2025厦门机电分包合同（模板）

合同编号：合同各方：名称：地址：联系人：联系电话：名称：地址：联系人：联系电话：鉴于委托方为进行某项工程项目的建设，需要机电分包服务，经委托方与承包方友好协商，双方同意签订本合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程内容：第二条合同范围与内容2.1承包方负责机电分包工程的全部工作，包括但不限于：2.2承包方应按照委托方的要求，完成机电分包工程的施工、安装、调试、验收等工作。第三条合同价格与支付3.1合同总价：人民币（大写）：元整（小写）：元。3.2支付方式：3.3支付进度：第四条工期4.1合同工期自起至止。4.2承包方如需延长工期，应提前向委托方提出申请，并征得委托方书面同意。第五条质量标准5.1承包方应按照合同约定的质量标准完成机电分包工程。5.2机电分包工程的质量标准为：第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。第七条争议解决7.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格日止。委托方（盖章）：承包方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守国家的法律、法规和政策，双方应确保合同内容的合法性。如合同内容违反相关法律法规，应及时修改或终止合同。解决办法：重新审查合同条款，确保合法合规，必要时咨询法律专业人士。2.双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。如一方未履行或未完全履行合同义务，应承担相应的违约责任。解决办法：对照合同条款，督促违约方履行义务，或依法向对方主张违约责任。3.合同履行过程中，如发生不可抗力因素，导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决。解决办法：及时沟通，根据不可抗力因素的影响，协商调整合同履行方案或解除合同。4.合同争议的解决方式为友好协商，如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。解决办法：积极寻求协商解决，如协商无果，依法向法院提起诉讼。5.合同的修改和补充，应由双方共同签订书面文件，经双方盖章确认后生效。解决办法：签订书面修改补充协议，明确修改内容，经双方盖章确认。法律名词及名词解释：1.机电分包工程：指在建筑工程中，涉及机电设备安装、调试、验收等环节的工程。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.违约金：指一方违反合同约定，应向守约方支付的赔偿金。4.合同履行：指双方按照合同约定，履行各自的权利和义务。5.合同解除：指合同双方或一方依法终止合同关系的行为。6.友好协商：指双方在平等、公平、诚信的基础上，通过沟通、协商解决合同争议。7.法院诉讼：指合同双方因合同争议，向法院提起诉讼，请求法院判决解决争议的方式。应用场合：1.适用于委托方与承包方之间进行机电分包工程的合同签订。2.可用于各类建筑工程中的机电设备安装、调试、验收等环节的分包合同。3.适用于双方在工程实施过程中，对机电分包工程的质量、进度、费用等方面进行约定。补充条款：1.工程变更条款：如因设计变更、工程量增减等原因，导致合同内容发生变化的，双方应签订书面变更协议，明确变更内容、范围、费用等。2.保密条款：双方在合同履行过程中，应对对方的商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。3.保险条款：承包方应根据工程需要，办理相应的保险手续，如意外伤害保险、工程保险等。4.环保条款：双方应遵守国家环保法规，确保施工过程中的环境保护工作，如有违反，应承担相应责任。5.安全生产条款：承包方应按照安全生产要求，做好施工现场的安全防护工作，确保施工安全。附件列表：