2025年度卖场装修工程竣工验收备案合同4篇_第1页
2025年度卖场装修工程竣工验收备案合同4篇_第2页
2025年度卖场装修工程竣工验收备案合同4篇_第3页
2025年度卖场装修工程竣工验收备案合同4篇_第4页
2025年度卖场装修工程竣工验收备案合同4篇_第5页
已阅读5页,还剩64页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度卖场装修工程竣工验收备案合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别3.工程验收标准3.1验收依据3.2验收项目3.3验收标准4.验收程序4.1验收申请4.2验收组织4.3验收时间4.4验收方式5.验收人员5.1验收人员组成5.2验收人员职责6.验收内容6.1工程实体质量6.2工程外观质量6.3工程功能质量7.验收结果7.1验收合格7.2验收不合格7.3验收整改8.验收备案8.1验收备案申请8.2验收备案时间8.3验收备案部门9.验收费用9.1验收费用承担9.2验收费用支付方式10.合同履行10.1合同履行期限10.2合同履行地点10.3合同履行方式11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方:卖场管理1.1.2乙方:建筑装饰工程1.2合同双方法定代表人1.2.1甲方法定代表人:1.2.2乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.1.12025年度卖场装修工程2.2工程地点2.2.1市区路号2.3工程规模2.3.1总面积:5000平方米2.3.2装修面积:4500平方米2.4工程类别2.4.1商业卖场装修3.工程验收标准3.1验收依据3.1.1《建筑工程施工质量验收统一标准》3.1.2《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》3.2验收项目3.2.1基础工程3.2.2结构工程3.2.3电气工程3.2.4水利工程3.2.5防水工程3.2.6装饰装修工程3.3验收标准3.3.1符合国家及行业相关标准3.3.2工程质量达到设计要求4.验收程序4.1验收申请4.1.1乙方在工程完工后7日内向甲方提出验收申请4.2验收组织4.2.1甲方组织验收小组,由甲方项目负责人、工程技术人员及相关部门人员组成4.3验收时间4.3.1验收时间为申请验收后5个工作日内4.4验收方式4.4.1甲方组织验收小组对工程进行现场检查5.验收人员5.1验收人员组成5.1.1甲方验收小组成员:项目负责人、工程技术员、质量监督员、安全员5.1.2乙方验收小组成员:项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人5.2验收人员职责5.2.1甲方验收人员负责组织验收、提出验收意见5.2.2乙方验收人员负责提供验收资料、配合验收工作6.验收内容6.1工程实体质量6.1.1基础工程:地基基础、主体结构、防水工程6.1.2结构工程:梁、板、柱、墙、门窗等6.1.3电气工程:供电系统、照明系统、插座系统等6.1.4水利工程:给排水系统、消防系统等6.1.5防水工程:屋面、地下室、卫生间等6.1.6装饰装修工程:墙面、地面、顶面、门窗、灯具等6.2工程外观质量6.2.1墙面平整度、阴阳角方正度、踢脚线水平度6.2.2地面平整度、踢脚线水平度、地砖缝隙整齐度6.2.3顶面平整度、吊顶线条整齐度、灯具安装位置6.3工程功能质量6.3.1供电系统、照明系统、插座系统等功能正常6.3.2给排水系统、消防系统等功能正常6.3.3门窗开关灵活、无损坏6.3.4墙面、地面、顶面无裂缝、脱落等现象8.验收备案8.1验收备案申请8.1.1乙方应在验收合格后5个工作日内向相关部门提交验收备案申请8.1.2.1工程竣工验收报告8.1.2.2工程施工许可证8.1.2.3施工单位资质证书8.1.2.4设计单位资质证书8.1.2.5工程质量检验报告8.2验收备案时间8.2.1相关部门应在收到乙方备案申请后15个工作日内完成备案8.2.2乙方应配合相关部门的备案检查8.3验收备案部门8.3.1乙方应向工程所在地县级或市级建设行政主管部门提交备案申请9.验收费用9.1验收费用承担9.1.1验收费用由乙方承担9.1.2验收费用包括但不限于验收人员的交通费、住宿费等9.2验收费用支付方式9.2.1乙方应在验收前支付验收费用9.2.2乙方应在验收结束后3个工作日内将验收费用支付至甲方指定账户10.合同履行10.1合同履行期限10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效,至竣工验收备案完成之日止10.2合同履行地点10.2.1市区路号10.3合同履行方式10.3.1乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成工程装修10.3.2甲方应按照合同约定的时间、方式支付工程款项11.违约责任11.1违约情形11.1.1乙方未按合同约定的时间、质量、标准完成工程装修11.1.2甲方未按合同约定的时间、方式支付工程款项11.2违约责任承担11.2.1乙方应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失11.2.2甲方应承担违约责任,支付乙方因延误付款造成的损失12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同争议12.1.2如协商不成,任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼12.2争议解决机构12.2.1双方未约定争议解决机构13.合同解除13.1合同解除条件13.1.1合同双方协商一致解除合同13.1.2一方违约,另一方有权解除合同13.2合同解除程序13.2.1解除合同前,双方应书面通知对方13.2.2解除合同后,双方应按照合同约定处理剩余事宜14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章后合同生效14.2合同终止条件14.2.1工程竣工验收备案完成14.2.2合同约定的其他终止条件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同中的“第三方”是指除甲乙双方以外的,根据合同约定参与本合同履行或提供相关服务的任何自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入类型15.2.1中介方:为甲乙双方提供中介服务的第三方,如工程监理公司、招标代理机构等。15.2.2技术服务方:为甲乙双方提供专业技术服务的第三方,如设计单位、咨询机构等。15.2.3监理方:对工程进行监督管理,确保工程质量、进度和安全的第三方,如监理公司。15.3第三方责任15.3.1第三方在履行本合同时,应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定,对因其违约行为造成的损失承担相应的法律责任。15.4第三方权利15.4.1第三方有权根据合同约定收取服务费用,并有权要求甲乙双方按照合同约定支付费用。15.5第三方与其他各方的关系15.5.1第三方与甲乙双方之间的关系由本合同约定,第三方不参与甲乙双方的内部事务。15.6第三方介入程序15.6.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订相应的服务协议。15.6.2第三方介入后,应向甲乙双方提供相应的资质证明和服务承诺。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方在本合同项下的责任限额,应根据其提供的服务类型和合同约定确定。16.1.2第三方责任限额不得超过合同总金额的一定比例,具体比例由甲乙双方在合同中约定。16.2责任限额的调整16.2.1如因不可抗力等原因导致第三方责任限额需要调整,甲乙双方应协商一致,并书面确认调整后的责任限额。16.3责任限额的履行16.3.1第三方在履行本合同时,应遵守责任限额的约定,超出责任限额的部分由第三方自行承担。17.第三方介入的额外条款17.1甲方额外条款17.1.1甲方应确保第三方具备履行合同所需的专业能力和资质。17.1.2甲方应与第三方签订服务协议,明确双方的权利义务。17.2乙方额外条款17.2.1乙方应配合第三方的工作,并提供必要的协助。17.2.2乙方应监督第三方的工作,确保其履行合同义务。18.第三方介入的合同变更18.1合同变更18.1.1第三方介入导致合同内容需要变更的,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议。18.2补充协议的效力18.2.1补充协议与本合同具有同等法律效力,甲乙双方应严格遵守。18.3补充协议的签订18.3.1补充协议应由甲乙双方和第三方共同签订,并加盖各方公章。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程竣工验收报告要求:详细记录工程验收的时间、地点、验收人员、验收项目、验收结果等。说明:该报告作为工程验收的正式文件,需由验收人员签字确认。2.工程施工许可证要求:提供施工许可证的原件或复印件,证明工程具备合法施工条件。说明:施工许可证是工程合法施工的重要依据。3.施工单位资质证书要求:提供施工单位资质证书的原件或复印件,证明施工单位具备相应资质。说明:施工单位资质证书是施工单位承揽工程的重要凭证。4.设计单位资质证书要求:提供设计单位资质证书的原件或复印件,证明设计单位具备相应资质。说明:设计单位资质证书是设计单位承接设计任务的重要凭证。5.工程质量检验报告要求:提供工程各阶段质量检验报告,证明工程质量符合国家标准。说明:工程质量检验报告是保证工程质量的重要文件。6.工程预算书要求:提供工程预算书的原件或复印件,明确工程总投资和分项投资。说明:工程预算书是工程投资控制的重要依据。7.工程合同要求:提供工程合同的原件或复印件,明确甲乙双方的权责关系。说明:工程合同是工程实施过程中的法律依据。8.第三方服务协议要求:提供第三方服务协议的原件或复印件,明确第三方提供服务的具体内容和要求。说明:第三方服务协议是第三方参与工程的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间、质量、标准完成工程装修。责任认定标准:乙方应赔偿甲方因此遭受的直接经济损失,包括工期延误造成的损失和工程质量不合格导致的返工损失。示例:乙方延误工期10天,甲方因此遭受的损失为每天5000元,共计50000元。2.违约行为:甲方未按合同约定的时间、方式支付工程款项。责任认定标准:甲方应向乙方支付逾期付款违约金,违约金比例为每日万分之五。示例:甲方逾期支付工程款项10万元,逾期天数为30天,应支付违约金15000元。3.违约行为:第三方在履行本合同时,违反合同约定,造成损失。责任认定标准:第三方应赔偿因此造成的损失,包括直接经济损失和间接经济损失。示例:第三方提供的服务导致工程质量不合格,甲方因此遭受的损失为50000元。4.违约行为:双方未按照合同约定履行争议解决义务。责任认定标准:违约方应承担由此产生的诉讼费用和其他合理费用。示例:双方因合同争议提起诉讼,胜诉方有权要求败诉方承担诉讼费用。5.违约行为:任何一方未按照合同约定履行保密义务。责任认定标准:违约方应承担由此造成的损失,包括商业秘密泄露损失。示例:一方泄露商业秘密,给另一方造成的损失为100万元。全文完。2025年度卖场装修工程竣工验收备案合同1合同目录第一章合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同范围1.4合同双方第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章工程验收标准3.1验收依据3.2验收标准3.3验收程序第四章工程竣工验收4.1竣工验收时间4.2竣工验收组织4.3竣工验收流程4.4竣工验收报告第五章验收备案5.1备案部门5.2备案材料5.3备案流程5.4备案时间第六章质量保证6.1质量保证期限6.2质量保证责任6.3质量保证措施第七章保修责任7.1保修期限7.2保修范围7.3保修责任7.4保修费用第八章违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿第九章争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决机构第十章合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后果第十一章合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序第十二章合同附件12.1附件一:工程图纸12.2附件二:工程量清单12.3附件三:合同双方资质证明第十三章合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人员第十四章其他约定14.1法律适用14.2通知与送达14.3合同份数14.4合同附件14.5合同修订合同编号_________第一章合同概述1.1合同背景1.2合同目的本合同旨在明确甲乙双方在工程竣工验收备案过程中的权利、义务及责任,确保工程按期、高质量完成,并依法进行竣工验收备案。1.3合同范围本合同适用于2025年度卖场装修工程的所有竣工验收备案相关事宜。1.4合同双方甲方:________________乙方:________________第二章工程概况2.1工程名称2025年度卖场装修工程2.2工程地点________________2.3工程规模________________2.4工程内容1.基础设施装修2.商业设施装修3.公共区域装修4.其他配套设施装修第三章工程验收标准3.1验收依据1.国家及地方相关法律法规2.工程设计文件3.施工图纸及技术规范4.甲方要求的其他相关文件3.2验收标准1.符合国家及地方相关法律法规的要求2.达到设计文件和施工图纸的要求3.满足使用功能和安全性能的要求3.3验收程序1.施工单位自检2.甲方验收3.第三方检测机构检测4.竣工验收备案第四章工程竣工验收4.1竣工验收时间________________4.2竣工验收组织1.甲方指定验收小组2.乙方参与验收4.3竣工验收流程1.施工单位提交竣工验收申请2.甲方组织验收3.验收合格,办理竣工验收备案手续4.4竣工验收报告验收报告应包括工程概况、验收时间、验收内容、验收结论、验收组成员等内容。第五章验收备案5.1备案部门________________5.2备案材料1.竣工验收报告2.工程设计文件3.施工图纸及技术规范4.有关检测报告5.甲方要求的其他材料5.3备案流程1.施工单位提交备案申请2.备案部门审查3.审查合格,办理备案手续5.4备案时间________________第六章质量保证6.1质量保证期限________________6.2质量保证责任1.乙方对工程的质量负责2.乙方对验收不合格的部分负责修复6.3质量保证措施1.严格遵循国家及地方相关法律法规2.选用优质材料3.加强施工过程管理4.定期进行质量检查第七章保修责任7.1保修期限________________7.2保修范围1.工程主体结构2.工程设施设备3.工程装修材料7.3保修责任1.乙方在保修期内负责维修、更换因质量问题造成的损坏2.乙方在接到甲方报修通知后,应在规定时间内到达现场处理7.4保修费用1.保修期内因乙方原因造成的质量问题,由乙方承担维修费用2.保修期外,由甲方自行承担维修费用第八章违约责任8.1违约情形1.乙方未按合同约定完成工程竣工验收备案的;2.乙方提供的材料、设备不符合质量要求的;3.乙方在保修期内未按约定履行保修责任的;4.甲方未按合同约定支付工程款的;5.任何一方违反合同约定的其他行为。8.2违约责任1.违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失;2.因违约造成的损失超过赔偿数额的,违约方还应支付违约金;3.违约方应承担因违约产生的其他法律责任。8.3违约赔偿1.违约赔偿的具体数额由双方协商确定,并在合同中明确;2.若协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九章争议解决9.1争议解决方式1.双方应友好协商解决争议;2.协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序1.提起诉讼前,双方应至少书面通知对方存在争议;2.双方应在接到通知后30日内进行协商;3.协商不成的,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十章合同解除10.1合同解除条件1.合同一方严重违约,另一方有权解除合同;2.因不可抗力导致合同无法履行;3.双方协商一致解除合同。10.2合同解除程序1.提出解除合同的一方应书面通知对方;2.收到通知的一方应在接到通知后30日内确认是否接受解除;3.合同解除后,双方应按合同约定处理已履行和未履行的义务。10.3合同解除后果1.合同解除后,双方应相互返还已支付的费用;2.双方应各自承担因解除合同而产生的损失。第十一章合同生效及终止11.1合同生效条件1.双方签字盖章;2.甲方支付首期工程款。11.2合同终止条件1.工程竣工验收备案完成;2.双方协商一致终止合同。11.3合同终止程序1.双方书面通知对方合同终止;2.双方应按照合同约定处理未履行的义务。第十二章合同附件12.1附件一:工程图纸12.2附件二:工程量清单12.3附件三:合同双方资质证明第十三章合同签署13.1签署时间________________13.2签署地点________________13.3签署人员甲方代表:(签字)乙方代表:(签字)第十四章其他约定14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2通知与送达1.除非合同另有约定,通知应以书面形式发送;2.通知送达以对方实际收到为准。14.3合同份数本合同一式_________份,甲乙双方各执_________份。14.4合同附件合同附件与本合同具有同等法律效力。14.5合同修订本合同的修订必须以书面形式进行,经双方签字盖章后生效。甲方(签字):________________日期:________________乙方(签字):________________日期:________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方主导权条款说明:本条款规定在工程竣工验收备案过程中,甲方享有最终决定权。条款内容:1.甲方对工程竣工验收备案的全过程享有主导权;2.甲方有权决定验收时间、验收标准及验收程序;3.乙方应配合甲方进行工程竣工验收备案工作。1.2甲方费用承担条款说明:本条款规定甲方在工程竣工验收备案过程中承担相应费用。条款内容:1.甲方承担工程竣工验收备案过程中产生的所有费用;2.乙方应向甲方提供相关费用的详细清单,甲方在收到清单后15日内支付;3.若因乙方原因导致验收备案工作延期,乙方应承担相应的费用。1.3甲方验收小组组成条款说明:本条款规定甲方有权组建验收小组,负责工程竣工验收备案工作。条款内容:1.甲方有权组建由相关专业人士组成的验收小组;2.验收小组成员应具备相关资质和经验,确保验收工作的公正性;3.乙方应配合甲方验收小组的工作,提供必要的技术支持。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方主导权条款说明:本条款规定在工程竣工验收备案过程中,乙方享有主导权。条款内容:1.乙方对工程竣工验收备案的全过程享有主导权;2.乙方有权决定验收时间、验收标准及验收程序;3.甲方应配合乙方进行工程竣工验收备案工作。2.2乙方费用承担条款说明:本条款规定乙方在工程竣工验收备案过程中承担相应费用。条款内容:1.乙方承担工程竣工验收备案过程中产生的所有费用;2.甲方应向乙方提供相关费用的详细清单,乙方在收到清单后15日内支付;3.若因甲方原因导致验收备案工作延期,甲方应承担相应的费用。2.3乙方验收小组组成条款说明:本条款规定乙方有权组建验收小组,负责工程竣工验收备案工作。条款内容:1.乙方有权组建由相关专业人士组成的验收小组;2.验收小组成员应具备相关资质和经验,确保验收工作的公正性;3.甲方应配合乙方验收小组的工作,提供必要的技术支持。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1第三方中介条款说明:本条款规定在工程竣工验收备案过程中,引入第三方中介机构。条款内容:1.双方可协商引入具有相关资质的第三方中介机构,负责工程竣工验收备案工作;2.第三方中介机构应具备独立、公正、专业的特点;3.第三方中介机构的费用由双方协商确定,并在合同中明确。3.2第三方中介职责条款说明:本条款规定第三方中介在工程竣工验收备案过程中的职责。条款内容:1.第三方中介应负责组织工程竣工验收,确保验收过程的公正性;2.第三方中介应出具验收报告,对工程的质量、安全、环保等方面进行综合评估;3.第三方中介应按照合同约定,协助双方办理竣工验收备案手续。3.3第三方中介费用支付条款说明:本条款规定第三方中介费用的支付方式。条款内容:1.第三方中介费用由双方协商确定,并在合同中明确;2.双方应在验收备案工作完成后15日内支付第三方中介费用;3.若因乙方原因导致验收备案工作延期,乙方应承担第三方中介的相应费用。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:工程图纸2.附件二:工程量清单3.附件三:合同双方资质证明4.附件四:工程竣工验收报告5.附件五:第三方中介机构资质证明6.附件六:工程验收合格证书7.附件七:工程保修证书二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成工程竣工验收备案。认定:甲方有权根据合同约定及实际情况,要求乙方进行整改,并承担相应责任。2.违约行为:乙方提供的材料、设备不符合质量要求。认定:经第三方检测机构检测,如发现材料、设备不符合质量要求,乙方应负责更换或赔偿损失。3.违约行为:乙方在保修期内未按约定履行保修责任。认定:甲方有权根据合同约定,要求乙方进行维修或更换,并承担相应费用。4.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款。认定:乙方有权根据合同约定,要求甲方支付工程款,并承担相应利息。三、法律名词及解释:1.竣工验收:指在工程完工后,由建设单位或其委托的第三方机构对工程质量、安全、环保等方面进行全面检查,确认工程符合设计要求的过程。2.备案:指将竣工验收报告等相关文件提交给相关政府部门,进行登记备案的过程。3.质量保证:指承包方对工程质量负责,确保工程符合合同约定和设计要求的责任。4.违约责任:指一方违反合同约定,导致对方遭受损失时,应承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:乙方未按期完成工程。解决办法:甲方可要求乙方说明原因,并协商解决延期问题,必要时可依据合同约定进行违约处理。2.问题:工程验收不合格。解决办法:乙方应立即进行整改,直至工程合格。整改期间,甲方有权要求乙方承担相关费用。3.问题:第三方中介机构未按期完成验收工作。解决办法:双方可协商解决,如协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景:1.卖场装修工程竣工验收备案。2.商业设施装修工程竣工验收备案。3.公共区域装修工程竣工验收备案。4.工程质量纠纷解决。5.工程合同纠纷解决。全文完。2025年度卖场装修工程竣工验收备案合同2合同编号_________一、合同主体1.1甲方:名称:(甲方全称)地址:(甲方详细地址)联系人:(甲方联系人姓名)联系电话:(甲方联系电话)1.2乙方:名称:(乙方全称)地址:(乙方详细地址)联系人:(乙方联系人姓名)联系电话:(乙方联系电话)1.3其他相关方:(如有其他相关方,请在此处填写)二、合同前言2.1背景为满足甲方经营需求,提高卖场形象,经甲乙双方协商一致,决定对甲方卖场进行装修改造。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在卖场装修工程竣工验收备案过程中的权利、义务和责任,确保工程质量和进度,实现双方的合法权益。三、定义与解释3.1专业术语(在此处列出合同中涉及的专业术语及其解释)3.2关键词解释(在此处列出合同中涉及的关键词及其解释)四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定进行装修施工,确保工程质量、进度和施工安全。(2)甲方有权对乙方施工过程中的材料、工艺、质量进行监督和验收。(3)甲方有权要求乙方按照合同约定进行工程竣工验收备案。(4)甲方应按时支付乙方工程款。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定进行装修施工,确保工程质量、进度和施工安全。(2)乙方应按时完成工程竣工验收备案工作。(3)乙方应保证施工过程中使用合格的材料和工艺。(4)乙方应接受甲方对施工过程的监督和验收。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收备案完成之日止。5.2合同履行地点工程地点:(卖场具体地址)5.3合同履行方式(1)乙方应按照合同约定,分阶段完成工程。(2)乙方应按照甲方要求,进行工程竣工验收备案。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)合同履行完毕,竣工验收备案完成。(2)合同因不可抗力等原因无法履行。(3)甲乙双方协商一致解除合同。6.3终止程序(1)一方提出终止合同,应提前30日书面通知对方。(2)双方应在接到终止合同通知后15日内,协商确定合同终止事宜。6.4终止后果(1)合同终止后,甲乙双方应按照合同约定结算工程款。(2)合同终止后,乙方应将工程现场清理干净,甲方应配合乙方办理相关手续。七、费用与支付7.1费用构成(1)工程直接费用:包括材料费、人工费、机械使用费等。(2)工程管理费:包括项目管理、协调、监督等费用。(3)验收备案费用:包括工程竣工验收备案所需的各项费用。(4)其他费用:如设计费、咨询费、税费等。7.2支付方式(1)甲方应按照合同约定的时间和金额,通过银行转账方式向乙方支付工程款。(2)乙方应提供合法的发票和收据,甲方在收到后进行审核无误后支付。7.3支付时间(1)工程开工前,甲方应支付合同总价款的20%作为预付款。(2)工程进度达到合同约定节点,甲方应支付已完工程量的80%。(3)工程竣工验收合格后,甲方应支付剩余的10%作为质保金。(4)工程竣工验收备案完成后,甲方应支付验收备案费用。7.4支付条款(1)甲方在支付工程款前,有权对工程进度和质量进行验收。(2)乙方应在收到工程款后5个工作日内,向甲方提供相应的发票和收据。(3)如因乙方原因导致工程延期,甲方有权按合同约定调整支付时间。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按时支付工程款的,应向乙方支付违约金,违约金为未付款项的1%。(2)甲方未按合同约定进行工程竣工验收备案的,应承担相应的法律责任。8.2乙方违约(1)乙方未按时完成工程或未达到合同约定质量标准的,应承担相应的违约责任,包括但不限于返工、赔偿损失等。(2)乙方未按时完成工程竣工验收备案的,应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式(1)违约金和赔偿金额的具体数额由双方协商确定。(2)赔偿金额的支付方式与工程款支付方式相同。九、保密条款9.1保密内容(1)本合同涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等。(2)双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、客户信息等。9.2保密期限本合同保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。9.3保密履行方式(1)双方应采取合理的措施,防止保密内容的泄露。(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:地震、洪水、台风等。(2)政府行为:政策调整、法律法规变化等。(3)社会异常事件:罢工、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方。(2)不可抗力事件发生后,双方应协商解决合同履行问题。(3)如因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例(1)地震导致工程中断。(2)政府政策调整导致工程无法继续进行。(3)罢工导致工程进度延误。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向双方认可的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)合同中约定的保密条款。(2)合同中约定的专属于一方履行的义务。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对卖场装修工程的整体设计、布局、风格等方面的最终决定权。(2)乙方在履行合同过程中,如需对工程进行任何调整,须事先获得甲方的书面同意。13.2特殊权力保留(1)甲方保留在合同履行期间,对卖场装修工程的质量、进度和安全进行监督检查的权利。(2)乙方在工程竣工验收备案过程中,应积极配合甲方的工作,并提供必要的协助。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对本合同的修改或补充,均需以书面形式提出,并由双方签字盖章后方可生效。14.2修改和补充效力对本合同的任何修改或补充,均不影响本合同其他条款的效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应在本合同履行过程中,相互协作,共同推进工程进度和质量。15.2协作与配合方式(1)甲方应按照合同约定提供必要的资料和条件,乙方应按时完成相关工作。(2)双方应定期召开协调会议,解决合同履行过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方就卖场装修工程竣工验收备案事项的完整协议,具有独立性。16.3增减条款未经双方书面同意,任何一方不得增加、减少或修改本合同中的条款。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):签字人:(签字)日期:(年/月/日)乙方(盖章):签字人:(签字)日期:(年/月/日)附件及其他说明解释一、附件列表:1.卖场装修工程设计图纸及说明书2.工程预算及明细表3.施工合同4.材料采购合同5.人员资质证书6.施工现场安全管理措施7.工程进度计划表8.工程质量检验报告9.工程竣工验收报告10.其他相关文件及资料二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按时完成工程或未达到合同约定质量标准。甲方未按时支付工程款。任何一方未按合同约定进行工程竣工验收备案。2.违约行为的认定:乙方未按时完成工程,经甲方书面通知后仍不履行,视为违约。甲方未按时支付工程款,经乙方书面催告后仍不履行,视为违约。任何一方未按合同约定进行工程竣工验收备案,经对方书面催告后仍不履行,视为违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.仲裁:指双方在争议发生前或发生后,达成协议,将争议提交给双方共同认可的仲裁机构进行裁决。3.诉讼:指一方当事人将争议提交给人民法院,由法院依法进行审理和判决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误。解决办法:双方应定期召开协调会议,分析原因,制定解决方案,确保工程进度。2.问题:工程质量不合格。解决办法:乙方应立即进行整改,并承担相应的责任。甲方有权要求乙方返工或赔偿损失。3.问题:材料供应不及时。解决办法:乙方应提前与供应商沟通,确保材料供应及时。如因供应商原因导致延误,乙方应承担相应责任。4.问题:工程款支付不及时。解决办法:甲方应按照合同约定的时间和金额支付工程款。如因甲方原因导致延误,甲方应向乙方支付违约金。5.问题:保密信息泄露。解决办法:双方应严格遵守保密条款,对保密信息采取保密措施。如发生泄露,双方应立即采取措施,并追究相关责任。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体:名称:(第三方全称)地址:(第三方详细地址)联系人:(第三方联系人姓名)联系电话:(第三方联系电话)2.第三方责任:第三方应按照合同约定,提供专业的竣工验收服务。第三方应对验收结果的真实性、准确性负责。3.第三方权利:第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和配合。第三方有权根据验收结果,提出整改建议。4.第三方义务:第三方应按时完成验收工作,并提交验收报告。第三方应保守合同双方的商业秘密。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件。乙方有权对工程进度和质量进行监督。2.乙方利益条款:乙方有权要求甲方在工程竣工验收备案完成后,支付剩余的工程款。乙方有权要求甲方在工程验收合格后,支付质保金。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按时支付工程款的,应向乙方支付违约金。甲方未按合同约定提供施工条件的,应承担相应的责任。甲方不得擅自改变工程设计和施工方案。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方可对乙方施工过程中的材料、工艺、质量进行监督和验收。甲方可要求乙方按照合同约定进行工程竣工验收备案。2.甲方的利益条款:甲方可要求乙方在工程竣工验收备案完成后,支付剩余的工程款。甲方可要求乙方在工程验收合格后,支付质保金。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按时完成工程或未达到合同约定质量标准的,应承担相应的违约责任。乙方未按时完成工程竣工验收备案的,应承担相应的违约责任。乙方不得擅自改变工程设计和施工方案。全文完。2025年度卖场装修工程竣工验收备案合同3本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程投资1.5工程建设单位1.6工程施工单位1.7工程监理单位2.工程验收标准2.1工程质量标准2.2工程安全标准2.3工程环保标准2.4工程消防标准3.工程验收程序3.1验收准备3.2验收申请3.3验收组织3.4验收内容3.5验收方法3.6验收结果4.验收时间及期限4.1验收时间4.2验收期限5.验收人员及职责5.1验收人员5.2验收人员职责5.3验收人员权利6.验收费用及支付方式6.1验收费用6.2验收费用支付方式6.3验收费用结算7.工程备案手续7.1备案申请7.2备案材料7.3备案程序7.4备案结果8.违约责任及争议解决8.1违约责任8.2争议解决方式8.3争议解决机构9.合同解除条件9.1合同解除事由9.2合同解除程序9.3合同解除后果10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同生效时间10.3合同终止条件10.4合同终止时间11.合同附件及补充协议11.1合同附件11.2补充协议12.合同变更及解除12.1合同变更程序12.2合同解除程序12.3合同变更及解除后果13.合同保密13.1保密内容13.2保密期限13.3违约责任14.合同其他约定14.1合同解释14.2合同生效14.3合同解除14.4合同争议解决第一部分:合同如下:1.工程概况1.1工程名称:2025年度卖场装修工程1.2工程地点:市区路号1.3工程规模:总面积为5000平方米,包括卖场内部装修及配套设施1.4工程投资:预计总投资为人民币2000万元1.5工程建设单位:1.6工程施工单位:建筑装饰工程1.7工程监理单位:工程监理2.工程验收标准2.1工程质量标准:按照国家相关质量标准和设计文件要求执行,确保工程质量达到合格标准2.2工程安全标准:遵守国家有关安全生产法律法规,确保工程安全无事故2.3工程环保标准:符合国家环境保护相关法规,减少施工过程中的环境污染2.4工程消防标准:按照国家消防技术规范要求,确保工程消防设施完善,消防通道畅通3.工程验收程序3.1验收准备:施工单位完成工程自检,监理单位进行预验收,确认工程符合验收条件3.2验收申请:施工单位向建设单位提出验收申请,并提供相关验收资料3.3验收组织:建设单位组织验收小组,由建设单位、施工单位、监理单位及相关部门代表组成3.4验收内容:对工程实体质量、消防设施、环保设施、安全设施等进行全面检查3.5验收方法:采用现场检查、查阅资料、抽样检测等方式进行验收4.验收时间及期限4.1验收时间:自工程竣工验收申请之日起,不超过30个工作日完成验收4.2验收期限:工程竣工后,施工单位应在规定期限内完成自检,并向建设单位提出验收申请5.验收人员及职责5.1验收人员:验收小组由5人组成,包括建设单位代表、施工单位代表、监理单位代表、消防部门代表及环保部门代表5.2验收人员职责:验收人员应认真履行职责,对验收内容进行全面检查,确保工程符合验收标准5.3验收人员权利:验收人员有权要求施工单位提供相关资料,对工程进行抽样检测,对不符合验收标准的工程提出整改要求6.验收费用及支付方式6.1验收费用:验收费用由施工单位承担,包括验收小组的交通、住宿、餐费等费用6.2验收费用支付方式:验收费用在验收完成后,由建设单位向施工单位支付6.3验收费用结算:验收费用结算按照双方协商的结算方式执行,确保验收费用合理、合规7.工程备案手续7.1备案申请:施工单位在工程竣工验收合格后,向相关部门提出备案申请7.2备案材料:备案材料包括工程竣工验收报告、施工许可证、质量检测报告等7.3备案程序:按照国家相关法规和程序,完成工程备案手续7.4备案结果:备案手续完成后,取得工程备案证明文件8.违约责任及争议解决8.1违约责任:若一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等8.2争议解决方式:发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁8.3争议解决机构:争议提交至市仲裁委员会,按照其仲裁规则进行仲裁9.合同解除条件9.1合同解除事由:因不可抗力导致合同无法履行、一方严重违约、双方协商一致解除合同等情况9.2合同解除程序:提出解除合同的一方应提前书面通知对方,并说明解除合同的理由9.3合同解除后果:合同解除后,双方应按照合同约定进行结算,并妥善处理剩余工程及未履行完毕的义务10.合同生效及终止10.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效10.2合同生效时间:2025年1月1日10.3合同终止条件:合同约定的工程竣工验收备案完成,或因合同解除而终止10.4合同终止时间:以实际竣工验收备案时间为准11.合同附件及补充协议11.1合同附件:包括工程图纸、施工方案、验收标准等11.2补充协议:本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力12.合同变更及解除12.1合同变更程序:任何一方要求变更合同内容,应书面提出,经双方协商一致后签订补充协议12.2合同解除程序:同第九条合同解除程序13.合同保密13.1保密内容:本合同涉及的商业秘密、技术秘密及其他保密信息13.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止后5年内13.3违约责任:违反保密义务的,应承担相应的违约责任14.合同其他约定14.1合同解释:本合同的解释以中文为准,如有歧义,以双方协商一致的解释为准14.2合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效14.3合同解除:同第九条合同解除条件及程序14.4合同争议解决:同第八条争议解决方式第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:本合同中的第三方指除甲乙双方以外的,为履行本合同提供中介、咨询、监理、检测、设计等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入目的:第三方介入旨在提高工程质量和效率,确保工程按照合同约定顺利进行。16.第三方介入程序16.1第三方选择:甲乙双方应共同协商确定第三方,并签订相应的合作协议。16.2第三方资质要求:第三方应具备相应

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论