2025年度数据中心基础设施建设承包人工合同样本4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度数据中心基础设施建设承包人工合同样本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1承包人基本信息1.2甲方基本信息2.合同标的2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.合同工期3.1工期约定3.2工期延误责任4.合同价款4.1工程量清单4.2付款方式4.3付款时间4.4付款条件5.工程质量5.1质量标准5.2质量检测5.3质量保证期6.施工安全6.1安全责任6.2安全防护措施6.3安全事故处理7.材料供应7.1材料采购7.2材料验收7.3材料保管8.施工进度8.1施工计划8.2进度控制8.3进度调整9.技术服务9.1技术支持9.2技术咨询9.3技术培训10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后果13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效时间13.3合同生效效力14.其他约定14.1合同附件14.2合同附件效力14.3合同解释优先级第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1承包人基本信息1.1.1承包人名称：____________________1.1.2承包人法定代表人：____________________1.1.3承包人注册地址：____________________1.1.4承包人联系电话：____________________1.1.5承包人开户银行：____________________1.1.6承包人银行账号：____________________1.2甲方基本信息1.2.1甲方名称：____________________1.2.2甲方法定代表人：____________________1.2.3甲方注册地址：____________________1.2.4甲方联系电话：____________________1.2.5甲方开户银行：____________________1.2.6甲方银行账号：____________________2.合同标的2.1项目名称：2025年度数据中心基础设施建设2.2项目地点：____________________2.3项目规模：____________________2.4项目内容：2.4.1土建工程2.4.2电气工程2.4.3网络工程2.4.4安全监控工程2.4.5冷却系统工程3.合同工期3.1工期约定：自合同签订之日起，工期为__个月。3.2工期延误责任：3.2.1甲方原因导致工期延误，承包人有权要求顺延工期。3.2.2承包人原因导致工期延误，承包人应承担相应的违约责任。4.合同价款4.1工程量清单：详见附件一。4.2付款方式：4.2.1预付款：合同签订后__日内，甲方支付合同总价的__%作为预付款。4.2.2进度款：按工程进度分期支付，具体支付比例和时间节点详见附件二。4.2.3结算款：工程竣工验收合格后__日内，甲方支付合同总价的__%作为结算款。4.3付款时间：详见附件二。4.4付款条件：按合同约定和实际完成工程进度。5.工程质量5.1质量标准：符合国家相关工程质量标准和规范要求。5.2质量检测：甲方有权对工程质量进行检测，检测费用由责任方承担。5.3质量保证期：自工程竣工验收合格之日起__年内。6.施工安全6.1安全责任：双方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。6.2安全防护措施：详见附件三。6.3安全事故处理：发生安全事故，双方应立即采取措施，并按照国家相关规定进行处理。7.材料供应7.1材料采购：甲方负责提供施工所需的主要材料，承包人负责采购其他材料。7.2材料验收：承包人应在材料进场后__日内完成验收，并通知甲方。7.3材料保管：承包人负责材料的保管，确保材料质量不受影响。8.施工进度8.1施工计划：承包人应编制详细的施工进度计划，并报甲方审批。8.2进度控制：双方应共同监督施工进度，确保工程按计划进行。8.3进度调整：如因不可抗力或其他非承包人原因导致进度延误，双方应协商调整进度计划。9.技术服务9.1技术支持：甲方应提供必要的技术支持，包括设计图纸、技术规范等。9.2技术咨询：双方可就施工过程中的技术问题进行咨询，费用由责任方承担。9.3技术培训：甲方应组织必要的技术培训，确保承包人掌握相关技术要求。10.违约责任10.1违约情形：包括但不限于工期延误、质量不合格、未按约定支付款项等。10.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约赔偿：违约赔偿的具体金额和计算方法详见附件四。11.争议解决11.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同争议。11.2争议解决程序：协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3争议解决机构：无。12.合同解除12.1合同解除条件：包括但不限于甲方违约、不可抗力导致合同无法履行等。12.2合同解除程序：任何一方提出解除合同，应提前__日书面通知对方。12.3合同解除后果：合同解除后，双方应按照约定结算剩余款项，并处理善后事宜。13.合同生效13.1合同生效条件：双方签字盖章后，合同自之日起生效。13.2合同生效时间：____________________13.3合同生效效力：合同对双方具有法律约束力。14.其他约定14.1合同附件：包括但不限于工程量清单、付款计划、安全防护措施、违约赔偿标准等。14.2合同附件效力：合同附件与本合同具有同等法律效力。14.3合同解释优先级：本合同如有歧义，以书面解释为准。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义：在本合同中，第三方指非甲乙双方的自然人、法人或其他组织，包括但不限于设计单位、监理单位、审计机构、技术顾问、法律顾问等。15.2第三方介入目的：第三方介入旨在提供专业服务，协助合同履行，提高工程质量，确保工程进度，以及解决合同执行过程中的争议。15.3第三方介入方式：15.3.1设计单位：负责项目的工程设计，确保设计方案符合国家相关标准和技术要求。15.3.2监理单位：负责对工程施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全和进度符合合同约定。15.3.3审计机构：负责对工程款项进行审计，确保甲方支付款项的合理性和准确性。15.3.4技术顾问：提供专业技术咨询，协助解决施工过程中的技术难题。15.3.5法律顾问：提供法律咨询，协助解决合同执行过程中的法律争议。15.4第三方选择与更换：15.4.1第三方由甲乙双方协商确定，或由甲方单独或联合乙方确定。15.4.2未经对方同意，任何一方不得擅自更换第三方。15.5第三方责任：15.5.1第三方应根据合同约定或法律法规承担相应的责任。15.5.2第三方在提供专业服务过程中，因自身原因造成损失的，应承担赔偿责任。15.6第三方责任限额：15.6.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体如下：15.6.1.1设计单位：设计错误导致的损失，每项责任限额为合同价的__%。15.6.1.2监理单位：监理失误导致的损失，每项责任限额为合同价的__%。15.6.1.3审计机构：审计错误导致的损失，每项责任限额为合同价的__%。15.6.1.4技术顾问：技术咨询失误导致的损失，每项责任限额为合同价的__%。15.6.1.5法律顾问：法律咨询失误导致的损失，每项责任限额为合同价的__%。15.7第三方与其他各方的关系：15.7.1第三方应与甲乙双方保持良好沟通，及时报告工作进展和遇到的问题。15.7.2第三方不得干预甲乙双方的正常权利和义务，不得损害甲乙双方的合法权益。15.7.3第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规和行业规范。15.8第三方介入的额外条款：15.8.1第三方介入的费用由甲乙双方另行约定，并计入合同总价。15.8.2第三方介入的时间安排由甲乙双方协商确定，并纳入合同工期。15.8.3第三方介入的工作成果，甲乙双方均有权使用，但不得侵犯第三方的知识产权。15.9第三方介入的合同条款变更：15.9.1如第三方介入需要变更合同条款，甲乙双方应协商一致，并签署补充协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单：详细列出工程项目的数量、单位、单价和总价，以及工程款的支付进度。2.付款计划：明确工程款支付的具体时间节点和比例。3.安全防护措施：详细说明施工现场的安全措施和应急预案。4.质量标准：列出工程质量的具体要求和验收标准。5.技术规范：列出项目所需遵循的技术规范和标准。6.合同补充协议：记录甲乙双方协商一致的其他补充条款。7.第三方服务协议：详细约定第三方提供服务的具体内容、费用、责任和权利。8.违约赔偿标准：明确各种违约行为的赔偿标准和计算方法。9.争议解决协议：约定解决合同争议的方式和程序。10.附件五：工程图纸和技术资料。说明要求：1.所有附件均需甲乙双方签字盖章后生效。2.附件内容应与合同保持一致，如有冲突，以合同为准。3.附件应清晰、完整，便于查阅。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误：违约行为：承包人未按合同约定的工期完成工程。责任认定：承包人应向甲方支付每日合同价款的__%作为违约金，直至工程完工。2.质量不合格：违约行为：工程验收不合格，或出现重大质量问题。责任认定：承包人应负责返工、修复，直至符合质量要求。由此产生的费用由承包人承担。3.未按约定支付款项：违约行为：甲方未按合同约定支付工程款。责任认定：甲方应向承包人支付逾期付款利息，利率为__%，直至款项支付完毕。4.保密条款违反：违约行为：任何一方泄露合同内容或商业秘密。责任认定：违约方应承担相应的法律责任，并赔偿对方损失。示例说明：1.若承包人因不可抗力原因导致工期延误，经甲方确认后，工期可顺延，无需支付违约金。2.若甲方未按时支付进度款，每日应向承包人支付__%的逾期付款利息。全文完。2025年度数据中心基础设施建设承包人工合同样本1合同编号_________一、合同主体1.1甲方（建设单位）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.2乙方（承包单位）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.3其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）二、合同前言2.1背景：随着我国信息化建设的不断推进，数据中心作为信息产业的核心基础设施，其重要性日益凸显。为满足2025年度数据中心基础设施建设需求，甲方决定与乙方签订本合同，共同推进数据中心基础设施建设。2.2目的：本合同的签订旨在明确甲乙双方在数据中心基础设施建设过程中的权利、义务及责任，确保工程顺利进行，确保工程质量达到预期目标。三、定义与解释3.1专业术语：（1）数据中心：指为满足数据存储、处理、交换、传输等需求，提供安全、稳定、高效服务的专用场所。（2）基础设施建设：指为数据中心提供电力、网络、制冷、安全等基础设施的建设。3.2关键词解释：（1）建设周期：指从合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止的期限。（2）工程验收：指按照国家有关标准和规范，对已完成的建设工程进行质量、安全、环保等方面的检验和评定。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成数据中心基础设施建设。（2）甲方有权对乙方在工程建设过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。（3）甲方应按照合同约定，及时支付工程进度款。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成数据中心基础设施建设。（2）乙方应严格按照国家有关标准和规范进行施工，确保工程质量。（3）乙方应遵守施工现场的安全规定，确保施工安全。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点：数据中心建设地点：____________________5.3合同履行方式：（1）乙方负责组织施工队伍，按照合同约定进行数据中心基础设施建设。（2）甲方负责提供施工所需的相关资料和条件。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）合同约定的建设周期届满，工程竣工验收合格。（2）因不可抗力导致合同无法履行。（3）双方协商一致解除合同。6.3终止程序：（1）一方提出终止合同，应提前30日书面通知对方。（2）双方协商一致解除合同，应签订书面协议。6.4终止后果：（1）合同终止后，双方应按照约定进行工程结算。（2）因乙方原因导致合同终止，乙方应承担相应的违约责任。七、费用与支付7.1费用构成（1）工程款：包括但不限于设计费、材料费、施工费、设备费、人工费、运输费、安装调试费等。（2）税费：根据国家相关法律法规，由乙方承担的税费。（3）其他费用：合同约定之外，由双方协商确定的费用。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总额的20%作为预付款。（2）进度款：乙方完成合同约定的工程量后，甲方应按照约定的比例支付进度款。（3）结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交结算报告，甲方应在收到报告后的30日内支付结算款。7.3支付时间（1）预付款支付时间：合同签订后10个工作日内。（2）进度款支付时间：每完成合同约定工程量的20%，甲方应在收到乙方提交的进度款申请后的10个工作日内支付。（3）结算款支付时间：工程竣工验收合格后，甲方应在收到乙方提交的结算报告后的30日内支付。7.4支付条款（1）甲方支付款项时，应出具付款证明，并注明款项用途。（2）乙方收到款项后，应出具收款证明，并注明款项来源。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付款项，应向乙方支付应付款项的千分之五作为违约金。（2）甲方未按照合同约定提供相关资料和条件，应承担相应的责任。8.2乙方违约（1）乙方未按时完成工程，应向甲方支付工程延误期间每日千分之五的违约金。（2）乙方工程质量不符合约定，应负责修复，并赔偿由此造成的损失。（3）乙方擅自变更设计或施工方案，应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约金应按实际损失计算，最高不超过合同总额的百分之二十。（2）赔偿金额应按实际损失计算，由违约方支付。九、保密条款9.1保密内容（1）本合同涉及的商业秘密、技术秘密、经营秘密等。（2）双方在合同履行过程中了解到的对方商业信息。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年。9.3保密履行方式（1）双方应严格保守秘密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。（2）双方应采取有效措施，防止秘密被泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件（1）自然灾害，如地震、洪水、台风等。（2）政府行为，如政策调整、法律修改等。（3）社会异常事件，如战争、罢工等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方。（2）因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例（1）国家政策调整导致项目停工。（2）自然灾害导致工程进度延误。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，双方可选择调解、仲裁或诉讼方式解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）涉及国家秘密、商业秘密等特殊内容。（2）合同约定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本合同中未明确约定的权利，均视为甲方保留。（2）乙方在合同履行过程中，如发现任何可能影响工程质量和安全的问题，应及时通知甲方，甲方有权采取相应措施。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对乙方施工过程中使用的技术、工艺、材料等是否符合合同约定进行监督检查的权利。（2）甲方保留对乙方施工过程中发现的设计缺陷、安全隐患等提出整改要求的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同的修改和补充，应经甲乙双方协商一致。（2）修改和补充的内容应以书面形式签订补充协议，作为本合同的一部分。14.2修改和补充效力（1）修改和补充协议与本合同具有同等法律效力。（2）修改和补充协议的签订，不影响本合同其他条款的效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应按照合同约定，相互提供必要的协助和配合。（2）乙方在施工过程中，如需甲方提供技术支持或资源，甲方应予以配合。15.2协作与配合方式（1）双方应定期召开协调会，讨论解决合同履行过程中出现的问题。（2）双方应通过书面形式或其他有效方式，及时沟通和协调。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同是甲乙双方就数据中心基础设施建设承包事宜达成的完整协议，具有独立性。16.3增减条款（1）未经甲乙双方书面同意，本合同不得增减任何条款。（2）任何违反本合同增减条款的行为，均属无效。十七、签字、日期、盖章甲方（建设单位）：代表人（签字）：____________________日期：____________________盖章：____________________乙方（承包单位）：代表人（签字）：____________________日期：____________________盖章：____________________附件：1.数据中心基础设施建设方案2.合同附件（如有其他附件，请在此处列出）附件及其他说明解释一、附件列表：1.数据中心基础设施建设方案2.合同附件（包括但不限于：工程量清单、技术规范、施工图纸、质量标准等）3.不可抗力事件清单4.争议解决程序说明5.保密协议6.其他经双方协商一致同意的附件二、违约行为及认定：违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付款项：甲方应支付违约金，金额为应付款项的千分之五。未提供相关资料和条件：甲方应承担相应的责任，包括但不限于赔偿乙方损失。2.乙方违约：未按时完成工程：乙方应支付违约金，金额为每日千分之五。工程质量不符合约定：乙方应负责修复，并赔偿由此造成的损失。擅自变更设计或施工方案：乙方应承担相应的责任。3.不可抗力事件导致合同无法履行：双方互不承担责任。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等。2.违约金：指合同当事人一方违约时，按照约定向守约方支付的一定金额的货币。3.赔偿损失：指违约方因违约行为给守约方造成的经济损失。4.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。5.争议解决：指合同当事人因合同履行发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误解决办法：双方应定期召开协调会，及时沟通解决施工过程中的问题，确保工程进度。2.问题：工程质量问题解决办法：甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应及时整改，并承担修复费用。3.问题：支付不及时解决办法：甲方应按照合同约定支付款项，如遇特殊情况，双方应协商解决。4.问题：不可抗力事件影响解决办法：双方应按照合同约定处理不可抗力事件，如遇重大损失，可协商延长工期或调整合同。5.问题：合同履行过程中信息不对称解决办法：双方应建立有效的沟通机制，确保信息畅通，共同推进合同履行。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体：（1）第三方名称：____________________（2）第三方地址：____________________（3）第三方联系人：____________________（4）第三方联系电话：____________________2.第三方责任：（1）第三方应按照合同约定，提供必要的专业服务，包括但不限于设计、监理、咨询等。（2）第三方应确保其提供的服务符合国家相关标准和规范。3.第三方权利：（1）第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付相应的服务费用。（2）第三方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查。4.第三方义务：（1）第三方应遵守国家相关法律法规，确保其服务合法合规。（2）第三方应保守合同双方的商业秘密。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。（2）乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，包括但不限于场地、材料、设备等。（3）乙方有权要求甲方对施工过程中出现的问题进行及时处理。2.乙方利益条款：（1）乙方有权获得合同约定的利润。（2）乙方有权获得合同约定的奖励。（3）乙方有权在合同履行过程中对工程进度、质量、安全等方面进行监督。3.甲方的违约及限制条款：（1）甲方未按时支付工程款，应向乙方支付违约金。（2）甲方未提供必要的施工条件，应承担相应的责任。（3）甲方不得擅自变更工程设计和施工方案。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定完成工程。（2）甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。（3）甲方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行及时整改。2.甲方的利益条款：（1）甲方有权获得合同约定的工程。（2）甲方有权获得合同约定的工程收益。（3）甲方有权在合同履行过程中对工程进度、质量、安全等方面进行监督。3.乙方的违约及限制条款：（1）乙方未按时完成工程，应向甲方支付违约金。（2）乙方工程质量不符合约定，应承担相应的责任。（3）乙方不得擅自变更工程设计和施工方案。全文完。2025年度数据中心基础设施建设承包人工合同样本2合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同期限1.5合同双方基本信息1.6合同背景和目的第二章项目内容2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容概述2.5项目进度安排2.6项目验收标准第三章承包人义务3.1工程施工质量要求3.2工程施工安全责任3.3工程施工环境保护3.4工程施工进度要求3.5工程施工资料管理3.6其他义务第四章业主义务4.1付款方式及期限4.2提供施工所需条件4.3施工现场管理4.4验收及交付4.5其他义务第五章付款条款5.1付款比例5.2付款时间5.3付款条件5.4付款方式5.5逾期付款责任5.6其他付款条款第六章施工进度管理6.1进度计划编制6.2进度控制措施6.3进度变更处理6.4进度延误责任6.5进度验收第七章质量管理7.1质量标准7.2质量控制措施7.3质量验收7.4质量问题处理7.5质量保证期第八章安全管理8.1安全生产责任制8.2安全生产措施8.3安全生产培训8.4事故处理8.5安全生产责任第九章环境保护9.1环境保护责任制9.2环境保护措施9.3环境监测与评估9.4环境问题处理9.5环境保护责任第十章合同变更10.1变更范围10.2变更程序10.3变更价格10.4变更期限10.5其他变更事项第十一章合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除责任11.4合同解除后的处理第十二章争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点12.4争议解决费用第十三章违约责任13.1违约情形13.2违约责任13.3违约赔偿13.4违约处理第十四章合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同附件14.3合同解释14.4合同其他约定14.5合同附件清单合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称：2025年度数据中心基础设施建设承包人工合同1.2合同编号：2025DZJS0011.3合同签订日期：2025年1月1日1.4合同期限：自2025年1月1日至2025年12月31日1.5合同双方基本信息：1.5.1承包人名称：数据中心建设1.5.2承包人地址：省市区路号1.5.3承包人法定代表人：1.5.4业主单位名称：科技1.5.5业主单位地址：省市区路号1.5.6业主单位法定代表人：1.6合同背景和目的：1.6.1为满足科技数据中心基础设施建设需求，特签订本合同。1.6.2本合同旨在明确双方的权利和义务，确保工程顺利进行。第二章项目内容2.1项目名称：科技数据中心基础设施建设2.2项目地点：省市区2.3项目规模：平方米2.4项目内容概述：2.4.1数据中心基础设施建设2.4.2网络设备安装2.4.3电力系统改造2.4.4冷却系统安装2.5项目进度安排：2.5.1项目启动：2025年1月1日2.5.2工程施工：2025年1月2日至2025年6月30日2.5.3工程验收：2025年7月1日至2025年7月31日2.6项目验收标准：2.6.1符合国家相关行业标准和规范2.6.2系统稳定运行，性能满足设计要求2.6.3环境保护措施到位第三章承包人义务3.1工程施工质量要求：3.1.1工程质量达到国家优质工程标准3.1.2严格按照设计图纸和施工规范进行施工3.1.3确保工程安全、环保、节能3.2工程施工安全责任：3.2.1承包人负责施工现场的安全管理3.2.2定期进行安全检查，消除安全隐患3.2.3对施工人员进行安全教育和培训3.3工程施工环境保护：3.3.1采取有效措施，减少施工对环境的影响3.3.2处理好施工废弃物，防止污染3.3.3遵守国家环保法规3.4工程施工进度要求：3.4.1按照合同约定的进度计划进行施工3.4.2如遇特殊情况，及时通知业主单位3.4.3确保工程按期完成3.5工程施工资料管理：3.5.1建立完善的施工资料管理制度3.5.2及时收集、整理、归档施工资料3.5.3保证施工资料的真实性、完整性和准确性3.6其他义务：3.6.1遵守国家法律法规和行业规范3.6.2配合业主单位进行工程验收3.6.3及时解决工程中出现的问题第四章业主义务4.1付款方式及期限：4.1.1业主单位按合同约定分期支付工程款4.1.2首付款在合同签订后5个工作日内支付4.1.3进度款在工程进度达到合同约定节点后支付4.1.4验收合格后支付尾款4.2提供施工所需条件：4.2.1业主单位负责提供施工现场4.2.2业主单位负责协调相关部门办理施工许可4.2.3业主单位负责提供施工所需的水、电、通信等基础设施4.3施工现场管理：4.3.1业主单位负责施工现场的协调和管理4.3.2业主单位负责监督承包人遵守合同约定4.3.3业主单位负责处理施工现场的突发事件4.4验收及交付：4.4.1业主单位负责组织工程验收4.4.2验收合格后，承包人负责交付工程4.4.3交付工程时，双方应办理相关手续4.5其他义务：4.5.1业主单位遵守合同约定，按时支付工程款4.5.2业主单位负责处理与工程相关的法律事务4.5.3业主单位负责协调与工程相关的社会关系第五章付款条款5.1付款比例：5.1.1首付款比例为合同总价的10%5.1.2进度款比例为合同总价的30%5.1.3验收合格后支付尾款比例为合同总价的60%5.2付款时间：5.2.1首付款在合同签订后5个工作日内支付5.2.2进度款在工程进度达到合同约定节点后支付5.2.3验收合格后支付尾款5.3付款条件：5.3.1工程进度达到合同约定节点5.3.2工程质量符合合同约定标准5.3.3业主单位收到承包人提交的付款申请5.4付款方式：5.4.1银行转账5.4.2支票5.5逾期付款责任：5.5.1业主单位逾期付款，应向承包人支付逾期付款利息5.5.2逾期付款利息按中国人民银行同期贷款利率计算5.6其他付款条款：5.6.1付款申请应包括付款金额、付款时间、付款条件等内容5.6.2付款申请应在工程进度达到合同约定节点后5个工作日内提交第六章施工进度管理6.1进度计划编制：6.1.1承包人应编制详细的施工进度计划6.1.2进度计划应包括施工内容、施工顺序、施工时间等6.1.3进度计划应经业主单位审核批准6.2进度控制措施：6.2.1承包人应采取有效措施，确保工程按期完成6.2.2如遇特殊情况导致进度延误，承包人应及时通知业主单位6.2.3业主单位应协助承包人解决进度延误问题6.3进度变更处理：6.3.1如需变更进度计划，承包人应提前通知业主单位6.3.2业主单位和承包人应协商确定变更后的进度计划6.3.3进度变更不影响合同约定的付款条件6.4进度延误责任：6.4.1承包人因自身原因导致进度延误，应承担相应责任6.4.2业主单位因自身原因导致进度延误，应承担相应责任6.4.3因不可抗力导致进度延误，双方互不承担责任6.5进度验收：6.5.1业主单位应组织工程验收，确保工程按期完成6.5.2验收合格后，承包人应向业主单位提交工程验收报告第七章质量管理7.1质量标准：7.1.1工程质量达到国家优质工程标准7.1.2严格按照设计图纸和施工规范进行施工7.1.3确保工程安全、环保、节能7.2质量控制措施：7.2.1承包人应建立完善的质量管理体系7.2.2定期进行质量检查，及时发现和解决质量问题7.2.3对不合格材料、设备及时进行更换或报废7.3质量验收：7.3.1业主单位应组织工程验收，确保工程质量符合合同约定7.3.2验收合格后，承包人应向业主单位提交工程质量验收报告7.4质量问题处理：7.4.1承包人应及时处理工程中的质量问题7.4.2业主单位应协助承包人解决质量问题7.4.3质量问题处理费用由责任方承担7.5质量保证期：7.5.1工程质量保证期为自工程验收合格之日起1年7.5.2在质量保证期内，如出现质量问题，承包人应负责修复或更换第八章环境保护8.1环境保护责任制：8.1.1承包人承担施工现场的环境保护责任8.1.2业主单位负责监督承包人执行环境保护措施8.2环境保护措施：8.2.1承包人应采取有效措施，减少施工对环境的影响8.2.2处理施工废弃物，防止污染8.2.3遵守国家环保法规8.3环境监测与评估：8.3.1承包人应定期进行环境监测8.3.2发现环境污染问题，应及时采取措施8.4环境问题处理：8.4.1承包人应负责处理环境问题8.4.2业主单位应协助承包人解决环境问题8.5环境保护责任：8.5.1承包人因未履行环境保护责任造成的环境污染，应承担相应责任第九章合同变更9.1变更范围：9.1.1工程内容、工程量、工程进度、付款条件等的变更9.2变更程序：9.2.1承包人提出变更申请，经业主单位同意后实施9.2.2变更内容应明确、具体9.3变更价格：9.3.1变更价格应按照市场行情和双方协商确定9.4变更期限：9.4.1变更后的工程进度应重新安排9.5其他变更事项：9.5.1变更内容应不影响工程的整体质量和安全第十章合同解除10.1合同解除条件：10.1.1合同双方协商一致10.1.2一方违约，经对方催告后仍不履行10.1.3发生不可抗力事件，导致合同无法履行10.2合同解除程序：10.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方10.2.2双方应协商确定解除合同的具体事宜10.3合同解除责任：10.3.1因一方违约导致合同解除，违约方应承担相应责任10.4合同解除后的处理：10.4.1双方应妥善处理合同解除后的遗留问题10.4.2承包人应按照合同约定完成剩余工程第十一章争议解决11.1争议解决方式：11.1.1通过友好协商解决11.1.2协商不成，提交仲裁委员会仲裁11.2争议解决程序：11.2.1双方应在争议发生后30日内提出仲裁申请11.2.2仲裁委员会应在收到仲裁申请后60日内作出裁决11.3争议解决地点：11.3.1仲裁地点为省市11.4争议解决费用：11.4.1仲裁费用由败诉方承担第十二章违约责任12.1违约情形：12.1.1未按合同约定完成工程12.1.2工程质量不符合合同约定12.1.3逾期付款12.1.4违反合同约定的其他行为12.2违约责任：12.2.1承诺违约金12.2.2恢复原状12.2.3赔偿损失12.3违约赔偿：12.3.1违约赔偿金额按合同约定计算12.4违约处理：12.4.1违约方应承担相应的违约责任12.4.2业主单位有权要求违约方承担违约责任第十三章合同生效及其他13.1合同生效条件：13.1.1双方签字盖章13.1.2合同经双方认可13.2合同附件：13.2.1施工图纸13.2.2技术规范13.2.3其他相关文件13.3合同解释：13.3.1合同条款的解释以双方协商一致为准13.4合同其他约定：13.4.1合同未尽事宜，由双方另行协商解决第十四章合同终止14.1合同终止条件：14.1.1合同约定的工程全部完成14.1.2双方协商一致14.1.3发生不可抗力事件，导致合同无法履行14.2合同终止程序：14.2.1提出终止合同的一方应书面通知对方14.2.2双方应协商确定合同终止的具体事宜14.3合同终止后的处理：14.3.1双方应妥善处理合同终止后的遗留问题14.3.2承包人应按照合同约定完成剩余工程合同附件清单：1.施工图纸2.技术规范3.合同变更记录4.付款凭证5.工程验收报告6.其他相关文件_________（业主单位名称）法定代表人：（签名）日期：____年__月__日_________（承包人名称）法定代表人：（签名）日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方主导项目决策说明：甲方作为业主单位，对项目整体决策具有主导权。本条款规定，在项目决策过程中，甲方应充分考虑乙方的意见和建议，并在必要时召开会议进行讨论。1.2甲方提供技术支持说明：甲方应提供项目所需的技术支持，包括但不限于设计方案、技术规范、设备选型等。乙方在施工过程中遇到技术问题时，应及时向甲方汇报，甲方应在合理时间内给予答复。1.3甲方负责项目协调说明：甲方负责协调项目相关各方关系，包括但不限于政府部门、供应商、施工单位等。乙方应积极配合甲方的工作，确保项目顺利进行。1.4甲方提供施工图纸及资料说明：甲方应在合同签订后一定期限内，向乙方提供完整的施工图纸及相关技术资料。乙方在施工过程中，如需补充图纸或资料，应及时向甲方提出。1.5甲方负责办理施工许可证说明：甲方负责办理项目施工许可证等相关手续。乙方在施工过程中，如需办理其他许可证，甲方应予以协助。1.6甲方对施工进度进行监督说明：甲方应定期对施工进度进行监督，确保项目按计划推进。乙方应按照甲方要求提供施工进度报告。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方主导施工方案说明：乙方作为承包人，对施工方案具有主导权。本条款规定，乙方应制定详细的施工方案，并经甲方审核批准。2.2乙方负责材料采购说明：乙方负责项目所需材料的采购，并确保材料质量符合合同约定。乙方应在材料采购前，向甲方提供材料清单及价格。2.3乙方负责施工人员管理说明：乙方应对施工人员进行管理，确保施工人员具备相应的资质和技能。乙方应定期对施工人员进行安全教育和培训。2.4乙方负责施工质量保证说明：乙方应严格按照合同约定和施工规范进行施工，确保工程质量。乙方应建立健全质量管理体系，定期进行质量检查。2.5乙方负责施工进度保证说明：乙方应按照合同约定的进度计划进行施工，确保工程按期完成。乙方应定期向甲方报告施工进度。2.6乙方负责施工安全保证说明：乙方应建立健全安全生产责任制，确保施工现场安全。乙方应定期进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责说明：本条款规定第三方中介的职责，包括但不限于项目监理、质量检测、安全评估等。第三方中介应按照合同约定和行业标准履行职责。3.2第三方中介费用说明：本条款规定第三方中介的费用由甲方承担。费用包括但不限于监理费、检测费、评估费等。3.3第三方中介报告说明：第三方中介应定期向甲方和乙方提交工作报告，报告内容包括但不限于施工进度、质量、安全等方面。3.4第三方中介协调说明：第三方中介应协调甲方和乙方之间的关系，确保项目顺利进行。第三方中介应在必要时召开会议，讨论解决项目中的问题。3.5第三方中介责任说明：第三方中介应承担其职责范围内的责任。如因第三方中介的过错导致项目出现问题，第三方中介应承担相应责任。3.6第三方中介更换说明：如需更换第三方中介，双方应协商一致，并签订补充协议。更换后的第三方中介应继续履行原中介的职责。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸2.技术规范3.合同变更记录4.付款凭证5.工程验收报告6.第三方中介资质证明7.第三方中介服务协议8.施工人员资质证明9.施工安全责任制文件10.环境保护措施文件11.项目进度计划12.质量管理体系文件13.安全生产培训记录14.环境监测报告15.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：未按合同约定完成工程认定：经甲方验收，工程未达到合同约定的质量标准或未按期完成。2.违约行为：工程质量不符合合同约定认定：经第三方中介检测，工程质量不符合国家相关标准和合同约定。3.违约行为：逾期付款认定：甲方未按合同约定时间支付工程款。4.违约行为：违反合同约定的其他行为认定：任何违反合同约定，影响合同履行或损害对方权益的行为。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约责任：指违约方应当承担的法律责任，包括支付违约金、赔偿损失等。3.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决。4.诉讼：指当事人通过法院解决争议的法律程序。5.监理：指第三方中介对工程项目进行监督管理，确保工程质量和进度。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中遇到技术难题解决办法：及时向甲方汇报，寻求技术支持。2.问题：施工进度延误解决办法：分析原因，制定补救措施，并向甲方汇报。3.问题：工程质量问题解决办法：立即停止施工，分析原因，采取措施进行整改。4.问题：环境保护问题解决办法：立即采取措施，防止环境污染，并向相关部门汇报。5.问题：合同变更解决办法：双方协商一致，签订补充协议。五、所有应用场景：1.数据中心基础设施建设项目2.工业与民用建筑项目3.公共设施建设项目4.城市基础设施建设项目5.其他需要承包人工合同的项目全文完。2025年度数据中心基础设施建设承包人工合同样本3合同编号_________一、合同主体1.甲方（建设单位）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2.乙方（承包单位）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________3.其他相关方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、合同前言2.1背景：随着信息技术的快速发展，数据中心已成为企业、政府及各类组织的重要基础设施。为满足2025年度数据中心基础设施建设需求，甲方决定与乙方签订本合同，共同完成数据中心基础设施建设任务。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方在数据中心基础设施建设过程中的权利、义务和责任，确保项目顺利进行，实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语：1.数据中心：指专门为存储、处理、传输数据而建设的专用建筑，包括机房、配电室、消防系统等设施。2.基础设施：指数据中心所需的基础设施，包括电力、通信、空调、消防、安防等系统。3.承包单位：指具备相应资质，承担数据中心基础设施建设任务的单位。3.2关键词解释：1.合同履行：指甲乙双方按照合同约定，完成各自权利和义务的过程。2.合同终止：指因合同约定的终止条件成立，导致合同关系终止的行为。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、保质、保量完成数据中心基础设施建设任务。2.甲方负责提供项目所需的土地、房屋、设备等资源，并确保乙方正常施工。3.甲方负责协调相关部门，办理项目审批、验收等手续。4.2乙方的权利和义务：1.乙方有权要求甲方按照合同约定，提供必要的施工条件，确保项目顺利进行。2.乙方应按照合同约定，按时、保质、保量完成数据中心基础设施建设任务。3.乙方应遵守国家法律法规，严格按照设计要求施工，确保工程质量。五、履行条款5.1合同履行时间：自合同签订之日起至2025年12月31日止。5.2合同履行地点：甲方指定的数据中心建设地点。5.3合同履行方式：乙方按照合同约定，分阶段、分批次完成数据中心基础设施建设任务。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：1.合同约定的终止条件成立；2.甲方或乙方违约，经另一方书面通知后，违约方在合理期限内仍未纠正；3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序：1.合同终止前，甲乙双方应就合同终止事宜进行协商，达成一致；2.合同终止后，甲乙双方应按照合同约定，办理相关手续。6.4终止后果：1.合同终止后，甲乙双方应按照合同约定，结算已发生的费用；2.合同终止后，甲乙双方应妥善处理剩余工程，确保工程安全、稳定运行。七、费用与支付7.1费用构成：1.工程直接费用：包括但不限于建筑材料、设备采购、人工费用、施工机械使用费等。2.间接费用：包括但不限于项目管理费、设计费、监理费、保险费、税费等。3.其他费用：根据项目实际情况，经甲乙双方协商一致的其他费用。7.2支付方式：1.预付款：合同签订后，乙方提交相关资料，甲方支付合同总金额的30%作为预付款。2.进度款：根据工程进度，乙方提交进度款申请及相应证明材料，甲方按实际完成工程量的百分比支付进度款。3.结算款：工程完工并验收合格后，乙方提交结算报告及相关证明材料，甲方支付合同总金额的60%作为结算款。4.保修金：合同履行完毕后，乙方需提供一年保修服务，甲方在保修期满后支付剩余的10%作为保修金。7.3支付时间：1.预付款支付时间：合同签订后10个工作日内。2.进度款支付时间：每个进度节点完成后10个工作日内。3.结算款支付时间：工程完工并验收合格后30个工作日内。4.保修金支付时间：保修期满后30个工作日内。7.4支付条款：1.甲方应在收到乙方提交的支付申请及相关证明材料后，及时进行审核。2.甲方在审核无误后，按照约定的支付方式和时间支付款项。3.乙方应在收到款项后，及时开具相应的发票。八、违约责任8.1甲方违约：1.甲方未按约定支付款项，应向乙方支付违约金，违约金为未支付款项的千分之五。2.甲方未按时提供施工条件，导致工程延期，应向乙方支付违约金，违约金为每日工程总价的千分之一。8.2乙方违约：1.乙方未按约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为每日工程总价的千分之一。2.乙方未按约定提供保修服务，应向甲方支付违约金，违约金为每日工程总价的千分之一。8.3赔偿金额和方式：1.违约金不足以弥补损失的，甲方或乙方应按照实际损失进行赔偿。2.赔偿方式为货币支付。九、保密条款9.1保密内容：1.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等。2.甲方提供的项目资料、图纸、技术参数等。9.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式：1.双方应采取合理措施，确保保密内容的保密性。2.双方不得泄露、复制、传播保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件：1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.战争：战争、军事行动等。3.政府行为：政府政策、法律法规变化等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：1.发生不可抗力事件，甲乙双方应及时通知对方。2.不可抗力事件导致合同无法履行，甲乙双方应协商解决。3.不可抗力事件导致合同无法履行，甲乙双方互不承担责任。10.4不可抗力实例：1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.战争：战争、军事行动等。3.政府行为：政府政策、法律法规变化等。十一、争议解决11.1协商解决：甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼：协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：1.未经对方同意，任何一方不得转让合同。2.经双方同意，合同可以转让。12.2不得转让的情形：1.合同中明确约定不得转让的情形。2.法律法规规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留：1.甲方保留对数据中心基础设施建设的整体规划、设计、施工、验收等环节的监督权。2.乙方保留对数据中心基础设施建设过程中发现的问题提出建议和改进的权利。13.2特殊权力保留：1.甲方保留在合同履行过程中，根据实际情况调整项目进度和预算的权利。2.乙方保留在合同履行过程中，根据技术进步和市场变化，提出合理的技术方案和材料替代方案的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：1.合同的修改和补充应经甲乙双方协商一致。2.修改和补充的内容应以书面形式进行，并作为合同附件。14.2修改和补充效力：1.修改和补充的内容自双方签字盖章之日起生效，与本合同具有同等法律效力。2.未经双方书面同意，任何一方不得擅自修改和补充合同。十五、协助与配合15.1相互协作事项：1.双方应就项目进度、质量、安全等方面进行密切沟通和协调。2.双方应相互提供必要的支持和协助，确保项目顺利进行。15.2协作与配合方式：1.双方应定期召开项目协调会，讨论项目进展和存在问题。2.双方应通过电话、邮件、现场勘查等方式进行沟通和协调。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律，并受其管辖。16