弥补后，向承包方发出解除合同的通知。9.2.2承包方应在收到解除合同通知后15日内做出回应。9.3合同解除赔偿9.3.1合同解除后，承包方应按照合同约定退还已收款项。9.3.2业主方应赔偿承包方因合同解除造成的合理损失。第十条不可抗力事件10.1不可抗力事件定义10.1.1不可抗力事件指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件认定10.2.1不可抗力事件的发生及影响，应由双方共同认定。10.2.2任何一方提出不可抗力事件，应在事件发生后3日内以书面形式通知对方。10.3不可抗力事件处理10.3.1发生不可抗力事件后，双方应暂停施工，并共同协商解决方案。第十一条工期延误相关法律法规11.1相关法律法规引用11.1.1本合同涉及工期延误的相关事宜，应遵守国家相关法律法规。11.2法规解释与适用11.2.1本合同未尽事宜，应参照国家相关法律法规进行解释和适用。11.3法律法规变更11.3.1如国家相关法律法规发生变更，本合同条款应相应调整。第十二条合同附件12.1附件一：工期延误赔偿计算表12.1.1附件一应详细列明工期延误赔偿的计算方法和标准。12.2附件二：工期延误通知模板12.2.1附件二应提供工期延误通知的格式和内容要求。12.3附件三：工期延误争议解决协议12.3.1附件三应包含双方就工期延误争议解决达成的具体协议。第十三条合同生效与终止13.1合同生效条件13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件13.2.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同。13.3合同终止程序13.3.1合同终止后，双方应进行结算和清算。第十四条其他约定事项14.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1“第三方”指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同认可的，提供专业服务、咨询、监督或其他支持作用的独立实体或个人。1.2第三方不包括甲乙双方及其关联公司、子公司、分公司及员工。第二条第三方介入条件2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意。2.2第三方介入应满足本合同目的和需要，且不违反法律法规。2.3第三方介入应具有相关资质和经验，能够胜任其所承担的工作。第三条第三方职责与权利3.1第三方应按照甲乙双方的要求，提供专业服务、咨询、监督或其他支持作用。3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和数据。3.3第三方有权对甲乙双方的行为进行监督，并提出改进建议。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲乙双方的关系为服务合同关系，第三方对甲乙双方不承担连带责任。4.2第三方与业主方的关系为委托代理关系，第三方应遵守业主方的指示。4.3第三方与承包方的关系为服务合同关系，第三方应遵守承包方的规定。第五条第三方责任限额5.1第三方在履行本合同过程中，因其自身原因导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。5.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，最高不超过合同总金额的10%。5.3第三方责任限额不包括因不可抗力因素导致的损失。第六条第三方介入程序6.1第三方介入前，甲乙双方应共同协商确定第三方的职责、权利和义务。6.2第三方介入后，甲乙双方应定期与第三方沟通，了解其工作进展和存在的问题。6.3第三方介入期间，甲乙双方应保证本合同的履行不受影响。第七条第三方变更