版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度卖场装修工程质量保证合同合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方信息5.合同签订地点二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程期限5.工程质量标准三、合同主体1.甲方(卖场方)信息2.乙方(装修方)信息3.第三方(监理方)信息四、工程设计与施工1.设计要求2.施工方案3.施工材料4.施工进度5.施工安全五、工程款支付1.付款方式2.付款进度3.付款条件4.逾期付款责任5.付款凭证六、工程质量保证1.质量保证期限2.质量保证范围3.质量保证责任4.质量问题处理5.质量保证金七、违约责任1.甲方违约责任2.乙方违约责任3.第三方违约责任4.违约金计算5.违约纠纷解决八、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.变更与解除程序4.变更与解除通知5.变更与解除效力九、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决机构4.争议解决费用5.争议解决期限十、合同生效与终止1.合同生效条件2.合同生效日期3.合同终止条件4.合同终止日期5.合同终止后的处理十一、合同附件1.设计图纸2.施工方案3.材料清单4.付款计划5.质量保证书十二、其他约定1.保密条款2.法律适用3.合同份数4.合同附件效力5.合同附件清单十三、合同签署1.甲方代表签字2.乙方代表签字3.第三方代表签字4.证人签字5.监督部门签字十四、合同附件清单1.设计图纸2.施工方案3.材料清单4.付款计划5.质量保证书合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2025年度卖场装修工程质量保证合同2.合同编号:2025XSCXJZQZHT0013.合同签订日期:2025年3月10日4.合同双方信息:甲方(卖场方):卖场管理乙方(装修方):建筑装饰工程第三方(监理方):建筑工程监理5.合同签订地点:市区大厦二、工程概况1.工程名称:卖场装修工程2.工程地点:市区卖场3.工程规模:约5000平方米4.工程期限:自2025年4月1日至2025年10月31日5.工程质量标准:符合国家相关质量标准及甲方要求三、合同主体1.甲方(卖场方)信息:名称:卖场管理地址:市区路号联系人:联系电话:138xxxx56782.乙方(装修方)信息:名称:建筑装饰工程地址:市区路号联系人:联系电话:139xxxx56783.第三方(监理方)信息:名称:建筑工程监理地址:市区路号联系人:联系电话:137xxxx5678四、工程设计与施工1.设计要求:根据甲方提供的卖场装修效果图,乙方需按照设计要求进行施工。2.施工方案:乙方需提供详细的施工方案,包括施工顺序、施工方法、施工工艺等。3.施工材料:乙方使用的所有材料必须符合国家相关标准和甲方要求。4.施工进度:严格按照合同约定的工期进行施工,不得擅自更改。5.施工安全:乙方负责施工现场的安全管理,确保施工安全。五、工程款支付1.付款方式:分阶段支付,按工程进度款支付。2.付款进度:工程进度达到合同约定的节点,乙方提交付款申请,甲方审核无误后支付。3.付款条件:工程进度符合要求,质量达到约定标准,无质量异议。4.逾期付款责任:甲方逾期付款,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金按每日万分之五计算。5.付款凭证:乙方提供合法有效的发票或收据作为付款凭证。六、工程质量保证1.质量保证期限:自工程验收合格之日起,质量保证期为两年。2.质量保证范围:乙方施工的工程质量,包括但不限于土建、装饰、安装等。3.质量保证责任:乙方对质量保证期内出现的质量问题负责修复,直至达到甲方满意。4.质量问题处理:出现质量问题,乙方应在接到甲方通知后,及时进行整改。5.质量保证金:合同签订后,甲方支付乙方质量保证金人民币万元,用于工程质量保证。七、违约责任1.甲方违约责任:未按合同约定支付工程款,应向乙方支付违约金。因甲方原因导致工程延期,应向乙方支付违约金。其他违约行为,按合同约定承担相应责任。2.乙方违约责任:未按合同约定完成工程,应向甲方支付违约金。工程质量不符合约定标准,应承担修复责任并赔偿损失。其他违约行为,按合同约定承担相应责任。3.第三方(监理方)违约责任:按相关法律法规及合同约定承担相应责任。4.违约金计算:按合同约定或国家相关法律法规执行。5.违约纠纷解决:通过协商解决;协商不成,提交仲裁或诉讼解决。八、合同变更与解除1.合同变更条件:经双方协商一致,可对合同内容进行变更。2.合同解除条件:甲方原因导致合同无法履行;乙方严重违约,经甲方催告后仍未改正;发生不可抗力事件,导致合同无法履行;其他法律法规规定的情形。3.变更与解除程序:任何一方要求变更或解除合同,应书面通知对方,经双方协商一致后,签订书面协议。4.变更与解除通知:变更或解除合同的通知应提前天送达对方。5.变更与解除效力:变更或解除合同自协议生效之日起生效。九、争议解决1.争议解决方式:发生争议,双方应友好协商解决。2.争议解决程序:协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。3.争议解决机构:仲裁委员会。4.争议解决费用:仲裁费用由败诉方承担。5.争议解决期限:自争议发生之日起天内提交仲裁。十、合同生效与终止1.合同生效条件:合同经双方签字盖章后生效。2.合同生效日期:自合同签字盖章之日起生效。3.合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同。4.合同终止日期:合同履行完毕或解除合同之日起。5.合同终止后的处理:双方应按照合同约定处理合同终止后的相关事宜。十一、合同附件1.设计图纸2.施工方案3.材料清单4.付款计划5.质量保证书十二、其他约定1.保密条款:双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。2.法律适用:本合同适用中华人民共和国法律法规。3.合同份数:本合同一式叁份,甲乙双方各执壹份,第三方壹份。4.合同附件效力:合同附件与本合同具有同等法律效力。5.合同附件清单:详见合同附件部分。十三、合同签署1.甲方代表签字:2.乙方代表签字:3.第三方代表签字:4.证人签字:5.监督部门签字:十四、合同附件清单1.设计图纸2.施工方案3.材料清单4.付款计划5.质量保证书甲方(卖场方)代表签字:____________________乙方(装修方)代表签字:____________________第三方(监理方)代表签字:____________________证人签字:____________________监督部门签字:____________________日期:____________________日期:____________________日期:____________________日期:____________________日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.甲方主导决策条款:说明:甲方在工程项目的决策过程中拥有最终决定权,包括但不限于设计变更、材料选择、施工方案等。内容:甲方有权根据市场情况、经营需求等因素,对工程设计、施工方案等进行调整,乙方应无条件配合。2.甲方监督条款:说明:甲方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督,确保工程按期、按质完成。内容:甲方应设立专门的项目管理团队,对工程进行定期检查,乙方应提供必要的配合和便利。3.甲方验收条款:说明:甲方对工程完工后的验收具有主导权,验收标准应符合国家相关标准和甲方要求。内容:工程完工后,甲方应组织验收,乙方应提供必要的验收资料,并配合验收工作。4.甲方信息保密条款:说明:甲方对项目相关信息负有保密义务,乙方应遵守保密协议,不得泄露甲方商业秘密。内容:乙方在合同履行过程中,不得泄露甲方提供的任何商业秘密,否则承担相应法律责任。5.甲方违约责任条款:说明:甲方在合同履行过程中如发生违约行为,应承担相应的违约责任。内容:甲方如未按合同约定支付工程款,应向乙方支付违约金;如因甲方原因导致工程延期,应向乙方支付违约金。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.乙方主导施工条款:说明:乙方在工程项目的施工过程中拥有主导权,包括但不限于施工方案、施工进度、施工质量等。内容:乙方有权根据工程实际情况,对施工方案进行调整,甲方应予以配合。2.乙方质量控制条款:说明:乙方对工程质量负有全面责任,确保工程质量达到合同约定标准。内容:乙方应建立完善的质量管理体系,对施工过程中的质量问题进行及时整改。3.乙方进度控制条款:说明:乙方应确保工程按期完成,如因乙方原因导致工程延期,应承担相应责任。内容:乙方应制定详细的施工进度计划,并严格按照计划执行,如发生延期,应向甲方支付违约金。4.乙方材料采购条款:说明:乙方负责工程材料的采购,确保材料质量符合合同约定。内容:乙方应选择合格的供应商,对采购的材料进行严格检验,确保材料质量。5.乙方信息保密条款:说明:乙方在合同履行过程中,对甲方提供的信息负有保密义务。内容:乙方不得泄露甲方提供的任何商业秘密,否则承担相应法律责任。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.第三方中介责任条款:说明:第三方中介在合同履行过程中,应承担相应的责任,确保合同各方权益。内容:第三方中介应协助甲方、乙方履行合同,对合同履行情况进行监督,并对违约行为进行调解。2.第三方中介费用条款:说明:第三方中介提供服务的费用由合同各方按照约定分摊。内容:合同中应明确第三方中介的收费标准,甲方、乙方应按照约定支付中介费用。3.第三方中介保密条款:说明:第三方中介对合同履行过程中获取的信息负有保密义务。内容:第三方中介不得泄露合同各方商业秘密,否则承担相应法律责任。4.第三方中介违约责任条款:说明:第三方中介在合同履行过程中如发生违约行为,应承担相应责任。内容:第三方中介如未履行合同约定,应向合同各方支付违约金。5.第三方中介争议解决条款:说明:第三方中介在合同履行过程中如发生争议,应通过协商解决。内容:合同各方应共同协商解决第三方中介的争议,协商不成的,可提交仲裁或诉讼解决。附件及其他补充说明一、附件列表:1.设计图纸2.施工方案3.材料清单4.付款计划5.质量保证书6.保密协议7.甲方授权委托书8.乙方授权委托书9.第三方中介授权委托书10.合同变更协议11.合同解除协议12.争议解决协议13.第三方中介费用结算单14.违约金支付凭证15.验收报告二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款;乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求;第三方中介未履行合同约定或泄露商业秘密;任何一方未按合同约定履行保密义务;任何一方未按合同约定进行验收或提出验收意见。2.违约行为的认定:违约行为的认定依据合同约定及法律法规;争议解决机构根据事实和证据对违约行为进行认定。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约金:指因违约行为给对方造成损失而应支付的金钱。3.仲裁:指由双方当事人自愿选择的仲裁机构,根据仲裁规则对争议进行审理并作出裁决。4.诉讼:指一方当事人向人民法院提起诉讼,请求人民法院对争议进行审理并作出判决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:乙方施工进度延误。解决办法:根据合同约定,乙方应支付违约金,并采取措施加快施工进度。2.问题:甲方未按时支付工程款。解决办法:甲方应按合同约定支付工程款,如逾期支付,应支付违约金。3.问题:工程质量不符合要求。解决办法:乙方应按照合同约定进行整改,直至符合要求,否则承担相应责任。五、所有应用场景:1.适用于卖场装修工程项目的质量保证。2.适用于甲方为主导的工程项目。3.适用于乙方为主导的工程项目。4.适用于有第三方中介参与的项目。5.适用于需要明确质量保证期限和责任的工程项目。全文完。2025年度卖场装修工程质量保证合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1卖场名称1.2装修工程公司名称1.3双方法定代表人1.4联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.工程质量标准3.1质量等级3.2质量检验标准3.3质量保证期限4.工程费用4.1工程总费用4.2分项工程费用4.3付款方式4.4付款时间5.工程进度5.1工程阶段划分5.2阶段工期5.3进度款支付条件6.材料设备6.1材料设备品牌、型号、规格6.2材料设备供应商6.3材料设备质量保证6.4材料设备验收标准7.工程变更7.1变更范围7.2变更程序7.3变更费用8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收时间9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效日期13.合同附件13.1附件清单13.2附件内容14.其他约定事项14.1合同份数14.2合同签订日期14.3合同份数及保管14.4合同附件份数第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1卖场名称:卖场1.2装修工程公司名称:装修工程公司1.3双方法定代表人:1.3.1卖场法定代表人:1.3.2装修工程公司法定代表人:1.4联系方式:1.4.1卖场联系人:1.4.2装修工程公司联系人:赵六1.4.3联系电话:(138xxxx5678),赵六(139xxxx5678)2.工程概况2.1工程名称:卖场2025年度装修工程2.2工程地点:市区街道号2.3工程规模:总面积为5000平方米,包括地面、墙面、吊顶、照明、水电改造等2.4工程工期:自合同签订之日起,90天内完成装修工程3.工程质量标准3.1质量等级:本工程质量等级为优良级3.2质量检验标准:按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB503002013)执行3.3质量保证期限:自工程竣工验收合格之日起,两年内对工程质量进行保修4.工程费用4.1工程总费用:人民币伍佰万元整(¥500,000.00)4.2分项工程费用:4.2.1水电改造费用:人民币壹拾万元整(¥100,000.00)4.2.2地面工程费用:人民币贰拾万元整(¥200,000.00)4.2.3墙面工程费用:人民币壹拾伍万元整(¥150,000.00)4.2.4吊顶工程费用:人民币壹拾万元整(¥100,000.00)4.2.5照明工程费用:人民币伍万元整(¥50,000.00)4.3付款方式:4.3.1预付款:合同签订后3个工作日内支付总费用的30%4.3.2进度款:每完成一个分项工程,支付该分项工程费用的30%4.3.3验收款:工程竣工验收合格后,支付总费用的40%4.3.4保修金:工程竣工验收合格后,支付总费用的10%,保修期满后无质量问题无息退还5.工程进度5.1工程阶段划分:分为设计阶段、施工阶段、验收阶段5.2阶段工期:5.2.1设计阶段:20天5.2.2施工阶段:60天5.2.3验收阶段:10天5.3进度款支付条件:5.3.1设计阶段完成,支付设计费用的30%5.3.2施工阶段每个分项工程完成后,支付相应分项工程费用的30%5.3.3验收合格,支付剩余进度款6.材料设备6.1材料设备品牌、型号、规格:6.1.1水电材料:品牌,符合国家相关标准6.1.2地面材料:品牌瓷砖,规格600mm600mm6.1.3墙面材料:品牌乳胶漆,颜色白色6.1.4吊顶材料:品牌石膏板,厚度12mm6.1.5照明设备:品牌LED灯,功率15W6.2材料设备供应商:供应商6.3材料设备质量保证:供应商提供质量保证书,确保材料设备符合合同要求6.4材料设备验收标准:按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB503002013)执行8.工程验收8.1验收标准:按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB503002013)和相关专业验收规范执行8.2验收程序:8.2.1施工单位完成工程后,向卖场提交验收申请报告8.2.2卖场组织验收小组,包括工程监理、设计单位、施工单位和卖场代表8.2.3验收小组对工程进行全面检查,确认工程符合验收标准8.2.4验收合格后,验收小组签署验收报告8.3验收时间:8.3.1设计阶段验收:设计完成后5个工作日内8.3.2施工阶段验收:每完成一个分项工程后5个工作日内8.3.3验收合格后7个工作日内完成整体工程验收9.违约责任9.1违约情形:9.1.1施工单位未按合同约定时间完成工程9.1.2施工单位提供的材料设备不符合合同要求9.1.3施工过程中出现质量问题,影响工程进度9.1.4卖场未按合同约定支付工程款9.2违约责任承担:9.2.1施工单位违约,应承担工程延误的违约金,每日按工程总费用的0.5%计算9.2.2材料设备供应商违约,由施工单位负责协调解决,如无法解决,卖场有权解除合同并要求赔偿9.2.3施工过程中出现质量问题,施工单位应负责修复,修复费用由施工单位承担9.2.4卖场未按合同约定支付工程款,应向施工单位支付违约金,每日按未付款金额的0.1%计算10.争议解决10.1争议解决方式:通过友好协商解决,协商不成则提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决机构:市仲裁委员会10.3争议解决程序:按照《中华人民共和国仲裁法》的规定进行11.合同解除11.1合同解除条件:11.1.1双方协商一致11.1.2一方违约,经对方催告后30日内仍未履行11.1.3因不可抗力导致合同无法履行11.2合同解除程序:11.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方11.2.2双方应协商确定合同解除后的善后事宜11.2.3合同解除后,已付款项不予退还,未付款项不予支付12.合同生效12.1合同生效条件:双方签字盖章后生效12.2合同生效日期:2025年3月1日13.合同附件13.1附件清单:13.1.1设计图纸13.1.2材料设备清单13.1.3施工方案13.1.4付款计划13.2附件内容:详见附件清单所列各项14.其他约定事项14.1合同份数:本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力14.2合同签订日期:2025年2月1日14.3合同份数及保管:双方应妥善保管合同文本,确保合同内容不被篡改或遗失第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义1.1本合同中所述的第三方,是指除合同双方(甲乙双方)以外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、仲裁机构等。2.第三方介入的范围2.1第三方介入的范围包括但不限于工程监理、质量检测、争议调解、技术咨询服务等。3.第三方介入的条件3.1.1双方同意;3.1.2第三方具备相应的资质和能力;3.1.3第三方的介入不违反法律法规和合同约定。4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质、范围和合同约定确定。4.2第三方的责任限额应明确在合同中,并在第三方介入协议中予以确认。5.第三方介入的程序5.1第三方介入的程序如下:5.1.1双方协商确定第三方介入的事项;5.1.2双方签订第三方介入协议,明确第三方的权利、义务和责任;5.1.3第三方根据协议约定履行职责;5.1.4第三方提供的服务完成后,双方共同确认服务结果。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方介入后,其与甲乙双方及其他相关方的责任划分如下:6.1.1第三方与甲乙双方之间的责任划分,以第三方介入协议为准;6.1.2第三方与施工单位之间的责任划分,以工程承包合同和相关法律法规为准;6.1.3第三方与材料设备供应商之间的责任划分,以采购合同和相关法律法规为准;6.1.4第三方与卖场(甲方)之间的责任划分,以卖场与第三方的委托协议为准。7.第三方权利7.1.1要求甲乙双方提供必要的信息和资料;7.1.2按照协议约定进行现场检查、质量检测和技术评估;7.1.3对工程进度、质量、安全等方面提出意见和建议;7.1.4在介入过程中,有权对发现的问题进行纠正和处理。8.第三方义务8.1.1按照协议约定提供专业、客观、公正的服务;8.1.2保护甲乙双方的商业秘密和隐私;8.1.3遵守国家法律法规和行业规范;8.1.4按时提交服务报告和结论。9.第三方介入的终止9.1第三方介入的终止条件如下:9.1.1达到协议约定的服务目标;9.1.2双方协商一致;9.1.3因不可抗力导致无法继续介入;9.1.4第三方完成协议约定的服务内容。10.第三方介入的费用10.1第三方介入的费用由甲乙双方按照协议约定分摊,具体费用包括但不限于:10.1.1第三方人员的工资和福利;10.1.2第三方所需设备和材料的费用;10.1.3第三方进行检测、评估和咨询的费用;10.1.4第三方交通、住宿等费用。11.第三方介入的争议解决11.1第三方介入过程中产生的争议,应通过友好协商解决;11.2协商不成的,提交协议约定的争议解决机构解决;11.3争议解决期间,第三方应继续履行其合同约定的职责。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸要求:图纸应详细标注工程规模、结构布局、材料规格、施工要求等,符合国家相关设计标准。说明:设计图纸是施工的重要依据,确保施工质量。2.材料设备清单要求:清单应包括材料设备名称、品牌、型号、规格、数量、供应商等信息,确保材料设备符合合同要求。说明:材料设备清单是工程质量和成本控制的重要依据。3.施工方案要求:施工方案应包括施工工艺、进度安排、质量控制、安全措施等内容,确保施工顺利进行。说明:施工方案是施工过程中的指导文件,确保施工质量和安全。4.付款计划要求:付款计划应明确每个阶段的付款时间、金额和支付方式。说明:付款计划是双方履行付款义务的依据,确保工程进度和资金流动。5.工程验收报告要求:验收报告应详细记录验收时间、验收人员、验收内容、验收结果等。说明:验收报告是工程质量的最终确认,确保工程符合合同要求。6.质量检测报告要求:检测报告应包括检测项目、检测方法、检测结果、检测结论等。说明:质量检测报告是确保工程质量的依据,防止质量问题发生。7.争议调解协议要求:协议应明确争议解决的方式、程序和责任。说明:争议调解协议是解决合同执行过程中争议的依据。8.不可抗力事件证明要求:证明应包括事件发生的时间、地点、影响程度等信息。说明:不可抗力事件证明是合同解除或变更的依据。9.第三方介入协议要求:协议应明确第三方的职责、权利、义务和责任限额。说明:第三方介入协议是第三方参与合同执行的基础。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:违约行为一:施工单位未按合同约定时间完成工程责任认定标准:每日按工程总费用的0.5%计算违约金,直至工程完成。示例:若施工单位应于90天内完成工程,但实际完成时间为120天,则应支付30天的违约金。2.违约行为二:施工单位提供的材料设备不符合合同要求责任认定标准:由施工单位负责更换合格材料设备,并承担更换费用。示例:若合同要求使用某品牌瓷砖,但施工单位实际使用其他品牌,则应更换并承担更换费用。3.违约行为三:卖场未按合同约定支付工程款责任认定标准:每日按未付款金额的0.1%计算违约金。示例:若卖场应支付50万元工程款,但实际支付时间为5天,则应支付5000元的违约金。4.违约行为四:第三方未按协议约定履行职责责任认定标准:第三方应承担相应违约责任,赔偿由此造成的损失。示例:若第三方未按时提交检测报告,造成工程延误,则应赔偿延误损失。全文完。2025年度卖场装修工程质量保证合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方(卖场业主方):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________2.乙方(装修施工单位):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________3.其他相关方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________二、合同前言2.1背景:随着我国经济的快速发展,卖场行业竞争日益激烈。为了提升卖场形象,提高顾客购物体验,甲方决定对现有卖场进行装修改造。乙方具备丰富的装修施工经验,双方经友好协商,达成一致意见,签订本合同。2.2目的:为确保2025年度卖场装修工程的质量,明确双方的权利和义务,保障工程顺利进行,特订立本合同。三、定义与解释3.1专业术语:1.装修工程:指乙方按照甲方要求,对卖场进行的设计、施工、验收等全过程。2.质量保证:指乙方在合同约定的质量保证期内,对装修工程出现的质量问题负责修复,直至达到合同约定的质量标准。3.2关键词解释:1.装修工程:指乙方按照甲方要求,对卖场进行的设计、施工、验收等全过程。2.质量保证期:指本合同签订之日起至装修工程竣工验收合格之日止。3.工程质量标准:指国家相关法律法规、行业标准以及甲方要求的质量标准。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成装修工程。2.甲方有权对乙方施工过程中的质量问题进行监督、检查。3.甲方应按照合同约定,按时支付工程款。4.1乙方的权利和义务:1.乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成装修工程。2.乙方应确保装修工程的质量,对施工过程中出现的问题负责修复。3.乙方应遵守国家相关法律法规、行业标准,确保施工安全。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,装修工程应在合同约定的期限内完成。5.2合同履行地点:装修工程地点为甲方指定的卖场。5.3合同履行方式:乙方应按照合同约定,进行装修工程设计、施工、验收等工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件:1.合同约定的装修工程完成并验收合格。2.双方协商一致解除合同。3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序:1.双方协商一致解除合同,应书面通知对方。2.因不可抗力导致合同无法履行,乙方应及时向甲方报告,并采取必要措施减少损失。6.4终止后果:1.合同终止后,双方应按照合同约定结算工程款。2.双方应按照合同约定,处理合同终止后的其他事宜。七、费用与支付7.1费用构成:1.设计费:根据乙方提供的设计方案,甲方支付乙方相应的设计费用。2.施工费:包括人工费、材料费、机械使用费等,按照工程量清单及市场价格计算。3.管理费:包括施工现场管理、协调、监督等费用,按合同约定比例支付。4.质量保证金:为保证工程质量,甲方需向乙方支付一定比例的质量保证金。5.其他费用:根据合同约定或实际发生的情况,双方另行协商确定。7.2支付方式:1.乙方在工程开工前,甲方支付设计费及质量保证金的50%。2.工程进度达到设计阶段完成后,甲方支付设计费及质量保证金的30%。3.工程竣工并验收合格后,甲方支付剩余的20%。4.甲方在支付款项前,需核实乙方提供的工程进度、质量等情况。7.3支付时间:1.设计费及质量保证金支付时间为合同签订后5个工作日内。2.工程进度款支付时间为工程进度达到约定节点后的5个工作日内。3.工程竣工验收合格后,甲方在收到乙方提交的验收报告及结算资料后5个工作日内支付剩余款项。7.4支付条款:1.甲方支付款项时,需按照合同约定的时间和方式,将款项汇入乙方指定的账户。2.乙方应在收到款项后,向甲方提供相应的收款凭证。3.若因甲方原因导致款项延迟支付,乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。八、违约责任8.1甲方违约:1.甲方未按时支付款项,应向乙方支付合同金额千分之五的违约金。2.甲方违反合同约定,导致工程延期,应向乙方支付合同金额千分之五的违约金。8.2乙方违约:1.乙方未按时完成工程,应向甲方支付合同金额千分之五的违约金。2.乙方施工过程中出现质量问题,未在约定时间内修复,应向甲方支付合同金额千分之五的违约金。3.乙方违反合同约定,泄露甲方商业秘密,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式:1.违约金以人民币计算,双方均可要求对方支付。2.若违约金不足以弥补损失,乙方应赔偿甲方实际损失。九、保密条款9.1保密内容:1.甲方提供的卖场相关资料。2.乙方在施工过程中了解到的甲方商业秘密。9.2保密期限:本合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式:1.双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性。2.未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件:1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.政府行为:政策调整、法律法规变化等。3.社会异常事件:罢工、骚乱、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:1.双方应及时通知对方,并提供相关证明。2.在不可抗力事件发生后,双方应尽力采取措施减少损失。3.不可抗力事件持续期间,合同暂停履行。10.4不可抗力实例:1.因地震导致工程无法正常进行。2.因政府政策调整,导致工程延期。十一、争议解决11.1协商解决:双方应友好协商,解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼:协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼或申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定:1.未经对方同意,任何一方不得转让合同。2.如一方同意转让,另一方有权在接到通知后五日内表示同意或拒绝。12.2不得转让的情形:1.乙方在施工过程中涉及的技术秘密、商业秘密。2.甲方在合同履行过程中涉及的商业秘密。十三、权利的保留13.1权力保留:1.甲方保留对卖场装修工程的设计、施工、验收等环节的监督权。2.乙方保留对卖场装修工程的质量保证权。13.2特殊权力保留:1.甲方保留在合同履行期间,对卖场装修工程的设计、施工、验收等环节提出合理改进建议的权利。2.乙方保留在合同履行期间,对卖场装修工程的质量保证措施进行调整的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:1.任何修改或补充合同内容的提议,应书面提出,并由双方签字确认。2.修改或补充后的合同内容,自双方签字之日起生效。14.2修改和补充效力:1.修改或补充后的合同内容,与本合同具有同等法律效力。2.修改或补充后的合同内容,不影响本合同其他条款的效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项:1.双方应相互提供必要的资料和信息,确保合同的顺利履行。2.双方应就合同履行过程中的问题进行沟通,及时解决。15.2协作与配合方式:1.双方应通过书面或口头方式,就合同履行过程中的问题进行沟通。2.双方应按照合同约定的时间、地点和方式,进行协作与配合。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成双方之间就卖场装修工程质量保证的全部协议,任何其他口头或书面协议均视为无效。16.3增减条款:1.本合同如有增减条款,应以书面形式明确,并由双方签字确认。2.增减条款与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(卖场业主方):签字:____________________日期:____________________盖章:____________________乙方(装修施工单位):签字:____________________日期:____________________盖章:____________________见证人:签字:____________________日期:____________________盖章:____________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.卖场装修工程设计方案2.工程量清单3.材料清单4.施工进度计划5.质量保证书6.付款时间表7.争议解决协议8.保密协议9.不可抗力事件证明10.协议签署文件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按时支付款项。乙方未按时完成工程。乙方施工过程中出现质量问题未及时修复。乙方泄露甲方商业秘密。2.违约行为的认定:甲方未按时支付款项,由乙方提供付款记录和逾期付款通知作为认定依据。乙方未按时完成工程,由工程进度报告和验收记录作为认定依据。乙方施工过程中出现质量问题未及时修复,由质量验收报告和修复记录作为认定依据。乙方泄露甲方商业秘密,由保密协议和调查报告作为认定依据。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。2.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决的争议解决方式。3.诉讼:指当事人通过人民法院提起诉讼,由法院审理并作出判决的争议解决方式。4.保密协议:指双方就保密事项达成的协议,约定双方对特定信息保密。5.质量保证:指供应商对产品或服务质量作出承诺,并保证在一定期限内对质量问题负责。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按时支付款项。解决办法:甲方应按照合同约定支付款项,如遇特殊情况,应及时与乙方沟通并协商解决方案。2.问题:乙方未按时完成工程。解决办法:乙方应按照工程进度计划完成工程,如遇延误,应及时通知甲方并说明原因,双方协商解决方案。3.问题:乙方施工过程中出现质量问题未及时修复。解决办法:乙方应在发现问题后立即进行修复,并及时通知甲方验收。4.问题:泄露甲方商业秘密。解决办法:双方应严格遵守保密协议,如发生泄露,应及时采取措施防止进一步泄露,并追究责任。5.问题:不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法:双方应按照合同约定,协商解决因不可抗力事件导致的合同无法履行问题。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________2.第三方责任:对卖场装修工程的质量、进度、安全等方面进行监督和管理。对乙方施工过程中的问题进行协调和解决。对工程验收合格后的维护工作进行监督。3.第三方权利:对乙方施工过程中的质量问题提出整改要求。对乙方施工进度进行跟踪和评估。对工程验收合格后的维护工作进行验收。4.第三方义务:按照合同约定的时间和方式,提供第三方服务。对乙方施工过程中的问题进行及时协调和解决。对工程验收合格后的维护工作进行持续监督。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方的权利:甲方应按照合同约定支付工程款,不得拖欠。甲方应提供必要的施工条件,如施工场地、水电等。甲方应配合乙方进行工程验收。2.乙方的利益条款:乙方有权要求甲方支付合理的工期延误赔偿。乙方有权要求甲方支付合理的材料价格调整补偿。乙方有权要求甲方支付合理的质量保证金。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按时支付工程款,应向乙方支付违约金。甲方未提供必要的施工条件,导致工程延误,应向乙方支付违约金。甲方不得要求乙方进行不合理的修改或调整。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利:甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成装修工程。甲方有权对乙方施工过程中的质量问题进行监督、检查。甲方有权要求乙方提供工程进度报告和质量保证书。2.甲方的利益条款:甲方有权要求乙方在工程验收合格后,提供长期的售后服务。甲方有权要求乙方在工程验收合格后,提供相应的保修服务。甲方有权要求乙方在工程验收合格后,提供工程档案和资料。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按时完成工程,应向甲方支付违约金。乙方施工过程中出现质量问题,未在约定时间内修复,应向甲方支付违约金。乙方泄露甲方商业秘密,应承担相应的法律责任。全文完。2025年度卖场装修工程质量保证合同3本合同目录一览1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同双方2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程规模3.工程质量要求3.1质量标准3.2材料要求3.3施工工艺4.工程进度安排4.1工程工期4.2工程进度计划4.3工程延期处理5.工程款项支付5.1工程款项总额5.2款项支付方式5.3款项支付时间5.4款项支付条件6.工程验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收不合格处理7.工程保修7.1保修范围7.2保修期限7.3保修责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决机构10.合同生效与解除10.1合同生效条件10.2合同解除条件10.3合同解除程序11.合同变更11.1变更条件11.2变更程序11.3变更内容12.合同终止12.1终止条件12.2终止程序12.3终止后果13.其他约定13.1不可抗力13.2合同附件13.3合同份数14.合同签署与生效14.1签署日期14.2签署地点14.3合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的本合同旨在明确甲乙双方在2025年度卖场装修工程中的权利、义务和责任,确保工程质量和进度,保障双方合法权益。1.3合同双方甲方:卖场地址:省市区路号乙方:装修公司地址:省市区路号2.工程概况2.1工程名称2025年度卖场装修工程2.2工程地点省市区路号2.3工程内容包括但不限于卖场内部装修、外部装饰、设施设备安装等。2.4工程规模总面积为平方米,装修内容包括项。3.工程质量要求3.1质量标准本工程应按照国家相关质量标准、行业规范及甲方要求进行施工,确保工程质量达到优良等级。3.2材料要求所用材料应符合国家标准,具有合格证明,并经甲方验收合格后方可使用。3.3施工工艺乙方应严格按照施工图纸和施工规范进行施工,确保施工工艺符合要求。4.工程进度安排4.1工程工期本工程总工期为个月,自合同签订之日起计算。4.2工程进度计划乙方应制定详细的工程进度计划,并报甲方备案。4.3工程延期处理如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。5.工程款项支付5.1工程款项总额本工程总款项为人民币万元整。5.2款项支付方式工程款项采用分期支付,具体支付方式如下:(1)开工前支付合同总额的%;(2)主体结构验收合格后支付合同总额的%;(3)工程竣工验收合格后支付合同总额的%;(4)保修期满后支付合同总额的%。5.3款项支付时间各期款项支付时间按照上述支付方式确定。5.4款项支付条件各期款项支付条件为:(1)开工前,乙方需提交开工报告及相关资质证明;(2)主体结构验收合格后,乙方需提交主体结构验收报告;(3)工程竣工验收合格后,乙方需提交竣工验收报告;(4)保修期满后,乙方需提交保修期满证明。6.工程验收6.1验收标准本工程验收标准为:符合国家相关质量标准、行业规范及甲方要求。6.2验收程序(1)乙方完成工程后,应向甲方提交验收申请;(2)甲方组织验收小组进行验收;(3)验收合格后,双方签署验收报告。6.3验收不合格处理如验收不合格,乙方应按照甲方要求进行整改,直至合格为止。如因乙方原因导致验收不合格,乙方应承担相应的责任。8.违约责任8.1违约情形(1)乙方未按合同约定的时间完成工程;(2)乙方未按合同约定质量标准完成工程;(3)乙方未按合同约定进行工程款支付;(4)乙方违反合同约定,造成甲方损失;(5)其他违反合同约定的行为。8.2违约责任承担(1)乙方未按合同约定时间完成工程,每延期一天,应向甲方支付合同总额的0.5%作为违约金;(2)乙方未按合同约定质量标准完成工程,甲方有权要求乙方返工或修复,直至达到合同约定质量标准,由此产生的费用由乙方承担;(3)乙方未按合同约定进行工程款支付,甲方有权暂停工程,并要求乙方支付滞纳金;(4)乙方违反合同约定,造成甲方损失,乙方应承担相应的赔偿责任;(5)其他违约行为,双方协商解决。8.3违约赔偿乙方因违约给甲方造成的损失,包括但不限于直接经济损失和间接经济损失,乙方应全额赔偿。9.争议解决9.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。9.2争议解决程序(1)争议发生后,双方应友好协商解决;(2)协商不成的,任何一方均可向仲裁委员会提起仲裁;(3)仲裁委员会应在收到仲裁申请书之日起日内作出仲裁裁决。9.3争议解决机构仲裁委员会10.合同生效与解除10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同解除条件(1)合同约定的解除条件成就;(2)双方协商一致解除合同;(3)依法应予解除的其他情形。10.3合同解除程序(1)提出解除合同的一方应书面通知对方;(2)合同解除后,双方应立即停止履行合同义务;(3)合同解除后,双方应协商处理剩余工程及款项。11.合同变更11.1变更条件本合同在履行过程中,如因不可抗力、政策调整等原因需要变更,双方应协商一致。11.2变更程序(1)提出变更的一方应书面通知对方;(2)双方协商一致后,签订变更协议;(3)变更协议与本合同具有同等法律效力。11.3变更内容变更内容包括但不限于工程内容、工期、款项支付等。12.合同终止12.1终止条件合同履行完毕或合同解除后,合同终止。12.2终止程序(1)合同终止前,双方应结清所有款项;(2)合同终止后,双方应相互返还已提供的服务或物品;(3)合同终止后,双方应办理相关手续。12.3终止后果合同终止后,双方不再承担合同约定的权利义务。13.其他约定13.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任,但应及时通知对方。13.2合同附件本合同附件包括但不限于施工图纸、工程量清单、材料清单等。13.3合同份数本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。14.合同签署与生效14.1签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2签署地点本合同签署地点为省市区路号。14.3合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方定义本合同所称第三方,是指在本合同履行过程中,为甲乙双方提供咨
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五年度法路往事房屋买卖中介佣金结算合同
- 二零二五年度用工协议与劳动合同在劳务派遣合同中的风险控制
- 二零二五年度汽车抵押贷款购车二手车鉴定评估报告出具合同
- 二零二五年度私了后不追究责任企业并购合同终止及赔偿协议
- 二零二五年度稻田土地承包经营与品牌合作合同
- 2025年度顶账房买卖与社区环境改善服务合同
- 二零二五年度瑜伽馆与瑜伽文化传播机构合作合同
- 二零二五年度空调设备保养与智能化系统集成合同
- 2025年度珠宝行业人力资源外包合同
- 2025年度鱼池租赁与渔业风险管理合同
- 2025年度厨师职业培训学院合作办学合同4篇
- 《组织行为学》第1章-组织行为学概述
- 市场营销试题(含参考答案)
- 2024年山东省泰安市高考物理一模试卷(含详细答案解析)
- 护理指南手术器械台摆放
- 肿瘤患者管理
- 四川省成都市高新区2024年七年级上学期语文期末试卷【含答案】
- 2025年中国航空部附件维修行业市场竞争格局、行业政策及需求规模预测报告
- 国土空间生态修复规划
- 2024年医疗器械经营质量管理规范培训课件
- DB11T 1136-2023 城镇燃气管道翻转内衬修复工程施工及验收规程
评论
0/150
提交评论