




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五版文化旅游景区施工总承包合同合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方基本信息5.合同签订地点二、项目概况1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目内容5.项目投资三、合同当事人1.发包方2.承包方3.监理单位四、合同工期1.工期总天数2.关键线路工期3.工期调整条件及程序4.工期延误责任五、合同价款1.合同价款总额2.合同价款支付方式3.预付款4.进度款5.结算款6.最终结算7.逾期付款违约金六、工程量清单1.工程量清单编制依据2.工程量清单内容3.工程量清单价格4.工程量清单调整七、施工图纸与技术要求1.施工图纸提供2.施工图纸会审3.技术要求4.施工方案八、施工组织设计1.施工组织设计编制2.施工组织设计审批3.施工组织设计实施4.施工组织设计调整九、质量要求与标准1.质量管理体系2.质量要求3.质量检测4.质量保修5.质量事故处理十、安全生产与环境保护1.安全生产责任制2.安全生产措施3.环境保护措施4.事故处理十一、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同变更程序3.合同解除条件4.合同解除程序十二、违约责任1.发包方违约责任2.承包方违约责任3.监理单位违约责任4.违约责任承担方式十三、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决机构十四、合同生效与终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同终止程序4.合同解除后的处理合同编号_________一、合同概述1.合同名称:二零二五版文化旅游景区施工总承包合同2.合同编号:_______3.合同签订日期:_______4.合同双方基本信息:发包方名称:_______发包方地址:_______发包方联系人:_______发包方联系电话:_______承包方名称:_______承包方地址:_______承包方联系人:_______承包方联系电话:_______5.合同签订地点:_______二、项目概况1.项目名称:_______2.项目地点:_______3.项目规模:_______4.项目内容:_______5.项目投资:_______三、合同当事人1.发包方名称:_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______2.承包方名称:_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______3.监理单位名称:_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______四、合同工期1.工期总天数:_______2.关键线路工期:_______3.工期调整条件及程序:_______4.工期延误责任:_______五、合同价款1.合同价款总额:_______2.合同价款支付方式:_______3.预付款:_______4.进度款:_______5.结算款:_______6.最终结算:_______7.逾期付款违约金:_______六、工程量清单1.工程量清单编制依据:_______2.工程量清单内容:_______3.工程量清单价格:_______4.工程量清单调整:_______七、施工图纸与技术要求1.施工图纸提供:_______2.施工图纸会审:_______3.技术要求:_______4.施工方案:_______八、施工组织设计1.施工组织设计编制:承包方应编制详细的施工组织设计,包括施工方案、进度计划、资源配置、质量保证措施等,并于合同签订后_______日内提交给发包方和监理单位审批。2.施工组织设计审批:发包方和监理单位应在_______日内对施工组织设计进行审批,如有异议,应在_______日内提出。3.施工组织设计实施:经审批通过的施工组织设计应严格执行,如有变更,需经发包方和监理单位同意。4.施工组织设计调整:在施工过程中,如遇特殊情况需调整施工组织设计,承包方应及时上报,经发包方和监理单位同意后方可实施。九、质量要求与标准1.质量管理体系:承包方应建立健全质量管理体系,确保工程质量符合国家相关标准和规范。2.质量要求:工程质量应符合国家现行有关标准、规范及设计文件的要求。3.质量检测:承包方应按规定进行质量检测,确保工程质量。4.质量保修:承包方应按照国家有关规定和合同约定进行质量保修。5.质量事故处理:发生质量事故时,承包方应立即采取措施进行处理,并及时报告发包方和监理单位。十、安全生产与环境保护1.安全生产责任制:承包方应建立健全安全生产责任制,确保施工安全。2.安全生产措施:承包方应制定并实施安全生产措施,预防安全事故发生。3.环境保护措施:承包方应采取有效措施,减少施工对环境的影响,符合国家环保要求。4.事故处理:发生安全事故时,承包方应立即采取措施进行处理,并及时报告相关部门。十一、合同变更与解除1.合同变更条件:在合同履行过程中,如遇不可抗力、政策调整等情况,可经双方协商一致变更合同内容。2.合同变更程序:合同变更需经双方书面同意,并签订补充协议。3.合同解除条件:在合同履行过程中,如一方严重违约,另一方有权解除合同。4.合同解除程序:合同解除需书面通知对方,并办理相关手续。十二、违约责任1.发包方违约责任:发包方未按时支付款项、提供施工图纸等,应承担违约责任。2.承包方违约责任:承包方未按时完成工程、质量不合格等,应承担违约责任。3.监理单位违约责任:监理单位未履行监理职责,应承担违约责任。4.违约责任承担方式:违约方应支付违约金,并承担由此造成的损失。十三、争议解决1.争议解决方式:双方发生争议,应通过友好协商解决。2.争议解决程序:协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。3.争议解决机构:无。十四、合同生效与终止1.合同生效条件:合同经双方签字盖章后生效。2.合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同。3.合同终止程序:合同终止需书面通知对方,并办理相关手续。合同附件:1.施工图纸2.工程量清单3.施工组织设计4.其他相关文件_________(盖章)发包方:_________(盖章)法定代表人(或授权代表):_________签订日期:_______年_______月_______日_________(盖章)承包方:_________(盖章)法定代表人(或授权代表):_________签订日期:_______年_______月_______日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.甲方主导权条款说明:本合同约定,甲方对施工总承包项目拥有主导权,包括但不限于项目进度、设计变更、材料设备选型等决策权。2.甲方决策责任条款说明:甲方在行使主导权时,应确保决策的合理性和合规性,因甲方决策不当导致项目延误或损失,甲方应承担相应责任。3.甲方进度控制条款说明:甲方应制定合理的项目进度计划,并对承包方进行监督,确保项目按计划推进。如因甲方原因导致进度延误,甲方应承担相应责任。4.甲方设计变更管理条款说明:甲方提出的任何设计变更,应经双方协商一致,并由甲方负责设计变更的审批和实施。5.甲方材料设备选型条款说明:甲方有权对材料设备进行选型,但应确保所选材料设备符合国家相关标准和规范,并符合项目需求。6.甲方付款管理条款说明:甲方应按照合同约定及时支付工程款项,如因甲方原因导致付款延误,甲方应支付违约金。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.乙方主导权条款说明:本合同约定,乙方在施工过程中拥有主导权,包括但不限于施工方案、进度安排、质量把控等。2.乙方施工方案制定条款说明:乙方应根据合同要求和施工图纸,制定合理的施工方案,经甲方和监理单位审核批准后执行。3.乙方进度控制条款说明:乙方应确保项目按计划推进,如因乙方原因导致进度延误,乙方应承担相应责任。4.乙方质量把控条款说明:乙方应严格按照合同约定和设计要求,确保工程质量,对因自身原因造成的质量问题负责。5.乙方材料设备采购条款说明:乙方应负责材料设备的采购,确保其质量、性能和价格合理,并符合合同约定。6.乙方安全生产责任条款说明:乙方应建立健全安全生产责任制,确保施工安全,对因自身原因造成的事故负责。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.第三方中介条款说明:本合同约定,引入第三方中介机构对项目进行监理,中介机构应具备相应资质和经验。2.第三方中介职责条款说明:第三方中介机构应负责对施工过程进行监理,包括但不限于质量、进度、安全等方面,确保项目按合同要求实施。3.第三方中介费用条款说明:第三方中介费用由甲方承担,具体费用根据中介机构提供的服务内容和合同约定确定。4.第三方中介报告条款说明:第三方中介机构应定期向甲方提交监理报告,报告内容包括但不限于施工进度、质量情况、存在问题等。5.第三方中介变更条款说明:如需变更第三方中介机构,应经甲方和承包方协商一致,并签订补充协议。6.第三方中介争议解决条款说明:如第三方中介机构与甲方或承包方发生争议,应通过友好协商解决,协商不成可向合同签订地人民法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表:1.施工图纸2.工程量清单3.施工组织设计4.第三方中介资质证明5.第三方中介服务合同6.甲方提供的材料设备清单7.乙方提交的施工方案8.第三方中介定期监理报告9.合同变更及补充协议10.其他相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按时支付工程款项。认定:根据合同约定,甲方应在规定时间内支付工程款项,如未支付,视为违约。2.违约行为:乙方未按时完成工程。认定:根据合同约定,乙方应在合同规定的工期内完成工程,如未按时完成,视为违约。3.违约行为:乙方施工质量不合格。认定:根据合同约定,乙方应确保工程质量符合国家相关标准和规范,如质量不合格,视为违约。4.违约行为:第三方中介未履行监理职责。认定:根据合同约定,第三方中介应负责对施工过程进行监理,如未履行职责,视为违约。三、法律名词及解释:1.合同:指双方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约:指合同当事人未履行合同约定的义务,违反合同规定的行为。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。4.监理:指第三方机构对施工过程进行监督管理,确保工程质量、进度和安全。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中遇到不可预见的设计变更。解决办法:双方应协商一致,由甲方负责设计变更的审批和实施。2.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:乙方应立即采取措施进行处理,并及时报告甲方和监理单位。3.问题:第三方中介与甲方或承包方发生争议。解决办法:通过友好协商解决,协商不成可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景:1.文化旅游景区建设项目的施工总承包。2.大型公共设施项目的施工总承包。3.建设工程项目的施工总承包。4.需要第三方中介进行监理的工程项目。全文完。二零二五版文化旅游景区施工总承包合同1合同编号_________一、合同主体名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________1.3其他相关方(如有):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________二、合同前言2.1背景:鉴于甲方拟在_________地区投资建设文化旅游景区,为保障工程质量和进度,经甲乙双方友好协商,特订立本合同。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在文化旅游景区施工总承包过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,实现甲乙双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语:(1)文化旅游景区:指集旅游观光、休闲度假、文化体验等功能于一体的综合性景区。(2)施工总承包:指乙方按照甲方要求,对文化旅游景区项目进行设计、采购、施工、调试、验收等全过程管理。3.2关键词解释:(1)设计:指乙方根据甲方要求,对文化旅游景区项目进行规划设计、施工图设计等。(2)采购:指乙方负责文化旅游景区项目所需材料、设备、劳务等资源的采购。(3)施工:指乙方按照设计文件和施工规范,对文化旅游景区项目进行施工。(4)调试:指乙方完成施工后,对文化旅游景区项目进行调试,确保各项设施正常运行。(5)验收:指甲方对文化旅游景区项目进行验收,确认工程质量、进度符合合同约定。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成文化旅游景区施工总承包任务。(2)甲方应按照合同约定,及时向乙方提供设计文件、施工图等资料。(3)甲方应按照合同约定,按时支付工程进度款。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成文化旅游景区施工总承包任务。(2)乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工,确保工程质量。(3)乙方应按照合同约定,及时向甲方提供工程进度、质量等相关资料。五、履行条款5.1合同履行时间:自合同签订之日起至文化旅游景区项目竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点:_________地区。5.3合同履行方式:(1)乙方负责文化旅游景区项目的全过程管理,包括设计、采购、施工、调试、验收等。(2)甲方负责提供设计文件、施工图等资料,并协助乙方办理相关手续。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件:(1)合同约定的工程竣工验收合格。(2)因不可抗力导致合同无法履行。(3)甲乙双方协商一致解除合同。6.3终止程序:(1)合同终止前,甲乙双方应就合同终止事宜进行协商。(2)协商一致后,甲乙双方应签署合同终止协议。6.4终止后果:(1)合同终止后,乙方应按照合同约定,将文化旅游景区项目交付甲方。(2)合同终止后,甲乙双方应按照合同约定,处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成(1)设计费:根据甲方提供的设计要求和乙方设计工作量,按照国家相关收费标准计算。(2)材料费:包括工程所需的各类材料、设备、配件等费用,按实际采购价格计算。(3)人工费:包括施工人员工资、福利、社会保险等费用,按实际发生的人工成本计算。(4)施工机械使用费:根据实际施工机械的租赁和使用情况计算。(5)管理费:包括项目管理人员的工资、办公费用、差旅费用等。(6)利润:按照国家规定和双方协商确定的利润比例计算。7.2支付方式(1)乙方提交工程进度报告和发票后,甲方应在5个工作日内支付相应比例的工程进度款。(2)工程竣工验收合格后,甲方应在15个工作日内支付剩余的工程款。7.3支付时间(1)设计费:合同签订后,甲方支付50%的设计费,剩余50%在设计文件交付后支付。(2)材料费、人工费、施工机械使用费、管理费:按月支付,每月支付上一个月实际发生的费用的80%。(3)利润:在工程竣工验收合格后,甲方支付10%的利润,剩余90%在项目运营满一年后支付。7.4支付条款(1)甲方支付款项时,应按照国家有关税务规定,依法缴纳相关税费。(2)乙方收到款项后,应及时出具相应的税务发票。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按时支付工程进度款,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的1%。(2)甲方未能按合同约定提供设计文件和施工图等资料,导致工程延误,应承担相应的责任。8.2乙方违约(1)乙方未按时完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为合同总金额的1%。(2)乙方施工质量不符合约定,应承担修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式(1)违约金和赔偿金额的支付方式为现金支付。(2)甲方和乙方应按照国家有关法律法规和合同约定,进行违约责任的认定和赔偿。九、保密条款9.1保密内容(1)甲方和乙方的商业秘密。(2)文化旅游景区项目的相关技术资料。9.2保密期限(1)保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年。9.3保密履行方式(1)甲方和乙方应采取必要的保密措施,防止保密内容的泄露。(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义(1)指自然灾害、政府行为、社会异常事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害。(2)战争、动乱、政府禁令等社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,甲乙双方应及时通知对方。(2)因不可抗力导致工程延误,工期相应顺延。10.4不可抗力实例(1)地震导致工程中断。(2)政府禁令导致施工材料无法采购。十一、争议解决11.1协商解决(1)甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼(1)协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。(2)或双方同意提交仲裁机构仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定(1)未经对方同意,任何一方不得转让合同。12.2不得转让的情形(1)乙方在施工过程中,因自身原因导致工程延误或质量不合格。(2)甲方未按时支付工程进度款。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对文化旅游景区项目的所有权。(2)乙方保留在工程验收合格后,对工程质量的保证权利。13.2特殊权力保留(1)甲方保留对文化旅游景区项目的设计、施工、运营等方面的最终决定权。(2)乙方保留在施工过程中,对技术、工艺等方面的创新和改进权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)任何一方提出修改或补充合同内容,应书面通知对方。(2)经甲乙双方协商一致后,修改或补充的内容应作为合同的附件,与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力(1)合同的修改或补充自双方签字盖章之日起生效。(2)未经双方书面同意,任何一方不得单方面修改或补充合同。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲方应协助乙方办理相关建设手续。(2)乙方应按照甲方要求,提供施工所需的人力、物力和技术支持。15.2协作与配合方式(1)甲乙双方应定期召开协调会议,讨论项目进展和问题解决。(2)双方应相互提供必要的信息和资料,确保项目顺利进行。十六、其他条款16.1法律适用(1)本合同适用中华人民共和国法律。(2)因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,均应提交有管辖权的人民法院解决。16.2合同的完整性和独立性(1)本合同构成甲乙双方之间的完整协议。(2)本合同各条款相互独立,任何条款的变更或解除不影响其他条款的效力。16.3增减条款(1)未经甲乙双方书面同意,本合同不得增减条款。(2)任何增减条款均应与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):________________________乙方(盖章):________________________甲方代表(签字):____________________乙方代表(签字):____________________签订日期:_________________________合同份数:一式______份,甲乙双方各执______份。附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方提供的设计文件和施工图等资料。2.乙方提交的工程进度报告和发票。3.不可抗力事件的相关证明材料。4.合同修改和补充的书面文件。5.甲乙双方协商解决争议的记录。6.争议解决机构作出的裁决或判决书。7.合同终止协议。二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按时支付工程进度款。未能按合同约定提供设计文件和施工图等资料。未协助乙方办理相关建设手续。2.乙方违约:未按时完成工程。施工质量不符合约定。未按照甲方要求提供人力、物力和技术支持。违约行为的认定:甲方违约:通过甲方未履行合同义务的书面通知或法院判决确认。乙方违约:通过乙方未履行合同义务的书面通知或法院判决确认。三、法律名词及解释:1.设计费:指乙方根据甲方要求,对文化旅游景区项目进行规划设计、施工图设计等所收取的费用。2.材料费:指工程所需的各类材料、设备、配件等费用。3.人工费:指施工人员工资、福利、社会保险等费用。4.施工机械使用费:指实际施工机械的租赁和使用费用。5.管理费:指项目管理人员的工资、办公费用、差旅费用等。6.利润:指按照国家规定和双方协商确定的利润比例计算的费用。7.不可抗力:指自然灾害、政府行为、社会异常事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。8.争议解决:指甲乙双方在合同履行过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未能按时支付工程进度款。解决办法:甲方应按照合同约定,及时支付工程进度款,如未按时支付,应向乙方支付违约金。2.问题:乙方施工质量不符合约定。解决办法:乙方应承担修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。3.问题:因不可抗力导致工程延误。解决办法:双方应及时通知对方,并协商确定工期顺延的具体时间。4.问题:合同修改和补充过程中出现分歧。解决办法:双方应友好协商,达成一致意见,并将修改或补充的内容作为合同的附件。5.问题:争议解决过程中意见不一致。解决办法:双方可提交仲裁机构仲裁或向法院提起诉讼,依法解决争议。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体定义:2.丙方责任:丙方应按照甲方或乙方的委托,承担本合同约定的部分施工、设计、监理等工作。丙方应遵守国家相关法律法规和本合同条款。3.丙方权利:丙方有权获得按照合同约定支付的工程款项。丙方有权要求甲方或乙方提供必要的施工、设计、监理等工作条件。4.丙方义务:丙方应按时、按质、按量完成所承担的工作。丙方应接受甲方或乙方的监督和管理。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利增加:乙方有权要求甲方提供施工所需的地形、地质、水文等资料。乙方有权要求甲方协助办理工程相关的审批手续。2.乙方利益条款:乙方有权在工程验收合格后,获得合同约定的利润。乙方有权在工程过程中,对设计、施工方案提出合理建议。3.甲方的违约及限制条款:甲方不得无故变更工程范围或降低工程标准。甲方不得擅自终止合同,如需终止,应提前30日通知乙方,并支付违约金。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利增加:甲方可对乙方的施工过程进行监督,确保工程质量和进度。甲方可要求乙方按照合同约定,提供工程进度报告和发票。2.甲方的利益条款:甲方可享有文化旅游景区项目的所有权。甲方可获得工程验收合格后的运营收益。3.乙方的违约及限制条款:乙方不得擅自变更施工方案,如需变更,应经甲方同意。乙方不得将工程分包给不具备相应资质的单位或个人。全文完。二零二五版文化旅游景区施工总承包合同2本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同签订1.2合同生效1.3合同期限1.4合同变更1.5合同解除1.6合同终止2.施工范围与内容2.1施工范围2.2施工内容2.3施工图纸2.4施工标准2.5施工进度2.6施工组织设计2.7施工现场管理3.施工合同价款3.1合同价款3.2支付方式3.3付款时间3.4付款条件3.5付款程序3.6付款违约责任4.施工材料与设备4.1材料设备供应4.2材料设备质量4.3材料设备验收4.4材料设备保管4.5材料设备费用4.6材料设备责任5.施工质量与验收5.1施工质量标准5.2施工质量检验5.3施工质量验收5.4施工质量问题处理5.5施工质量保证期6.施工安全与环保6.1施工安全责任6.2施工安全措施6.3施工安全事故处理6.4环保要求6.5环保措施7.施工进度与工期7.1施工进度计划7.2施工工期要求7.3施工进度调整7.4施工工期延误责任8.施工变更与索赔8.1施工变更8.2索赔事项8.3索赔程序8.4索赔计算8.5索赔争议解决9.施工合同履行9.1施工合同履行义务9.2施工合同履行责任9.3施工合同履行期限9.4施工合同履行条件10.施工合同违约责任10.1违约责任类型10.2违约责任承担10.3违约责任计算10.4违约责任争议解决11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构11.4争议解决费用12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除程序12.4合同终止程序13.合同附件13.1附件一:施工图纸13.2附件二:施工组织设计13.3附件三:施工进度计划13.4附件四:施工合同价款明细表13.5附件五:施工材料设备清单14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同订立与生效1.1合同签订1.2合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。1.3合同期限本合同的有效期为自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。1.4合同变更任何对本合同的变更,必须以书面形式经双方协商一致,并经双方签字盖章后生效。1.5合同解除(1)因不可抗力导致合同无法履行;(2)一方严重违约,经另一方催告后仍不履行;(3)双方协商一致解除合同。1.6合同终止(1)合同约定的期限届满;(2)合同解除;(3)合同约定的其他终止条件成就。2.施工范围与内容2.1施工范围本合同约定的施工范围为甲方指定的文化旅游景区建设项目,包括但不限于建筑、道路、景观、设施等。2.2施工内容(1)土建工程;(2)安装工程;(3)装饰工程;(4)园林景观工程;(5)其他附属工程。2.3施工图纸乙方应严格按照甲方提供的施工图纸进行施工,如有变更,需经甲方同意并重新提供图纸。2.4施工标准乙方应按照国家及行业相关标准进行施工,确保工程质量达到约定要求。2.5施工进度乙方应按照合同约定的施工进度计划进行施工,确保工程按期完工。2.6施工组织设计乙方应编制详细的施工组织设计,包括施工方案、进度安排、资源配置等,并报甲方审批。2.7施工现场管理乙方应负责施工现场的管理,确保施工安全、文明、有序。3.施工合同价款3.1合同价款本合同约定的合同价款为人民币万元整。3.2支付方式合同价款分阶段支付,具体支付方式如下:(1)开工前支付合同价款的30%;(2)主体结构封顶时支付合同价款的30%;(3)工程竣工验收合格后支付合同价款的20%;(4)保修期满后支付合同价款的20%。3.3付款时间各阶段支付时间按照合同约定执行。3.4付款条件乙方完成相应阶段的施工任务,经甲方验收合格后,甲方应按约定时间支付相应款项。3.5付款程序乙方提交付款申请,甲方审核无误后,按照约定的支付方式进行付款。3.6付款违约责任若甲方未按约定时间支付款项,应向乙方支付相应的违约金。4.施工材料与设备4.1材料设备供应乙方负责提供施工所需的全部材料与设备。4.2材料设备质量乙方提供的材料与设备应符合国家及行业相关标准,并经甲方验收合格。4.3材料设备验收乙方应按照甲方要求进行材料与设备的验收,确保其质量符合要求。4.4材料设备保管乙方应妥善保管材料与设备,防止损坏、丢失。4.5材料设备费用材料与设备的费用包含在合同价款中。4.6材料设备责任若因乙方提供的材料与设备质量问题导致工程出现问题,乙方应承担相应的责任。8.施工质量与验收8.1施工质量标准乙方施工质量应符合国家及行业相关标准,满足甲方要求的功能和使用需求。8.2施工质量检验乙方应进行施工过程中的质量检验,确保每道工序的质量符合要求。8.3施工质量验收工程完工后,乙方应组织自检,并将自检报告提交甲方。甲方应在接到报告后日内进行验收。8.4施工质量问题处理如验收过程中发现质量问题,乙方应立即采取措施进行整改,直至甲方满意为止。8.5施工质量保证期本合同工程的质量保证期为自竣工验收合格之日起年。9.施工安全与环保9.1施工安全责任乙方应负责施工现场的安全管理,确保施工安全。9.2施工安全措施乙方应制定并实施安全措施,包括但不限于安全培训、安全防护设施、应急预案等。9.3施工安全事故处理发生安全事故时,乙方应立即采取措施进行处理,并按规定上报甲方。9.4环保要求乙方应遵守国家环保法规,采取有效措施减少施工对环境的影响。9.5环保措施(1)减少扬尘、噪音污染;(2)合理利用水资源;(3)妥善处理施工垃圾;(4)保护周边生态环境。10.施工进度与工期10.1施工进度计划乙方应编制详细的施工进度计划,包括各阶段的开始和结束时间。10.2施工工期要求乙方应确保工程按合同约定的工期完成。10.3施工进度调整如因不可抗力或其他原因导致施工进度延误,乙方应提前向甲方报告,并协商调整施工进度计划。10.4施工工期延误责任因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的责任,包括但不限于支付违约金。11.施工变更与索赔11.1施工变更如因设计变更、工程量增减等原因需要调整施工内容,乙方应提前向甲方提出变更申请。11.2索赔事项如因甲方原因导致乙方遭受损失,乙方有权提出索赔。11.3索赔程序乙方应在事件发生后日内向甲方提出索赔申请,并提供相关证明材料。11.4索赔计算索赔金额应根据实际情况计算,包括直接损失和间接损失。11.5索赔争议解决如索赔发生争议,双方应通过协商解决;协商不成的,可提交仲裁或诉讼解决。12.争议解决12.1争议解决方式本合同的争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。12.2争议解决程序双方应友好协商解决争议,协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。12.3争议解决机构仲裁机构或人民法院的名称及地址。12.4争议解决费用争议解决费用由败诉方承担,或由双方协商确定。13.合同解除与终止13.1合同解除条件如发生合同约定的解除条件,任何一方均可提出解除合同。13.2合同终止条件如合同约定的终止条件成就,合同即行终止。13.3合同解除程序提出解除合同的一方应提前通知对方,并书面确认解除合同。13.4合同终止程序合同终止后,双方应进行工程结算和财务清算。14.其他约定事项14.1合同附件本合同附件包括但不限于施工图纸、施工组织设计、施工进度计划等。14.2合同解释本合同未尽事宜,按国家相关法律法规和行业惯例执行。14.3合同份数本合同一式份,甲乙双方各执份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,“第三方”是指除甲方和乙方之外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他支持的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入类型(1)设计单位:提供工程设计服务;(2)监理单位:对工程施工进行监督;(3)咨询机构:提供专业咨询和建议;(4)检测机构:进行工程质量检测;(5)其他服务提供者:提供合同约定外的服务。15.3第三方介入程序第三方介入应经甲方同意,并由甲方与第三方签订书面合作协议。乙方应配合甲方与第三方的工作,并提供必要的资料和协助。15.4第三方责任15.4.1第三方责任限额甲方与第三方签订的协议中应明确第三方的责任限额,包括但不限于赔偿限额和违约责任限额。15.4.2第三方责任承担第三方在其责任范围内承担相应的责任,但不得影响甲方和乙方根据本合同应承担的责任。15.5第三方权利15.5.1第三方权利行使第三方根据合作协议行使权利时,应尊重甲方和乙方的合法权益。15.5.2第三方权利变更第三方的权利变更需经甲方和乙方协商一致,并签订书面变更协议。15.6第三方与其他方的划分15.6.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间的关系由甲方与第三方签订的合作协议约定。15.6.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间的关系由甲方与乙方共同约定,第三方应遵守本合同的相关规定。15.6.3第三方与其他方的责任划分第三方在履行职责过程中产生的责任,由其自行承担;第三方对甲方和乙方造成的损失,应根据合作协议约定承担责任。16.第三方介入的具体条款16.1设计单位16.1.1设计单位责任设计单位应按照合同约定,提供符合国家标准和甲方要求的设计文件。16.1.2设计变更设计变更需经甲方同意,并由设计单位、甲方和乙方共同协商确定。16.2监理单位16.2.1监理单位责任监理单位应按照合同约定,对工程施工进行监督检查,确保工程质量、安全和进度。16.2.2监理报告监理单位应定期向甲方提交监理报告,报告内容包括工程质量、安全、进度等方面的情况。16.3咨询机构16.3.1咨询机构责任咨询机构应按照合同约定,提供专业的咨询和建议,协助甲方和乙方解决合同履行过程中遇到的问题。16.3.2咨询费用咨询费用由甲方承担,具体费用在合作协议中约定。16.4检测机构16.4.1检测机构责任检测机构应按照合同约定,对工程材料、产品进行质量检测,确保其符合国家标准。16.4.2检测报告检测机构应向甲方和乙方提交检测报告,报告内容包括检测时间、项目、结果等。16.5其他服务提供者16.5.1其他服务提供者责任其他服务提供者应按照合同约定,提供约定的服务,并保证服务质量。16.5.2服务费用服务费用由甲方承担,具体费用在合作协议中约定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸详细要求:包含详细的建筑设计图纸、结构设计图纸、电气设计图纸、给排水设计图纸等,需符合国家及行业相关标准。附件说明:施工图纸是施工的重要依据,乙方应严格按照图纸进行施工。2.附件二:施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度安排、资源配置、安全措施、环保措施等,需经甲方审批。附件说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,乙方应确保其实施。3.附件三:施工进度计划详细要求:详细列出各阶段的开始和结束时间,以及关键节点的控制措施。附件说明:施工进度计划是确保工程按期完成的重要工具,乙方应严格按照计划执行。4.附件四:施工合同价款明细表详细要求:列出合同价款的具体构成,包括人工费、材料费、机械使用费等。5.附件五:施工材料设备清单详细要求:列出施工所需的材料设备名称、规格、数量、品牌等。附件说明:材料设备清单是保证施工质量的重要依据,乙方应确保材料设备的质量。6.附件六:施工安全措施详细要求:包括安全培训、安全防护设施、应急预案等。附件说明:施工安全措施是确保施工安全的重要保障,乙方应严格执行。7.附件七:环保措施详细要求:包括扬尘、噪音污染控制、水资源利用、施工垃圾处理等。附件说明:环保措施是遵守国家环保法规的重要体现,乙方应认真执行。8.附件八:工程验收报告详细要求:包括工程验收时间、验收人员、验收结果等。附件说明:工程验收报告是工程完工的重要证明,乙方应提交。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准:每延误一日,乙方应向甲方支付合同总价款的万分之五作为违约金。示例说明:若合同约定工期为100天,乙方实际完成工期为120天,则应支付6000元的违约金。2.违约行为:乙方提供的材料或设备不符合合同约定或国家标准。责任认定标准:乙方应承担由此造成的损失,包括返工、修复费用等。示例说明:若乙方提供的钢筋质量不合格,导致工程返工,则乙方应承担由此产生的所有费用。3.违约行为:甲方未按合同约定的时间支付款项。责任认定标准:甲方应向乙方支付逾期付款的利息,利息按中国人民银行同期贷款利率计算。示例说明:若甲方逾期支付30万元,则应支付相应利息。4.违约行为:第三方未按合作协议履行责任。责任认定标准:第三方应承担其在合作协议中约定的责任,包括赔偿损失等。示例说明:若监理单位未履行监理职责,导致工程质量问题,则监理单位应承担相应责任。全文完。二零二五版文化旅游景区施工总承包合同3本合同目录一览1.合同签订与生效1.1合同签订主体1.2合同签订时间1.3合同生效条件1.4合同生效日期2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期2.5项目总投资3.施工范围与内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工标准3.4施工图纸与技术规范4.施工组织与管理4.1施工组织机构4.2施工进度安排4.3施工现场管理4.4施工安全与环境保护5.施工合同价格5.1合同总价5.2付款方式5.3付款进度5.4逾期付款违约责任6.材料设备供应6.1材料设备供应责任6.2材料设备质量要求6.3材料设备价格6.4材料设备交付与验收7.施工变更与调整7.1变更程序7.2变更原因7.3变更内容7.4变更费用8.施工进度管理8.1进度计划编制8.2进度控制措施8.3进度调整程序8.4进度违约责任9.质量管理9.1质量要求9.2质量检验与验收9.3质量责任9.4质量争议解决10.风险管理10.1风险识别与评估10.2风险应对措施10.3风险责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决期限12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除与终止程序14.合同附件与补充协议14.1合同附件14.2补充协议第一部分:合同如下:1.合同签订与生效1.1合同签订主体1.2合同签订时间本合同签订时间为2025年3月15日。1.3合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效,并在合同约定的范围内具有法律效力。1.4合同生效日期本合同自合同生效条件满足之日起正式生效,生效日期为2025年3月16日。2.项目概况2.1项目名称本合同项目名称为“文化旅游景区”。2.2项目地点项目地点位于省市区。2.3项目规模项目总占地面积为平方公里,总建筑面积为万平方米。2.4项目工期项目总工期为24个月,自合同生效之日起计算。2.5项目总投资项目总投资估算为人民币亿元。3.施工范围与内容3.1施工范围乙方负责本项目的施工总承包工作,包括但不限于土建工程、安装工程、装饰装修工程等。3.2施工内容具体施工内容包括但不限于:1.土建工程:地基基础、主体结构、屋面工程、防水工程等;2.安装工程:给排水、电气、暖通、消防等;3.装饰装修工程:室内外装饰、幕墙、电梯等;4.环境保护与绿化工程。3.3施工标准施工标准应符合国家及行业相关规范、标准,确保工程质量达到设计要求。3.4施工图纸与技术规范乙方应严格按照甲方提供的施工图纸和技术规范进行施工。4.施工组织与管理4.1施工组织机构乙方应设立项目经理部,负责本项目的施工组织与管理。4.2施工进度安排乙方应根据项目特点,编制详细的施工进度计划,并报甲方审批。4.3施工现场管理乙方应加强施工现场管理,确保施工安全、文明、有序。4.4施工安全与环境保护乙方应严格执行国家有关安全生产和环境保护的法律法规,确保施工过程中的安全与环保。5.施工合同价格5.1合同总价本合同总价为人民币亿元,包括但不限于施工费用、材料设备费用、税金等。5.2付款方式本合同采用分阶段付款方式,具体付款进度如下:1.预付款:合同签订后5个工作日内,支付合同总价的10%;2.进度款:按月支付,每月支付合同总价的5%;3.验收款:项目竣工验收合格后30日内,支付合同总价的10%;4.保修金:项目竣工验收合格后30日内,支付合同总价的5%作为保修金,保修期满后无息退还。5.3付款进度乙方应在每月25日前向甲方提交付款申请,甲方应在收到申请后5个工作日内支付相应款项。5.4逾期付款违约责任若甲方逾期付款,应向乙方支付逾期付款金额的千分之五作为违约金。6.材料设备供应6.1材料设备供应责任乙方负责本项目的材料设备供应,包括但不限于采购、运输、验收等。6.2材料设备质量要求所有材料设备应符合国家及行业相关质量标准,确保项目质量。6.3材料设备价格材料设备价格按市场行情及甲方要求确定。6.4材料设备交付与验收乙方应在合同约定的时间内将材料设备交付至施工现场,并经甲方验收合格。8.施工进度管理8.1进度计划编制乙方应编制详细的施工进度计划,包括各阶段的时间节点、施工内容、资源需求等,并提交甲方审核。8.2进度控制措施乙方应采取有效措施,确保施工进度按计划进行,包括但不限于合理安排施工顺序、加强现场管理、优化资源配置等。8.3进度调整程序如因不可抗力或甲方原因导致施工进度延误,乙方应及时向甲方报告,并提交进度调整方案,经甲方批准后方可执行。8.4进度违约责任若乙方未按合同约定完成施工进度,每延误一天,应向甲方支付合同总价的千分之二的违约金。9.质量管理9.1质量要求乙方应确保施工质量符合国家及行业相关标准和设计要求。9.2质量检验与验收施工过程中,乙方应进行自检、互检和专检,确保工程质量。项目完工后,乙方应组织竣工验收,并提交验收报告。9.3质量责任若因乙方施工质量问题导致甲方损失,乙方应承担全部责任,包括修复、赔偿等。9.4质量争议解决如发生质量争议,双方应协商解决;协商不成的,可提交仲裁或诉讼。10.风险管理10.1风险识别与评估乙方应识别项目施工过程中可能出现的风险,并进行评估。10.2风险应对措施针对识别出的风险,乙方应制定相应的应对措施,以减少风险对施工的影响。10.3风险责任承担如因乙方原因导致风险发生,乙方应承担相应的责任。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁或诉讼。11.2争议解决程序提交仲裁或诉讼的,应按照相关法律法规及仲裁机构或法院的规定进行。11.3争议解决期限自争议发生之日起,双方应在60日内协商或提起仲裁/诉讼。12.违约责任12.1违约情形包括但不限于未按合同约定完成施工、逾期付款、材料设备供应不合格等。12.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约赔偿违约赔偿金额应按照实际损失计算,包括直接损失和间接损失。13.合同解除与终止13.1合同解除条件包括但不限于甲方违约、乙方严重违约、不可抗力等。13.2合同终止条件包括但不限于项目完工、合同期满
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 广西兴业县重点达标名校2025届初三下学期期末考试(英语试题理)试题含答案
- 山东省文登市2025届高三阶段性测试(二模)历史试题含解析
- 周口文理职业学院《高级英语理论教学》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 武昌工学院《机电产品市场营销学》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 山东省望留镇庄头中学2025届初三3月联考(英语试题文)试题含答案
- 江苏省盐城市东台市创新学校2025届高三第三次诊断考试数学试题(文、理)试卷含解析
- 北京印刷学院《体育公共关系》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 中卫市第一中学2025年高三年级模拟考试(三)语文试题含解析
- 天津农学院《图像与视觉实验》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 重庆工商大学《中医护理学基础理论》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 人教版八年级物理第八章运动和力专项训练
- (2024版)机动车查验员理论知识考试题库及答案
- 2022年10月自考00233税法试题及答案含解析
- 意大利古罗马斗兽场课件
- 供配电技术 课件 第4章-变配电系统的电气设备及选择
- 二模冲刺动员主题班会通用课件
- 大学国旗护卫班培训方案
- 胃肠术后吻合口瘘的观察与护理
- 圆柱的认识说课演示稿
- 足疗店应急处理预案方案
- 产后出血预防与处理策略
评论
0/150
提交评论