安徽省二零二五年度装配式建筑工业化生产基地施工合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME安徽省二零二五年度装配式建筑工业化生产基地施工合同2本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同签订日期1.3合同签订地点1.4合同编号1.5合同签订主体1.6合同标的物1.7合同工期1.8合同总价1.9合同付款方式1.10合同违约责任1.11合同争议解决方式1.12合同生效条件1.13合同解除条件1.14合同终止条件2.施工图纸及资料2.1施工图纸的提供2.2施工图纸的审核2.3施工图纸的修改2.4施工资料的提供2.5施工资料的审核2.6施工资料的修改3.施工组织设计3.1施工组织设计的编制3.2施工组织设计的审核3.3施工组织设计的修改3.4施工组织设计的实施3.5施工组织设计的调整4.施工进度计划4.1施工进度计划的编制4.2施工进度计划的审核4.3施工进度计划的修改4.4施工进度计划的实施4.5施工进度计划的调整5.施工质量标准5.1施工质量标准的制定5.2施工质量标准的审核5.3施工质量标准的修改5.4施工质量标准的实施5.5施工质量标准的检查6.施工安全措施6.1施工安全措施的制定6.2施工安全措施的审核6.3施工安全措施的修改6.4施工安全措施的实施6.5施工安全措施的检查7.施工环境保护措施7.1施工环境保护措施的制定7.2施工环境保护措施的审核7.3施工环境保护措施的修改7.4施工环境保护措施的实施7.5施工环境保护措施的检查8.施工材料及设备8.1施工材料及设备的采购8.2施工材料及设备的验收8.3施工材料及设备的保管8.4施工材料及设备的使用8.5施工材料及设备的回收9.施工人员管理9.1施工人员的管理9.2施工人员的培训9.3施工人员的考核9.4施工人员的奖惩9.5施工人员的调动10.施工合同变更10.1施工合同变更的条件10.2施工合同变更的程序10.3施工合同变更的内容10.4施工合同变更的审批10.5施工合同变更的生效11.施工合同解除11.1施工合同解除的条件11.2施工合同解除的程序11.3施工合同解除的内容11.4施工合同解除的审批11.5施工合同解除的生效12.施工合同终止12.1施工合同终止的条件12.2施工合同终止的程序12.3施工合同终止的内容12.4施工合同终止的审批12.5施工合同终止的生效13.施工合同争议解决13.1施工合同争议的解决方式13.2施工合同争议的解决程序13.3施工合同争议的解决机构13.4施工合同争议的解决期限13.5施工合同争议的解决费用14.合同附件及补充协议14.1合同附件的提供14.2合同附件的审核14.3合同附件的修改14.4补充协议的签订14.5补充协议的生效第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同双方名称及地址甲方：安徽省装配式建筑工业化生产基地地址：安徽省市区路号乙方：建筑集团有限公司地址：安徽省市区路号1.2合同签订日期2025年1月1日1.3合同签订地点安徽省市区路号1.4合同编号合同编号：2025ABZJ0011.5合同签订主体甲方：安徽省装配式建筑工业化生产基地法定代表人乙方：建筑集团有限公司法定代表人1.6合同标的物安徽省二零二五年度装配式建筑工业化生产基地建设项目1.7合同工期自2025年1月1日起至2027年12月31日止，共计36个月。1.8合同总价合同总价为人民币壹拾亿元整（￥10,000,000,000.00）。1.9合同付款方式1.9.1预付款：合同签订后10个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价的10%作为预付款。1.9.2进度款：按月进度支付，每月支付合同总价的8%，以甲方审核确认的工程量为准。1.9.3结算款：工程完工并验收合格后，甲方应在30个工作日内支付合同总价的80%作为结算款。1.9.4验收款：工程通过竣工验收后，甲方应在30个工作日内支付合同总价的10%作为验收款。1.9.5保修金：合同总价剩余的2%作为保修金，保修期满后无质量问题，甲方应在30个工作日内无息退还乙方。1.10合同违约责任1.10.1甲方违约责任：（1）未按时支付款项的，应向乙方支付应付款项的千分之五作为违约金。（2）未按时提供施工图纸及资料的，应向乙方支付合同总价的千分之五作为违约金。（3）因甲方原因导致工程延期，每延误一日，应向乙方支付合同总价的千分之五作为违约金。1.10.2乙方违约责任：（1）未按时完成工程任务的，应向甲方支付合同总价的千分之五作为违约金。（2）施工质量不符合合同约定的，应承担修复责任，并支付修复费用。（3）施工过程中发生安全事故，乙方应承担全部责任。1.11合同争议解决方式本合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。1.12合同生效条件本合同自双方法定代表人签字盖章之日起生效。1.13合同解除条件1.13.1双方协商一致解除合同；1.13.2因不可抗力导致合同无法履行；1.13.3一方严重违约，另一方提出解除合同；1.14合同终止条件1.14.1合同约定的工期届满，工程竣工验收合格；1.14.2双方协商一致终止合同；1.14.3因不可抗力导致合同无法履行。8.施工材料及设备8.1施工材料及设备的采购8.1.1甲方负责提供施工所需的材料及设备的品牌、型号、规格、数量等要求。8.1.2乙方应根据甲方要求，按照合同约定的时间、数量和质量采购材料及设备。8.1.3乙方应确保采购的材料及设备符合国家及行业标准，并具有相应的质量合格证明。8.2施工材料及设备的验收8.2.1乙方在收到材料及设备后，应在3个工作日内进行验收。8.2.2验收不合格的材料及设备，乙方有权拒收，并要求甲方更换或退货。8.2.3验收合格的材料及设备，乙方应妥善保管，并做好标识记录。8.3施工材料及设备的保管8.3.1乙方应设立专门的材料及设备保管区域，并配备专职保管人员。8.3.2保管人员应按照材料及设备的性质、要求进行分类存放，并定期检查维护。8.4施工材料及设备的使用8.4.1乙方应按照施工进度计划合理使用材料及设备，避免浪费。8.4.2使用过程中，如发现材料及设备损坏或丢失，乙方应及时报告甲方，并采取措施修复或补充。8.4.3乙方应确保材料及设备的使用符合安全操作规程。8.5施工材料及设备的回收8.5.1工程完工后，乙方应将剩余的材料及设备清理干净，并按甲方要求进行回收。8.5.2回收的材料及设备应保持原有质量，不得有损坏或污染。9.施工人员管理9.1施工人员的管理9.1.1乙方应按照国家相关规定，为施工人员办理相关手续，确保其合法就业。9.1.2乙方应加强对施工人员的管理，包括技能培训、安全教育和绩效考核。9.2施工人员的培训9.2.1乙方应定期对施工人员进行专业技能培训，提高其施工水平。9.2.2培训内容应包括施工工艺、质量标准、安全操作规程等。9.3施工人员的考核9.3.1乙方应定期对施工人员进行考核，考核内容包括施工技能、工作态度、团队协作等。9.3.2考核结果应与施工人员的工资、奖金等挂钩。9.4施工人员的奖惩9.4.1乙方应根据考核结果，对表现优秀的施工人员进行奖励。9.4.2对违反规章制度、造成工程质量或安全事故的施工人员，应进行处罚。9.5施工人员的调动9.5.1乙方应根据施工需要，合理调配施工人员。9.5.2调动应提前通知施工人员，并做好交接工作。10.施工合同变更10.1施工合同变更的条件10.1.1因设计变更、工程量增加等原因，需要调整合同内容。10.1.2因不可抗力导致合同无法履行或履行成本增加。10.2施工合同变更的程序10.2.1双方应协商一致，明确变更内容、范围和影响。10.2.2乙方应向甲方提出书面变更申请，甲方应在收到申请后7个工作日内予以答复。10.3施工合同变更的内容10.3.1变更合同工期、付款方式、材料设备要求等。10.3.2修改施工组织设计、施工进度计划等。10.4施工合同变更的审批10.4.1变更内容涉及合同总价调整的，需经双方法定代表人签字确认。10.4.2变更内容涉及施工质量、安全等重大问题的，需经相关部门审核批准。10.5施工合同变更的生效10.5.1变更内容经双方确认后，自双方签字之日起生效。11.施工合同解除11.1施工合同解除的条件11.1.1双方协商一致解除合同。11.1.2因不可抗力导致合同无法履行。11.1.3一方严重违约，另一方提出解除合同。11.2施工合同解除的程序11.2.1提出解除合同的一方应书面通知另一方。11.2.2双方应在收到通知后7个工作日内协商解除合同的具体事宜。11.3施工合同解除的内容11.3.1解除合同后，双方应按照合同约定进行工程结算。11.3.2乙方应将已完成的工程量、质量、进度等情况进行书面报告。11.4施工合同解除的审批11.4.1解除合同需经双方法定代表人签字确认。11.4.2解除合同涉及工程款支付的，需经甲方财务部门审核批准。11.5施工合同解除的生效11.5.1解除合同经双方签字确认后，自双方签字之日起生效。12.施工合同终止12.1施工合同终止的条件12.1.1合同约定的工期届满，工程竣工验收合格。12.1.2双方协商一致终止合同。12.1.3因不可抗力导致合同无法履行。12.2施工合同终止的程序12.2.1双方应书面通知对方合同终止事宜。12.2.2双方应在收到通知后7个工作日内协商终止合同的具体事宜。12.3施工合同终止的内容12.3.1终止合同后，双方应按照合同约定进行工程结算。12.3.2乙方应将已完成的工程量、质量、进度等情况进行书面报告。12.4施工合同终止的审批12.4.1终止合同需经双方法定代表人签字确认。12.4.2终止合同涉及工程款支付的，需经甲方财务部门审核批准。12.5施工合同终止的生效12.5.1终止合同经双方签字确认后，自双方签字之日起生效。13.施工合同争议解决13.1施工合同争议的解决方式13.1.1双方应通过友好协商解决争议。13.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2施工合同争议的解决程序13.2.1提出争议的一方应书面通知另一方，并附争议事实和理由。13.2.2双方应在收到通知后30个工作日内进行协商。13.3施工合同争议的解决机构13.3.1协商不成的，双方可约定提交仲裁委员会仲裁。13.3.2仲裁委员会应按照仲裁规则进行仲裁。13.4施工合同争议的解决期限13.4.1争议解决期限为自争议发生之日起60个工作日。13.4.2如有特殊情况，经双方协商一致，可适当延长解决期限。13.5施工合同争议的解决费用13.5.1争议解决费用由败诉方承担。13.5.2如双方协商解决，争议费用由双方共同承担。14.合同附件及补充协议14.1合同附件的提供14.1.1乙方应在合同签订后7个工作日内，向甲方提供合同附件。14.1.2合同附件包括但不限于：施工组织设计、施工进度计划、施工质量标准、施工安全措施等。14.2合同附件的审核14.2.1甲方应在收到合同附件后7个工作日内进行审核。14.2.2审核内容包括但不限于：附件内容是否符合合同约定、是否完整等。14.3合同附件的修改14.3.1如合同附件存在不符合合同约定或需要补充的内容，双方应协商一致进行修改。14.4补充协议的签订14.4.1如在合同履行过程中，双方需要增加或修改合同内容，应签订补充协议。14.4.2补充协议具有与合同同等的法律效力。14.5补充协议的生效14.5.1补充协议经双方签字盖章后生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1本合同所称第三方，是指除甲、乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检验、评估等服务的自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于：监理单位、设计单位、咨询机构、检验机构、评估机构等。15.2第三方的责权利15.2.1第三方应按照合同约定，独立、客观、公正地履行其职责，并对自身提供的专业服务承担责任。15.2.2第三方的权利包括：（1）根据合同约定收取服务费用；（2）对甲、乙双方的行为进行监督和检查；（3）对发现的问题提出整改意见或建议。15.2.3第三方的义务包括：（1）严格按照合同约定提供专业服务；（2）对甲、乙双方保密；（3）保证服务质量，对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。15.3第三方介入的程序15.3.1第三方介入需经甲、乙双方同意，并由双方共同委托。15.3.2第三方介入前，甲、乙双方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利义务。15.3.3第三方介入后，甲、乙双方应配合第三方的工作，并提供必要的协助。16.甲乙双方根据本合同有第三方介入时的额外条款16.1第三方介入后的合同主体16.1.1第三方介入后，甲、乙双方仍为合同主体，第三方不取代甲、乙双方的权利义务。16.1.2第三方介入后，甲、乙双方应向第三方提供必要的资料和协助，确保第三方能够履行其职责。16.2第三方介入后的费用承担16.2.1第三方介入产生的费用由甲、乙双方按照合同约定承担。16.2.2若合同未约定，则由提出第三方介入的一方承担。16.3第三方介入后的争议解决16.3.1第三方介入后，甲、乙双方与第三方之间的争议，应通过协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额17.1.1第三方在履行合同过程中，因自身原因造成甲、乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。17.1.2第三方的责任限额由甲、乙双方在委托第三方介入时约定，并在书面协议中明确。17.1.3若未约定责任限额，则第三方的赔偿责任以第三方收取的服务费用为限。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方对甲方提供的服务，甲方应支付相应的服务费用。18.1.2第三方对甲方造成的损失，甲方有权要求第三方承担赔偿责任。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方对乙方提供的服务，乙方应支付相应的服务费用。18.2.2第三方对乙方造成的损失，乙方有权要求第三方承担赔偿责任。18.3第三方与甲乙双方的共同责任18.3.1若第三方在履行合同过程中，因甲、乙双方共同原因造成损失，则甲、乙双方应承担连带责任。18.3.2甲、乙双方应各自承担相应的责任，不得因第三方介入而免除或减轻各自的责任。18.4第三方与其他第三方的划分18.4.1若存在多个第三方介入，则各第三方之间应各自承担其职责，不得互相推诿责任。18.4.2各第三方之间的争议，应通过协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工组织设计详细要求和说明：包含施工进度计划、施工方案、施工工艺、施工安全措施、质量保证措施、环境保护措施等。2.施工进度计划详细要求和说明：明确施工各个阶段的开始和结束时间，以及各阶段的工程量、质量标准、安全措施等。3.施工质量标准详细要求和说明：规定施工过程中应达到的质量标准，包括材料、工艺、设备等各方面的要求。4.施工安全措施详细要求和说明：制定施工过程中的安全防护措施，包括人员安全、设备安全、环境安全等。5.施工环境保护措施详细要求和说明：制定施工过程中的环境保护措施，包括噪声、废水、废气、固体废弃物等处理方法。6.材料及设备清单详细要求和说明：列明施工所需的材料及设备的名称、型号、规格、数量、产地等信息。7.施工人员名单详细要求和说明：包括施工人员的姓名、工种、职称、技能等级、劳动合同期限等信息。8.付款计划详细要求和说明：明确各阶段的付款时间、金额、支付方式等信息。9.工程变更记录详细要求和说明：记录工程变更的原因、内容、影响、审批过程等信息。10.施工记录详细要求和说明：记录施工过程中的各项数据，如施工进度、材料使用量、质量检测数据等。11.竣工验收报告详细要求和说明：包含竣工验收的时间、地点、参与人员、验收结论等信息。12.工程保