二零二四年垃圾焚烧发电厂土方清运与施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年垃圾焚烧发电厂土方清运与施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目进度3.工程范围3.1土方清运工程3.2施工工程4.工程质量要求4.1土方清运工程4.2施工工程5.工程进度要求5.1土方清运工程5.2施工工程6.工程款支付方式6.1预付款6.2进度款6.3结算款6.4保修金7.保险7.1工程保险7.2第三者责任保险8.合同工期8.1土方清运工程8.2施工工程9.合同变更及解除9.1合同变更9.2合同解除10.违约责任10.1违约责任概述10.2土方清运工程违约责任10.3施工工程违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效及终止12.1合同生效12.2合同终止13.其他约定事项13.1保密条款13.2违约金13.3不可抗力14.合同附件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称（1）甲方：垃圾焚烧发电厂有限公司（2）乙方：土方清运与施工有限公司1.2合同双方法定代表人（1）甲方法定代表人：（2）乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称垃圾焚烧发电厂土方清运与施工项目2.2项目地点市区街道2.3项目规模项目占地面积平方米，土方清运量约立方米。2.4项目进度土方清运工程：自合同签订之日起天内完成；施工工程：土方清运工程完成后天内完成。3.工程范围3.1土方清运工程（1）甲方场地内所有土方的清运；（2）甲方指定地点的土方运输。3.2施工工程（1）甲方场地内土方平整；（2）甲方场地内基础设施建设。4.工程质量要求4.1土方清运工程（1）清运后的场地平整度达到米；（2）清运后的场地无垃圾、杂物。4.2施工工程（1）土方平整后的场地坡度不超过度；（2）基础设施建设质量符合国家相关标准。5.工程进度要求5.1土方清运工程（1）自合同签订之日起天内完成；（2）每天清运量不低于立方米。5.2施工工程（1）土方清运工程完成后天内完成；（2）每天施工进度达到平方米。6.工程款支付方式6.1预付款（1）合同签订后天内，乙方收到甲方支付的预付款，金额为合同总价的%；（2）预付款不计利息。6.2进度款（1）土方清运工程每完成立方米，甲方支付乙方相应比例的进度款；（2）施工工程每完成平方米，甲方支付乙方相应比例的进度款。6.3结算款（1）工程完工验收合格后，甲方在天内支付乙方结算款，金额为合同总价的%；（2）结算款不计利息。6.4保修金（1）工程完工验收合格后，甲方支付乙方保修金，金额为合同总价的%；（2）保修期满后，甲方无异议，乙方退还保修金。8.合同工期8.1土方清运工程（1）土方清运工程总工期为天，自合同签订之日起计算；（2）每日工作时间为上午8:00至下午18:00，如遇特殊情况需加班，双方另行协商。8.2施工工程（1）施工工程总工期为天，自土方清运工程完成后计算；（2）每日工作时间为上午8:00至下午18:00，如遇特殊情况需加班，双方另行协商。9.合同变更及解除9.1合同变更（1）任何一方要求变更合同内容，需提前天以书面形式通知对方；（2）合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。9.2合同解除（1）如一方违约，对方有权解除合同；（2）合同解除后，双方应按照合同约定处理已发生事项；（3）因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。10.违约责任10.1违约责任概述（1）任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任；（2）违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2土方清运工程违约责任（1）未按期完成土方清运工程，每延迟一天，乙方应向甲方支付元违约金；（2）清运质量不符合要求，乙方应重新进行清运，直至满足要求，并赔偿甲方因此造成的损失。10.3施工工程违约责任（1）未按期完成施工工程，每延迟一天，乙方应向甲方支付元违约金；（2）施工质量不符合要求，乙方应重新进行施工，直至满足要求，并赔偿甲方因此造成的损失。11.争议解决11.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决合同履行过程中的争议；（2）协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构（1）争议解决机构为合同签订地人民法院；（2）双方同意将争议提交给合同签订地仲裁委员会仲裁的，应另行签订仲裁协议。12.合同生效及终止12.1合同生效（1）本合同自双方签字盖章之日起生效；（2）合同生效前，任何一方不得擅自变更或解除合同。12.2合同终止（1）合同履行完毕或双方协商一致解除合同，合同终止；（2）合同终止后，双方应按照合同约定处理已发生事项。13.其他约定事项13.1保密条款（1）双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露；（2）保密义务在合同终止后仍有效。13.2违约金（1）违约金为本合同金额的%，用于赔偿守约方因违约造成的损失；（2）违约金不足以弥补损失的，守约方有权要求违约方赔偿差额。13.3不可抗力（1）不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况；（2）因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。14.合同附件（1）本合同附件包括但不限于：工程量清单、施工图纸、技术规范等；（2）合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义（1）第三方是指除甲乙双方外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、咨询机构等。（2）第三方介入合同是指甲乙双方同意，由第三方参与合同履行过程中的某一方面或全部过程。15.2第三方介入方式（1）第三方可参与合同履行的项目管理、质量控制、进度监控、费用控制等环节；（2）第三方介入的具体方式和范围由甲乙双方在合同中明确约定。16.第三方责任限额16.1第三方责任界定（1）第三方在合同履行过程中，如因自身原因导致合同无法履行或履行不符合约定，应承担相应的责任；（2）第三方责任包括但不限于违约责任、赔偿责任、损害赔偿责任等。16.2第三方责任限额（1）第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，最高不超过合同总金额的%；（2）第三方责任限额的约定不影响甲乙双方的其他权利和义务。17.甲乙双方责任划分17.1甲方责任（1）甲方应按照合同约定向乙方支付工程款；（2）甲方负责提供合同履行所需的相关资料和条件；（3）甲方对第三方介入过程中的监督和管理负有责任。17.2乙方责任（1）乙方应按照合同约定完成土方清运与施工工程；（2）乙方对第三方介入过程中的施工质量、进度和费用控制负有责任；（3）乙方应积极配合第三方的工作。17.3第三方责任（1）第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求，履行其职责；（2）第三方在合同履行过程中，如因自身原因导致合同无法履行或履行不符合约定，应承担相应的责任；（3）第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定。18.第三方介入的程序18.1第三方介入的申请（1）甲乙双方同意第三方介入时，由一方提出申请，并提供第三方资质证明；（2）另一方应在收到申请后天内给予答复。18.2第三方介入的批准（1）甲乙双方应共同决定是否批准第三方介入；（2）如批准第三方介入，双方应与第三方签订合作协议。18.3第三方介入的实施（1）第三方介入后，甲乙双方应与第三方保持沟通，确保合同履行的顺利进行；（2）第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求，履行其职责。19.第三方介入的终止19.1第三方介入的终止条件（1）合同履行完毕；（2）甲乙双方协商一致终止第三方介入；（3）第三方因自身原因无法继续履行职责。19.2第三方介入的终止程序（1）甲乙双方应共同决定终止第三方介入；（2）终止第三方介入后，甲乙双方应与第三方进行结算，并解除合作协议。20.本条款的适用范围20.1本条款适用于合同履行过程中，甲乙双方同意引入第三方介入的所有情况；20.2本条款的约定不影响甲乙双方在合同中的其他权利和义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单（1）详细列出合同范围内的土方清运与施工工程量，包括各类土方量、施工量等；（2）工程量清单应附有相应的图纸和技术规范。2.施工图纸（1）详细展示合同范围内土方清运与施工工程的平面图、剖面图等；（2）施工图纸应符合国家相关标准，并经甲方审核通过。3.技术规范（1）明确合同范围内土方清运与施工工程的技术要求、施工工艺、质量标准等；（2）技术规范应附有相应的说明和解释。4.合同协议书（1）合同双方签订的正式合同文本；（2）合同协议书应包含合同双方的基本信息、合同内容、合同履行期限等。5.支付凭证（1）合同履行过程中，甲方支付给乙方的工程款、预付款、进度款等凭证；（2）支付凭证应注明支付日期、金额、款项用途等。6.验收报告（1）合同工程完工后，由第三方或甲乙双方共同完成的验收报告；（2）验收报告应包含工程概况、验收结果、存在问题及处理措施等。7.保修证书（1）合同工程保修期内，乙方提供的保修服务凭证；（2）保修证书应注明保修范围、保修期限、保修方式等。8.争议解决协议（1）甲乙双方就合同履行过程中发生的争议达成的书面协议；（2）争议解决协议应包含争议内容、解决方式、执行期限等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）乙方未按期完成土方清运与施工工程；（2）乙方施工质量不符合合同约定；（3）甲方未按期支付工程款；（4）第三方在合同履行过程中未能履行职责。2.责任认定标准（1）乙方未按期完成工程，每延迟一天，应向甲方支付元违约金；（2）乙方施工质量不符合合同约定，应重新施工，直至满足要求，并赔偿甲方因此造成的损失；（3）甲方未按期支付工程款，每延迟一天，应向乙方支付元违约金；（4）第三方未能履行职责，应根据其违约程度，由甲乙双方共同承担相应的责任。3.示例说明（1）示例一：乙方未按期完成土方清运工程，导致施工进度延误，每延迟一天，乙方应向甲方支付元违约金。（2）示例二：乙方施工的场地平整度不符合合同要求，甲方要求乙方重新施工，乙方应承担重新施工的费用，并赔偿甲方因此造成的损失。全文完。二零二四年垃圾焚烧发电厂土方清运与施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.合同标的2.1土方清运工程概况2.2施工工程概况3.工程范围及内容3.1土方清运工程范围3.2施工工程范围3.3施工内容描述4.工程质量要求4.1土方清运工程质量要求4.2施工工程质量要求5.工程进度要求5.1土方清运工程进度要求5.2施工工程进度要求6.工程价款及支付方式6.1工程价款6.2工程价款调整6.3工程价款支付方式7.交工验收7.1交工验收条件7.2交工验收程序7.3交工验收标准8.违约责任8.1违约责任定义8.2违约责任承担方式8.3违约责任赔偿标准9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序11.合同生效11.1合同生效条件11.2合同生效日期12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序13.其他约定事项13.1隐私保护13.2保密条款13.3法律适用14.合同附件14.1附件一：工程量清单14.2附件二：施工图纸14.3附件三：其他相关文件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：垃圾焚烧发电厂乙方：土方清运与施工有限公司1.2合同双方地址甲方地址：市区路号乙方地址：市区路号1.3合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.4合同双方联系方式2.合同标的2.1土方清运工程概况工程名称：垃圾焚烧发电厂土方清运工程工程地点：市区路号工程规模：立方米2.2施工工程概况工程名称：垃圾焚烧发电厂施工工程工程地点：市区路号工程规模：平方米3.工程范围及内容3.1土方清运工程范围包括垃圾焚烧发电厂周边区域的土方清运，具体范围为：东至路，南至路，西至路，北至路。3.2施工工程范围包括垃圾焚烧发电厂的土建施工、设备安装、管道铺设等。3.3施工内容描述土建施工：包括地基处理、基础施工、主体结构施工等。设备安装：包括锅炉、烟气净化设备、发电设备等的安装。管道铺设：包括各类管道的铺设、调试等。4.工程质量要求4.1土方清运工程质量要求土方清运完成后，场地平整度达到设计要求，无积水、无裸露土体。4.2施工工程质量要求土建施工、设备安装、管道铺设等达到国家相关质量标准，无质量问题。5.工程进度要求5.1土方清运工程进度要求土方清运工程应在合同签订后30天内完成。5.2施工工程进度要求施工工程应在土方清运工程完成后60天内完成。6.工程价款及支付方式6.1工程价款土方清运工程：人民币万元施工工程：人民币万元6.2工程价款调整因国家政策调整、材料价格变动等原因，工程价款可按实际情况进行调整。6.3工程价款支付方式甲方按工程进度支付，每次支付比例不超过已完成工程价款的50%，支付时间为工程完成后10个工作日内。7.交工验收7.1交工验收条件工程按合同要求完成，经甲方验收合格。7.2交工验收程序甲方组织验收小组对工程进行验收，乙方配合。7.3交工验收标准验收标准参照国家相关规范和设计要求。8.违约责任8.1违约责任定义本合同双方应严格遵守合同约定，如一方未履行或未正确履行合同义务，构成违约。8.2违约责任承担方式8.2.1乙方未按合同约定完成土方清运工程，每延迟一天，应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。8.2.2乙方未按合同约定完成施工工程，每延迟一天，应向甲方支付合同总价款的1.5%作为违约金。8.2.3甲方未按合同约定支付工程款，每延迟一天，应向乙方支付逾期付款金额的0.5%作为违约金。8.2.4任何一方因违约给对方造成损失的，还应承担相应的赔偿责任。9.争议解决9.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。9.2争议解决程序争议发生后，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向仲裁委员会提出仲裁申请。10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1任何一方严重违约，经对方书面通知后30日内仍未纠正的；10.1.2因不可抗力导致合同无法履行的；10.2合同解除程序10.2.1合同解除前，双方应就解除事宜进行协商；10.2.2协商不成，任何一方均可向对方发出解除合同的通知。11.合同生效11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同生效日期本合同生效日期为2024年X月X日。12.合同终止12.1合同终止条件12.1.1合同约定的工程完成并经甲方验收合格；12.1.2双方协商一致解除合同；12.2合同终止程序合同终止后，双方应进行工程结算，甲方应支付剩余工程款。13.其他约定事项13.1隐私保护双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。13.2保密条款乙方在施工过程中，对甲方提供的图纸、技术资料等保密，未经甲方书面同意，不得复制、泄露或用于其他目的。14.合同附件14.1附件一：工程量清单14.2附件二：施工图纸14.3附件三：其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所称第三方，指在合同履行过程中，因特定目的由甲乙双方同意引入的，提供专业服务、监督、咨询或其他协助的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入原因15.2.1为确保工程质量，引入第三方进行工程监理；15.2.2为提高工作效率，引入第三方进行项目管理；15.2.3为解决技术难题，引入第三方进行技术咨询；15.2.4其他经甲乙双方同意引入第三方的情况。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议；15.3.2第三方应具备相应的资质和条件，并提供相关证明文件；15.3.3第三方介入后，应按照合作协议的约定履行职责。16.第三方责任16.1第三方责任限额16.1.1第三方在履行职责过程中，因其过错导致工程出现质量问题，应承担相应的责任；16.1.2第三方责任限额为第三方协议中约定的金额，超出部分由甲乙双方共同承担。16.2第三方责任划分16.2.1第三方在履行职责过程中，仅对甲乙双方负有直接责任；16.2.2第三方不直接对工程现场工人负有责任，但应对其工作提出合理建议和监督；16.2.3第三方不参与甲乙双方之间的合同争议，但可提供技术支持。17.第三方权利17.1第三方权利保障17.1.1第三方在履行职责过程中，有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助；17.1.2第三方有权根据合作协议，对工程进度、质量等进行监督和检查；17.1.3第三方有权根据实际情况，提出合理的改进建议。18.第三方介入后的额外条款18.1甲乙双方应就第三方介入的具体事宜，在合作协议中明确约定；18.2第三方介入后，甲乙双方应继续履行本合同的各项条款；19.第三方变更19.1第三方变更条件19.1.1第三方因自身原因需要变更；19.1.2第三方因不可抗力等原因无法履行职责；19.2第三方变更程序19.2.1第三方需提前书面通知甲乙双方；19.2.2甲乙双方应就第三方变更事宜进行协商，并签订新的合作协议。20.第三方退出20.1第三方退出条件20.1.1第三方完成协议约定的职责；20.1.2第三方因自身原因或甲乙双方协商一致退出；20.2第三方退出程序20.2.1第三方需提前书面通知甲乙双方；20.2.2甲乙双方应就第三方退出事宜进行协商，并签订退出协议。21.第三方介入与合同履行的关系21.1第三方介入不影响本合同的效力；21.2第三方介入后，甲乙双方应继续履行本合同约定的各项义务；21.3第三方介入不改变甲乙双方在本合同中的权利和义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单要求：详细列明土方清运和施工工程的各项工程量，包括但不限于土方挖掘量、运输量、施工材料用量等。说明：工程量清单应作为合同附件，用于工程结算和支付依据。2.附件二：施工图纸要求：提供完整、准确的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等，并标注尺寸、材料、施工要求等。说明：施工图纸是施工过程中的重要依据，应确保图纸的准确性和完整性。3.附件三：第三方合作协议要求：详细列明第三方介入的具体事项、职责、权利、义务、责任限额等。说明：第三方合作协议是第三方介入的依据，应确保各方权益。4.附件四：工程进度计划要求：制定详细的工程进度计划，包括各阶段的时间节点、工程量、质量要求等。5.附件五：工程质量标准要求：明确工程质量标准，包括施工质量、材料质量、验收标准等。说明：工程质量标准是施工过程中的质量控制依据，应确保工程质量的达标。6.附件六：工程验收报告要求：详细记录工程验收的过程、结果、存在的问题及整改措施。说明：工程验收报告是工程完成后的重要文件，应确保报告的真实性和完整性。7.附件七：工程结算报告要求：详细列明工程结算的依据、计算方法、结果等。说明：工程结算报告是工程款项支付的依据，应确保结算报告的准确性和公正性。8.附件八：违约金计算表要求：根据合同约定的违约行为和责任认定标准，计算违约金的金额。说明：违约金计算表是违约责任认定和支付的依据，应确保计算结果的准确性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成土方清运工程。责任认定标准：每延迟一天，乙方应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。示例说明：若乙方应于2024年X月X日前完成土方清运工程，实际完成时间为2024年X月X日，则乙方应支付违约金人民币万元。2.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款。责任认定标准：每延迟一天，甲方应向乙方支付逾期付款金额的0.5%作为违约金。示例说明：若甲方应于2024年X月X日前支付工程款人民币万元，实际支付时间为2024年X月X日，则甲方应支付违约金人民币元。3.违约行为：第三方在履行职责过程中，因其过错导致工程出现质量问题。责任认定标准：第三方责任限额为第三方协议中约定的金额，超出部分由甲乙双方共同承担。示例说明：若第三方因过错导致工程出现质量问题，造成损失人民币万元，其中万元由第三方承担，剩余万元由甲乙双方共同承担。4.违约行为：任何一方泄露合同内容或第三方资料。责任认定标准：泄露方应承担相应的法律责任，并赔偿因此造成的损失。示例说明：若乙方泄露甲方提供的图纸，造成甲方损失人民币万元，则乙方应赔偿甲方人民币万元。全文完。二零二四年垃圾焚烧发电厂土方清运与施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.甲方基本信息1.2.乙方基本信息2.合同签订依据及目的2.1.签订依据2.2.合同目的3.项目概况3.1.项目名称3.2.项目地点3.3.项目规模3.4.项目工期4.土方清运工程内容4.1.土方清运范围4.2.土方清运量4.3.土方清运方式5.施工工程内容5.1.施工范围5.2.施工内容5.3.施工方法6.质量要求及标准6.1.土方清运质量要求6.2.施工质量要求6.3.质量验收标准7.工期安排及节点7.1.土方清运工程工期安排7.2.施工工程工期安排7.3.工程节点要求8.合同价格及支付方式8.1.合同价格8.2.付款方式8.3.付款节点9.材料供应及管理9.1.材料供应方式9.2.材料质量要求9.3.材料验收及管理10.安全生产与环境保护10.1.安全生产要求10.2.环境保护要求10.3.事故处理及责任11.争议解决11.1.争议解决方式11.2.争议解决程序11.3.争议解决期限12.合同解除及终止12.1.合同解除条件12.2.合同终止条件12.3.合同解除及终止程序13.合同生效及期限13.1.合同生效条件13.2.合同期限13.3.合同续签及终止14.其他约定事项14.1.保密条款14.2.违约责任14.3.通知及送达14.4.合同附件及补充协议第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1.甲方基本信息1.1.1.甲方名称：市环境卫生管理处1.1.2.甲方地址：市区路号1.1.3.甲方联系人：1.1.4.甲方联系电话：138xxxx56781.2.乙方基本信息1.2.1.乙方名称：建筑工程有限公司1.2.2.乙方地址：市区路号1.2.3.乙方联系人：1.2.4.乙方联系电话：139xxxx56782.合同签订依据及目的2.1.签订依据2.1.1.依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规2.1.2.依据《市垃圾焚烧发电厂土方清运与施工招标文件》2.2.合同目的2.2.1.明确甲乙双方的权利义务2.2.2.确保垃圾焚烧发电厂土方清运与施工工程的顺利进行3.项目概况3.1.项目名称3.1.1.市垃圾焚烧发电厂土方清运与施工工程3.2.项目地点3.2.1.市区街道3.3.项目规模3.3.1.土方清运量：10000立方米3.3.2.施工面积：50000平方米3.4.项目工期3.4.1.土方清运工期：30天3.4.2.施工工期：90天4.土方清运工程内容4.1.土方清运范围4.1.1.对垃圾焚烧发电厂场地内的废弃土方进行清运4.2.土方清运量4.2.1.总清运量为10000立方米4.3.土方清运方式4.3.1.采用挖掘机、自卸汽车等机械设备进行清运5.施工工程内容5.1.施工范围5.1.1.对垃圾焚烧发电厂场地进行平整、基础施工等5.2.施工内容5.2.1.土方平整5.2.2.基础施工5.3.施工方法5.3.1.土方平整采用推土机、压路机等设备进行5.3.2.基础施工采用混凝土浇筑、钢筋绑扎等工艺6.质量要求及标准6.1.土方清运质量要求6.1.1.清运后的场地应满足施工要求，无垃圾、杂物等6.2.施工质量要求6.2.1.土方平整度达到设计要求6.2.2.基础施工质量符合国家相关标准6.3.质量验收标准6.3.1.土方清运质量由甲方验收6.3.2.施工质量由甲方及监理单位共同验收7.工期安排及节点7.1.土方清运工程工期安排7.1.1.第110天：完成土方清运准备工作7.1.2.第1130天：完成土方清运工作7.2.施工工程工期安排7.2.1.第3160天：完成土方平整工作7.2.2.第6190天：完成基础施工工作7.3.工程节点要求7.3.1.土方清运工作完成后，甲方应组织验收7.3.2.土方平整工作完成后，甲方应组织验收7.3.3.基础施工工作完成后，甲方应组织验收8.合同价格及支付方式8.1.合同价格8.1.1.土方清运工程合同总价为人民币伍拾万元整（￥500,000.00）。8.1.2.施工工程合同总价为人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00）。8.1.3.合同总价合计人民币壹佰伍拾万元整（￥1,500,000.00）。8.2.付款方式8.2.1.甲方按工程进度支付合同总价的比例为：土方清运工程支付60%，施工工程支付40%。8.2.2.付款方式为银行转账，具体转账信息由甲方提供。8.3.付款节点8.3.1.土方清运工程：清运工作开始前支付合同总价的20%作为预付款。清运工作完成后支付合同总价的40%。8.3.2.施工工程：土方平整工作完成后支付合同总价的20%。基础施工完成后支付合同总价的20%。工程竣工验收合格后支付合同总价的20%。9.材料供应及管理9.1.材料供应方式9.1.1.甲方负责提供施工所需的材料。9.1.2.乙方负责材料的验收、保管和使用。9.2.材料质量要求9.2.1.所有材料必须符合国家相关质量标准。9.2.2.乙方应在材料进场前进行质量检验。9.3.材料验收及管理9.3.1.乙方应在材料进场后24小时内完成验收。9.3.2.验收不合格的材料，乙方有权要求甲方更换。10.安全生产与环境保护10.1.安全生产要求10.1.1.乙方必须遵守国家有关安全生产的法律法规。10.1.2.乙方应制定安全生产规章制度，确保施工安全。10.2.环境保护要求10.2.1.乙方应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。10.2.2.乙方应遵守国家有关环境保护的法律法规。10.3.事故处理及责任10.3.1.发生安全事故，乙方应立即采取措施，减少损失。10.3.2.事故责任按相关法律法规及合同约定处理。11.争议解决11.1.争议解决方式11.1.1.双方应友好协商解决合同争议。11.1.2.协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁。11.2.争议解决程序11.2.1.争议发生后，双方应在30日内提交仲裁申请。11.2.2.仲裁委员会应在收到仲裁申请后60日内作出裁决。11.3.争议解决期限11.3.1.争议解决期限自争议发生之日起不超过180天。12.合同解除及终止12.1.合同解除条件12.1.1.任何一方违约，另一方有权解除合同。12.1.2.发生不可抗力事件，经双方协商一致，可解除合同。12.2.合同终止条件12.2.1.合同约定的工期完成后，合同终止。12.2.2.双方协商一致，合同可提前终止。12.3.合同解除及终止程序12.3.1.合同解除或终止前，双方应书面通知对方。13.合同生效及期限13.1.合同生效条件13.1.1.双方签字盖章后生效。13.1.2.甲方支付预付款后生效。13.2.合同期限13.2.1.合同自生效之日起至工程竣工验收合格之日止。13.3.合同续签及终止13.3.1.如需续签合同，双方应提前30日书面协商。13.3.2.续签合同期限及条件由双方另行约定。14.其他约定事项14.1.保密条款14.1.1.双方对本合同内容负有保密义务。14.1.2.未经对方同意，不得向任何第三方泄露合同内容。14.2.违约责任14.2.1.违约方应承担相应的违约责任。14.2.2.违约责任的具体内容按照合同约定执行。14.3.通知及送达14.3.1.通知应以书面形式进行。14.3.2.送达方式为挂号邮寄或直接送达，以实际收到时间为准。14.4.合同附件及补充协议14.4.1.本合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸等。14.4.2.本合同如有补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念及范围15.1.第三方是指在本合同履行过程中，因特定目的而介入的独立第三方机构或个人，包括但不限于监理方、检测方、评估方、咨询方等。15.2.第三方介入的范围包括但不限于工程质量监督、进度控制、成本管理、合同执行监督等方面。16.第三方介入的条件及程序本合同双方同意；第三方具备相应的资质和条件；第三方提供的介入服务符合合同要求。16.2.第三方介入程序：甲方或乙方提出第三方介入的需求；双方协商确定第三方介入的具体事宜；签订第三方介入协议；第三方介入工作开始。17.第三方责任及权利17.1.第三方责任：第三方应按照合同约定和介入协议的要求，履行相应的职责；第三方对其提供的介入服务承担相应的责任；第三方因自身原因造成甲方或乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。17.2.第三方权利：第三方有权要求甲方或乙方提供必要的工作条件和资料；第三方有权根据合同约定和介入协议的要求，对甲方或乙方的工作进行监督和指导；第三方有权要求甲方或乙方支付相应的服务费用。18.第三方与其他各方的划分说明18.1.第三方与甲方的关系：第三方与甲方是委托与被委托的关系；第三方应向甲方报告工作进展和发现的问题；甲方对第三方的行为承担监督责任。18.2.第三方与乙方的关系：第三方与乙方是监督与被监督的关系；第三方有权对乙方的工作进行监督和检查；乙方应配合第三方的监督工作。18.3.第三方与合同其