2025年度城市公园拆墙工程分包合同4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度城市公园拆墙工程分包合同合同编号_________一、合同主体1.甲方（发包方）：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________2.乙方（承包方）：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________3.其他相关方：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________二、合同前言2.1背景：为响应国家关于城市公园建设的相关政策，提高城市绿化水平，改善市民生活环境，甲方决定对城市公园进行拆墙工程。为确保工程顺利进行，甲方决定将拆墙工程分包给具有相应资质的乙方。2.2目的：本合同旨在明确甲方、乙方及其他相关方的权利、义务和责任，确保拆墙工程按期、保质、保量完成，实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语：1.拆墙工程：指在原有城市公园围墙的基础上，按照设计要求进行拆除、改造、重建的工程。2.施工图：指拆墙工程的设计图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。3.工程量：指拆墙工程的实物工程量，包括拆除、改造、重建的墙体面积、长度等。3.2关键词解释：1.甲方：指委托乙方进行拆墙工程建设的城市公园管理部门。2.乙方：指承担拆墙工程建设的施工单位。3.施工期限：指乙方完成拆墙工程的时间范围。4.质量标准：指拆墙工程的质量要求，应符合国家相关标准和规范。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、保质、保量完成拆墙工程。2.甲方有权对乙方施工过程进行监督检查，确保工程质量。3.甲方应按照合同约定，按时支付工程款项。4.甲方应提供施工图纸、工程量清单等相关资料。4.2乙方的权利和义务：1.乙方有权要求甲方按照合同约定，提供施工图纸、工程量清单等相关资料。2.乙方有权要求甲方按时支付工程款项。3.乙方应按照合同约定，按时、保质、保量完成拆墙工程。4.乙方应遵守国家相关法律法规和标准规范，确保施工安全。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，施工期限为____个月。5.2合同履行地点：拆墙工程地点为：_________5.3合同履行方式：乙方应按照施工图纸、工程量清单等资料，进行拆墙工程的施工。施工过程中，乙方应遵守国家相关法律法规和标准规范，确保施工安全。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件：1.合同约定的施工期限届满，工程按期完成。2.双方协商一致，提前终止合同。3.因不可抗力导致合同无法履行。4.乙方违反合同约定，经甲方催告后仍未改正。6.3终止程序：1.双方协商一致，提前终止合同的，应签订终止协议。2.因不可抗力导致合同无法履行的，双方应及时通知对方，并协商解决。3.乙方违反合同约定，经甲方催告后仍未改正的，甲方有权解除合同。6.4终止后果：1.合同终止后，乙方应按照合同约定，完成剩余工程。2.双方应按照合同约定，结算工程款项。3.合同终止后，双方应按照国家相关法律法规和标准规范，处理工程现场。4.合同终止后，双方应妥善处理合同纠纷。七、费用与支付7.1费用构成：1.工程直接费用：包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、施工临时设施费等。2.工程间接费用：包括但不限于管理费、利润、税金等。3.其他费用：根据实际情况，经双方协商一致后确定的费用。7.2支付方式：1.预付款：合同签订后，乙方提交相关资料，甲方支付合同总价的20%作为预付款。2.进度款：工程按进度完成，经甲方验收合格后，甲方支付已完成工程量的80%作为进度款。3.结算款：工程竣工并经甲方验收合格后，乙方提交结算资料，甲方支付剩余的20%作为结算款。7.3支付时间：1.预付款支付时间：合同签订后5个工作日内。2.进度款支付时间：每个进度节点完成后5个工作日内。3.结算款支付时间：工程竣工验收合格后30个工作日内。7.4支付条款：1.甲方应在支付款项前，核实乙方提交的发票、结算资料等是否符合合同约定。2.乙方应在收到支付款项后，出具相应的收据。3.双方应严格按照合同约定的支付方式进行支付，不得擅自变更。八、违约责任8.1甲方违约：1.甲方未按时支付款项，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的____%。2.甲方未按合同约定提供施工图纸、工程量清单等资料，应承担相应的责任。8.2乙方违约：1.乙方未按时完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的____%。2.乙方施工过程中出现质量问题，应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。3.乙方违反合同约定，擅自转包或分包工程，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式：1.违约金和赔偿金额的支付方式同第七条支付方式。2.甲方在乙方违约的情况下，有权要求乙方承担违约责任。九、保密条款9.1保密内容：1.本合同内容。2.甲方提供的工程图纸、技术资料等。3.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限：自本合同签订之日起至合同终止后____年。9.3保密履行方式：1.双方应采取合理措施，确保保密内容的保密性。2.双方不得泄露或向第三方提供保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义：指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难的情况。10.2不可抗力事件：1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.政府行为：政策调整、法律法规变化等。3.社会异常事件：罢工、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：1.发生不可抗力事件，双方应及时通知对方。2.双方应尽力采取措施，减轻不可抗力事件的影响。3.因不可抗力事件导致合同无法履行或履行困难，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例：1.地震导致工程无法正常施工。2.国家政策调整，导致工程变更。十一、争议解决11.1协商解决：1.双方应友好协商，解决合同履行过程中产生的争议。2.协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.2调解、仲裁或诉讼：1.双方可自愿选择调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。2.争议解决机构或法院的裁决为终局裁决。十二、合同的转让12.1转让规定：1.未经对方同意，任何一方不得转让合同。2.双方同意转让的，应签订书面转让协议。12.2不得转让的情形：1.合同主体资格的转让。2.合同内容的转让。3.合同目的的转让。十三、权利的保留13.1权力保留：1.甲方保留对拆墙工程的设计、施工、验收等环节的监督权。2.乙方保留对工程质量的控制权，确保工程质量符合国家相关标准和规范。13.2特殊权力保留：1.甲方保留在紧急情况下，单方面暂停、终止或修改工程的权利。2.乙方保留在合同履行过程中，因不可抗力等原因无法履行合同部分义务的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：1.合同的修改和补充应经双方协商一致，并以书面形式签署。2.修改和补充的内容应与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力：1.合同的修改和补充自双方签字盖章之日起生效。2.未经双方书面同意，任何一方不得单方面修改或补充合同。十五、协助与配合15.1相互协作事项：1.双方应相互提供必要的协助，确保工程顺利进行。2.双方应共同解决工程实施过程中遇到的问题。15.2协作与配合方式：1.双方应定期召开协调会议，讨论工程进度、质量、安全等问题。2.双方应保持沟通渠道畅通，及时传递相关信息。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本合同构成双方之间关于拆墙工程分包的完整协议，任何其他口头或书面协议均视为无效。16.3增减条款：1.本合同如有增减条款，应以书面形式签署，并经双方签字盖章。2.增减条款与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：日期：____年____月____日日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方提供的城市公园拆墙工程设计图纸。2.乙方提交的施工组织设计及施工方案。3.乙方提交的工程量清单及报价。4.乙方提交的施工许可证及资质证明。5.乙方提交的施工进度计划及质量保证措施。6.甲方验收报告及结算资料。7.不可抗力事件证明材料。8.双方协商一致的其他相关文件。二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付款项，认定违约。未按合同约定提供施工图纸、工程量清单等资料，认定违约。2.乙方违约：未按时完成工程，认定违约。施工过程中出现质量问题，认定违约。违反合同约定，擅自转包或分包工程，认定违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难的情况。2.合同主体：指合同的签订方，包括甲方（发包方）和乙方（承包方）。3.违约责任：指一方违反合同约定，应承担的法律责任。4.质量标准：指工程的质量要求，应符合国家相关标准和规范。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中遇到设计变更。解决办法：双方应及时沟通，协商确定变更方案，并签订书面协议。2.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：乙方应立即停止施工，查明原因，采取整改措施，并向甲方报告。3.问题：工程进度延误。解决办法：乙方应分析原因，采取措施加快工程进度，并及时通知甲方。4.问题：不可抗力事件影响工程进度。解决办法：双方应按照合同约定，协商解决因不可抗力事件导致的问题。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体：2.第三方责任：丙方应按照乙方（承包方）的要求，完成分包工程的相关工作。丙方应保证其提供的材料和施工质量符合国家相关标准和规范。3.第三方权利：丙方有权要求乙方（承包方）按照合同约定支付分包工程款项。丙方有权要求乙方（承包方）提供必要的施工条件和支持。4.第三方义务：丙方应遵守国家相关法律法规，确保分包工程的安全、质量。丙方应配合乙方（承包方）的工作，及时解决施工过程中出现的问题。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸、工程量清单等资料。乙方有权要求甲方对施工过程中的问题给予及时解决。2.乙方利益条款：乙方有权要求甲方在工程验收合格后，按照合同约定支付结算款。乙方有权要求甲方在合同履行过程中，给予合理的利润空间。乙方有权要求甲方在不可抗力情况下，根据实际情况调整工程进度。3.甲方违约及限制条款：甲方未按时支付款项，应向乙方支付违约金。甲方未按合同约定提供施工图纸等资料，应承担相应的责任。甲方不得无故变更合同内容，否则应承担相应的法律责任。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利：甲方有权要求乙方按照合同约定完成工程。甲方有权对乙方的施工过程进行监督检查。甲方有权要求乙方在工程验收合格后，支付结算款。2.甲方利益条款：甲方有权要求乙方在工程验收合格后，支付结算款。甲方有权要求乙方在工程实施过程中，保持工程质量。甲方有权要求乙方在合同履行过程中，保持工程进度。3.乙方违约及限制条款：乙方未按时完成工程，应向甲方支付违约金。乙方施工过程中出现质量问题，应承担修复责任。乙方违反合同约定，擅自转包或分包工程，应承担相应的法律责任。全文完。2025年度城市公园拆墙工程分包合同1本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.合同背景及目的2.1项目背景2.2项目目的3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.分包内容4.1分包范围4.2分包工程量4.3分包工程工期5.工程质量标准5.1质量要求5.2质量检验5.3质量责任6.工程进度及款项支付6.1工程进度计划6.2款项支付方式6.3款项支付时间7.工程变更及调整7.1工程变更程序7.2工程变更内容7.3工程变更责任8.风险承担8.1风险识别8.2风险分担8.3风险处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止的程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约处理12.合同生效及期限12.1合同生效条件12.2合同期限12.3合同续签13.合同附件13.1附件一：工程图纸13.2附件二：工程量清单13.3附件三：工程进度计划13.4附件四：其他相关文件14.其他约定事项14.1保密条款14.2通知方式14.3不可抗力条款14.4合同份数及效力第一部分：合同如下：1.合同签订双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1分包方：建筑工程1.1.2总包方：城市公园管理有限责任公司1.2合同双方地址1.2.1分包方地址：省市区路号1.2.2总包方地址：省市区路号1.3合同双方法定代表人1.3.1分包方法定代表人：1.3.2总包方法定代表人：1.4合同双方联系方式2.合同背景及目的2.1项目背景2.1.1依据《关于加快推进城市公园拆墙透绿工作的指导意见》，为提升城市公园的开放性和可达性，满足市民休闲娱乐需求，经市城市公园管理部门批准，决定对城市公园进行拆墙透绿工程。2.2项目目的2.2.1通过拆墙透绿工程，实现城市公园与周边环境的和谐融合，提高公园的使用率和市民满意度。3.工程概况3.1工程名称3.1.1城市公园拆墙透绿工程3.2工程地点3.2.1省市区城市公园3.3工程规模3.3.1总面积：10万平方米3.3.2拆墙面积：5000平方米3.4工程内容3.4.1拆除公园围墙3.4.2新建透绿景观墙3.4.3公园内部绿化及景观改造4.分包内容4.1分包范围4.1.1拆除公园围墙工程4.1.2新建透绿景观墙工程4.2分包工程量4.2.1拆除围墙：5000平方米4.2.2新建景观墙：3000平方米4.3分包工程工期4.3.1合同工期：90日历天5.工程质量标准5.1质量要求5.1.1拆除围墙：确保安全、稳定，符合设计要求。5.1.2新建景观墙：外观整洁、线条流畅，符合设计图纸及规范要求。5.2质量检验5.2.1工程质量检验按国家有关标准进行。5.2.2质量检验报告由分包方提交总包方审核。5.3质量责任5.3.1分包方对工程质量和安全负全部责任。5.3.2总包方对工程质量进行监督和验收。6.工程进度及款项支付6.1工程进度计划6.1.1分包方应按照合同约定的进度计划完成工程。6.1.2总包方负责监督分包方的工程进度。6.2款项支付方式6.2.1按照工程进度分期支付，每完成一定比例的工程量支付相应款项。6.2.2首付款：合同签订后5个工作日内支付10%。6.2.3进度款：按月支付，每月支付上个月完成工程量的80%。6.3款项支付时间6.3.1首付款：合同签订后5个工作日内。6.3.2进度款：每月5日前支付上个月完成工程量的80%。8.风险承担8.1风险识别8.1.1天气风险：分包方应提前了解施工期间可能的天气状况，并制定相应的应对措施。8.1.2材料风险：分包方应确保材料质量，对不合格材料有权拒收。8.2风险分担8.2.1不可抗力风险：因不可抗力导致工程延期或损失，双方应根据实际情况分担责任。8.2.2工程风险：分包方承担因自身施工原因导致的工程损失或质量问题的责任。8.3风险处理8.3.1出现风险时，分包方应立即通知总包方，并共同协商处理方案。8.3.2总包方应协助分包方处理风险，确保工程顺利进行。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应通过友好协商解决合同执行中的争议。9.1.2如协商不成，可提交至省市仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构9.2.1省市仲裁委员会9.3争议解决程序9.3.1双方应在争议发生后30日内提交仲裁申请。9.3.2仲裁裁决为终局裁决，对双方具有约束力。10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1分包方严重违反合同约定，经催告后仍未改正。10.1.2总包方因不可抗力无法继续履行合同。10.2合同终止条件10.2.1工程完工并经总包方验收合格。10.2.2双方协商一致解除合同。10.3合同解除与终止的程序10.3.2合同解除或终止后，双方应结算已发生款项。11.违约责任11.1违约情形11.1.1分包方未按合同约定完成工程。11.1.2总包方未按合同约定支付款项。11.2违约责任11.2.1分包方未按合同约定完成工程的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失。11.2.2总包方未按合同约定支付款项的，应支付违约金，并赔偿损失。11.3违约处理11.3.1双方应协商解决违约问题。11.3.2协商不成的，可依法提起诉讼或仲裁。12.合同生效及期限12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章。12.1.2合同签订后报送相关部门备案。12.2合同期限12.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2.2合同有效期为合同签订之日起至工程完工之日止。13.合同附件13.1附件一：工程图纸13.2附件二：工程量清单13.3附件三：工程进度计划13.4附件四：其他相关文件14.其他约定事项14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容及工程信息负有保密义务。14.1.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.2通知方式14.2.1除非另有约定，所有通知应以书面形式送达。14.2.2通知送达地址为合同双方提供的地址。14.3不可抗力条款14.3.1因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。14.3.2不可抗力事件包括自然灾害、政府行为等。14.4合同份数及效力14.4.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义15.1.1本合同中，第三方是指除合同双方（分包方和总包方）以外的，在合同执行过程中提供专业服务、监督、咨询或管理服务的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入的必要性15.2.1第三方介入可能包括但不限于：设计审查、施工监理、质量检测、项目管理等。15.3第三方介入的条件15.3.1第三方介入应经合同双方协商一致，并在合同中明确约定。16.第三方介入的职责16.1第三方的职责16.1.1第三方应按照合同约定和授权，独立、客观、公正地履行其职责。16.2第三方的权利16.2.1第三方有权要求分包方和总包方提供必要的信息和资料。16.3第三方的义务16.3.1第三方应保守合同秘密，不得泄露合同双方的商业秘密。17.第三方介入的程序17.1第三方的选择17.1.1合同双方共同决定第三方的选择，并确保其资质和能力的符合性。17.2第三方的任命17.2.1第三方任命后，其职责和权限应在合同中明确约定。17.3第三方的监督17.3.1第三方应对分包方的施工过程进行监督，确保工程质量和进度。18.第三方的责任限额18.1第三方的责任18.1.1第三方对其提供的服务承担相应的责任。18.2责任限额18.2.1第三方的责任限额由合同双方在合同中约定，不得超出合同总价的一定比例。18.3责任赔偿18.3.1若第三方因自身原因造成分包方或总包方的损失，应在责任限额内赔偿。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与分包方的关系19.1.1第三方与分包方之间是委托服务关系，分包方应配合第三方的监督工作。19.2第三方与总包方的关系19.2.1第三方与总包方之间是委托服务关系，总包方应监督第三方的服务质量。19.3第三方与其他第三方的关系19.3.1若合同中涉及多个第三方，第三方之间应相互协作，共同完成合同任务。20.第三方介入的费用20.1第三方的服务费用20.1.1第三方的服务费用由合同双方协商确定，并在合同中明确约定。20.2费用支付20.2.1第三方的服务费用按月支付，支付时间为每月5日前。20.3费用变更20.3.1若第三方服务费用发生变更，需经合同双方协商一致后，在合同中予以调整。21.第三方的变更和终止21.1第三方的变更21.1.1第三方变更需经合同双方同意，并在合同中明确约定。21.2第三方的终止21.2.1第三方的终止需提前通知合同双方，并办理相应的终止手续。21.3第三方的责任第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程图纸详细要求和说明：1.1工程图纸应包含所有必要的细节，包括但不限于尺寸、材料、颜色、施工方法等。1.2图纸应由具有相应资质的设计单位出具，并经合同双方认可。1.3图纸应随合同一同交付，并作为施工和验收的依据。2.附件二：工程量清单详细要求和说明：2.1工程量清单应详细列出所有工程项目的数量、单价和总价。2.2工程量清单应由具有相应资质的造价咨询机构编制，并经合同双方审核确认。2.3工程量清单应随合同一同交付，并作为款项支付和结算的依据。3.附件三：工程进度计划详细要求和说明：3.1工程进度计划应详细列出每个工程项目的开始和结束时间。3.2工程进度计划应由分包方编制，并经总包方审核确认。3.3工程进度计划应随合同一同交付，并作为施工和监督的依据。4.附件四：其他相关文件详细要求和说明：4.1其他相关文件包括但不限于：合同变更协议、会议纪要、验收报告等。4.2其他相关文件应由合同双方在必要时共同签署，并作为合同的有效补充。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1分包方未按合同约定的时间和质量完成工程。1.2分包方未经总包方同意，擅自更改工程设计或施工方案。1.3总包方未按合同约定支付款项。1.4总包方未按合同约定进行工程验收。1.5第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准2.1分包方违约：2.1.1若分包方未按合同约定的时间和质量完成工程，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失和支付违约金。2.1.2若分包方擅自更改工程设计或施工方案，应承担由此产生的全部责任。2.2总包方违约：2.2.1若总包方未按合同约定支付款项，应支付违约金，并赔偿分包方因此遭受的损失。2.2.2若总包方未按合同约定进行工程验收，应承担由此产生的责任。2.3第三方违约：2.3.1若第三方未按合同约定履行职责，应承担违约责任，并赔偿由此给合同双方造成的损失。3.示例说明3.1分包方在工程进度计划规定的时间内未能完成工程，导致工程延期。分包方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿因延期造成的损失。3.2总包方未按合同约定支付工程进度款，导致分包方无法正常施工。总包方应支付违约金，并赔偿分包方因此遭受的损失。全文完。2025年度城市公园拆墙工程分包合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：（填写甲方全称）地址：（填写甲方详细地址）联系人：（填写甲方联系人姓名）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方：名称：（填写乙方全称）地址：（填写乙方详细地址）联系人：（填写乙方联系人姓名）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）二、合同前言2.1背景：本合同背景为甲方计划在2025年度对城市公园进行拆墙工程，为提高工程效率，甲方决定将拆墙工程分包给乙方。2.2目的：本合同旨在明确甲方与乙方在2025年度城市公园拆墙工程中的权利、义务及合作方式，确保工程顺利进行。三、定义与解释3.1专业术语：1.拆墙工程：指拆除城市公园原有围墙，重建符合设计要求的围墙工程。2.分包：指甲方将拆墙工程的一部分或全部委托给乙方进行施工。3.2关键词解释：1.工程量：指拆墙工程的总体工作量，包括拆除原有围墙、新建围墙、场地清理等。2.工程质量：指拆墙工程在施工过程中，满足设计要求及规范标准，确保安全、美观、耐久。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、质量要求完成拆墙工程。2.甲方负责提供施工所需的图纸、资料、设备等。3.甲方有权对乙方的施工过程进行监督检查，确保工程顺利进行。4.2乙方的权利和义务：1.乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工所需的图纸、资料、设备等。2.乙方应按照合同约定的时间、地点、质量要求完成拆墙工程。3.乙方应保证施工过程中的安全、环保，遵守相关法律法规。4.乙方应接受甲方对施工过程的监督检查，对发现的问题及时整改。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，工期为（填写工期，如：30天）。5.2合同履行地点：拆墙工程施工地点为：（填写具体地址）。5.3合同履行方式：乙方应按照合同约定，自行组织施工，确保工程进度和质量。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：1.合同约定的工期完成后，经双方协商一致，可终止合同。2.发生不可抗力，导致合同无法继续履行，经双方协商一致，可终止合同。6.3终止程序：1.双方协商一致，签订终止合同协议。2.乙方完成剩余工程，甲方验收合格后，终止合同。6.4终止后果：1.合同终止后，双方应按照约定支付已完成工程款项。2.双方应互相配合，处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.工程费用：包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、运输费、临时设施费等。2.设计费用：包括但不限于设计图纸费、设计变更费、咨询费等。3.税费：按照国家现行税法规定，由乙方承担的税费。4.其他费用：合同履行过程中因特殊原因产生的其他费用。7.2支付方式1.乙方应向甲方提供详细的工程进度报告和费用清单。2.甲方应在收到乙方提交的工程进度报告和费用清单后的（填写天数，如：10个工作日）内，按照约定的比例和金额支付工程款项。7.3支付时间1.首付款：合同签订后（填写天数，如：5个工作日）内，甲方支付合同总价的30%作为首付款。2.进度款：工程进度达到合同约定节点后，甲方支付已完成工程量对应的款项，每个节点支付比例根据实际情况约定。3.结算款：工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付剩余工程款的70%。4.保修金：工程验收合格后，甲方支付剩余工程款的10%作为保修金，保修期满后无质量问题，甲方无息退还。7.4支付条款1.甲方支付乙方工程款项时，应通过银行转账方式进行。2.乙方应在收到甲方支付的工程款项后，及时提供相应的收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未能按约定支付工程款项，应向乙方支付违约金，违约金按逾期付款金额的（填写百分比，如：1%）计算。2.甲方未能按约定提供施工所需的图纸、资料、设备等，应承担相应的延误责任。8.2乙方违约1.乙方未能按约定的时间、地点、质量要求完成工程，应向甲方支付违约金，违约金按延误工期及造成的损失计算。2.乙方未能按约定提供合格的工程，应承担修复或返工的责任，直至工程符合约定标准。8.3赔偿金额和方式1.违约方应按实际损失赔偿对方，包括直接损失和间接损失。2.赔偿方式可以是货币赔偿，也可以是实物赔偿。九、保密条款9.1保密内容1.甲方提供的项目资料、商业秘密、技术秘密等。2.乙方在施工过程中了解到的甲方商业秘密、技术秘密等。9.2保密期限本合同签订之日起至合同终止后（填写年数，如：5年）。9.3保密履行方式1.双方应采取适当措施，确保保密内容的保密性。2.未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所指的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、火灾、战争等。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、台风、山体滑坡等。2.社会事件：战争、政府行为、罢工、禁运等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件后，双方应及时通知对方，并提供相关证明。2.不可抗力事件导致合同无法履行时，双方应协商解决。10.4不可抗力实例本合同所指的不可抗力实例包括但不限于上述定义中的自然灾害和社会事件。十一、争议解决11.1协商解决1.双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商不成，任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.也可选择仲裁，仲裁机构为：（填写仲裁机构名称）。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得转让本合同的权利和义务。2.如需转让，应书面通知对方，并经对方同意。12.2不得转让的情形1.乙方在合同履行期间，因故无法继续履行合同，需转让合同权利和义务。2.乙方因破产、清算等原因，需转让合同权利和义务。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对拆墙工程项目的最终决定权。2.乙方在施工过程中应遵守甲方的要求，不得擅自变更工程设计和施工方案。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行过程中对乙方施工质量、进度、安全等方面的监督权。2.乙方在施工过程中应积极配合甲方的工作，不得拒绝或拖延。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。2.补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.合同的修改和补充自双方签字盖章之日起生效。2.修改和补充内容为本合同不可分割的一部分。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合，共同解决合同履行过程中遇到的问题。2.甲方应提供乙方所需的施工条件，乙方应充分利用甲方提供的资源。15.2协作与配合方式1.双方应通过会议、书面报告等方式保持沟通，及时解决问题。2.双方应设立项目协调小组，负责处理合同履行过程中的具体事务。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间的完整协议，任何与本合同相冲突的口头协议均无效。16.3增减条款1.本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。2.合同的增减条款应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：日期：____年____月____日乙方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.2025年度城市公园拆墙工程分包合同2.工程设计图纸及技术规范3.施工方案及施工组织设计4.乙方施工资质证书及业绩证明5.合同签订双方的营业执照及税务登记证6.付款凭证及收据7.工程验收报告8.不可抗力事件证明文件9.争议解决相关文件10.其他双方认为有必要作为合同附件的文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：a.未能按约定支付工程款项。b.未能按约定提供施工所需的图纸、资料、设备等。乙方违约：a.未能按约定的时间、地点、质量要求完成工程。b.未能按约定提供合格的工程。c.拒绝或拖延甲方的工作要求。违约行为的认定：违约行为的认定依据合同条款及双方提供的证据。甲方或乙方可向对方发出违约通知，要求其在规定时间内改正。如违约方未在规定时间内改正，守约方有权采取相应措施，包括但不限于解除合同、要求赔偿等。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。2.违约金：指违约方因违约行为应向守约方支付的赔偿金。3.补充协议：指在合同履行过程中，经双方协商一致，对合同内容进行修改或补充的书面协议。4.协商解决：指双方在争议发生后，通过友好协商达成一致意见，以解决争议。5.仲裁：指争议双方将争议提交给仲裁机构进行裁决的争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方施工过程中发现设计图纸存在问题，影响工程进度。解决办法：乙方应及时向甲方报告，甲方应组织设计单位进行核实，必要时进行设计变更。2.问题：甲方未能按约定时间提供施工所需的图纸，导致工程延误。解决办法：甲方应尽快提供图纸，乙方可申请延长工期或要求赔偿损失。3.问题：施工过程中，因不可抗力导致工程中断。解决办法：双方应协商确定工程恢复施工的时间，并采取措施减少损失。4.问题：合同履行过程中，双方发生争议。解决办法：双方应通过协商解决争议，协商不成可申请仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体名称：（填写第三方名称）2.第三方合同主体地址：（填写第三方地址）3.第三方合同主体联系人：（填写第三方联系人姓名）4.第三方合同主体联系电话：（填写第三方联系电话）增加条款：1.第三方责任：第三方应按照合同约定，提供优质的工程材料和服务。第三方应对其提供的材料和服务的质量负责，如出现质量问题，第三方应承担相应责任。2.第三方权利：第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付相关费用。第三方有权要求甲方和乙方提供必要的施工条件。3.第三方义务：第三方应遵守国家法律法规和行业标准。第三方应配合甲方和乙方的施工工作。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.增加乙方权利条款：乙方有权要求甲方按照合同约定支付进度款。乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸和资料。乙方有权要求甲方提供安全的施工环境。2.增加乙方利益条款：乙方有权在工程验收合格后，要求甲方支付结算款。乙方有权在保修期内，要求甲方承担保修责任。3.增加甲方违约及限制条款：甲方未能按约定支付进度款，应向乙方支付违约金。甲方未能提供必要的施工图纸和资料，应承担相应的延误责任。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.增加甲方权利条款：甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、质量要求完成工程。甲方有权要求乙方提供工程进度报告和费用清单。甲方有权对乙方的施工过程进行监督检查。2.增加甲方利益条款：甲方有权在工程验收合格后，要求乙方支付结算款。甲方有权在保修期内，要求乙方承担保修责任。3.增加乙方违约及限制条款：乙方未能按约定的时间、地点、质量要求完成工程，应向甲方支付违约金。乙方未能提供合格的工程，应承担修复或返工的责任。乙方不得擅自变更工程设计和施工方案。全文完。2025年度城市公园拆墙工程分包合同3合同目录第一章合同总则1.1合同签订依据1.2合同目的1.3合同适用范围1.4合同有效期1.5合同双方基本信息1.6合同履行地点1.7合同变更与解除1.8合同争议解决方式第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程进度安排2.6工程质量要求2.7工程安全要求第三章分包单位资质及责任3.1分包单位资质要求3.2分包单位责任范围3.3分包单位人员配备3.4分包单位设备要求3.5分包单位质量保证措施3.6分包单位安全保证措施第四章工程造价及支付方式4.1工程造价确定方式4.2工程造价组成4.3工程款支付方式4.4预付款支付4.5进度款支付4.6结算款支付4.7逾期付款违约责任第五章工程进度管理5.1工程进度计划5.2工程进度控制5.3工程进度调整5.4工程进度验收5.5工程进度报告第六章工程质量管理6.1工程质量标准6.2工程质量检验6.3工程质量问题处理6.4工程质量保证措施6.5工程质量验收第七章工程安全管理7.1工程安全责任7.2工程安全措施7.3工程安全事故处理7.4工程安全培训7.5工程安全检查第八章合同履行与监督8.1合同履行要求8.2合同履行监督8.3合同履行验收8.4合同履行变更8.5合同履行终止第九章违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿计算9.4违约争议解决第十章保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3保密义务10.4违约责任第十一章合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除或终止程序11.4合同解除或终止后的处理第十二章合同附件12.1合同附件清单12.2合同附件内容12.3合同附件效力第十三章合同争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序13.4争议解决费用第十四章合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3合同附件14.4合同其他约定合同编号_________第一章合同总则1.1合同签订依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规签订。1.2合同目的本合同旨在明确分包单位在2025年度城市公园拆墙工程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。1.3合同适用范围本合同适用于2025年度城市公园拆墙工程的施工、监理及验收等全过程。1.4合同有效期本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格之日止。1.5合同双方基本信息甲方（发包方）：____________________乙方（分包方）：____________________1.6合同履行地点合同履行地点：____________________1.7合同变更与解除1.7.1合同变更在合同履行过程中，如因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容需要变更，双方应协商一致，签订补充协议。1.7.2合同解除（1）乙方未按合同约定履行义务；（2）乙方违反国家法律法规；（3）乙方无法继续履行合同；（4）经双方协商一致。（1）甲方未按合同约定支付工程款；（2）甲方未按合同约定提供施工条件；（3）经双方协商一致。1.8合同争议解决方式双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。第二章工程概况2.1工程名称2025年度城市公园拆墙工程2.2工程地点____________________2.3工程规模____________________2.4工程内容（1）拆除公园围墙；（2）新建公园围墙；（3）恢复公园绿化；（4）其他相关工程。2.5工程进度安排____________________2.6工程质量要求符合国家相关质量标准，确保工程质量达到优良等级。2.7工程安全要求严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。第三章分包单位资质及责任3.1分包单位资质要求乙方应具备国家规定的相应资质等级，具备承担本工程的能力。3.2分包单位责任范围乙方负责本工程的施工、监理及验收等工作。3.3分包单位人员配备乙方应配备符合工程要求的技术人员、管理人员和施工人员。3.4分包单位设备要求乙方应具备满足工程需要的施工设备、检测设备等。3.5分包单位质量保证措施乙方应建立健全质量保证体系，确保工程质量。3.6分包单位安全保证措施乙方应建立健全安全生产责任制，确保施工安全。第四章工程造价及支付方式4.1工程造价确定方式本工程采用固定总价合同方式，合同总价为____________________。4.2工程造价组成（1）直接工程费；（2）间接费；（3）利润；（4）税金。4.3工程款支付方式4.3.1预付款：合同签订后，甲方支付合同总价款的____________________作为预付款。4.3.2进度款：工程进度达到合同约定节点时，甲方支付合同总价款的____________________作为进度款。4.3.3结算款：工程验收合格后，甲方支付合同总价款的____________________作为结算款。4.4预付款支付甲方在合同签订后____________________内支付预付款。4.5进度款支付甲方在工程进度达到合同约定节点后____________________内支付进度款。4.6结算款支付甲方在工程验收合格后____________________内支付结算款。4.7逾期付款违约责任甲方逾期付款，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日万分之五计算。第五章工程进度管理5.1工程进度计划乙方应编制详细的工程进度计划，经甲方审核批准后执行。5.2工程进度控制乙方应严格按照工程进度计划进行施工，确保工程按期完成。5.3工程进度调整如因不可抗力、政策调整等原因导致工程进度计划需要调整，双方应协商一致，签订补充协议。5.4工程进度验收工程进度达到合同约定节点时，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在____________________内进行验收。5.5工程进度报告乙方应定期向甲方提交工程进度报告，报告内容包括工程进度、质量、安全等方面。第六章工程质量管理6.1工程质量标准本工程质量应符合国家相关质量标准，确保工程质量达到优良等级。6.2工程质量检验乙方应建立健全质量检验制度，对工程进行全过程质量检验。6.3工程质量问题处理发现工程质量问题时，乙方应立即采取措施进行处理，并向甲方报告。6.4工程质量保证措施乙方应建立健全质量保证体系，确保工程质量。6.5工程质量验收工程验收合格后，甲方应向乙方支付结算款。第七章工程安全管理7.1工程安全责任乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。7.2工程安全措施乙方应制定详细的安全生产措施，包括但不限于：（1）施工现场安全管理；（2）施工人员安全教育；（3）施工设备安全管理；（4）施工现场消防管理；（5）施工现场环境保护。7.3工程安全事故处理发生安全事故时，乙方应立即采取措施进行处理，并按规定向甲方报告。7.4工程安全培训乙方应定期对施工人员进行安全培训，提高施工人员的安全意识。7.5工程安全检查乙方应定期进行施工现场安全检查，确保施工安全。第八章违约责任8.1违约情形8.1.1乙方未按合同约定履行工程进度、质量、安全等义务；8.1.2乙方违反国家法律法规，造成工程质量安全事故；8.1.3乙方未按合同约定支付工程款；8.1.4甲方未按合同约定提供施工条件；8.1.5任何一方未按合同约定履行保密义务。8.2违约责任承担8.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。8.3违约赔偿计算8.3.1赔偿损失按实际损失计算，包括直接损失和间接损失。8.4违约争议解决8.4.1违约争议应通过友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。第九章保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、财务信息等均属保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后____________________年。9.3保密义务9.3.1双方应对保密内容严格保密，不得泄露给任何第三方。9.4违约责任任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第十章合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1合同约定解除条件；10.1.2不可抗力；10.1.3一方违约；10.1.4合同目的不能实现。10.2合同终止条件10.2.1合同履行完毕；10.2.2合同解除；10.2.3合同约定的其他终止条件。10.3合同解除或终止程序10.3.1提前通知对方；10.3.2协商一致解除或终止；10.3.3按照法律规定或合同约定程序进行。10.4合同解除或终止后的处理10.4.1双方应妥善处理合同解除或终止后的遗留问题；10.4.2乙方应按照合同约定完成剩余工程；10.4.3甲方应支付乙方已完成工程部分的款项。第十一章合同附件11.1合同附件清单（1）工程图纸；（2）工程量清单；（3）施工组织设计；（4）质量保证措施；（5）安全生产措施；（6）其他相关文件。11.2合同附件内容合同附件是合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。11.3合同附件效力合同附件的效力与合同相同。第十二章合同争议解决12.1争议解决方式12.1.1友好协商；12.1.2仲裁；12.1.3诉讼。12.2争议解决机构12.2.1仲裁委员会；12.2.2合同签订地人民法院。12.3争议解决程序12.3.1双方协商；12.3.2仲裁或诉讼。12.4争议解决费用12.4.1争议解决费用由败诉方承担；12.4.2双方另有约定的，从其约定。第十三章合同生效及其他13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章；13.1.2合同附件齐全；13.1.3合同履行条件具备。13.2合同生效日期合同自双方签字盖章之日起生效。13.3合同其他约定双方对本合同未尽事宜，可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四章合同终止14.1合同终止原因14.1.1合同履行完毕；14.1.2合同解除；14.1.3合同约定的其他终止原因。14.2合同终止程序14.2.1提前通知对方；14.2.2协商一致终止；14.2.3按照法律规定或合同约定程序进行。14.3合同终止后的处理14.3.1双方应妥善处理合同终止后的遗留问题；14.3.2乙方应按照合同约定完成剩余工程；14.3.3甲方应支付乙方已完成工程部分的款项。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：____________________乙方代表（签字）：____________________签订日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲