




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五版开发商购房合同(含房产证办理服务)本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1开发商信息2.2购房者信息3.房屋基本情况3.1房屋位置3.2房屋面积3.3房屋结构3.4房屋用途4.房屋价格4.1房屋总价4.2付款方式4.3付款时间5.房屋交付5.1交付时间5.2交付条件5.3交付方式6.房产证办理服务6.1办理流程6.2办理费用6.3办理时限7.交付后的维修责任7.1维修范围7.2维修责任7.3维修期限8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用10.合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除后果11.合同生效11.1生效条件11.2生效时间11.3生效范围12.合同变更12.1变更条件12.2变更程序12.3变更内容13.合同终止13.1终止条件13.2终止程序13.3终止后果14.其他约定14.1通知方式14.2附件14.3争议解决法律适用14.4合同份数14.5合同签署日期第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1"开发商"指本合同中提供房产开发的法人或其他组织。1.1.2"购房者"指本合同中购买房产的自然人。1.1.3"房屋"指购房者购买的房产,包括但不限于住宅、商业用途房产等。1.1.4"房产证"指由国家相关部门颁发的证明购房者拥有房屋所有权的法律文件。1.2解释1.2.1本合同中对术语的定义,如有争议,以本合同中的定义为准。2.合同双方2.1开发商信息2.1.1名称:_______2.1.2法定代表人:_______2.1.3注册地址:_______2.1.4联系电话:_______2.2购房者信息2.2.1姓名:_______2.2.2身份证号码:_______2.2.3联系电话:_______3.房屋基本情况3.1房屋位置3.1.1地区:_______3.1.2详细地址:_______3.1.3项目名称:_______3.2房屋面积3.2.1总建筑面积:_______平方米3.2.2使用面积:_______平方米3.3房屋结构3.3.1结构类型:_______3.3.2建筑类型:_______3.4房屋用途3.4.1房屋用途:_______4.房屋价格4.1房屋总价4.1.1房屋总价:_______元4.2付款方式4.2.1付款方式:_______4.2.2付款比例:_______4.3付款时间4.3.1首付款支付时间:_______4.3.2尾款支付时间:_______5.房屋交付5.1交付时间5.1.1交付时间:_______5.2交付条件5.2.1交付条件:_______5.3交付方式5.3.1交付方式:_______6.房产证办理服务6.1办理流程6.1.1办理流程:_______6.2办理费用6.2.1办理费用:_______6.3办理时限6.3.1办理时限:_______7.交付后的维修责任7.1维修范围7.1.1维修范围:_______7.2维修责任7.2.1维修责任:_______7.3维修期限7.3.1维修期限:_______8.违约责任8.1违约情形8.1.1购房者未按时支付房款;8.1.2开发商未按时交付房屋;8.1.3开发商提供虚假房屋信息;8.1.4购房者违反房屋使用规定;8.2违约责任8.2.1购房者违约,应向开发商支付违约金,违约金为房屋总价款的_______%。8.2.2开发商违约,应向购房者支付违约金,违约金为房屋总价款的_______%。8.2.3双方任何一方违约,还应承担对方因此遭受的直接经济损失。8.3违约赔偿8.3.1违约赔偿金额由双方协商确定,协商不成时,可向合同约定的争议解决机构申请仲裁。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方发生争议,应协商解决。9.1.2协商不成的,可向合同约定的争议解决机构申请仲裁。9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构:_______9.3争议解决费用9.3.1争议解决费用由败诉方承担,双方另有约定的除外。10.合同解除10.1解除条件10.1.1双方协商一致解除合同;10.1.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行;10.2解除程序10.2.1双方应书面通知对方解除合同;10.2.2解除合同后,应按照合同约定处理剩余款项和交付房屋;10.3解除后果10.3.1解除合同后,双方互不承担违约责任;10.3.2解除合同后,因解除合同而产生的损失由双方协商分担。11.合同生效11.1生效条件11.1.1双方签字盖章;11.1.2合同经合同约定的争议解决机构审核批准;11.2生效时间11.2.1合同自双方签字盖章之日起生效;11.3生效范围11.3.1合同对双方具有法律约束力。12.合同变更12.1变更条件12.1.1双方协商一致;12.2变更程序12.2.1双方应以书面形式提出变更请求;12.2.2变更请求经双方签字盖章后生效;12.3变更内容12.3.1变更内容包括但不限于房屋价格、交付时间、付款方式等。13.合同终止13.1终止条件13.1.1合同履行完毕;13.1.2合同解除;13.2终止程序13.2.1双方应以书面形式确认合同终止;13.3终止后果13.3.1合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余款项和交付房屋;13.3.2合同终止后,双方互不承担违约责任。14.其他约定14.1通知方式14.1.1通知应以书面形式发送至对方提供的地址或电子邮箱;14.2附件14.2.1本合同附件包括但不限于房屋买卖合同、房产证办理协议等;14.3争议解决法律适用14.3.1本合同适用中华人民共和国法律;14.4合同份数14.4.1本合同一式_______份,双方各执_______份;14.5合同签署日期14.5.1本合同自_______年_______月_______日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1"第三方"指本合同中除甲乙双方以外的,参与合同执行、提供相关服务或协助合同履行的任何个人、法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于中介机构、法律顾问、评估机构、监理机构等。15.2第三方责任15.2.1第三方在合同执行过程中,应遵守法律法规及合同约定,承担相应的法律责任。15.2.2第三方的责任不因甲乙双方的约定而免除或减轻。15.3第三方权利15.3.1第三方有权根据合同约定或法律规定,收取相应的服务费用。15.3.2第三方有权根据合同约定或法律规定,获取甲乙双方提供的相关信息和资料。15.4第三方介入程序15.4.1甲乙双方协商一致,可以引入第三方参与合同执行。15.4.2第三方介入需签订专门的协议,明确双方的权利义务。15.5第三方介入后的额外条款15.5.1.1第三方提供服务的具体内容和标准;15.5.1.2第三方服务的费用及支付方式;15.5.1.3第三方服务的时间节点和进度要求;15.5.1.4第三方服务成果的验收标准和程序。15.6第三方责任限额15.6.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,并应在第三方协议中明确。15.6.2责任限额应根据第三方的服务性质、风险程度以及甲乙双方的实际需求确定。15.7第三方与其他各方的划分说明15.7.1第三方与甲乙双方之间的关系由第三方协议约定,第三方应独立承担法律责任。15.7.2第三方对甲乙双方提供的服务,不构成对合同义务的替代或转让。15.7.3第三方的介入不改变甲乙双方在合同中的权利义务关系。15.8第三方介入后的合同履行15.8.1第三方介入后,甲乙双方应继续履行合同中的相应义务。15.8.2第三方介入不影响甲乙双方在合同中的权利义务。15.9第三方介入后的争议解决15.9.1第三方介入后,如发生争议,甲乙双方应协商解决。15.9.2协商不成的,可依据合同约定的争议解决方式解决。15.10第三方介入后的合同终止15.10.1如因第三方介入导致合同无法继续履行,甲乙双方应协商一致解除合同。15.10.2解除合同后,甲乙双方应按照合同约定处理剩余款项和交付房屋。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.房屋买卖合同详细要求和说明:此附件为甲乙双方签订的房屋买卖合同,应包含房屋的基本情况、价格、付款方式、交付时间等详细信息。2.房产证办理协议详细要求和说明:此附件为甲乙双方与第三方签订的房产证办理协议,应明确房产证办理的流程、费用、时限及责任。3.贷款合同(如有)详细要求和说明:如有购房者选择贷款购房,此附件为甲乙双方与银行签订的贷款合同,应包含贷款金额、利率、还款期限等详细信息。4.付款凭证详细要求和说明:此附件为购房者支付房款的凭证,包括银行转账记录、支票、现金支付凭证等。5.房屋交付清单详细要求和说明:此附件为房屋交付时,甲乙双方共同确认的房屋交付清单,应列出房屋的具体情况,包括装修、设施等。6.房屋维修责任书详细要求和说明:此附件为甲乙双方就房屋维修责任达成的协议,应明确维修范围、维修责任及维修期限。7.争议解决协议详细要求和说明:此附件为甲乙双方就争议解决方式达成的协议,包括协商、调解、仲裁等。8.第三方服务协议详细要求和说明:此附件为甲乙双方与第三方签订的服务协议,应明确第三方提供的服务内容、费用、时限及责任。9.合同变更协议详细要求和说明:此附件为甲乙双方就合同变更内容达成的协议,应详细列出变更条款。10.合同终止协议详细要求和说明:此附件为甲乙双方就合同终止内容达成的协议,应明确终止原因及后果。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1购房者未按时支付房款;1.2开发商未按时交付房屋;1.3开发商提供虚假房屋信息;1.4购房者违反房屋使用规定;1.5第三方未按协议提供或完成服务;1.6甲乙双方未按约定履行合同义务。2.违约责任认定标准:2.1购房者未按时支付房款:购房者应向开发商支付违约金,违约金为未付款项的_______%。2.2开发商未按时交付房屋:开发商应向购房者支付违约金,违约金为房屋总价款的_______%。2.3开发商提供虚假房屋信息:开发商应赔偿购房者因此遭受的直接经济损失。2.4购房者违反房屋使用规定:购房者应承担相应的法律责任。2.5第三方未按协议提供或完成服务:第三方应赔偿甲乙双方因此遭受的直接经济损失。2.6甲乙双方未按约定履行合同义务:双方应承担相应的违约责任,赔偿对方因此遭受的直接经济损失。3.违约责任示例说明:3.1购房者逾期支付首付款:购房者应向开发商支付违约金,违约金为应付款项的5%。3.2开发商逾期交付房屋:开发商应向购房者支付违约金,违约金为房屋总价款的2%。3.3开发商提供虚假房屋面积信息:开发商应赔偿购房者因面积误差造成的经济损失。3.4购房者私自改变房屋结构:购房者应承担由此产生的法律责任,并赔偿开发商因此遭受的损失。全文完。二零二五版开发商购房合同(含房产证办理服务)1合同目录第一章合同订立与生效1.1合同订立1.2合同生效条件1.3合同签订时间1.4合同签订地点1.5合同附件第二章双方基本信息2.1开发商信息2.2购房人信息2.3房产信息第三章房屋买卖双方的权利与义务3.1开发商的权利与义务3.2购房人的权利与义务第四章房屋价格与支付方式4.1房屋价格4.2付款方式4.3付款时间4.4付款凭证第五章房屋交付与验收5.1房屋交付时间5.2房屋验收标准5.3验收程序5.4验收结果处理第六章房产证办理服务6.1办理房产证的时间6.2办理房产证的费用6.3办理房产证的程序6.4办理房产证的责任第七章产权登记与转移7.1产权登记时间7.2产权登记费用7.3产权转移程序7.4产权转移责任第八章违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约金计算8.4违约争议解决第九章争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用第十章合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理第十一章合同变更11.1合同变更条件11.2合同变更程序11.3合同变更后的处理第十二章合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的处理第十三章其他约定13.1不可抗力13.2通知与送达13.3争议解决13.4合同附件第十四章合同生效与签署14.1合同生效14.2合同签署14.3合同份数合同编号_________第一章合同订立与生效1.1合同订立1.1.1双方经友好协商,就房屋买卖事宜达成一致,签订本合同。1.1.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。1.2合同生效条件1.2.1双方按照本合同约定完成房屋买卖款的支付。1.2.2开发商按照本合同约定完成房屋交付。1.2.3购房人按照本合同约定完成房产证的办理。1.3合同签订时间1.3.1本合同签订时间为____年____月____日。1.4合同签订地点1.4.1本合同签订地点为____市____区____街道____号。1.5合同附件1.5.1本合同附件包括房屋买卖合同、房产证办理协议、付款凭证等。第二章双方基本信息2.1开发商信息2.1.1开发商名称:____有限公司2.1.2开发商地址:____市____区____街道____号2.1.3开发商法定代表人:____2.2购房人信息2.2.1购房人姓名:____2.2.2购房人身份证号码:____2.2.3购房人地址:____市____区____街道____号2.3房产信息2.3.1房产地址:____市____区____街道____号2.3.2房产面积:____平方米2.3.3房产用途:____2.3.4房产证号:____第三章房屋买卖双方的权利与义务3.1开发商的权利与义务3.1.1开发商享有房屋的所有权,并保证房屋符合国家规定的建筑标准。3.1.2开发商按照合同约定向购房人交付房屋。3.1.3开发商负责办理房产证。3.2购房人的权利与义务3.2.1购房人享有购买房屋的权利,并按照合同约定支付房屋款。3.2.2购房人接收并验收房屋。3.2.3购房人配合开发商办理房产证。第四章房屋价格与支付方式4.1房屋价格4.1.1房屋总价为____元人民币。4.2付款方式a)首付款:____元人民币,于合同签订之日起____个工作日内支付;b)尾款:____元人民币,于房屋交付前____个工作日内支付。4.3付款时间4.3.1首付款支付时间:____年____月____日。4.4付款凭证4.4.1购房人应提供银行付款凭证作为付款证明。第五章房屋交付与验收5.1房屋交付时间5.1.1房屋交付时间为____年____月____日。5.2房屋验收标准a)符合国家规定的建筑质量标准;b)房屋内部设施齐全,功能正常;c)房屋外观整洁,无损坏。5.3验收程序5.3.1购房人应在房屋交付后____个工作日内进行验收。5.3.2验收时,开发商应提供房屋质量保证书等相关资料。5.4验收结果处理5.4.1如房屋不符合验收标准,购房人有权要求开发商进行整改。5.4.2整改完成后,购房人应重新进行验收。第六章房产证办理服务6.1办理房产证的时间6.1.1开发商应在房屋交付后____个工作日内开始办理房产证。6.2办理房产证的费用6.2.1房产证办理费用为____元人民币,由购房人承担。6.3办理房产证的程序a)收集购房人相关资料;b)向相关部门提交申请;c)办理房产证。6.4办理房产证的责任6.4.1如因开发商原因导致房产证办理失败,开发商应承担相应责任。第七章产权登记与转移7.1产权登记时间7.1.1房产证办理成功后,开发商应在____个工作日内完成产权登记。7.2产权登记费用7.2.1产权登记费用为____元人民币,由购房人承担。7.3产权转移程序a)向相关部门提交申请;b)产权转移登记;c)产权证交付。7.4产权转移责任7.4.1如因开发商原因导致产权转移失败,开发商应承担相应责任。第八章违约责任8.1违约情形8.1.1购房人未按约定支付房屋款;8.1.2开发商未按约定交付房屋;8.1.3开发商未按约定办理房产证;8.1.4双方违反合同约定的其他情形。8.2违约责任承担8.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.2.2违约金计算方式为:____元人民币/日,自违约之日起至实际履行之日止。8.3违约金计算8.3.1违约金的计算以实际损失为依据,最高不超过房屋总价款的____%。8.4违约争议解决8.4.1双方应友好协商解决违约争议。8.4.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九章争议解决9.1争议解决方式9.1.1本合同争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构为____仲裁委员会。9.3争议解决费用9.3.1争议解决费用由败诉方承担。第十章合同解除10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致;10.1.2一方违约,经对方催告后____日内未履行;10.1.3因不可抗力导致合同无法履行。10.2合同解除程序10.2.1解除合同需双方书面通知对方。10.2.2合同解除后,双方应按照约定处理剩余款项和房屋。10.3合同解除后的处理10.3.1合同解除后,双方应立即停止履行合同约定的义务。10.3.2双方应按照约定处理剩余款项和房屋。第十一章合同变更11.1合同变更条件11.1.1双方协商一致;11.1.2因不可抗力导致合同无法履行。11.2合同变更程序11.2.1变更合同需双方书面通知对方。11.2.2变更后的合同具有同等法律效力。11.3合同变更后的处理11.3.1合同变更后,双方应按照变更后的条款履行合同义务。第十二章合同终止12.1合同终止条件12.1.1合同约定的期限届满;12.1.2合同解除;12.1.3双方协商一致。12.2合同终止程序12.2.1合同终止需双方书面通知对方。12.2.2合同终止后,双方应按照约定处理剩余款项和房屋。12.3合同终止后的处理12.3.1合同终止后,双方应立即停止履行合同约定的义务。12.3.2双方应按照约定处理剩余款项和房屋。第十三章其他约定13.1不可抗力13.1.1不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等不可预见、不可避免且不能克服的因素导致的合同无法履行。13.1.2发生不可抗力时,双方应立即通知对方,并采取措施减轻损失。13.2通知与送达13.2.1通知应以书面形式进行,可以通过邮寄、传真、电子邮件等方式送达。13.2.2送达地址为合同中约定的地址。13.3争议解决13.3.1争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。13.4合同附件13.4.1本合同附件包括房屋买卖合同、房产证办理协议、付款凭证等。第十四章合同生效与签署14.1合同生效14.1.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。14.2合同签署14.2.1本合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力。14.3合同份数14.3.1本合同共____份。[此处为合同方的签字部分]购房人(签字):_________________________日期:_________________________开发商(签字):_________________________日期:_________________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1房屋质量保证条款:开发商承诺所售房屋在交付时及交付后____年内,如因房屋质量问题导致无法居住,开发商应无条件进行维修或更换。1.2产权过户税费承担条款:在办理房产证过程中产生的税费,由开发商承担。说明:此条款减轻购房人的经济负担,确保购房人在办理房产证时无需额外支付过户税费。1.3优惠条款执行条款:开发商承诺在合同签订前,向购房人提供的任何优惠条款均适用于本合同,不得以任何理由拒绝执行。说明:此条款保障购房人在谈判过程中所获得的权益,防止开发商在合同签订后变更或撤销优惠条款。1.4房屋交付前装修标准条款:开发商在房屋交付前,应按照合同约定的装修标准进行装修,确保房屋交付时达到约定标准。说明:此条款保障购房人在房屋交付时,房屋装修质量符合合同约定。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1房屋购买价格调整条款:如因市场行情波动,购房人要求调整房屋购买价格,双方应协商一致,并签订补充协议。说明:此条款允许购房人在市场行情发生变化时,有权要求调整房屋购买价格,保障购房人的利益。2.2付款方式变更条款:购房人有权在合同签订后,与开发商协商一致,变更付款方式。说明:此条款给予购房人在付款方式上的灵活性,根据自身经济状况调整付款计划。2.3房屋交付期限延长条款:如因不可抗力等原因导致房屋交付期限延长,开发商应提前____天通知购房人,并延长合同约定的交付期限。说明:此条款保障购房人在房屋交付期限延长时,能够得到充分的通知,并享有合理的延期交付期限。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1中介费用承担条款:中介服务费用由开发商承担,中介费总额为房屋总价款的____%。说明:此条款明确中介费用的承担方,减轻购房人的经济负担。3.2中介服务期限条款:中介服务期限自合同签订之日起至房屋交付之日止。说明:此条款明确中介服务的期限,确保中介服务与房屋交付同步。3.3中介服务内容条款:中介服务内容包括但不限于:协助双方签订合同、协助办理房产证、提供市场行情咨询等。说明:此条款明确中介服务的具体内容,确保中介服务的全面性。3.4中介服务责任条款:中介机构应承担因其服务失误导致的合同违约责任,并赔偿购房人因此遭受的损失。说明:此条款保障购房人在中介服务过程中,如因中介机构原因导致合同违约,能够得到相应的赔偿。附件及其他补充说明一、附件列表:1.房屋买卖合同2.房产证办理协议3.付款凭证4.房屋质量保证书5.装修标准及效果图6.不可抗力证明7.中介服务协议8.争议解决协议9.合同补充协议(如有)二、违约行为及认定:1.违约行为:购房人未按约定支付房屋款。认定:购房人未在约定的时间内支付房屋款,经催告后仍不支付。2.违约行为:开发商未按约定交付房屋。认定:开发商未在约定的时间内交付房屋,或交付的房屋不符合合同约定的质量标准。3.违约行为:开发商未按约定办理房产证。认定:开发商未在约定的时间内办理房产证,或因开发商原因导致房产证办理失败。4.违约行为:双方违反合同约定的其他情形。认定:根据合同约定,任何一方未履行合同义务或违反合同约定,均构成违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。2.房产证:是国家对房屋所有权人的权利确认和保障的证明文件。3.违约金:是合同当事人一方违约时,根据法律规定或合同约定向对方支付的一定数额的金钱。4.争议解决:是指合同双方在合同履行过程中发生的纠纷,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:购房人无法按时支付房屋款。解决办法:协商调整付款计划,提供分期付款或其他支付方式。2.问题:房屋交付后存在质量问题。解决办法:开发商负责维修或更换,直至符合合同约定的质量标准。3.问题:房产证办理过程中出现延误。解决办法:开发商积极协助办理,确保在合理时间内完成房产证办理。五、所有应用场景:1.新建商品房销售2.二手房买卖3.房屋租赁4.房地产投资5.房地产开发全文完。二零二五版开发商购房合同(含房产证办理服务)2合同编号_________一、合同主体1.甲方(开发商):名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________2.乙方(购房者):名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________3.其他相关方:名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________二、合同前言2.1背景本合同背景为甲方作为开发商,在__________区域开发建设__________项目,项目名称为__________。乙方有意购买甲方开发的上述项目中的__________套住房。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在购房过程中的权利、义务,确保双方合法权益,保障项目顺利进行。三、定义与解释3.1专业术语1.开发商:指具有房地产开发资质,负责项目开发、建设、销售的单位或个人。2.购房者:指购买开发商开发的房地产项目的个人或单位。3.房产证:指由国家房地产管理部门颁发的证明房屋所有权的法律文件。3.2关键词解释1.开发商:在本文中指甲方。2.购房者:在本文中指乙方。3.房产证办理服务:指甲方为乙方提供房产证办理过程中所需的相关手续、文件、费用等一站式服务。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方的权利:a.依法开发、建设、销售房地产项目;b.要求乙方按照合同约定履行付款义务;c.享有合同约定的其他权利。2.甲方的义务:a.按照合同约定,按时、按质、按量完成项目建设;b.为乙方提供合法、合规的房产证办理服务;c.依法承担项目建设、销售过程中产生的相关责任。4.2乙方的权利和义务1.乙方的权利:a.依法购买甲方开发的房地产项目;b.享有合同约定的其他权利。2.乙方的义务:a.按照合同约定,按时、按额支付购房款;b.依法配合甲方办理房产证;c.享有合同约定的其他义务。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,履行期限为__________年。5.2合同履行地点本合同履行地点为甲方开发的__________项目所在地。5.3合同履行方式1.甲方按照合同约定,负责项目的开发、建设、销售;2.乙方按照合同约定,负责购房款的支付、房产证的办理;3.双方应按照合同约定,及时、全面履行各自的权利和义务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。6.2终止条件1.本合同因乙方违约而终止;2.本合同因甲方违约而终止;3.双方协商一致,决定终止本合同。6.3终止程序1.发生终止条件之一时,一方应及时通知另一方;2.双方应在接到终止通知之日起__________日内,共同协商确定终止合同的具体事宜;3.双方应按照协商结果,依法办理合同终止手续。6.4终止后果1.合同终止后,双方应按照合同约定,履行各自的权利和义务;2.合同终止后,双方应依法承担因违约而产生的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成1.房屋总价:乙方购买甲方开发的__________项目中的__________套住房,房屋总价为人民币__________元整。2.首付款:乙方应在合同签订之日起__________个工作日内,支付房屋总价__________%作为首付款。3.尾款支付:乙方应在房屋交付使用前,支付房屋总价__________%作为尾款。4.房产证办理服务费:甲方为乙方提供房产证办理服务,服务费用为人民币__________元整。5.其他费用:包括但不限于税费、维修基金等,具体费用按照国家相关政策及项目实际情况执行。7.2支付方式1.银行转账:乙方应通过银行转账方式向甲方指定的账户支付款项。2.现金支付:乙方可在约定的时间和地点向甲方支付现金。7.3支付时间1.首付款支付时间:合同签订之日起__________个工作日内。2.尾款支付时间:房屋交付使用前。3.房产证办理服务费支付时间:合同签订之日起__________个工作日内。7.4支付条款1.乙方应按照合同约定的支付时间,及时足额支付各项费用。2.甲方应在收到乙方支付的费用后,出具相应的收据或发票。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未能按时交付房屋,应向乙方支付违约金,违约金为房屋总价__________%。2.甲方未能提供合格的房产证办理服务,应承担相应的法律责任。8.2乙方违约1.乙方未能按时支付购房款,应向甲方支付违约金,违约金为逾期支付款项的__________%。2.乙方违反合同约定,导致合同解除,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金的计算方式:按照逾期支付款项的__________%计算。2.赔偿方式:违约方应按照甲方的要求,以货币形式支付赔偿金。九、保密条款9.1保密内容1.本合同的条款、内容;2.项目的规划、设计、施工、销售等相关信息;3.双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起__________年。9.3保密履行方式1.双方应严格遵守保密条款,未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容;2.双方应采取必要的保密措施,确保保密内容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风等;2.政府行为:政策调整、法律法规变更等;3.社会异常事件:罢工、暴动、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时,双方应立即通知对方;2.双方应尽力减轻不可抗力事件的影响;3.因不可抗力事件导致合同无法履行的,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例1.自然灾害:地震、洪水、台风等;2.政府行为:政策调整、法律法规变更等;3.社会异常事件:罢工、暴动、战争等。十一、争议解决11.1协商解决1.双方在履行合同过程中发生的争议,应友好协商解决;2.协商解决期限为自争议发生之日起__________个工作日。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商不成时,双方可申请第三方调解;2.调解不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.本合同未经甲方书面同意,乙方不得转让;2.甲方有权在符合法律法规的前提下,转让合同约定的权利和义务。12.2不得转让的情形1.乙方未履行合同约定的付款义务;2.乙方存在严重违约行为。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对项目的设计、施工、销售等环节的监督权。2.甲方保留对项目质量、安全、环保等方面的管理权。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行过程中,根据项目实际情况调整销售价格的权利。2.甲方保留在项目开发过程中,对项目规划、设计进行调整的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充应经双方协商一致;2.修改和补充的内容应以书面形式进行,并经双方签字(或盖章)确认。14.2修改和补充效力1.修改和补充的内容为本合同的有效组成部分;2.修改和补充的内容自双方签字(或盖章)之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合,共同推进项目的开发、建设、销售等工作;2.双方应按照合同约定,及时提供相关资料和信息。15.2协作与配合方式1.双方应通过会议、电话、书面等形式进行沟通;2.双方应按照约定的期限和方式,履行各自的协助与配合义务。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件,其效力不因其他合同的变更、解除、终止而受到影响。16.3增减条款1.本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议;2.补充协议与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(开发商):名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________签字/盖章:__________日期:__________乙方(购房者):名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________签字/盖章:__________日期:__________见证人:名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________签字/盖章:__________日期:__________附件及其他说明解释一、附件列表:1.房屋买卖合同2.房产证办理服务协议3.项目规划许可证4.项目施工许可证5.项目销售许可证6.房屋质量保证书7.房屋交付使用通知书8.银行转账凭证9.税费缴纳凭证10.甲方开具的收据或发票11.争议解决相关文件12.不可抗力事件证明文件13.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:a.未能按时交付房屋,认定违约。b.未提供合格房产证办理服务,认定违约。c.未按约定调整销售价格,认定违约。d.未按约定调整项目规划、设计,认定
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年考研数学(二)高等数学综合应用题卷:线性代数在计算机科学中的应用
- 广东省新会一中12-13学年高一上学期期中考试(数学)
- 截瘫的康复治疗
- 2025年春北师版数学九年级下册 第3章 6 直线和圆的位置关系 第1课时 直线和圆的位置关系及切线的性质
- 2025年征信考试题库:征信信用评分模型在征信查询中的应用试题
- 备战2021年中考数学全真模拟卷11解析
- 老年晕厥的护理
- 2025年智能家居系统安装调试员职业资格考试模拟试题(智能家居系统集成智能家居软件)
- 第四单元 第三课时 解决问题【教案】
- 社区护理读书心得
- 江苏省海安中学、金陵中学、宿迁中学三校2024-2025学年高三年级下学期4月联考测试 化学试卷(含答案)
- 离婚协议书正规打印电子版(2025年版)
- 2025年湖北省武汉市高考数学模拟试卷(附答案解析)
- 【MOOC】跨文化交际入门-华中师范大学 中国大学慕课MOOC答案
- 部编人教版小学4四年级《道德与法治》下册全册教案
- 2024年江西省高考生物试卷(真题+答案)
- CJT 526-2018 软土固化剂 标准
- 品质提升计划改善报告课件
- 中考数学计算题练习100道(2024年中考真题)
- MOOC 光学发展与人类文明-华南师范大学 中国大学慕课答案
- 如何防范实际施工人给施工企业带来的法律风险(完整版)
评论
0/150
提交评论