2025年度绿化工程施工监理合同范本4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度绿化工程施工监理合同范本合同目录第一章合同订立与生效1.1合同签订1.2合同生效1.3合同备案第二章合同当事人2.1监理单位2.2施工单位2.3建设单位2.4第三方第三章工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程期限3.5工程质量第四章监理工作内容4.1监理范围4.2监理工作程序4.3监理人员配备4.4监理方法与措施4.5监理报告4.6监理验收4.7监理整改第五章监理费用5.1费用组成5.2费用计算方法5.3费用支付方式5.4费用调整5.5费用争议解决第六章工程进度与质量6.1工程进度控制6.2工程质量控制6.3工程验收6.4工程变更6.5工程索赔第七章争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序7.4争议解决费用第八章违约责任8.1违约行为认定8.2违约责任承担8.3违约赔偿计算8.4违约解除合同第九章合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后果第十章合同终止10.1合同终止条件10.2合同终止程序10.3合同终止后果第十一章保密条款11.1保密内容11.2保密义务11.3保密责任第十二章合同解除后的处理12.1工程验收12.2费用结算12.3知识产权归属12.4争议解决第十三章合同附件13.1工程概况及监理范围13.2监理人员配备13.3工程进度及质量要求13.4费用支付方式13.5其他附件第十四章其他约定14.1法律适用14.2语言适用14.3合同变更14.4合同通知14.5合同争议解决14.6合同解除与终止14.7合同生效日期合同编号_________第一章合同订立与生效1.1合同签订1.1.1合同双方应依法签订本合同，合同一经签订，即具有法律效力。1.1.2合同签订时，双方应提供合法有效的营业执照、资质证书等文件。1.2合同生效1.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。1.2.2合同生效前，双方应完成合同备案手续。1.3合同备案1.3.1合同签订后，双方应在规定时间内向相关部门备案。1.3.2备案手续完成后，合同正式生效。第二章合同当事人2.1监理单位2.1.1监理单位具备相应的资质和经验，能够承担本合同的监理工作。2.1.2监理单位应具备完善的组织机构和管理制度。2.2施工单位2.2.1施工单位具备相应的资质和经验，能够承担本合同的施工任务。2.2.2施工单位应具备完善的施工组织设计和质量保证体系。2.3建设单位2.3.1建设单位具备相应的资质和经验，能够承担本合同的建设任务。2.3.2建设单位应具备完善的工程建设管理制度。2.4第三方2.4.1第三方应具备相应的资质和经验，能够提供与本合同相关的服务。2.4.2第三方应遵守合同约定，履行相关义务。第三章工程概况3.1工程名称3.1.1工程名称：2025年度绿化工程施工监理3.2工程地点3.2.1工程地点：[具体地点]3.3工程规模3.3.1工程规模：[具体规模]3.4工程期限3.4.1工程期限：[具体期限]3.5工程质量3.5.1工程质量：[具体质量要求]第四章监理工作内容4.1监理范围4.1.1监理范围包括但不限于：施工组织设计、施工图纸、施工材料、施工过程、工程质量、工程进度、工程安全等。4.2监理工作程序4.2.1监理单位应根据合同约定和工程实际情况，制定监理工作程序。4.3监理人员配备4.3.1监理单位应配备足够数量的监理人员，并确保其具备相应的资质和经验。4.4监理方法与措施4.4.1监理单位应采用科学、合理的监理方法与措施，确保工程质量、进度和安全。4.5监理报告4.5.1监理单位应定期向建设单位提交监理报告，报告内容包括但不限于：工程进度、质量、安全等方面的情况。4.6监理验收4.6.1监理单位应按照合同约定和工程实际情况，对工程进行验收。4.7监理整改4.7.1监理单位应督促施工单位对发现的问题进行整改，确保工程质量。第五章监理费用5.1费用组成5.1.1监理费用包括但不限于：监理人员费用、设备费用、资料费用、差旅费用等。5.2费用计算方法5.2.1监理费用按照合同约定和实际发生情况进行计算。5.3费用支付方式5.3.1监理费用按月支付，每月支付比例为监理费用的[具体比例]。5.4费用调整5.4.1因工程变更、政策调整等原因导致监理费用发生变化时，双方应协商调整。5.5费用争议解决5.5.1若双方对监理费用有争议，应协商解决；协商不成的，可提交仲裁或诉讼。第六章工程进度与质量6.1工程进度控制6.1.1监理单位应制定合理的工程进度计划，并监督施工单位按计划施工。6.2工程质量控制6.2.1监理单位应制定严格的质量控制标准，并监督施工单位执行。6.3工程验收6.3.1工程验收应按照合同约定和工程实际情况进行。6.4工程变更6.4.1工程变更应经建设单位、施工单位和监理单位协商一致后，方可实施。6.5工程索赔6.5.1因工程变更、不可抗力等原因导致的索赔，应按照合同约定和实际情况进行处理。第七章争议解决7.1争议解决方式7.1.1双方发生争议时，应通过友好协商解决。7.2争议解决机构7.2.1若协商不成，双方可选择仲裁或诉讼作为争议解决方式。7.3争议解决程序7.3.1争议解决程序应按照相关法律法规和仲裁/诉讼程序进行。7.4争议解决费用7.4.1争议解决费用由败诉方承担，除非法律另有规定。第八章违约责任8.1违约行为认定8.1.1违约行为包括但不限于：未按时履行合同义务、未达到合同约定的质量标准、未按合同规定支付费用等。8.2违约责任承担8.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：赔偿损失、支付违约金、解除合同等。8.3违约赔偿计算8.3.1违约赔偿金额应根据实际损失和合同约定进行计算。8.4违约解除合同8.4.1当一方违约达到合同约定的严重程度时，另一方有权解除合同。第九章合同解除9.1合同解除条件9.1.1合同解除条件包括但不限于：一方违约、不可抗力、合同约定的其他条件等。9.2合同解除程序9.2.1合同解除应提前通知对方，并按照合同约定的程序进行。9.3合同解除后果9.3.1合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余事宜。第十章合同终止10.1合同终止条件10.1.1合同终止条件包括但不限于：合同履行完毕、合同解除、双方协商一致等。10.2合同终止程序10.2.1合同终止应按照合同约定的程序进行。10.3合同终止后果10.3.1合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余事宜。第十一章保密条款11.1保密内容11.1.1双方对本合同内容、项目信息、技术秘密等负有保密义务。11.2保密义务11.2.1双方应采取必要措施，防止保密信息泄露。11.3保密责任11.3.1违反保密义务的，应承担相应的法律责任。第十二章合同解除后的处理12.1工程验收12.1.1合同解除后，应进行工程验收，确认工程已完成部分。12.2费用结算12.2.1双方应按照合同约定结算费用。12.3知识产权归属12.3.1合同解除后，知识产权的归属应按照合同约定处理。12.4争议解决12.4.1合同解除后的争议解决方式同第七章。第十三章合同附件13.1工程概况及监理范围13.2监理人员配备13.3工程进度及质量要求13.4费用支付方式13.5其他附件第十四章其他约定14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2语言适用14.2.1本合同使用中文书写。14.3合同变更14.3.1合同变更应经双方书面同意，并签订补充协议。14.4合同通知14.4.1任何通知应以书面形式发送，自发送之日起生效。14.5合同争议解决14.5.1合同争议解决方式同第七章。________________________（监理单位名称）授权代表（签字）：日期：____年____月____日________________________（施工单位名称）授权代表（签字）：日期：____年____月____日________________________（建设单位名称）授权代表（签字）：日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方决策权1.1.1甲方对本合同项下的工程具有最终决策权，包括但不限于工程设计变更、施工方案调整、材料设备采购等。1.1.2甲方应在接到乙方报告后的[具体时间]内作出决策，逾期未作决定的，视为默认乙方报告内容。2.1甲方监督权2.1.1甲方有权对乙方的工作进行监督，包括但不限于现场巡查、查阅文件、提出整改要求等。2.1.2乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的资料和协助。3.1甲方付款责任3.1.1甲方应按照合同约定的时间和金额向乙方支付监理费用。3.1.2若甲方未按时支付监理费用，乙方有权暂停监理工作，并要求甲方支付违约金。4.1甲方责任承担4.1.1甲方应承担因自身原因导致的工程延误、质量不合格等责任。4.1.2甲方应按照合同约定对因自身原因造成的损失进行赔偿。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明5.1乙方决策权5.1.1乙方在本合同项下的工程监理工作中具有主导权，包括但不限于监理方案制定、现场管理、问题处理等。5.1.2乙方应在接到甲方报告后的[具体时间]内作出决策，逾期未作决定的，视为默认甲方报告内容。6.1乙方监督权6.1.1乙方有权对甲方和施工单位的工程进度、质量、安全等方面进行监督。6.1.2甲方和施工单位应积极配合乙方的监督工作，提供必要的资料和协助。7.1乙方付款责任7.1.1乙方应按照合同约定的时间和金额向甲方支付监理费用。7.1.2若乙方未按时支付监理费用，甲方有权暂停监理工作，并要求乙方支付违约金。8.1乙方责任承担8.1.1乙方应承担因自身原因导致的工程延误、质量不合格等责任。8.1.2乙方应按照合同约定对因自身原因造成的损失进行赔偿。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明9.1第三方中介职责9.1.1第三方中介应协助双方进行合同签订、履约监督、争议解决等工作。9.1.2第三方中介应保持中立，不得偏袒任何一方。10.1第三方中介费用10.1.1第三方中介费用由合同双方按比例分担。10.1.2第三方中介费用支付方式及时间由合同双方另行约定。11.1第三方中介责任11.1.1第三方中介应按照合同约定履行职责，确保合同履行顺利进行。11.1.2第三方中介违反合同约定的，应承担相应的法律责任。12.1第三方中介争议解决12.1.1若第三方中介与合同双方发生争议，应通过协商解决。12.1.2协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程概况及监理范围2.监理人员配备3.工程进度及质量要求4.费用支付方式5.第三方中介协议（如有）6.其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.违约行为：未按时履行合同义务未达到合同约定的质量标准未按合同规定支付费用违反合同约定的保密条款未按时提交监理报告未按合同规定进行工程验收2.违约行为的认定：违约行为的认定应根据合同约定和相关法律法规进行。双方应提供证据证明违约行为的存在。争议解决机构或法院将根据证据和事实判断违约行为是否成立。三、法律名词及解释：1.争议解决：指双方在合同履行过程中产生的分歧或纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。3.违约金：指合同一方因违约行为应向另一方支付的金钱赔偿。4.仲裁：指由仲裁机构对争议进行裁决的一种争议解决方式。5.诉讼：指通过法院审理解决争议的一种司法途径。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：监理过程中发现质量问题，施工单位不整改。解决办法：监理单位应要求施工单位整改，并记录整改情况；如施工单位拒绝整改，监理单位可向建设单位报告，由建设单位督促施工单位整改。2.问题：监理费用支付不及时。解决办法：监理单位应及时向建设单位提出费用支付申请，建设单位应在规定时间内支付；如建设单位未按时支付，监理单位可暂停监理工作。3.问题：工程进度延误。解决办法：监理单位应与施工单位协商，找出延误原因，并制定解决方案；如延误是由于不可抗力原因，双方应协商调整工程进度。五、所有应用场景：1.适用于绿化工程施工监理合同。2.适用于甲方或乙方为主导的监理合同。3.适用于有第三方中介参与的监理合同。4.适用于合同双方在合同履行过程中可能出现的各种情况。全文完。2025年度绿化工程施工监理合同范本1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同当事人1.2合同标的1.3合同期限1.4合同金额1.5监理内容1.6监理标准1.7监理方法1.8监理程序1.9监理责任1.10违约责任1.11争议解决1.12合同变更1.13合同解除1.14合同终止1.15合同生效2.合同当事人2.1当事人名称及地址2.2合同签订日期2.3合同签订地点2.4合同生效日期2.5合同履行地点3.合同标的3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型3.5工程设计文件3.6工程施工图纸3.7工程施工进度计划4.合同期限4.1合同起始日期4.2合同终止日期4.3合同延期申请及审批5.合同金额5.1监理服务费用5.2支付方式5.3支付期限5.4支付方式变更6.监理内容6.1工程质量监督6.2工程进度监督6.3工程安全监督6.4工程投资监督6.5工程合同管理6.6工程验收监督6.7工程资料管理6.8工程信息管理7.监理标准7.1国家标准7.2行业标准7.3企业标准7.4业主要求8.监理方法8.1工程现场巡视8.2工程检查8.3工程测量8.4工程检测8.5工程验收8.6工程信息收集与处理9.监理程序9.1监理计划编制9.2监理人员配备9.3监理工作安排9.4监理工作记录9.5监理报告编制10.监理责任10.1监理单位责任10.2监理人员责任10.3业主责任10.4设计单位责任10.5施工单位责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿计算11.4违约纠纷解决12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序12.4争议解决期限13.合同变更13.1合同变更条件13.2合同变更程序13.3合同变更内容13.4合同变更生效14.合同解除14.1合同解除条件14.2合同解除程序14.3合同解除生效14.4合同解除后的处理第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同当事人1.1.1甲方：[甲方全称]1.1.2乙方：[乙方全称]1.1.3甲方地址：[甲方地址]1.1.4乙方地址：[乙方地址]1.2合同标的1.2.1工程名称：[绿化工程名称]1.2.2工程地点：[绿化工程地点]1.2.3工程规模：[绿化工程规模]1.2.4工程类型：[绿化工程类型]1.3合同期限1.3.1合同起始日期：2025年1月1日1.3.2合同终止日期：2025年12月31日1.3.3合同延期申请及审批：如需延期，甲方应提前一个月向乙方提出书面申请，经双方协商一致并签订补充协议后，方可延期。1.4合同金额1.4.1监理服务费用：人民币[监理服务费用]元1.4.2支付方式：分阶段支付，具体支付节点及比例由双方另行约定。1.4.3支付期限：每个支付节点应在工程进度达到约定比例后5个工作日内支付。1.4.4支付方式变更：如需变更支付方式，双方应签订书面协议，并经双方签字盖章后生效。1.5监理内容1.5.1工程质量监督：确保绿化工程符合国家及行业相关质量标准。1.5.2工程进度监督：确保绿化工程按合同约定的时间节点完成。1.5.3工程安全监督：确保绿化工程施工过程中人员、设备安全。1.5.4工程投资监督：确保绿化工程投资控制在预算范围内。1.5.5工程合同管理：协助甲方进行合同管理，确保合同条款的执行。1.5.6工程验收监督：参与工程验收，确保工程质量符合要求。1.5.7工程资料管理：负责工程资料的收集、整理、归档等工作。1.5.8工程信息管理：及时收集、整理、上报工程相关信息。2.合同当事人2.1当事人名称及地址2.1.1甲方：[甲方全称]2.1.2乙方：[乙方全称]2.1.3甲方地址：[甲方地址]2.1.4乙方地址：[乙方地址]3.合同期限3.1合同起始日期：2025年1月1日3.2合同终止日期：2025年12月31日3.3合同延期申请及审批：如需延期，甲方应提前一个月向乙方提出书面申请，经双方协商一致并签订补充协议后，方可延期。4.合同金额4.1监理服务费用：人民币[监理服务费用]元4.2支付方式：分阶段支付，具体支付节点及比例由双方另行约定。4.3支付期限：每个支付节点应在工程进度达到约定比例后5个工作日内支付。4.4支付方式变更：如需变更支付方式，双方应签订书面协议，并经双方签字盖章后生效。5.监理内容5.1工程质量监督：确保绿化工程符合国家及行业相关质量标准。5.2工程进度监督：确保绿化工程按合同约定的时间节点完成。5.3工程安全监督：确保绿化工程施工过程中人员、设备安全。5.4工程投资监督：确保绿化工程投资控制在预算范围内。5.5工程合同管理：协助甲方进行合同管理，确保合同条款的执行。5.6工程验收监督：参与工程验收，确保工程质量符合要求。5.7工程资料管理：负责工程资料的收集、整理、归档等工作。5.8工程信息管理：及时收集、整理、上报工程相关信息。6.监理标准6.1国家标准：执行国家及地方相关绿化工程标准规范。6.2行业标准：参照相关行业绿化工程标准。6.3企业标准：参照乙方企业内部绿化工程标准。6.4业主要求：满足甲方对绿化工程的具体要求。7.监理方法7.1工程现场巡视：定期对施工现场进行巡视，了解工程进展情况。7.2工程检查：对施工过程中的关键工序、关键节点进行检查。7.3工程测量：对施工过程中的关键尺寸进行测量，确保工程精度。7.4工程检测：对施工过程中的材料、设备进行检测，确保质量。7.5工程验收：参与工程验收，确保工程质量符合要求。7.6工程信息收集与处理：收集、整理、上报工程相关信息，确保信息畅通。8.监理程序8.1监理计划编制8.1.1乙方应在合同签订后5个工作日内提交监理计划，经甲方审核同意后生效。8.1.2监理计划应包括监理目标、监理内容、监理方法、监理人员安排、监理工作进度安排等。8.2监理人员配备8.2.1乙方应按照监理计划配备足够的监理人员，确保监理工作的顺利进行。8.2.2监理人员应具备相应的资质和经验，能够胜任监理工作。8.3监理工作安排8.3.1乙方应根据监理计划安排监理工作，确保工程质量和进度。8.3.2乙方应定期召开监理例会，协调解决施工过程中出现的问题。8.4监理工作记录8.4.1乙方应详细记录监理工作过程，包括巡视记录、检查记录、验收记录等。8.4.2监理记录应真实、准确、完整，便于查阅和追溯。8.5监理报告编制8.5.1乙方应定期编制监理报告，包括工程进度、质量、安全、投资等方面的内容。8.5.2监理报告应客观、公正、及时，为甲方提供决策依据。9.监理责任9.1监理单位责任9.1.1乙方应对监理工作的全面负责，确保监理工作符合合同约定。9.1.2乙方应确保监理人员的专业性和责任心。9.2监理人员责任9.2.1监理人员应严格遵守国家法律法规和行业标准。9.2.2监理人员应认真履行职责，确保监理工作的质量。9.3业主责任9.3.1甲方应提供必要的施工条件，确保监理工作的顺利进行。9.3.2甲方应配合乙方进行监理工作，及时解决监理过程中遇到的问题。9.4设计单位责任9.4.1设计单位应按照合同约定提供设计文件，并对设计文件负责。9.4.2设计单位应配合监理工作，对施工过程中出现的设计问题及时处理。9.5施工单位责任9.5.1施工单位应按照设计文件和施工规范进行施工。9.5.2施工单位应配合监理工作，对监理提出的问题及时整改。10.违约责任10.1违约情形10.1.1乙方未按合同约定履行监理职责。10.1.2甲方未按合同约定支付监理费用。10.2违约责任承担10.2.1乙方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.2.2甲方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿计算10.3.1违约赔偿金额根据实际损失和合同约定计算。10.3.2如双方对违约赔偿金额有争议，可提交仲裁或诉讼解决。10.4违约纠纷解决10.4.1双方应友好协商解决违约纠纷。10.4.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.1.2如协商不成，可提交合同签订地仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构11.2.1争议解决机构为合同签订地仲裁委员会。11.3争议解决程序11.3.1争议发生后，双方应在30日内提交仲裁申请书。11.3.2仲裁委员会应在收到仲裁申请书后15个工作日内组成仲裁庭。11.4争议解决期限11.4.1争议解决期限为自争议发生之日起6个月。12.合同变更12.1合同变更条件12.1.1合同变更需经双方协商一致。12.2合同变更程序12.2.1双方应签订书面合同变更协议。12.3合同变更内容12.3.1合同变更内容应包括变更事项、变更原因、变更内容、变更生效日期等。12.4合同变更生效12.4.1合同变更协议经双方签字盖章后生效。13.合同解除13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致解除合同。13.1.2一方严重违约，另一方有权解除合同。13.2合同解除程序13.2.1解除合同需书面通知对方。13.3合同解除生效13.3.1合同解除协议经双方签字盖章后生效。14.合同终止14.1合同终止条件14.1.1合同期限届满。14.1.2合同解除。14.2合同终止后的处理14.2.1双方应按照合同约定处理合同终止后的相关事宜。14.2.3双方应妥善处理合同终止后的争议。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方一致同意介入合同关系中的独立主体，包括但不限于咨询机构、检测机构、评估机构、仲裁机构等。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订第三方介入协议。15.2.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利和义务。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入协议签订后，第三方应按照协议约定履行职责。15.3.2第三方介入过程中，甲乙双方应积极配合第三方的工作。15.4第三方介入范围15.4.1第三方介入范围包括但不限于工程质量、工程进度、工程安全、工程投资等方面。15.5第三方介入费用15.5.1第三方介入费用由甲乙双方共同承担，具体费用由第三方介入协议约定。16.甲乙双方额外条款16.1.1第三方介入期间，甲乙双方应继续履行合同约定的各自义务。16.1.2第三方介入期间，甲乙双方应保证第三方的工作不受干扰，并提供必要的协助。16.1.3第三方介入期间，甲乙双方应共同承担第三方介入产生的费用。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方介入协议应明确第三方的责任限额，包括但不限于：17.1.1.1第三方因自身原因导致合同履行受阻，应承担相应的违约责任。17.1.1.2第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。17.1.1.3第三方责任限额应根据第三方介入协议约定，并不得超过合同总金额的一定比例。17.2第三方责任免除17.2.1.1不可抗力事件导致合同履行受阻。17.2.1.2因甲乙双方原因导致合同履行受阻。17.2.1.3因其他非第三方原因导致合同履行受阻。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方应向甲方提供独立的、客观的服务，不受甲乙双方关系的影响。18.1.2第三方在履行职责过程中，应尊重甲方的合法权益。18.2第三方与乙方的关系18.2.1第三方应向乙方提供专业的、高质量的服务，确保工程质量和进度。18.2.2第三方在履行职责过程中，应尊重乙方的合法权益。18.3第三方与其他第三方的关系18.3.1第三方与其他第三方之间的关系，由各第三方自行协商确定。18.3.2第三方在履行职责过程中，应避免与其他第三方产生利益冲突。19.第三方介入的终止19.1第三方介入协议终止条件19.1.1第三方介入协议约定的终止条件成就。19.1.2甲乙双方一致同意终止第三方介入。19.1.3第三方因自身原因无法继续履行职责。19.2第三方介入终止程序19.2.1第三方介入协议终止，需书面通知甲乙双方。19.2.2第三方介入协议终止后，第三方应按照协议约定进行工作交接。19.3第三方介入终止后的处理19.3.1第三方介入终止后，甲乙双方应根据合同约定处理相关事宜。19.3.2第三方介入终止后，甲乙双方应继续履行合同约定的各自义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同协议书详细要求：合同双方签字盖章的正式合同文本。说明：合同协议书是合同的正式文件，具有法律效力。2.第三方介入协议详细要求：甲乙双方与第三方签订的协议，明确第三方介入的条件、范围、责任等。说明：第三方介入协议是合同履行过程中可能产生的附件，用于规范第三方行为。3.监理计划详细要求：乙方编制的监理计划，包括监理目标、内容、方法、人员安排等。说明：监理计划是监理工作的指导文件，有助于规范监理工作。4.监理报告详细要求：乙方定期编制的监理报告，包括工程进度、质量、安全、投资等方面的内容。6.工程验收记录详细要求：监理人员参与工程验收时填写的记录，包括验收日期、验收内容、验收结果等。说明：工程验收记录是工程验收的原始记录，用于证明工程验收的实际情况。7.工程资料清单详细要求：乙方整理的工程资料清单，包括资料名称、数量、存放地点等。说明：工程资料清单是工程资料的索引，便于管理和查阅。8.工程变更记录详细要求：乙方记录的工程变更情况，包括变更原因、变更内容、变更影响等。说明：工程变更记录是工程变更的记录，有助于跟踪工程变更情况。9.工程进度表详细要求：乙方编制的工程进度表，包括工程进度、计划进度、实际进度等。说明：工程进度表是工程进度的直观展示，有助于监控工程进度。10.工程投资控制表详细要求：乙方编制的工程投资控制表，包括投资预算、实际投资、投资控制措施等。说明：工程投资控制表是工程投资控制的工具，有助于控制工程投资。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1乙方未按合同约定的时间节点完成监理工作。1.2乙方未按照监理计划履行监理职责。1.3乙方未按照监理标准进行监理工作。1.4乙方未及时提交监理报告。1.5甲方未按合同约定支付监理费用。2.责任认定标准2.1乙方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2.2甲方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.违约责任示例3.1乙方未按合同约定的时间节点完成监理工作，导致工程进度延误。乙方应赔偿甲方因此造成的损失，并支付违约金。3.2乙方未按照监理计划履行监理职责，导致工程质量不合格。乙方应承担相应的修复费用，并支付违约金。3.3甲方未按合同约定支付监理费用，导致乙方无法正常履行监理职责。甲方应支付滞纳金，并继续履行合同。全文完。2025年度绿化工程施工监理合同范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方（委托方）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_________________________联系电话：_________________________2.乙方（监理方）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_________________________联系电话：_________________________3.其他相关方：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_________________________联系电话：_________________________二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方需对2025年度绿化工程进行施工监理，为确保工程质量、安全、进度和投资效益，甲方委托乙方担任本工程的监理工作。双方经友好协商，达成如下协议。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及相关法律法规，以及《绿化工程施工监理规范》等标准制定。三、定义与解释3.1专业术语1.绿化工程：指在建筑物、公共设施、道路、广场等场所进行的植物种植、养护、改造、修复等活动。2.施工监理：指监理方对绿化工程施工过程进行监督、检查、控制，确保工程质量、安全、进度和投资效益的监理活动。3.监理大纲：指监理方根据工程特点、合同要求，编制的监理工作计划和指导性文件。3.2关键词解释1.工程质量：指绿化工程在施工过程中达到设计要求，满足使用功能，符合国家、行业标准和规范。2.工程安全：指绿化工程施工过程中，确保人员、设备、环境等安全，防止事故发生。3.工程进度：指绿化工程施工过程中，按照合同约定的时间节点完成工程任务。4.投资效益：指绿化工程施工过程中，确保投资合理、有效，实现预期效益。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定，履行监理职责，确保工程质量、安全、进度和投资效益。2.甲方应按照合同约定，按时足额支付监理费用。3.甲方应提供必要的施工资料和条件，配合乙方开展监理工作。4.1乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方提供必要的施工资料和条件，以便开展监理工作。2.乙方应按照合同约定，履行监理职责，确保工程质量、安全、进度和投资效益。3.乙方应按照监理大纲，编制监理工作计划，报甲方审核批准。4.乙方应定期向甲方报告监理工作情况，及时反馈工程质量、安全、进度和投资效益等信息。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字之日起生效，至绿化工程竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点绿化工程施工现场及监理办公地点。5.3合同履行方式乙方按照监理大纲，对绿化工程施工过程进行监督、检查、控制，确保工程质量、安全、进度和投资效益。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.绿化工程竣工验收合格。2.双方协商一致解除合同。3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序1.双方协商一致解除合同，应签订书面协议。2.因不可抗力导致合同无法履行，应向对方提供相关证明材料。6.4终止后果1.合同终止后，乙方应按照合同约定，提交监理工作报告。2.甲方应按照合同约定，支付乙方剩余监理费用。3.合同终止后，双方应按照国家法律法规和合同约定，处理相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.监理服务费：根据绿化工程规模、复杂程度及监理工作量，经双方协商确定。2.人员费用：包括监理人员的工资、福利、差旅费等。3.设备使用费：监理过程中使用的检测设备、测量工具等费用。4.材料费：监理过程中使用的消耗性材料费用。5.其他费用：如通信费、交通费等。7.2支付方式1.甲方应按合同约定的时间和比例支付监理费用。2.甲方应在监理工作开始前支付首期监理费用。3.甲方应在监理工作完成后支付尾期监理费用。7.3支付时间1.首期监理费用：合同签订后5个工作日内支付。2.中期监理费用：监理工作完成50%后支付。3.尾期监理费用：监理工作完成后10个工作日内支付。7.4支付条款1.甲方应按照合同约定的支付方式和时间，将监理费用支付至乙方指定的账户。2.乙方应在收到监理费用后，向甲方开具相应的发票。3.若甲方未按时支付监理费用，乙方有权暂停监理工作，并要求甲方支付违约金。八、违约责任8.1甲方违约1.若甲方未按合同约定支付监理费用，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的千分之五。2.若甲方违反保密条款，应承担相应的法律责任。8.2乙方违约1.若乙方未按合同约定履行监理职责，应承担相应的法律责任。2.若乙方违反保密条款，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式1.违约方应按照合同约定，向守约方支付违约金。2.若违约行为造成守约方损失的，违约方应赔偿损失。九、保密条款9.1保密内容1.甲方提供的工程资料、图纸、技术参数等。2.乙方在监理过程中获取的甲方商业秘密。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至绿化工程竣工验收合格之日止。9.3保密履行方式1.双方应严格履行保密义务，不得泄露保密内容。2.任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.社会事件：战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方。2.双方应采取措施，减轻不可抗力事件的影响。3.不可抗力事件持续期间，双方应暂停履行合同。10.4不可抗力实例1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.社会事件：战争、罢工、政府行为等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或提交仲裁机构仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得转让合同。2.如一方需转让合同，应书面通知对方，并经对方同意。12.2不得转让的情形1.合同项下的权利和义务不得转让。2.合同项下的保密义务不得转让。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对绿化工程的质量、安全、进度和投资效益的监督权。2.乙方保留对绿化工程施工过程中发现的问题提出建议和整改要求的权利。13.2特殊权力保留1.乙方在监理过程中，如发现甲方或施工单位违反国家法律法规、合同约定或工程标准，有权要求立即改正。2.乙方在监理过程中，如发现绿化工程施工存在重大安全隐患，有权要求立即停止施工，并报告甲方。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充，应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。2.补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.修改和补充协议自双方签字盖章之日起生效。2.修改和补充协议与本合同有冲突的，以修改和补充协议为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.甲方应协助乙方开展监理工作，提供必要的施工资料和条件。2.乙方应积极配合甲方的工作，及时反馈监理工作情况。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开协调会议，讨论和解决监理过程中遇到的问题。2.双方应通过书面形式进行沟通，确保信息传递的准确性和及时性。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于绿化工程施工监理的完整协议，任何口头协议或先前的协议与本合同不一致的，均以本合同为准。16.3增减条款1.未经双方书面同意，任何一方不得增加或减少本合同规定的权利和义务。2.本合同增减条款的签订，应遵守本合同第十四条的规定。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：_________________________乙方（盖章）：_________________________甲方代表（签字）：_________________________乙方代表（签字）：_________________________签订日期：_________________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.绿化工程施工监理大纲2.绿化工程施工图纸及技术参数3.甲方提供的施工资料及文件4.监理日志及报告5.支付凭证及发票6.不可抗力事件证明材料7.争议解决的相关文件8.合同修改和补充协议9.协助与配合的详细记录二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按合同约定支付监理费用，认定违约。提供的施工资料不完整或不准确，影响监理工作，认定违约。违反保密条款，泄露甲方商业秘密，认定违约。2.乙方违约：未按合同约定履行监理职责，认定违约。未按监理大纲编制监理工作计划，认定违约。违反保密条款，泄露甲方商业秘密，认定违约。违约行为的认定依据合同条款和相关法律法规。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.保密条款：指双方在合同中约定的保密内容、保密期限和保密履行方式。3.违约金：指因一方违约行为给另一方造成损失时，违约方应向守约方支付的金额。4.争议解决：指双方在合同履行过程中发生争议时，采取的协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时支付监理费用。解决办法：乙方应及时向甲方发出催款通知，若甲方仍未支付，乙方有权暂停监理工作，并要求甲方支付违约金。2.问题：绿化工程施工过程中发现重大安全隐患。解决办法：乙方应立即要求施工单位停止施工，并报告甲方，同时采取措施确保施工现场安全。3.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：双方应友好协商解决争议，若协商不成，可提交仲裁或诉讼解决。4.问题：监理过程中发现施工单位违反合同约定或工程标准。解决办法：乙方应要求施工单位立即改正，并向甲方报告，必要时可暂停监理工作。5.问题：不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法：双方应及时协商，采取补救措施，如调整工期、修改合同等。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称：_________________________2.第三方主体地址：_________________________3.第三方主体联系人：_________________________4.第三方主体联系电话：_________________________5.第三方责任：第三方负责提供绿化工程施工所需的专业技术支持。第三方应确保其提供的技术支持符合国家相关标准和规范。6.第三方权利：第三方有权要求甲方和乙方提供必要的施工资料和技术要求。第三方有权对绿化工程施工过程中的技术问题提出建议和整改要求。7.第三方义务：第三方应按照合同约定，及时提供技术服务，确保工程顺利进行。第三方应遵守国家法律法规，不得从事违法活动。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：乙方有权要求甲方提供完整的绿化工程施工图纸和技术文件。乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的协助和支持。乙方有权对绿化工程施工过程中的质量问题提出整改要求。2.乙方利益条款：乙方有权获得合同约定的监理费用。乙方有权获得因甲方违约而产生的违约金。乙方有权获得因不可抗力事件导致的工期延误赔偿。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按合同约定支付监理费用，应向乙方支付违约金。甲方违反保密条款，泄露乙方商业秘密，应承担法律责任。甲方不得无故解除合同，否则应赔偿乙方损失。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利：甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。甲方有权要求乙方提供监理工作计划和报告。甲方有权对乙方的工作进行监督和检查。2.甲方利益条款：甲方有权获得绿化工程施工过程中的实时信息。甲方有权获得绿化工程施工过程中的质量保证。甲方有权获得绿化工程施工过程中的进度保证。3.乙方违约及限制条款：乙方未按合同约定履行监理职责，应向甲方支付违约金。乙方泄露甲方商业秘密，应承担法律责任。乙方不得无故延长工期，否则应赔偿甲方损失。全文完。2025年度绿化工程施工监理合同范本3本合同目录一览第一条合同订立依据及适用范围1.1合同订立依据1.2合同适用范围第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别第三条监理范围及内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理方式第四条监理期限4.1监理开始时间4.2监理结束时间4.3监理期限变更第五条监理费用5.1监理费用总额5.2费用支付方式5.3费用支付时间第六条工程质量控制6.1质量标准6.2质量控制措施6.3质量验收程序第七条工程进度控制7.1进度计划7.2进度监控7.3进度调整第八条工程安全控制8.1安全标准8.2安全措施8.3安全责任第九条合同变更及终止9.1合同变更9.2合同终止9.3合同解除第十条违约责任10.1违约行为10.2违约责任承担10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件第十三条合同附件13.1附件一：工程概况13.2附件二：监理大纲13.3附件三：监理费用明细表13.4附件四：工程质量标准13.5附件五：工程进度计划13.6附件六：工程安全措施第十四条其他约定事项14.1保密条款14.2通知送达14.3合同附件14.4合同解释14.5合同份数14.6合同签订日期第一部分：合同如下：第一条合同订立依据及适用范围1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，以及《绿化工程施工监理规范》（GB502672012）等国家标准和行业标准订立。1.2合同适用范围本合同适用于2025年度内，乙方对甲方委托的绿化工程施工项目进行的全过程监理工作。第二条工程概况2.1工程名称绿化工程施工监理项目2.2工程地点[具体地点]2.3工程规模[工程规模描述，如：占地面积、绿化面积等]2.4工程类别[工程类别描述，如：园林景观工程、生态修复工程等]第三条监理范围及内容3.1监理范围1.施工准备阶段的监理；2.施工过程中的监理；3.施工完成的监理；4.工程质量、进度、安全的监督；5.工程变更、索赔的处理；6.工程验收及移交；7.其他相关监理工作。3.2监理内容1.施工图纸的审查；2.施工组织设计的审核；3.材料设备的质量控制；4.施工过程的监督检查；5.工程质量检测；6.工程进度控制；7.工程安全监督；8.环境保护及文明施工；9.施工单位的资质、人员及设备审查；10.施工现场的安全防护及文明施工措施；11.工程变更及索赔的处理；12.工程验收及移交。第四条监理期限4.1监理开始时间[具体日期]4.2监理结束时间[具体日期]4.3监理期限变更如监理期限需变更，双方应提前书面通知对方，并协商一致后予以调整。第五条监理费用5.1监理费用总额[监理费用总额]5.2费用支付方式1.预付款：合同签订后5个工作日内支付监理费用的20%；2.进度款：根据工程进度及监理工作完成情况，每月支付监理费用的30%；3.结算款：工程验收合格后5个工作日内支付监理费用的50%；4.保修金：工程保修期满后30日内无质量问题，退还监理费用的10%。5.3费用支付时间1.预付款：合同签订后5个工作日内；2.进度款：每月一个工作日；3.结算款：工程验收合格后5个工作日内；4.保修金：工程保修期满后30日内。第六条工程质量控制6.1质量标准本工程质量应符合《绿化工程施工及验收规范》（GB502572012）等相关国家标准和行业标准的要求。6.2质量控制措施1.施工单位应按照设计文件和施工图纸进行施工；2.监理单位应定期对施工过程进行监督检查；3.对不合格的工程材料、设备，应及时通知施工单位进行更换或处理；4.对施工质量问题，应及时提出整改意见，并督促施工单位整改；5.对重大质量问题，应立即向甲方报告。6.3质量验收程序1.施工单位自检；2.监理单位验收；3.甲方组织验收。第七条工程进度控制7.1进度计划1.施工单位应编制详细的施工进度计划，并报监理单位审核；2.监理单位应根据审核后的进度计划进行监督检查。7.2进度监控1.监理单位应定期对施工进度进行监控，确保施工进度符合计划要求；2.如发现施工进度滞后，监理单位应督促施工单位采取措施加快进度；3.对重大进度问题，监理单位应及时向甲方报告。7.3进度调整1.如因不可抗力等原因导致施工进度受到影响，监理单位应与施工单位协商调整进度计划；2.调整后的进度计划应报甲方批准。第八条工程安全控制8.1安全标准本工程安全控制应符合《建筑施工安全检查标准》（JGJ592011）及国家有关安全生产的法律、法规和标准的要求。8.2安全措施1.施工单位应建立健全安全生产责任制，确保施工现场安全；2.施工单位应定期进行安全检查，及时消除安全隐患；3.施工单位应配备必要的安全防护设施和应急救援设备；4.施工单位应对施工人员进行安全教育和培训；5.监理单位应监督施工单位执行安全措施，并对不安全行为进行纠正。8.3安全责任1.施工单位对施工现场的安全负责；2.监理单位对施工现场的安全监督负责；3.甲方对施工现场的整体安全负责。第九条合同变更及终止9.1合同变更1.合同内容变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议；2.合同变更不影响已履行部分的效力。9.2合同终止1.合同因故提前终止，双方应协商解决有关事宜；2.合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余工作及费用。9.3合同解除1.因一方违约，另一方有权解除合同；2.合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余工作及费用。第十条违约责任10.1违约行为1.未按合同约定支付监理费用；2.未按合同约定履行监理职责；3.违反国家法律法规和行业标准；4.其他违约行为。10.2违约责任承担1.违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失；2.违约责任的具体承担方式由双方协商确定。10.3违约赔偿1.违约赔偿金额应根据违约行为和损失情况确定；2.赔偿金额应在合同约定的时间内支付。第十一条争议解决11.1争议解决方式1.双方应友好协商解决争议；2.协商不成的，可提交[仲裁机构名称]仲裁；3.也可依法向人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序1.争议发生后，双方应立即书面通知对方；2.在收到争议通知后，双方应在[具体期限]内协商解决；3.协商不成的，按照本合同约定的争议解决方式处理。11.3争议解决机构1.争议解决机构为[仲裁机构名称]；2.争议解决机构的仲裁规则适用于本合同争议的解决。第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件1.双方签字盖章；2.合同经甲方审批同意。12.2合同终止条件1.合同约定的监理期限届满；2.合同因故提前终止；3.合同解除。12.3合同解除条件1.双方协商一致解除合同；2.一方违约，另一方有权解除合同。第十三条合同附件13.1附件一：工程概况13.2附件二：监理大纲13.3附件三：监理费用明细表13.4附件四：工程质量标准13.5附件五：工程进度计划13.6附件六：工程安全措施第十四条其他约定事项14.1保密条款1.双方对本合同内容负有保密义务；2.未经对方同意，不得向任何第三方泄露本合同内容。14.2通知送达1.通知应以书面形式发送，自发送之日起[具体期限]内视为送达；2.通知送达地址为双方在合同中约定的地址。14.3合同附件1.本合同附件与本合同具有同等法律效力；2.合同附件的修改和补充，需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。14.4合同解释1.本合同条款如有歧义，应按照有利于维护非违约方权益的原则进行解释；2.本合同未尽事宜，按相关法律法规执行。14.5合同份数1.本合同一式[具体份数]份，双方各执[具体份数]份；2.合同份数不足时，可由双方协商补齐。14.6合同签订日期[具体日期]第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念及范围1.1第三方的定义本合同中所述的第三方，是指除甲乙双方以外的，为履行本合同而介入合同关系的其他个人或单位，包括但不限于咨询机构、检验机构、监理单位、设计单位、施工单位等。1.2第三方介入的范围1.提供专业咨询或技术服务；2.执行质量检验或检测；3.承担部分监理职责；4.参与合同争议的调解或仲裁。第二条甲乙双方与第三方的关系2.1合作关系甲乙双方与第三方之间