二零二五版数据中心设备间抹灰及通风施工劳务分包合同4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五版数据中心设备间抹灰及通风施工劳务分包合同合同目录一、合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同双方1.4合同有效期1.5合同价格及支付方式二、工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程进度安排三、工程劳务分包3.1分包范围3.2分包单位资质要求3.3分包单位责任3.4分包单位权利四、施工准备4.1施工组织设计4.2施工现场管理4.3施工安全措施4.4施工人员配备4.5施工材料设备五、施工工艺及质量标准5.1施工工艺流程5.2质量控制标准5.3质量检验及验收5.4质量保证措施六、施工进度管理6.1施工进度计划6.2进度控制措施6.3进度调整及变更6.4进度验收七、合同变更及索赔7.1合同变更范围7.2合同变更程序7.3索赔范围及程序7.4索赔处理八、合同解除及终止8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同终止条件8.4合同终止程序九、违约责任9.1违约行为界定9.2违约责任承担9.3违约责任处理十、争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构十一、合同附件11.1施工图纸及技术资料11.2材料设备清单11.3工程量清单11.4其他附件十二、合同签署及生效12.1合同签署12.2合同生效12.3合同备案十三、其他约定13.1合同解释13.2合同生效条件13.3合同变更13.4合同解除十四、合同附件清单14.1附件一：施工组织设计14.2附件二：施工现场管理措施14.3附件三：施工安全措施14.4附件四：施工人员配备及资质证明14.5附件五：材料设备清单及合格证明14.6附件六：工程量清单14.7附件七：其他相关文件合同编号_________一、合同概述1.1合同背景1.2合同目的本合同目的为明确双方在数据中心设备间抹灰及通风施工中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。1.3合同双方甲方：数据中心乙方：建筑工程1.4合同有效期本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格之日止。1.5合同价格及支付方式本合同总价为人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00），分三次支付：1.第一次支付：合同签订后5个工作日内支付合同总额的30%；2.第二次支付：工程进度达到50%时支付合同总额的50%；3.第三次支付：工程验收合格后支付合同总额的20%。二、工程概况2.1工程名称数据中心设备间抹灰及通风施工2.2工程地点市区路号数据中心2.3工程规模工程总面积为1000平方米，包括抹灰和通风施工两部分。2.4工程内容1.抹灰施工：对设备间墙面、顶面进行抹灰处理；2.通风施工：安装通风管道、风机、排风设备等。2.5工程进度安排1.施工准备阶段：自合同签订之日起至开工前；2.施工阶段：自开工之日起至工程进度达到50%；3.工程验收阶段：自工程进度达到50%后至工程验收合格。三、工程劳务分包3.1分包范围乙方负责本合同的施工劳务分包，包括但不限于抹灰及通风施工。3.2分包单位资质要求乙方需具备相关施工资质，并提供相应的资质证明文件。3.3分包单位责任1.按照合同约定完成施工任务；2.保证施工质量、安全、进度；3.按时提交工程验收资料。3.4分包单位权利1.要求甲方按照合同约定支付工程款项；2.对施工过程中的合理变更提出建议；3.在甲方同意的情况下，调整施工方案。四、施工准备4.1施工组织设计乙方应根据工程实际情况，编制详细的施工组织设计，包括施工方案、施工工艺、施工进度等。4.2施工现场管理1.乙方应负责施工现场的整洁、有序；2.乙方应制定施工现场管理制度，并严格执行；3.乙方应负责施工现场的安全、环保工作。4.3施工安全措施1.乙方应制定施工安全措施，确保施工人员的人身安全；2.乙方应定期对施工人员进行安全教育培训；3.乙方应配备必要的安全防护设施。4.4施工人员配备乙方应配备符合工程需要的施工人员，并确保施工人员的素质。4.5施工材料设备1.乙方应按照工程要求，采购合格的材料和设备；2.乙方应保证材料和设备的供应及时、充足；3.乙方应提供材料和设备的合格证明。五、施工工艺及质量标准5.1施工工艺流程1.抹灰施工：基层处理、抹灰、找平、养护；2.通风施工：管道安装、风机安装、排风设备安装。5.2质量控制标准1.抹灰施工：墙面平整度、垂直度、阴阳角方正；2.通风施工：管道安装牢固、风机运行平稳、排风设备安装到位。5.3质量检验及验收1.乙方应按照合同约定的质量标准进行自检；2.甲方应按照合同约定的质量标准进行验收；3.工程验收合格后方可交付使用。5.4质量保证措施1.乙方应确保施工过程中的质量；2.乙方应建立质量保证体系，确保工程质量；3.乙方应接受甲方对工程质量的监督和检查。六、施工进度管理6.1施工进度计划乙方应根据工程实际情况，编制详细的施工进度计划，并报送甲方审核。6.2进度控制措施1.乙方应严格按照施工进度计划进行施工；2.乙方应合理安排施工资源，确保工程进度；3.乙方应定期向甲方汇报施工进度。6.3进度调整及变更1.如遇特殊情况导致施工进度延误，乙方应及时向甲方报告；2.甲方同意后，乙方可根据实际情况调整施工进度计划；3.进度调整及变更应不影响工程整体进度。6.4进度验收1.乙方应按照合同约定的进度计划完成施工；2.甲方应按照合同约定的进度计划进行验收；3.验收合格后方可进入下一阶段施工。八、合同变更及索赔8.1合同变更范围合同变更范围包括但不限于工程内容、工程量、工程期限、工程费用、工程质量要求等方面的变更。8.2合同变更程序1.任何一方提出合同变更，应提前书面通知对方；2.双方应就合同变更内容进行协商，并形成书面变更协议；3.变更协议经双方签字盖章后生效。8.3索赔范围及程序1.索赔范围包括因不可抗力、设计变更、工程延误等原因造成的损失；2.一方提出索赔，应提供相关证据，并书面通知对方；3.双方应就索赔进行协商，并形成书面索赔协议；4.索赔协议经双方签字盖章后生效。8.4索赔处理1.索赔协议生效后，双方应按照协议内容进行处理；2.如对索赔处理有异议，可按合同约定的争议解决方式解决。九、合同解除及终止9.1合同解除条件1.双方协商一致；2.发生不可抗力；3.一方严重违约；4.法律法规规定或合同约定的其他情况。9.2合同解除程序1.提出解除方应书面通知对方；2.双方应就解除事宜进行协商，并形成书面解除协议；3.解除协议经双方签字盖章后生效。9.3合同终止条件合同终止条件与合同解除条件相同。9.4合同终止程序合同终止程序与合同解除程序相同。十、违约责任10.1违约行为界定违约行为包括但不限于未按时完成施工、施工质量不合格、违反安全规定、未按约定支付工程款项等。10.2违约责任承担1.违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等；2.违约金的具体数额由双方协商确定。10.3违约责任处理1.违约方应立即采取措施纠正违约行为；2.如违约行为无法纠正，受损方有权要求解除合同。十一、争议解决11.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决程序1.争议提交仲裁委员会；2.仲裁委员会按照仲裁规则进行仲裁；3.仲裁裁决为终局裁决。11.3争议解决机构争议解决机构为市仲裁委员会。十二、合同附件12.1附件一：施工图纸及技术资料12.2附件二：材料设备清单12.3附件三：工程量清单12.4附件四：其他相关文件十三、合同签署及生效13.1合同签署本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。13.2合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。13.3合同备案本合同需向相关部门备案。十四、其他约定14.1合同解释本合同如有未尽事宜，由双方协商解决。协商不成的，按法律规定解释。14.2合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同变更合同变更需经双方协商一致，并形成书面变更协议。14.4合同解除合同解除需经双方协商一致，并形成书面解除协议。甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________代表人（签字）：________________________代表人（签字）：________________________日期：________________________日期：________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方主导权条款说明：本条款明确甲方在合同执行过程中的主导地位，包括但不限于工程进度、质量标准、变更管理等。条款内容：1.1.1甲方有权对施工进度进行监督和调整，乙方应按照甲方的要求执行；1.1.2甲方有权对施工质量进行检验，如发现质量问题，乙方应立即整改；1.1.3甲方有权根据工程实际情况提出变更要求，乙方应无条件配合。1.2工程变更管理条款说明：本条款规范甲方提出的工程变更管理流程，确保变更的合理性和合法性。条款内容：1.2.1甲方提出变更要求时，应提前通知乙方，并提供变更原因及变更内容；1.2.2乙方应在接到变更通知后5个工作日内提出书面回复，包括对变更的接受、拒绝或修改意见；1.2.3双方就变更事宜达成一致后，应签订书面变更协议。1.3甲方付款进度调整条款说明：本条款允许甲方根据工程进度和实际情况调整付款进度。条款内容：1.3.1甲方有权根据工程进度和实际完成情况，调整付款进度；1.3.2甲方调整付款进度时，应提前通知乙方，并提供调整原因；1.3.3乙方应按照调整后的付款进度执行。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方主导权条款说明：本条款明确乙方在合同执行过程中的主导地位，包括但不限于施工方案、材料选择、人员安排等。条款内容：2.1.1乙方有权根据工程特点和施工要求，制定施工方案；2.1.2乙方有权根据工程进度和实际情况，选择合适的材料和设备；2.1.3乙方有权根据工程需要，安排施工人员。2.2乙方材料设备采购条款说明：本条款规范乙方在材料设备采购过程中的权利和义务。条款内容：2.2.1乙方应确保所采购的材料和设备符合国家相关标准和质量要求；2.2.2乙方应提供材料和设备的合格证明，并在使用前进行检验；2.2.3乙方应合理控制材料设备成本，确保工程效益。2.3乙方施工进度保证条款说明：本条款要求乙方保证施工进度，确保工程按时完成。条款内容：2.3.1乙方应按照合同约定的施工进度计划进行施工；2.3.2乙方应合理安排施工资源，确保工程进度；2.3.3乙方应定期向甲方汇报施工进度，并及时解决施工过程中出现的问题。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介条款说明：本条款明确第三方中介在合同执行过程中的角色和职责。条款内容：3.1.1第三方中介作为甲乙双方的协调者，负责监督合同的执行；3.1.2第三方中介有权对施工进度、质量、成本等方面进行监督和评估；3.1.3第三方中介应保持中立，公正处理甲乙双方的争议。3.2第三方中介费用条款说明：本条款规定第三方中介的服务费用及支付方式。条款内容：3.2.1第三方中介的服务费用由甲乙双方共同承担；3.2.2第三方中介的服务费用在合同签订时一次性支付；3.2.3第三方中介的服务费用按实际工作量计算，并在合同执行完毕后结算。3.3第三方中介争议解决条款说明：本条款规定第三方中介在解决争议过程中的权利和义务。条款内容：3.3.1第三方中介在解决争议时，应充分听取甲乙双方的意见；3.3.2第三方中介应在接到争议通知后10个工作日内提出解决方案；3.3.3第三方中介的解决方案经甲乙双方同意后，具有法律效力。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：施工图纸及技术资料2.附件二：材料设备清单3.附件三：工程量清单4.附件四：施工组织设计5.附件五：施工现场管理措施6.附件六：施工安全措施7.附件七：施工人员配备及资质证明8.附件八：其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：未按时完成施工任务；施工质量不合格；违反安全规定；未按约定支付工程款项；未按合同约定提供材料和设备；未按照变更要求进行施工；未经甲方同意擅自变更施工方案。2.违约行为认定：甲方有权根据合同约定和实际情况，对乙方的违约行为进行认定；乙方在接到违约通知后，应立即采取措施纠正违约行为；若乙方未能在合理期限内纠正违约行为，甲方有权要求赔偿损失或解除合同。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指因自然现象或社会现象导致合同无法履行的情况，如地震、洪水、战争等。2.违约责任：指合同一方违反合同约定所应承担的法律责任。3.仲裁：指由仲裁机构根据当事人协议，对争议进行审理并作出裁决的一种争议解决方式。4.合同备案：指将合同文本报送相关行政机关登记备案，以备查证。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工进度延误。解决办法：乙方应立即分析原因，采取措施加快施工进度，并及时通知甲方。2.问题：施工质量不合格。解决办法：乙方应立即进行整改，确保施工质量达到合同约定标准。3.问题：材料设备供应不及时。解决办法：乙方应提前做好材料设备采购计划，确保及时供应。4.问题：甲方未按时支付工程款项。解决办法：乙方可向甲方提出书面催款，必要时可采取法律手段维护自身权益。五、所有应用场景：1.数据中心设备间抹灰及通风施工项目；2.类似数据中心设备间的施工项目；3.其他需要抹灰及通风施工的建筑项目。全文完。二零二五版数据中心设备间抹灰及通风施工劳务分包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册地址2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.工程范围及内容3.1工程范围3.2工程内容3.3工程量4.技术规范及要求4.1技术规范4.2质量要求4.3安全要求5.工程进度及付款方式5.1工程进度安排5.2付款方式5.3付款节点6.材料供应及管理6.1材料供应6.2材料验收6.3材料管理7.施工现场管理7.1施工现场布置7.2施工现场安全7.3施工现场环境保护8.工程验收及保修8.1工程验收8.2保修期8.3保修责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效及终止11.1合同生效11.2合同终止11.3合同解除12.合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：技术规范12.3附件三：图纸12.4附件四：其他相关文件13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1分包方：建筑劳务1.1.2总包方：数据中心建设1.2合同双方法定代表人1.2.1分包方法定代表人：1.2.2总包方法定代表人：1.3合同双方联系方式1.3.1分包方联系人：1.3.2分包方联系电话：138xxxx56781.3.3总包方联系人：赵六1.3.4总包方联系电话：139xxxx56781.4合同双方注册地址1.4.1分包方注册地址：省市区路号1.4.2总包方注册地址：省市区路号2.项目概况2.1项目名称2.1.1二零二五版数据中心设备间抹灰及通风施工2.2项目地点2.2.1省市区路号数据中心2.3项目规模2.3.1总面积：5000平方米2.4项目工期2.4.1计划工期：自合同签订之日起60日历天内完成3.工程范围及内容3.1工程范围3.1.1数据中心设备间抹灰工程3.1.2数据中心设备间通风系统安装工程3.2工程内容3.2.1抹灰工程：包括墙面、顶面抹灰，厚度要求等3.2.2通风系统安装工程：包括通风管道、风机、风口等设备的安装3.3工程量3.3.1抹灰工程量：5000平方米3.3.2通风系统安装工程量：根据设计图纸确定4.技术规范及要求4.1技术规范4.1.1国家现行相关施工规范4.1.2省市区数据中心建设规范4.2质量要求4.2.1抹灰工程：表面平整，无裂缝、空鼓、脱落等现象4.2.2通风系统安装工程：设备安装牢固，管道连接严密，通风效果良好4.3安全要求4.3.1施工现场必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准4.3.2施工人员必须经过专业培训，持证上岗5.工程进度及付款方式5.1工程进度安排5.1.1抹灰工程：10天5.1.2通风系统安装工程：20天5.2付款方式5.2.1按工程进度分阶段付款5.2.2首付款：合同签订后5个工作日内支付5.2.3进度款：每完成10%工程量支付一次5.2.4结算款：工程验收合格后10个工作日内支付5.3付款节点5.3.1首付款：合同签订后5个工作日内5.3.2第一次进度款：抹灰工程完成10%后5个工作日内5.3.3第二次进度款：通风系统安装工程完成10%后5个工作日内5.3.4结算款：工程验收合格后10个工作日内6.材料供应及管理6.1材料供应6.1.1分包方负责提供施工所需材料6.1.2材料必须符合国家现行相关标准和规范6.2材料验收6.2.1分包方在材料进场前进行验收6.2.2验收合格后方可使用6.3材料管理6.3.1分包方负责施工现场材料的管理6.3.2不得擅自更换材料，如需更换需经总包方同意7.施工现场管理7.1施工现场布置7.1.1分包方负责施工现场的布置和规划7.1.2确保施工现场安全、整洁、有序7.2施工现场安全7.2.1分包方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准7.2.2定期进行安全检查，确保施工安全7.3施工现场环境保护7.3.1分包方必须遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准7.3.2采取措施减少施工对环境的影响8.工程验收及保修8.1工程验收8.1.1工程验收标准：按照国家现行施工质量验收规范进行8.1.2验收时间：工程完工后5个工作日内8.1.3验收程序：由总包方组织，分包方参加，必要时邀请第三方检测机构参与8.2保修期8.2.1抹灰工程保修期：自验收合格之日起1年8.2.2通风系统安装工程保修期：自验收合格之日起2年8.3保修责任8.3.1在保修期内，如因施工质量问题导致的损坏，由分包方负责维修或更换8.3.2维修或更换的费用由责任方承担9.违约责任9.1违约情形9.1.1分包方未按合同约定的时间完成工程9.1.2分包方施工质量不符合合同约定9.1.3分包方违反施工现场管理规定9.2违约责任9.2.1分包方应承担违约责任，赔偿总包方因此遭受的损失9.2.2违约金：按合同总价款的千分之五计算，每次违约事件最高不超过合同总价款的百分之十9.3违约赔偿9.3.1违约赔偿应在违约事件发生后10个工作日内支付10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议10.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决机构10.2.1本合同争议解决机构为市区人民法院10.3争议解决程序10.3.1争议双方应在争议发生后30日内向争议解决机构提出书面申请11.合同生效及终止11.1合同生效11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效11.1.2合同附件与本合同具有同等法律效力11.2合同终止11.2.1工程完工且验收合格11.2.2双方协商一致解除合同11.3合同解除11.3.1在合同履行过程中，任何一方违反合同约定，另一方有权解除合同12.合同附件12.1附件一：工程量清单12.1.1列明所有施工项目的工程量及单价12.2附件二：技术规范12.2.1详细列出施工过程中所需遵守的技术规范和标准12.3附件三：图纸12.3.1包含所有施工图纸及相关设计文件12.4附件四：其他相关文件12.4.1包括但不限于：工程报价单、施工方案、安全管理措施等13.合同签署13.1签署日期13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效13.2签署地点13.2.1双方约定签署地点为省市区路号13.3签署人13.3.1分包方签署人：13.3.2总包方签署人：14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入条款15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可或由一方委托介入合同履行过程的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险机构等。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入范围包括但不限于工程质量监督、进度控制、成本管理、安全监管、合同履行监督等。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方协商确定第三方介入的具体事项和范围。15.3.2双方签署第三方介入协议，明确第三方的权利、义务和责任。15.3.3第三方介入协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。15.4第三方责任限额15.4.1第三方的责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定。15.4.2第三方的责任限额包括但不限于：15.4.1.1第三方因自身过错导致工程质量不合格的责任；15.4.1.2第三方因违反保密协议导致信息泄露的责任；15.4.1.3第三方因违反合同约定导致合同履行延迟的责任。15.5第三方权利和义务15.5.1第三方权利：15.5.1.1按照合同约定和甲乙双方的要求，独立开展第三方介入工作；15.5.1.2收取合同约定的第三方介入费用；15.5.1.3对甲乙双方违反合同约定的事项提出建议或警告。15.5.2第三方义务：15.5.2.1严格遵守国家相关法律法规和行业标准；15.5.2.2独立、客观、公正地履行第三方介入职责；15.5.2.3对介入过程中获取的甲乙双方信息负有保密义务；15.5.2.4及时向甲乙双方报告介入过程中的发现和问题。15.6第三方与其他各方的划分说明15.6.1第三方与甲方的划分：15.6.1.1第三方对甲方负责，接受甲方的监督和指导；15.6.1.2第三方应向甲方提供第三方介入工作的相关报告和记录。15.6.2第三方与乙方的划分：15.6.2.1第三方对乙方负责，执行乙方的委托和指示；15.6.2.2第三方应向乙方提供第三方介入工作的相关报告和记录。15.6.3第三方与甲乙双方的关系：15.6.3.1第三方作为甲乙双方的共同监督者，对合同履行情况进行监督；15.6.3.2第三方在甲乙双方之间起到桥梁和纽带的作用，促进双方沟通和协作。16.第三方介入的额外条款及说明16.1第三方介入费用16.1.1第三方介入费用由甲乙双方在第三方介入协议中约定，包括但不限于：16.1.1.1第三方人员的劳务费用；16.1.1.2第三方介入所需的材料、设备费用；16.1.1.3第三方介入所需的差旅费用。16.2第三方介入的变更16.2.1如需变更第三方介入的范围、人员或费用，甲乙双方应协商一致，并签署变更协议。16.3第三方介入的终止16.3.1如第三方介入过程中出现严重违约行为，甲乙双方有权终止第三方介入，并追究第三方的违约责任。16.4第三方介入的争议解决16.4.1第三方介入过程中产生的争议，应通过协商解决；16.4.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细列出所有施工项目的工程量及单价要求工程量清单应与设计图纸和施工图纸一致说明：工程量清单是合同执行过程中的重要依据，用于确定工程进度款支付和最终结算。2.附件二：技术规范列明施工过程中所需遵守的国家现行相关标准和规范要求技术规范应包括材料、工艺、质量要求等内容说明：技术规范是确保施工质量的重要保障，双方应严格遵守。3.附件三：图纸包含所有施工图纸及相关设计文件要求图纸应清晰、准确，便于施工人员理解和实施说明：图纸是施工过程中的重要依据，双方应确保图纸的准确性和完整性。4.附件四：施工方案详细描述施工工艺、施工步骤、施工顺序等要求施工方案应具有可操作性和安全性说明：施工方案是指导施工人员施工的重要文件，双方应确保方案的有效性。5.附件五：安全文明施工措施列明施工现场的安全文明施工措施要求措施应包括安全防护、环境保护、文明施工等方面说明：安全文明施工措施是保障施工现场安全、环保和文明施工的重要手段。6.附件六：合同附件协议包括但不限于：第三方介入协议、变更协议、补充协议等要求附件协议应与合同具有同等法律效力说明：合同附件协议是合同执行过程中的补充文件，用于明确双方权利义务。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包方未按合同约定的时间完成工程责任认定标准：按合同约定的工期计算，每延误一天，分包方应向总包方支付合同总价款千分之二的违约金示例说明：若合同约定工期为60天，分包方实际完成工期为70天，则分包方应支付10天的违约金。2.违约行为：分包方施工质量不符合合同约定责任认定标准：按不合格工程量计算，分包方应承担修复或返工的全部费用示例说明：若合同约定抹灰工程平整度误差不超过2毫米，实际误差为3毫米，则分包方需修复或返工。3.违约行为：分包方违反施工现场管理规定责任认定标准：按违反规定的次数和严重程度，分包方应承担相应的处罚示例说明：若分包方未按要求设置安全警示标志，经提醒后仍不改正，分包方应支付500元罚款。4.违约行为：总包方未按合同约定支付工程款责任认定标准：按逾期支付的工程款计算，总包方应向分包方支付合同总价款千分之二的违约金示例说明：若合同约定首付款支付时间为合同签订后5个工作日，总包方实际支付时间为7个工作日，则总包方应支付2天的违约金。5.违约行为：第三方介入机构违反协议约定责任认定标准：按违反协议的次数和严重程度，第三方介入机构应承担相应的处罚示例说明：若第三方介入机构未按规定时间提交报告，分包方有权要求其支付相应的赔偿。全文完。二零二五版数据中心设备间抹灰及通风施工劳务分包合同2合同编号_________一、合同主体1.1甲方（委托方）：名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人）联系电话：（填写甲方联系电话）1.2乙方（承包方）：名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人）联系电话：（填写乙方联系电话）1.3其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）二、合同前言2.1背景为满足数据中心设备间的施工需求，确保设备间施工质量，经甲乙双方友好协商，达成一致意见，签订本合同。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在数据中心设备间抹灰及通风施工劳务分包过程中的权利、义务和责任，确保施工顺利进行，保证工程质量。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下：（1）数据中心：指用于存储、处理、传输、交换数据信息的专用设施。（2）抹灰：指在墙体、柱面等表面上涂抹一层砂浆，使表面平整、光滑。（3）通风：指在数据中心设备间内，通过机械或自然方式，保证空气流通，达到降低温度、排除有害气体的目的。3.2关键词解释（1）劳务分包：指甲方将数据中心设备间抹灰及通风施工部分工作委托给乙方完成。（2）施工期限：指乙方完成数据中心设备间抹灰及通风施工的时间范围。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成数据中心设备间抹灰及通风施工。（2）甲方负责提供施工所需的相关资料、图纸等。（3）甲方应按照合同约定向乙方支付工程款项。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成数据中心设备间抹灰及通风施工。（2）乙方应确保施工过程中不损害甲方利益。（3）乙方应在施工过程中遵守国家相关法律法规和行业规范。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，施工期限为____个月。5.2合同履行地点数据中心设备间施工地点：（填写具体地址）5.3合同履行方式乙方应按照合同约定，自行组织施工队伍，按照施工图纸和相关规范进行施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）合同约定的施工期限届满，且双方无争议的。（2）因不可抗力导致合同无法继续履行的。（3）一方违约，经另一方书面通知后，未在合理期限内纠正的。6.3终止程序（1）合同终止前，双方应就合同终止后的相关事宜进行协商。（2）合同终止后，双方应按照合同约定办理结算手续。6.4终止后果（2）合同终止后，双方应按照合同约定结算工程款项。（3）合同终止后，双方应相互退还已收取的保证金等款项。七、费用与支付7.1费用构成（1）直接费用：包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、施工管理费等。（2）间接费用：包括但不限于安全文明施工费、临时设施费、保险费、税金等。（3）利润：乙方根据合同约定获得的合理利润。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价的_____%作为预付款。（2）进度款：施工过程中，乙方应按照工程进度，向甲方提交进度付款申请，甲方应在收到申请后____个工作日内支付。（3）竣工结算款：工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工结算报告，甲方应在收到报告后____个工作日内支付。7.3支付时间（1）预付款支付时间：合同签订后____个工作日内。（2）进度款支付时间：每个进度节点后____个工作日内。（3）竣工结算款支付时间：竣工结算报告提交后____个工作日内。7.4支付条款（1）甲方支付给乙方的款项应通过银行转账方式进行。（2）乙方应在收到甲方支付款项后，向甲方开具合法的税务发票。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按约定支付款项，应向乙方支付_____%的违约金。（2）甲方未按约定提供施工所需资料，导致工程延期，应承担相应的责任。8.2乙方违约（1）乙方未按约定完成施工，应向甲方支付_____%的违约金。（2）乙方施工过程中造成甲方财产损失，应承担赔偿责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约金和赔偿金额应按照实际损失计算。（2）赔偿方式包括但不限于货币赔偿、恢复原状、更换等。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于技术秘密、商业秘密、工程信息等。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式（1）双方应采取必要的保密措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然原因或社会原因导致的无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。10.2不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、台风、战争、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方。（2）不可抗力事件导致合同无法履行，双方应根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例（1）自然灾害：地震、洪水、台风等。（2）政府行为：政策调整、法律法规变化等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让合同。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、机密等特殊事项的。（2）法律法规禁止转让的。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对数据中心设备间施工过程中的技术指导和监督权。（2）乙方在施工过程中，应遵守甲方提出的技术要求和安全规范。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对数据中心设备间施工过程中出现的设计变更的批准权。（2）乙方在施工过程中，如发现设计存在缺陷，应及时通知甲方，并由甲方决定是否进行变更。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同的修改和补充需经甲乙双方协商一致。（2）修改和补充的内容应以书面形式签订补充协议，作为本合同的一部分。14.2修改和补充效力（1）修改和补充协议自双方签字盖章之日起生效。（2）修改和补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的困难。（2）乙方应配合甲方进行工程验收和交付。15.2协作与配合方式（1）双方应通过定期会议、电话、电子邮件等方式保持沟通。（2）双方应按照约定的期限和方式提供所需资料。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为本合同的完整和独立文件，不依赖任何其他文件。16.3增减条款（1）本合同如有增减条款，应以书面形式签订，并由双方签字盖章。（2）增减条款与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（委托方）：代表人：（签字）日期：（年月日）乙方（承包方）：代表人：（签字）日期：（年月日）甲方（委托方）：盖章：日期：（年月日）乙方（承包方）：盖章：日期：（年月日）本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。附件及其他说明解释一、附件列表：1.数据中心设备间施工图纸及技术规范。2.甲方提供的设备间施工所需材料清单。3.乙方提交的施工组织设计和施工方案。4.甲方提供的施工场地条件说明。5.乙方提交的施工进度计划表。6.乙方提交的施工安全措施及应急预案。7.乙方提交的施工质量保证措施。8.乙方提交的施工环境保护措施。9.甲方与乙方签订的补充协议（如有）。10.乙方提交的竣工结算报告及附件。二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成施工。乙方施工质量不符合合同约定或国家标准。乙方未按合同约定支付工程款项。甲方未按合同约定提供施工所需资料或场地。2.违约行为的认定：甲方或乙方应及时向对方发出违约通知，并提供相关证据。双方应协商解决违约问题，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼或申请仲裁。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等。2.违约金：指因一方违约而向另一方支付的一定金额的补偿。3.仲裁：指双方在争议发生前或发生后达成协议，将争议提交仲裁机构进行裁决。4.诉讼：指一方当事人向人民法院提起诉讼，请求法院依法解决争议。5.补充协议：指对原合同内容进行修改和补充的书面协议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现设计变更，乙方无法继续按照原设计施工。解决办法：乙方应及时通知甲方，甲方应在收到通知后____个工作日内决定是否进行设计变更，并签订补充协议。2.问题：施工过程中出现材料供应问题，导致工程延期。解决办法：乙方应及时向甲方报告材料供应问题，甲方应协助乙方解决材料供应问题，确保工程进度。3.问题：施工过程中发生安全事故。解决办法：乙方应立即采取应急措施，并报告甲方，甲方应协助乙方处理安全事故，确保施工安全。4.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：乙方应立即停止施工，并报告甲方，甲方应组织专业人员对质量问题进行调查，并要求乙方进行整改。5.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：双方应友好协商解决争议，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼或申请仲裁。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任：（1）第三方应保证其提供的技术、材料和服务符合合同要求和国家标准。（2）第三方应对其提供的设备、材料和服务承担质量保证责任。2.第三方权利：（1）第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付相关费用。（2）第三方有权要求甲方和乙方提供必要的施工条件。3.第三方义务：（1）第三方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工作。（2）第三方应遵守国家相关法律法规和行业规范。4.第三方违约责任：（1）第三方未按约定完成工作，应向甲方和乙方支付违约金。（2）第三方提供的产品或服务存在质量问题，应承担相应的赔偿责任。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付预付款和进度款。（2）乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸和技术资料。（3）乙方有权要求甲方提供施工场地和必要的施工条件。2.乙方利益条款：（1）乙方在施工过程中有权对施工方案进行合理调整。（2）乙方有权要求甲方对施工过程中出现的问题提供必要的支持。3.甲方的违约及限制条款：（1）甲方未按约定支付款项，应向乙方支付_____%的违约金。（2）甲方未按约定提供施工图纸和技术资料，导致工程延期，应承担相应的责任。（3）甲方不得无理拒绝乙方提出的合理要求。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工。（2）甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查。（3）甲方有权要求乙方提供施工进度报告和质量保证措施。2.甲方的利益条款：（1）甲方有权要求乙方在施工过程中采取措施保护甲方财产。（2）甲方有权要求乙方在施工过程中采取措施保护环境。3.乙方的违约及限制条款：（1）乙方未按约定完成施工，应向甲方支付_____%的违约金。（2）乙方施工过程中造成甲方财产损失，应承担赔偿责任。（3）乙方不得在施工过程中擅自改变设计方案。全文完。二零二五版数据中心设备间抹灰及通风施工劳务分包合同3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系人及联系方式2.合同标的2.1施工项目名称2.2施工项目地点2.3施工项目内容2.4施工项目规模3.施工工期3.1施工开始时间3.2施工结束时间3.3施工工期延误责任4.施工质量要求4.1施工质量标准4.2施工质量检验4.3质量问题处理5.施工安全要求5.1施工安全责任5.2施工安全措施5.3施工安全事故处理6.施工进度安排6.1施工进度计划6.2施工进度调整6.3施工进度延误责任7.合同价款7.1合同价款总额7.2合同价款支付方式7.3合同价款调整8.付款条件及期限8.1付款条件8.2付款期限8.3付款方式9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同生效时间11.3合同终止条件11.4合同终止时间12.其他约定12.1合同附件12.2合同补充协议12.3合同变更13.合同签署13.1合同签署日期13.2合同签署地点13.3合同签署人员14.合同附件清单第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1发包方：数据中心1.1.2承包方：建筑劳务1.2合同双方地址1.2.1发包方地址：市区路号1.2.2承包方地址：市区路号1.3合同双方联系人及联系方式1.3.1发包方联系人：张先生1.3.2发包方联系方式：1381.3.3承包方联系人：李先生1.3.4承包方联系方式：13956782.合同标的2.1施工项目名称：数据中心设备间抹灰及通风施工2.2施工项目地点：市区数据中心2.3施工项目内容：设备间墙面抹灰、地面找平、通风管道安装及调试2.4施工项目规模：共计平方米墙面抹灰，平方米地面找平，米通风管道安装3.施工工期3.1施工开始时间：2025年4月15日3.2施工结束时间：2025年6月30日3.3施工工期延误责任3.3.1如因承包方原因导致工期延误，每延误一日，承包方应向发包方支付合同总价款的1%作为违约金。3.3.2如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决，并相应调整工期。4.施工质量要求4.1施工质量标准：按照国家相关施工质量标准执行，确保工程质量符合设计要求。4.2施工质量检验4.2.1承包方应按国家相关施工质量检验标准进行自检，确保施工质量。4.2.2发包方有权对施工质量进行抽检，承包方应予以配合。4.3质量问题处理4.3.1如发现质量问题，承包方应在接到通知后3日内进行处理。4.3.2如因承包方施工质量问题导致发包方损失，承包方应承担全部责任。5.施工安全要求5.1施工安全责任5.1.1承包方负责施工现场的安全管理，确保施工人员生命财产安全。5.1.2发包方负责施工现场的安全监督，确保施工安全。5.2施工安全措施5.2.1承包方应制定施工安全措施，并严格执行。5.2.2施工现场应设置安全警示标志，确保施工安全。5.3施工安全事故处理5.3.1如发生安全事故，承包方应立即启动应急预案，并通知发包方。5.3.2如因承包方原因导致安全事故，承包方应承担全部责任。6.施工进度安排6.1施工进度计划6.1.1承包方应制定详细的施工进度计划，并于开工前报送发包方审核。6.1.2施工进度计划应包括各阶段施工内容、时间节点及责任人。6.2施工进度调整6.2.1如因客观原因导致施工进度计划调整，承包方应及时通知发包方，并取得发包方同意。6.2.2调整后的施工进度计划应重新报送发包方审核。6.3施工进度延误责任6.3.1如因承包方原因导致施工进度延误，每延误一日，承包方应向发包方支付合同总价款的1%作为违约金。6.3.2如因不可抗力等原因导致施工进度延误，双方应协商解决，并相应调整工期。7.合同价款7.1合同价款总额：人民币叁拾万元整（￥300,000.00）7.2合同价款支付方式7.2.1预付款：合同签订后5个工作日内，承包方提供相关资质证明和施工方案，发包方支付合同总额的30%作为预付款。7.2.2进度款：施工过程中，根据施工进度和工程量，每月支付合同总额的40%。7.2.3结算款：工程验收合格后，发包方支付合同总额的20%作为结算款。7.2.4验收合格后30日内，承包方提交完整竣工资料，发包方支付剩余的10%作为质保金。7.3合同价款调整7.3.1因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款调整的，双方应按照实际情况协商确定。7.4付款条件及期限7.4.1发包方应在合同约定的付款条件满足后5个工作日内支付相应款项。7.4.2承包方应在收到付款通知后2个工作日内提供收款证明。8.争议解决8.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。8.2争议解决机构：如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3争议解决程序：诉讼期间，除争议事项外，合同其他条款应继续履行。9.合同解除9.1合同解除条件9.1.1发包方违约，如未按合同约定支付款项，承包方有权解除合同。9.1.2承包方违约，如未按合同约定完成施工任务或工程质量不符合要求，发包方有权解除合同。9.2合同解除程序9.2.1一方提出解除合同，应书面通知另一方，并说明理由。9.2.2收到解除合同通知的一方应在收到通知后5个工作日内给予书面答复。9.3合同解除后的处理9.3.2合同解除不影响双方因违约而产生的索赔权利。10.合同生效及终止10.1合同生效条件：合同双方签字盖章后，自合同签订之日起生效。10.2合同生效时间：2025年3月15日10.3合同终止条件10.3.1工程验收合格，合同价款结清10.3.2合同双方协商一致解除合同10.4合同终止时间：以实际完成工程和结算款支付完毕的时间为准。11.其他约定11.1合同附件11.1.1本合同附件包括施工图纸、工程量清单、质量验收标准等。11.2合同补充协议11.2.1合同签订后，如需对合同内容进行补充或修改，双方应签订补充协议，作为本合同的组成部分。11.3合同变更11.3.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签署。12.合同签署12.1合同签署日期：2025年3月15日12.2合同签署地点：市区数据中心12.3合同签署人员12.3.1发包方代表：张先生12.3.2承包方代表：李先生13.合同附件清单13.1施工图纸13.2工程量清单13.3质量验收标准13.4合同签订证明文件14.合同份数14.1本合同一式叁份，发包方、承包方及合同签订地工商行政管理部门各执壹份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所指的第三方包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、材料供应商、设备供应商等。15.1.2第三方应具备相应的资质和执业许可，并能够独立承担法律责任。15.2第三方责任限额15.2.1第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致合同履行受阻或造成损失，其责任限额不得