安全工程施工合同

第第页合同编号:________安全工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码6/NUMPAGES总页数6一、主体与目的安全工程施工合同甲方（以下简称“业主”）：【业主全称】乙方（以下简称“承包商”）：【承包商全称】鉴于：1.业主拥有【工程名称】（以下简称“工程”）的安全工程施工需求；2.承包商具备相关资质和经验，有能力完成该工程的安全工程施工。双方为明确合同主体及合同目的，经友好协商，特订立本合同。一、合同主体1.业主作为工程的所有权人，有权委托承包商进行安全工程施工。2.承包商作为具备相关资质的专业施工企业，接受业主的委托，负责工程的安全工程施工。二、合同目的1.保障工程在施工过程中的安全，防止安全事故的发生；2.按照国家相关法律法规、标准和规范，完成工程的安全设施施工；3.提高工程的安全性能，为业主创造安全、舒适的施工环境。本合同旨在明确双方的权利、义务，确保工程安全施工的顺利进行，实现合同目的。二、价格、支付方式1.合同价格本合同安全工程施工的总价为人民币【金额】元整（大写：【金额大写】），此价格包含但不限于工程安全设施的设计、采购、施工、安装、调试、验收及售后服务等全部费用。2.支付方式（1）预付款：合同签订后7个工作日内，业主支付承包商合同总价款的20%作为预付款，即人民币【预付款金额】元整。（2）进度款：承包商按照工程进度完成安全工程施工，业主按以下比例支付进度款：-工程进度达到20%时，支付合同总价款的30%，即人民币【进度款1金额】元整；-工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%，即人民币【进度款2金额】元整；-工程进度达到80%时，支付合同总价款的20%，即人民币【进度款3金额】元整。（3）验收款：工程竣工验收合格后，业主支付承包商合同总价款的10%，即人民币【验收款金额】元整。（4）质保金：工程竣工验收合格满一年后，业主支付承包商合同总价款的10%，即人民币【质保金金额】元整。3.付款方式：以上款项支付均以银行转账方式支付至承包商指定的账户，账户信息如下：开户名称：【承包商开户名称】开户银行：【承包商开户银行】银行账号：【承包商银行账号】4.逾期支付：若业主未按约定时间支付相应款项，每逾期一日，应按逾期款项的千分之一向承包商支付违约金。逾期超过30日，承包商有权暂停施工，直至收到相应款项。由此导致工期延误的，承包商不承担任何责任。三、质量保证、服务、履行与变更1.质量保证承包商应按照国家及行业的相关标准、规范进行安全工程施工，确保工程质量和安全。工程所使用的主要材料、设备必须符合国家规定的质量标准。工程竣工后，承包商应向业主完整的质量保证书、使用说明书及验收报告。2.服务（1）承包商在工程竣工验收合格后，一年的免费质保服务，自验收合格之日起计算。（2）质保期内，若因承包商原因导致工程安全设施出现质量问题，承包商应负责免费维修或更换。（3）质保期结束后，承包商有偿售后服务，服务内容和收费标准双方另行协商确定。3.履行（1）双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。（2）承包商应按照合同约定的工期完成安全工程施工，如遇不可抗力因素导致工期延误，双方协商解决。（3）业主应按合同约定的时间支付款项，确保工程进度不受影响。4.变更（1）合同履行过程中，如需变更工程内容、设计、施工方案等，双方应协商一致，签订书面变更协议。（2）变更协议经双方签字盖章后，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。（3）因变更导致的合同价格及工期调整，双方按照变更协议的约定执行。本合同的质量保证、服务、履行与变更条款是双方共同遵守的约定，旨在确保工程安全、顺利进行，维护双方合法权益。四、保密条款、争议解决1.保密条款（1）双方在合同履行过程中，获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息（以下简称“保密信息”），应予以严格保密。（2）保密信息包括但不限于工程设计方案、施工技术、管理方法、客户信息等。（3）双方应对保密信息采取合理的保护措施，确保信息安全。（4）保密期限自本合同签订之日起算，至合同履行完毕后五年止。（5）违反保密义务的一方，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。2.争议解决（1）双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。（2）如协商不成，任何一方均有权将争议提交合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。（3）争议解决期间，双方仍应继续履行合同约定的其他条款，除非争议事项影响履行。（4）诉讼费用、律师费等因解决争议产生的费用，由败诉方承担。本合同的保密条款和争议解决条款旨在确保双方在合同履行过程中的合法权益，维护合同的严肃性和稳定性。双方应严格遵守，共同维护良好的合作关系。五、其他条款、合同签署1.其他条款（1）本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。（2）本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。（3）本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的权利义务履行完毕之日终止。（4）除非双方另有约定，本合同的修改、补充、终止均需书面形式，并经双方签字盖章确认。（5）本合同签订后，若一方发生变更、分立、合并等情形，其在本合同项下的权利和义务由变更后的法人或其他组织继承。2.合同签署（1）本合同双方应在合同正文末尾签字盖章，以示确认。（2）签字盖章后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。（3）合同签署日期为：【年】【月】【日】。（4）合同签署地点为：【合同签署地点】。本合同的其他条