二零二五年度新型建筑外墙保温材料应用施工合同4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度新型建筑外墙保温材料应用施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.甲方基本信息1.2.乙方基本信息2.合同标的2.1.保温材料规格及型号2.2.施工范围及内容3.施工工期3.1.总工期3.2.各阶段工期安排4.施工质量要求4.1.保温材料质量要求4.2.施工工艺质量要求5.付款方式及期限5.1.预付款5.2.进度款5.3.验收款5.4.结算款6.施工进度及验收6.1.施工进度安排6.2.验收标准及流程7.施工安全及环保要求7.1.施工安全要求7.2.环保要求8.争议解决方式8.1.争议解决原则8.2.争议解决途径9.违约责任9.1.甲方违约责任9.2.乙方违约责任10.合同解除条件10.1.合同解除条件10.2.合同解除程序11.合同生效及终止11.1.合同生效条件11.2.合同终止条件12.合同附件12.1.附件一：施工图纸12.2.附件二：工程量清单12.3.附件三：其他相关文件13.合同份数及保管13.1.合同份数13.2.合同保管14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1.甲方基本信息1.1.1.甲方名称：房地产开发1.1.2.甲方地址：省市区路号1.1.3.甲方联系人：1.1.4.甲方联系电话：138xxxx56781.2.乙方基本信息1.2.1.乙方名称：保温材料1.2.2.乙方地址：省市区路号1.2.3.乙方联系人：1.2.4.乙方联系电话：139xxxx87652.合同标的2.1.保温材料规格及型号2.1.1.保温材料品牌：品牌2.1.2.保温材料型号：型号2.1.3.保温材料性能指标：符合国家相关标准2.2.施工范围及内容2.2.1.施工范围：项目外墙保温工程2.2.2.施工内容：保温材料的采购、运输、施工、验收等3.施工工期3.1.总工期3.1.1.总工期：自合同签订之日起90日历天3.2.各阶段工期安排3.2.1.保温材料采购及运输：自合同签订之日起15日内完成3.2.2.施工准备：自合同签订之日起20日内完成3.2.3.施工阶段：自施工准备完成后30日内完成3.2.4.验收阶段：自施工阶段完成后10日内完成4.施工质量要求4.1.保温材料质量要求4.1.1.保温材料质量必须符合国家相关标准4.1.2.保温材料进场前需提供产品质量合格证明4.2.施工工艺质量要求4.2.1.施工过程中严格按照施工方案执行4.2.2.施工质量必须达到国家相关标准5.付款方式及期限5.1.预付款5.1.1.预付款金额：合同总价款的30%5.1.2.预付款支付时间：合同签订之日起5个工作日内5.2.进度款5.2.1.进度款支付比例：根据实际完成工程量按月支付5.2.2.进度款支付时间：每月一个工作日5.3.验收款5.3.1.验收款金额：合同总价款的40%5.3.2.验收款支付时间：验收合格后5个工作日内5.4.结算款5.4.1.结算款金额：合同总价款的30%5.4.2.结算款支付时间：合同履行完毕后30日内6.施工进度及验收6.1.施工进度安排6.1.1.保温材料采购及运输：自合同签订之日起15日内完成6.1.2.施工准备：自合同签订之日起20日内完成6.1.3.施工阶段：自施工准备完成后30日内完成6.1.4.验收阶段：自施工阶段完成后10日内完成6.2.验收标准及流程6.2.1.验收标准：符合国家相关标准和合同约定6.2.2.验收流程：验收前通知甲方，验收时双方共同参与，验收合格后填写验收报告7.施工安全及环保要求7.1.施工安全要求7.1.1.乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准7.1.2.乙方应制定施工安全措施，确保施工安全7.2.环保要求7.2.1.乙方必须遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准7.2.2.乙方应采取有效措施，减少施工过程中的环境污染8.争议解决方式8.1.争议解决原则8.1.1.双方应本着友好协商的原则，积极解决合同履行过程中发生的争议。8.1.2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。8.2.争议解决途径8.2.1.双方应在争议发生后10日内，通过书面形式提出协商请求。8.2.2.协商期间，双方应继续履行合同义务，不得因争议影响工程进度。9.违约责任9.1.甲方违约责任9.1.1.甲方未按合同约定支付款项，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日千分之五计算。9.1.2.甲方未按时提供施工场地或相关资料，导致工程延期，应赔偿乙方因此造成的损失。9.2.乙方违约责任9.2.1.乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金按每日千分之五计算。9.2.2.乙方施工质量不符合合同约定，应无条件返工，并承担因此造成的损失。10.合同解除条件10.1.合同解除条件10.1.1.任何一方严重违约，另一方有权解除合同。10.1.2.因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。10.2.合同解除程序10.2.1.解除合同前，双方应书面通知对方。10.2.2.解除合同后，双方应按照合同约定处理剩余事宜。11.合同生效及终止11.1.合同生效条件11.1.1.双方签字盖章后，合同自签订之日起生效。11.1.2.甲方预付款到账后，合同正式生效。11.2.合同终止条件11.2.1.合同履行完毕。11.2.2.合同解除。12.合同附件12.1.附件一：施工图纸12.1.1.附件一应包含工程项目的详细施工图纸。12.1.2.施工图纸应由甲方提供，乙方应认真核对。12.2.附件二：工程量清单12.2.1.附件二应详细列出工程项目的工程量。12.2.2.工程量清单应由甲方提供，乙方应认真核对。12.3.附件三：其他相关文件12.3.1.附件三应包括合同履行过程中产生的所有相关文件。13.合同份数及保管13.1.合同份数13.1.1.本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。13.2.合同保管13.2.1.双方应妥善保管合同原件，不得擅自复制或泄露。14.其他约定事项14.1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。14.2.本合同如有变更，应以书面形式作出，经双方签字盖章后生效。14.3.本合同适用中华人民共和国法律。14.4.本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格之日止。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1.第三方定义15.1.1.第三方是指在合同履行过程中，为甲方或乙方提供专业服务、技术支持、资金保障或其他相关服务的独立法人或其他组织。15.1.2.第三方不包括甲方和乙方的关联方或控股公司。15.2.第三方介入形式a)中介方：为合同双方提供信息交流、沟通协调、争议解决等服务的第三方。b)技术支持方：为合同双方提供专业技术支持、设计方案优化等服务的第三方。c)资金保障方：为合同双方提供资金支持、担保等服务的第三方。16.第三方介入程序16.1.甲方或乙方需向对方书面提出引入第三方的意向，并说明第三方介入的目的、形式及预期效果。16.2.双方应共同协商确定第三方的选择标准、介入方式和费用承担。16.3.第三方介入前，双方应与第三方签订相应的合作协议，明确各方的权利义务。17.第三方责任限额17.1.第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因导致合同履行失败或损害甲方或乙方权益时，应承担的最高赔偿限额。17.2.第三方责任限额的确定依据如下：a)第三方合作协议中约定的责任限额。b)国家法律法规或行业规范规定的责任限额。c)双方协商确定的责任限额。18.第三方责任划分a)第三方在履行合同过程中，因自身原因导致合同履行失败或损害甲方或乙方权益时，应承担相应责任。b)第三方在履行合同过程中，如因不可抗力、甲方或乙方原因导致合同履行失败或损害甲方或乙方权益时，责任划分应协商解决。19.第三方权利a)收取约定的服务费用。b)请求甲方或乙方提供必要的配合和支持。c)对合同履行情况进行监督和建议。20.第三方义务a)按照约定提供专业服务或技术支持。b)确保提供的服务或技术支持符合国家法律法规和行业规范。c)遵守合同约定，维护甲方或乙方的合法权益。21.第三方变更及退出21.1.第三方变更21.1.1.第三方在合同履行过程中，如需变更，应书面通知甲方和乙方，并经双方同意。21.1.2.第三方变更应不影响合同履行的整体进度和质量。21.2.第三方退出21.2.1.第三方在合同履行过程中，如需退出，应提前30日书面通知甲方和乙方。21.2.2.第三方退出后，甲方和乙方应协商确定后续事宜，确保合同继续履行。22.第三方介入后的合同履行a)甲方、乙方和第三方应共同遵守合同约定。b)任何一方违反合同约定，应承担相应责任。c)合同履行过程中产生的争议，应协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸详细要求和说明：a.包含工程项目的详细施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。b.图纸应标注材料规格、尺寸、施工工艺等关键信息。c.图纸应由甲方提供，乙方应认真核对，如有疑问应及时提出。2.附件二：工程量清单详细要求和说明：a.列出工程项目的详细工程量，包括保温材料、施工人工、施工机械等。b.工程量清单应与施工图纸相一致，确保准确无误。c.工程量清单应由甲方提供，乙方应认真核对，如有疑问应及时提出。3.附件三：合同双方资质证明文件详细要求和说明：a.甲方提供营业执照、资质证书等相关证明文件。b.乙方提供营业执照、资质证书、安全生产许可证等相关证明文件。c.证明文件应真实有效，符合国家相关法律法规要求。4.附件四：保温材料质量检验报告详细要求和说明：a.保温材料进场前，乙方应提供质量检验报告。b.检验报告应由具有相应资质的检测机构出具。c.检验报告应包含保温材料的性能指标、检验结果等信息。5.附件五：施工方案及进度计划详细要求和说明：a.乙方应制定详细的施工方案及进度计划。b.施工方案应包括施工工艺、施工方法、质量保证措施等。c.进度计划应明确各阶段工期安排，确保工程按期完成。6.附件六：验收报告详细要求和说明：a.验收报告应由甲方、乙方和第三方共同签署。b.验收报告应包含工程项目的质量、进度、安全等方面的评价。c.验收报告应真实反映工程项目的实际情况。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：a.甲方违约行为：i.未按合同约定支付款项。ii.未按时提供施工场地或相关资料。iii.未经乙方同意擅自变更施工方案。b.乙方违约行为：i.未按合同约定完成工程。ii.施工质量不符合合同约定。iii.未经甲方同意擅自变更施工方案。2.责任认定标准：a.甲方违约责任认定：i.逾期付款违约金按每日千分之五计算。ii.工程延期赔偿乙方因此造成的损失。b.乙方违约责任认定：i.违约金按每日千分之五计算。ii.无条件返工，并承担因此造成的损失。3.违约示例说明：a.甲方违约示例：i.甲方未按合同约定支付进度款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。b.乙方违约示例：i.乙方施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方返工，并承担因此造成的损失。全文完。二零二五年度新型建筑外墙保温材料应用施工合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方基本信息5.合同签订地点二、项目概况1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目结构5.项目工期三、合同标的1.保温材料品牌及规格2.施工工艺及标准3.施工设备4.施工人员资质5.施工材料供应四、合同价格1.合同总价2.计价方式3.付款方式4.付款节点5.付款条件五、施工进度1.施工阶段划分2.施工进度计划3.施工进度调整4.施工进度验收5.施工进度延误责任六、施工质量1.质量标准2.质量检验3.质量保证4.质量纠纷处理5.质量责任七、施工安全1.安全生产责任制2.安全生产措施3.安全生产检查4.安全事故处理5.安全责任八、环境保护1.环保措施2.环保责任3.环保验收4.环保纠纷处理5.环保责任追究九、合同变更1.变更条件2.变更程序3.变更内容4.变更责任5.变更生效十、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约赔偿4.违约处理5.违约责任追究十一、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决机构4.争议解决费用5.争议解决期限十二、合同解除1.解除条件2.解除程序3.解除责任4.解除生效5.解除后的处理十三、合同终止1.终止条件2.终止程序3.终止责任4.终止生效5.终止后的处理十四、其他约定1.合同附件2.合同附件内容3.合同附件效力4.合同附件修改5.合同附件补充合同编号_________一、合同概述1.合同名称：二零二五年度新型建筑外墙保温材料应用施工合同2.合同编号：_______3.合同签订日期：_______4.合同双方基本信息：a.甲方（建设单位）：_______b.乙方（施工单位）：_______5.合同签订地点：_______二、项目概况1.项目名称：_______2.项目地点：_______3.项目规模：_______4.项目结构：_______5.项目工期：_______三、合同标的1.保温材料品牌及规格：_______2.施工工艺及标准：_______3.施工设备：_______4.施工人员资质：_______5.施工材料供应：_______四、合同价格1.合同总价：_______2.计价方式：_______3.付款方式：_______4.付款节点：_______5.付款条件：_______五、施工进度1.施工阶段划分：_______2.施工进度计划：_______3.施工进度调整：_______4.施工进度验收：_______5.施工进度延误责任：_______六、施工质量1.质量标准：_______2.质量检验：_______3.质量保证：_______4.质量纠纷处理：_______5.质量责任：_______七、施工安全1.安全生产责任制：_______2.安全生产措施：_______3.安全生产检查：_______4.安全事故处理：_______5.安全责任：_______八、环境保护1.环保措施：施工过程中采取有效措施减少对环境的影响，包括但不限于噪音控制、粉尘处理、废水回收等。2.环保责任：乙方应遵守国家及地方环保法规，对施工过程中产生的污染物进行处理，确保符合环保标准。3.环保验收：施工完成后，乙方应组织环保验收，并提供相关环保验收报告。4.环保纠纷处理：如发生环保纠纷，双方应协商解决；协商不成的，可向相关环保部门申请仲裁。5.环保责任追究：若因乙方违反环保规定造成环境污染，乙方应承担相应法律责任。九、合同变更1.变更条件：在合同履行过程中，如遇不可抗力或双方协商一致的情况，可进行合同变更。2.变更程序：变更前需双方书面确认，并经甲方签字同意后生效。3.变更内容：包括但不限于工程量、工期、价格、技术标准等。4.变更责任：因变更造成的额外费用和工期延误由责任方承担。5.变更生效：变更协议生效后，双方应严格按照变更内容执行。十、违约责任1.违约情形：包括但不限于逾期付款、施工质量不达标、安全责任事故等。2.违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.违约赔偿：违约赔偿金额应根据违约程度和损失情况进行计算。4.违约处理：违约发生后，双方应协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。5.违约责任追究：违约方应承担违约责任，直至合同目的无法实现。十一、争议解决1.争议解决方式：争议发生后，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁或依法向人民法院提起诉讼。2.争议解决程序：提交仲裁或诉讼前，双方应尽力通过协商达成一致。3.争议解决机构：如选择仲裁，应约定仲裁机构和仲裁规则；如选择诉讼，应向有管辖权的人民法院提起。4.争议解决费用：仲裁或诉讼费用由败诉方承担，除非另有约定。5.争议解决期限：争议解决期限自争议发生之日起不超过_______个工作日。十二、合同解除1.解除条件：包括但不限于不可抗力、一方违约导致合同无法履行等。2.解除程序：一方提出解除合同，另一方应予以确认，并签订解除协议。3.解除责任：因解除合同造成的损失由责任方承担。4.解除生效：解除协议签订后，合同即行解除。5.解除后的处理：解除合同后，双方应按照协议处理剩余工程和未付款项。十三、合同终止1.终止条件：合同履行完毕或双方协商一致解除合同。2.终止程序：合同终止前，双方应签订终止协议。3.终止责任：合同终止后，双方应按照协议处理剩余工程和未付款项。4.终止生效：终止协议签订后，合同即行终止。5.终止后的处理：终止合同后，双方应按照协议处理剩余工程和未付款项。十四、其他约定1.合同附件：包括但不限于施工图纸、技术规范、质量保证书等。2.合同附件内容：合同附件是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。3.合同附件效力：合同附件的修改和补充需经双方书面确认。4.合同附件修改：修改合同附件需经双方协商一致，并签订补充协议。5.合同附件补充：补充合同附件需经双方协商一致，并签订补充协议。合同附件：[此处列出合同附件的具体内容]甲方（建设单位）：____________乙方（施工单位）：____________签字日期：________________签字日期：________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导条款：a.甲方有权对施工过程中的设计方案进行审核和批准。b.甲方应提供施工所需的场地、设施和资源，并确保其符合施工要求。c.甲方应负责协调与施工相关的政府部门、社区和业主的关系。2.甲方主导条款说明：a.设计审核和批准：甲方作为主导方，对施工设计方案有最终决定权，以确保工程质量和安全。b.提供施工条件：甲方应确保施工所需的场地、设施和资源及时到位，避免施工延误。c.协调关系：甲方负责与政府部门、社区和业主沟通，解决施工过程中可能出现的矛盾和问题。3.甲方主导条款补充：a.甲方应确保施工过程中，施工人员的人身安全得到充分保障。b.甲方应监督乙方按照合同约定进行施工，并对施工质量进行定期检查。c.甲方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改，并承担相应的责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方主导条款：a.乙方有权根据工程进度和实际情况，对施工方案进行调整。b.乙方应负责施工过程中的技术指导和现场管理。c.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和支持。2.乙方主导条款说明：a.施工方案调整：乙方作为主导方，有权根据工程进度和实际情况对施工方案进行调整，以确保施工顺利进行。b.技术指导和现场管理：乙方负责施工过程中的技术指导和现场管理，确保施工质量和进度。c.施工条件和支持：乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和支持，如场地、设施和资源等。3.乙方主导条款补充：a.乙方应确保施工过程中的安全和环境保护措施得到有效执行。b.乙方应定期向甲方报告施工进度和质量情况，并及时解决施工过程中出现的问题。c.乙方有权要求甲方对施工过程中出现的问题进行整改，并承担相应的责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第三方中介条款：a.第三方中介机构负责对施工过程中的质量、进度和费用进行监督。b.第三方中介机构有权对施工过程中的争议进行调解。c.第三方中介机构应定期向甲方和乙方提交监督报告。2.第三方中介条款说明：a.质量监督：第三方中介机构负责对施工过程中的质量进行监督，确保工程质量符合合同要求。b.进度监督：第三方中介机构负责对施工进度进行监督，确保工程按期完成。c.费用监督：第三方中介机构负责对施工过程中的费用进行监督，确保费用合理使用。d.争议调解：第三方中介机构有权对施工过程中的争议进行调解，促进双方达成一致。3.第三方中介条款补充：a.第三方中介机构应具备相应的资质和经验，确保其监督和调解工作的公正性和有效性。b.第三方中介机构的监督报告应真实、客观、全面，为甲方和乙方提供决策依据。c.第三方中介机构的费用由甲方和乙方按比例承担。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸及技术规范2.保温材料品牌及规格说明书3.施工合同4.施工进度计划表5.质量保证书6.安全生产责任制文件7.环保措施及验收报告8.第三方中介机构资质证明9.付款进度表10.合同附件及补充协议二、违约行为及认定：1.违约行为：a.乙方未按合同约定的时间完成施工任务。b.乙方施工质量不符合合同约定的标准。c.甲方未按合同约定的时间支付工程款项。d.乙方未按照合同约定采取环保措施。e.第三方中介机构未按合同约定进行监督和调解。2.违约行为认定：a.违约行为应通过书面形式通知对方，并提供相关证据。b.双方协商解决违约行为，如协商不成，可提交仲裁或诉讼。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.仲裁：指双方在争议发生后，提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。3.诉讼：指双方在争议发生后，向人民法院提起诉讼，由法院进行审理和判决。4.质量保证：指乙方保证施工质量符合合同约定的标准，并在保修期内负责维修。5.环保验收：指施工完成后，由环保部门对施工现场及施工过程中产生的污染物进行验收。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工进度延误。解决办法：甲方应与乙方协商，制定合理的进度调整计划，并督促乙方按计划执行。2.问题：施工质量不达标。解决办法：甲方应要求乙方进行整改，并对整改结果进行验收。3.问题：环保措施不落实。解决办法：第三方中介机构应监督乙方落实环保措施，并对违反环保规定的行为进行处罚。4.问题：合同争议。解决办法：双方应友好协商解决，协商不成的，可提交仲裁或诉讼。五、所有应用场景：1.新型建筑外墙保温材料施工项目。2.政府或企业投资的建设项目。3.需要第三方中介机构进行质量、进度和费用监督的项目。4.需要明确双方权利和义务的施工合同。全文完。二零二五年度新型建筑外墙保温材料应用施工合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方：2.乙方：3.其他相关方：二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲乙双方在2025年度新型建筑外墙保温材料应用施工过程中的权利义务，确保工程顺利进行，实现双方共赢。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑法》等相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语1.新型建筑外墙保温材料：指采用环保、节能、保温性能优良的材料，用于建筑外墙保温的复合材料。2.施工：指在甲方指定的建筑外墙进行保温材料安装、涂装等工程活动。3.2关键词解释1.甲方：指委托乙方进行新型建筑外墙保温材料应用施工的业主单位。2.乙方：指承担新型建筑外墙保温材料应用施工任务的施工单位。3.工程进度：指按照合同约定的时间节点完成工程任务的进度。4.质量标准：指符合国家及行业相关标准的工程质量要求。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成新型建筑外墙保温材料应用施工任务。2.甲方有权对施工过程进行监督，对不符合合同约定或质量标准的行为提出整改要求。3.甲方应按合同约定支付工程款，并承担相应的税费。4.2乙方的权利和义务1.乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成新型建筑外墙保温材料应用施工任务。2.乙方应确保施工过程中安全生产，遵守国家及行业相关法律法规。3.乙方应配合甲方对施工过程进行监督，及时整改不符合合同约定或质量标准的问题。4.乙方应按照合同约定向甲方提供相关施工资料，如施工图纸、施工方案等。五、履行条款5.1合同履行时间1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为2025年度。2.乙方应在合同生效后30日内完成新型建筑外墙保温材料应用施工任务。5.2合同履行地点1.本合同履行地点为甲方指定的建筑外墙。5.3合同履行方式1.乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成新型建筑外墙保温材料应用施工任务。2.乙方应按照甲方要求提供相关施工资料，如施工图纸、施工方案等。六、合同的生效和终止6.1生效条件1.双方签署本合同，并加盖公章。2.甲方按照合同约定支付首期工程款。6.2终止条件1.合同期限届满，工程完成且双方无争议。2.因不可抗力等原因导致合同无法继续履行。3.双方协商一致解除合同。6.3终止程序1.一方提出终止合同，应提前30日书面通知对方。2.双方在接到终止合同通知后，应立即停止施工，并妥善处理施工现场。6.4终止后果1.合同终止后，双方应按照合同约定结算工程款。2.双方应妥善处理施工现场，确保工程安全、环保。七、费用与支付7.1费用构成1.工程直接费用：包括新型建筑外墙保温材料的采购费用、施工人员的工资及福利、施工机械使用费、临时设施费等。2.工程间接费用：包括项目管理费、质量监督费、安全防护费、环境保护费、运输费、保险费等。3.其他费用：包括合同履约保证金、预付款、进度款、竣工结算款等。7.2支付方式1.预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总金额的20%作为预付款。2.进度款：工程进度达到合同约定节点时，乙方应向甲方提交进度款申请，甲方应在收到申请后15日内支付。3.竣工结算款：工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提交竣工结算报告，甲方应在收到报告后30日内支付结算款。7.3支付时间1.预付款支付时间：合同签订后5个工作日内。2.进度款支付时间：每个进度节点后的15个工作日内。3.竣工结算款支付时间：竣工验收合格后的30个工作日内。7.4支付条款1.甲方支付工程款时，应按照国家及地方相关政策规定，依法缴纳相关税费。2.乙方应提供合法的发票和收据，甲方在收到后应及时支付工程款。3.甲方有权对乙方提交的发票和收据进行审核，如发现虚假发票或收据，甲方有权拒绝支付。八、违约责任8.1甲方违约1.如甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金按未支付工程款金额的千分之五计算。2.如甲方未按约定提供施工场地或相关资料，导致工程延期，甲方应承担相应的责任。8.2乙方违约2.如乙方施工过程中出现质量问题，应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式1.违约金应按合同约定的时间和比例支付。2.甲方有权要求乙方以现金或银行转账方式支付违约金。九、保密条款9.1保密内容1.本合同涉及的甲方建筑信息、新型建筑外墙保温材料的技术参数、施工图纸等。2.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限1.本合同保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。9.3保密履行方式1.双方应对保密内容采取保密措施，不得泄露给任何第三方。2.双方在合同终止后，仍应继续履行保密义务。十、不可抗力10.1不可抗力定义1.不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同履行无法正常进行。10.2不可抗力事件1.地震、洪水、台风等自然灾害。2.政府政策调整、战争、罢工等社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。2.不可抗力事件导致合同无法履行时，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.政府政策调整：政府出台的新政策导致施工无法进行。十一、争议解决11.1协商解决1.双方在合同履行过程中发生争议，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商无果时，双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.或双方协商一致，选择仲裁机构进行仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形1.合同中明确约定不得转让的权利和义务。2.乙方在施工过程中涉及的技术秘密、商业秘密等。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对新型建筑外墙保温材料应用施工项目的最终验收权。2.乙方保留对施工过程中发现的设计不合理或不符合规范的问题提出修改建议的权利。13.2特殊权力保留1.乙方保留在施工过程中对新型建筑外墙保温材料的技术参数进行调整的权利，以确保施工质量。2.甲方保留在合同履行期间对施工进度、质量、安全等方面的监督权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对合同的修改或补充，必须以书面形式进行，并由双方签字确认。2.修改或补充的内容应与本合同其他条款保持一致。14.2修改和补充效力1.经双方签字确认的修改或补充内容，与本合同具有同等法律效力。2.修改或补充的内容自双方签字之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合，确保新型建筑外墙保温材料应用施工项目的顺利进行。2.甲方应提供必要的施工条件，如施工场地、水电供应等。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开协调会议，讨论施工过程中的问题。2.双方应通过书面或口头方式及时沟通，解决施工过程中的问题。十六、其他条款16.1法律适用1.本合同适用中华人民共和国法律。2.如合同条款与法律相冲突，以法律为准。16.2合同的完整性和独立性1.本合同构成双方之间关于新型建筑外墙保温材料应用施工项目的完整协议。2.本合同条款的任何修改或补充，均不影响其他条款的独立性。16.3增减条款1.本合同条款可根据实际情况进行增减，但增减内容应以书面形式明确。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.新型建筑外墙保温材料应用施工图纸及技术规范。2.施工方案及施工组织设计。3.甲方提供的施工场地相关资料。4.乙方提交的施工进度报告及质量检验报告。5.乙方提交的工程结算报告及发票。6.不可抗力事件的相关证明材料。7.争议解决过程中的相关文件。二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：a.未按约定支付工程款。b.未按约定提供施工场地或相关资料。c.提供虚假发票或收据。乙方违约：a.未按约定完成工程。b.施工过程中出现质量问题。c.未按约定提供施工资料。2.违约行为的认定：甲方违约的认定：根据乙方提交的书面报告及证据，由双方协商或仲裁机构认定。乙方违约的认定：根据甲方提交的书面报告及证据，由双方协商或仲裁机构认定。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》，是调整合同关系的法律规范。2.建筑工程质量管理条例：指《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》，是规范建筑工程质量管理的行政法规。3.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》，是规范建筑活动的法律。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.仲裁：指由仲裁机构对争议进行裁决的司法活动。6.诉讼：指当事人将争议提交法院审理的司法活动。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中发现设计不合理或不符合规范的问题。解决办法：乙方应及时向甲方提出修改建议，并协商确定解决方案。2.问题：施工进度延误。解决办法：双方应分析延误原因，并采取有效措施加快施工进度。3.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：乙方应立即采取措施进行修复，并承担修复费用。4.问题：不可抗力事件导致施工无法进行。解决办法：双方应按照合同约定处理，如协商不成，可向仲裁机构申请解决。5.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：双方应友好协商解决，协商不成可向仲裁机构申请仲裁或向法院提起诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任：第三方应保证提供的新型建筑外墙保温材料符合国家及行业相关标准。第三方应承担因材料质量问题导致的工程返工或损失的责任。2.第三方权利：第三方有权要求甲方按照合同约定支付材料费用。第三方有权要求甲方在材料验收合格后提供相应的验收报告。3.第三方义务：第三方应按照合同约定的时间提供新型建筑外墙保温材料。第三方应配合甲方和乙方对材料的验收工作。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：乙方有权要求甲方在合同约定的时间内提供施工场地和相关资料。乙方有权要求甲方在施工过程中对施工进度和质量进行监督。2.乙方利益条款：乙方有权在工程完成后获得合理的利润。乙方有权在甲方违约时获得相应的赔偿。3.甲方的违约及限制条款：如甲方未按约定提供施工场地，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。如甲方未按约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：甲方可对乙方的施工进度和质量进行监督，确保工程符合合同约定。甲方可要求乙方在施工过程中采取措施保障施工安全。2.甲方的利益条款：甲方可获得施工完成后的新型建筑外墙保温材料的产权。甲方可因乙方违约获得相应的赔偿。3.乙方的违约及限制条款：如乙方未按约定完成工程，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。如乙方在施工过程中出现质量问题，甲方有权要求乙方进行修复并承担相应费用。全文完。二零二五年度新型建筑外墙保温材料应用施工合同3合同编号_________一、合同主体1.1甲方（委托方）：名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人姓名）联系电话：（填写甲方联系电话）1.2乙方（承包方）：名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人姓名）联系电话：（填写乙方联系电话）1.3其他相关方：（如有其他相关方，在此填写）二、合同前言2.1背景和目的本合同背景为：甲方计划在（填写项目名称）项目中对新型建筑外墙保温材料进行应用施工，为实现该项目顺利进行，甲方委托乙方进行新型建筑外墙保温材料应用施工。本合同目的为：明确甲乙双方的权利、义务，确保新型建筑外墙保温材料应用施工质量，按时完成施工任务，保障工程顺利进行。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同条例》等法律法规以及甲乙双方共同协商达成一致意见。三、定义与解释3.1专业术语（1）新型建筑外墙保温材料：指采用新型环保材料、节能技术、绿色建筑理念，对建筑外墙进行保温施工的材料。（2）施工：指乙方按照甲方要求，在指定时间、地点、范围内，对新型建筑外墙保温材料进行施工安装、调试等工作。3.2关键词解释（1）合同：指本合同双方签订的《二零二五年度新型建筑外墙保温材料应用施工合同》。（2）甲方：指本合同中的委托方，即（填写甲方名称）。（3）乙方：指本合同中的承包方，即（填写乙方名称）。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，在规定时间、地点、范围内，完成新型建筑外墙保温材料应用施工。（2）甲方有权对乙方施工过程进行监督检查，确保施工质量。（3）甲方有权根据合同约定，对乙方进行奖励或处罚。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸、技术资料等。（2）乙方有权在施工过程中，根据实际情况对施工方案进行调整。（3）乙方有权在合同履行过程中，提出合理化建议。五、履行条款5.1合同履行时间（1）合同生效之日起至（填写合同终止日期）止。（2）施工期限：自合同生效之日起，甲方应确保施工场地具备施工条件，乙方应在（填写具体天数）内完成施工任务。5.2合同履行地点（1）施工地点：（填写具体地址）。（2）施工范围：按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工。5.3合同履行方式（1）乙方应按照甲方要求，采用新型建筑外墙保温材料进行施工。（2）乙方应保证施工质量，确保工程顺利进行。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）合同履行完毕，经双方协商一致同意终止。（2）因不可抗力因素导致合同无法履行，经双方协商一致同意终止。6.3终止程序（1）合同终止前，双方应协商一致，签订终止协议。（2）终止协议应明确双方的权利、义务和责任。6.4终止后果（1）合同终止后，双方应按照协议约定，履行各自的义务。（2）合同终止后，乙方应将施工现场清理干净，确保场地恢复原状。（3）合同终止后，双方应按照法律法规，妥善处理债权债务。七、费用与支付7.1费用构成（1）材料费：包括新型建筑外墙保温材料的购置费用、运输费用、验收费用等。（2）人工费：包括乙方施工人员的工资、福利、社会保险等。（3）施工机具费：包括施工过程中使用的各类施工机具的租赁费用、维护费用等。（4）管理费：包括项目管理人员的工资、办公费用、差旅费用等。（5）利润：根据市场行情和双方协商，确定乙方应得的合理利润。7.2支付方式（1）乙方应在施工前，向甲方提交详细的施工方案和预算，经甲方审核同意后，签订支付协议。（2）支付方式为分期支付，具体支付节点如下：a.首付款：合同签订后5个工作日内，甲方支付合同总金额的30%作为首付款。b.进度款：在施工过程中，根据工程进度，甲方每月支付合同总金额的20%作为进度款。c.质量验收款：工程完工后，甲方组织验收，验收合格后5个工作日内，支付合同总金额的30%作为质量验收款。d.保修金：工程完工并验收合格后，甲方支付合同总金额的10%作为保修金，保修期满无质量问题后无息退还。7.3支付时间（1）首付款：合同签订后5个工作日内支付。（2）进度款：每月支付，具体时间根据工程进度确定。（3）质量验收款：工程完工并验收合格后5个工作日内支付。（4）保修金：工程完工并验收合格后支付。7.4支付条款（1）甲方应在约定的支付时间内，按照约定的支付方式，将款项支付至乙方指定的账户。（2）乙方应在收到款项后，向甲方出具相应的收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按约定支付款项，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的千分之五。（2）甲方未能按时提供施工图纸和技术资料，导致施工进度延误，应向乙方支付延误工期赔偿金。8.2乙方违约（1）乙方未能按约定完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的千分之五。（2）乙方施工过程中出现质量问题，应承担修复责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。8.3赔偿金额和方式（1）违约金和赔偿金额的支付方式与合同约定的支付方式相同。（2）甲方和乙方应就违约责任进行协商，协商不成可依法向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容（1）本合同涉及的商业秘密、技术秘密、工程信息等。（2）双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、工程信息等。9.2保密期限（1）自合同签订之日起至合同终止后5年内。（2）保密期限届满，双方仍应履行保密义务。9.3保密履行方式（1）双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，不得将保密内容泄露给任何第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义（1）指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。（2）包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害。（2）战争、动乱、政府禁令等政府行为。（3）罢工、暴动、恐怖袭击等社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方。（2）双方应采取措施，减轻不可抗力事件造成的损失。10.4不可抗力实例（1）地震、洪水等自然灾害。（2）战争、政府禁令等政府行为。（3）罢工、暴动等社会异常事件。十一、争议解决11.1协商解决（1）发生争议时，双方应友好协商，争取达成一致意见。11.2调解（1）双方可自愿选择调解机构进行调解。（2）调解结果对双方具有约束力。11.3仲裁或诉讼（1）双方可自愿选择仲裁机构进行仲裁。（2）仲裁结果对双方具有约束力。（3）如双方未选择仲裁，可依法向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定（1）未经对方同意，任何一方不得转让本合同。（2）经双方协商一致，本合同可以转让。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、保密等特殊情形。（2）法律法规禁止转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对新型建筑外墙保温材料应用施工项目的最终决定权。（2）乙方在施工过程中，应遵守国家相关法律法规，不得擅自改变施工方案。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对施工过程中发现的质量问题的处理权。（2）乙方在施工过程中，如遇特殊情况，需调整施工方案，应事先征得甲方同意。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同的修改和补充，应经甲乙双方协商一致。（2）修改和补充的内容，应以书面形式进行。14.2修改和补充效力（1）经甲乙双方签字盖章的修改和补充内容，与本合同具有同等法律效力。（2）修改和补充的内容，自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应提供必要的施工图纸、技术资料等。（2）乙方应按照甲方要求，提供施工人员、施工机具等。15.2协作与配合方式（1）甲乙双方应定期召开协调会议，讨论施工过程中的问题。（2）双方应相互配合，确保施工顺利进行。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间的完整协议，任何一方不得以口头或书面形式对本合同进行修改。16.3增减条款本合同如有增减条款，应以书面形式进行，并由甲乙双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他