施工合同终止协议

施工合同终止协议合同编号：__________甲方（发包方）：甲方名称：甲方地址：甲方联系方式：乙方（承包方）：乙方名称：乙方地址：乙方联系方式：一、合同主体1.甲方（发包方）甲方作为本施工合同的发包方，具有对工程项目的规划、监督和管理的权利和义务。甲方应按照合同约定提供必要的施工条件和资料，保证工程的顺利进行。2.乙方（承包方）乙方作为本施工合同的承包方，负责按照合同要求进行工程项目的施工工作。乙方应具备相应的施工资质和能力，保证工程质量和工期符合合同约定。二、前言1.协议背景鉴于甲乙双方于[具体日期]签订了《施工合同》（以下简称“原合同”），原合同约定乙方为甲方的[工程项目名称]进行施工。在合同履行过程中，由于[具体原因]，双方经友好协商，决定终止原合同。2.协议目的本协议的目的在于明确双方在施工合同终止后的权利和义务，妥善处理工程相关事宜，避免产生不必要的纠纷和损失。三、协议范围1.终止的施工合同详情本协议所涉及的终止施工合同为甲乙双方于[具体日期]签订的《施工合同》，合同编号为[合同编号]。原合同约定的工程项目为[工程项目名称]，工程地点为[工程地点]，工程内容为[工程内容]。2.涉及的工程项目范围本协议终止的工程项目范围为原合同中约定的全部工程内容，但不包括已经完成并经甲方验收合格的部分工程。对于已经完成的部分工程，双方将按照本协议的约定进行结算和支付。四、终止原因1.双方共同认可的终止原因阐述由于市场环境变化，甲方的项目需求发生了重大调整，原合同约定的工程项目无法继续按照原计划进行。同时乙方在施工过程中遇到了一些不可抗力因素，导致工程进度受到严重影响，无法按时完成原合同约定的工程内容。经双方友好协商，一致认为继续履行原合同已经无法实现双方的合同目的，因此决定终止原合同。五、终止时间1.明确的合同终止时间本协议自双方签字盖章之日起生效，原合同自本协议生效之日起终止。双方确认，原合同的终止时间为[具体日期]。六、双方权利与义务1.甲方的权利与义务甲方有权要求乙方停止原合同约定的工程项目的施工工作，并按照本协议的约定进行工程现状的交接。甲方应按照本协议的约定，对乙方已完成的工程进行结算和支付。甲方有义务向乙方提供与工程项目相关的资料和文件，以便乙方进行工程现状的交接和结算工作。2.乙方的权利与义务乙方有权要求甲方按照本协议的约定，对其已完成的工程进行结算和支付。乙方应按照甲方的要求，停止原合同约定的工程项目的施工工作，并将工程现场及相关资料移交给甲方。乙方有义务配合甲方进行工程结算和交接工作，提供必要的协助和支持。七、工程现状及交接1.工程当前的状况描述截至本协议签订之日，工程项目的进展情况如下：[具体工程部位]的施工已经完成，工程质量符合原合同约定的标准。[具体工程部位]的施工正在进行中，但尚未完成，已完成的部分工程质量符合原合同约定的标准。[具体工程部位]的施工尚未开始。双方对工程项目的当前状况进行了现场核实和确认，一致认可上述描述的准确性。2.相关资料与现场的交接安排乙方应在本协议生效后的[具体日期]内，将与工程项目相关的资料和文件移交给甲方，包括但不限于施工图纸、设计变更文件、施工日志、质量检验报告等。乙方应在本协议生效后的[具体日期]内，将工程项目现场移交给甲方，保证现场的安全和整洁。甲方应在乙方完成资料和现场交接后，进行验收和确认。如发觉问题，双方应及时协商解决。八、款项结算与支付1.已完成工程的款项结算方式双方同意按照原合同约定的计价方式和标准，对乙方已完成的工程进行结算。对于工程变更部分，双方应根据实际情况进行核实和确认，并按照原合同约定的变更计价方式进行结算。结算工作应由双方共同指定的造价咨询机构进行，造价咨询机构的费用由双方共同承担。2.结算款项的支付时间与方式甲方应在造价咨询机构出具结算报告后的[具体日期]内，向乙方支付结算款项的[具体比例]。剩余的结算款项，甲方应在工程项目竣工验收合格后的[具体日期]内，一次性支付给乙方。甲方支付结算款项的方式为[具体支付方式，如银行转账、支票等]，乙方应向甲方提供合法有效的发票。九、违约责任1.双方可能涉及的违约责任若甲方未按照本协议的约定向乙方支付结算款项，每逾期一天，甲方应按照未支付款项的[具体比例]向乙方支付违约金。若乙方未按照本协议的约定停止施工、移交工程现场或资料，每逾期一天，乙方应按照原合同约定的工程总价款的[具体比例]向甲方支付违约金。若双方违反本协议的其他约定，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。2.违约赔偿的计算方式对于违约金的计算，双方同意按照上述约定的比例和方式进行计算。对于损失赔偿的计算，双方同意按照实际损失进行计算，包括但不限于直接损失、间接损失和可得利益损失。双方应在违约行为发生后的[具体日期]内，向对方提出违约赔偿的要求，并提供相关的证据和资料。十、争议解决1.争议解决的方式（如仲裁或诉讼）本协议的履行过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。若协商不成，双方同意将争议提交至[具体仲裁机构或管辖法院]进行仲裁或诉讼。2.选定的仲裁机构或管辖法院若双方选择仲裁方式解决争议，仲裁机构为[仲裁机构名称]，仲裁地点为[仲裁地点]。若双方选择诉讼方式解决争议，管辖法院为[管辖法院名称]，诉讼地点为[诉讼地点]。十一、保密条款1.双方在协议期间及之后的保密义务双方同意在本协议的履行过程中及协议终止后，对涉及到的工程项目的相关信息和资料进行保密，不得向任何第三方披露。保密信息包括但不限于工程项目的技术资料、商业秘密、施工方案、结算资料等。双方应采取必要的措施，保证保密信息的安全和保密性。十二、协议生效与变更1.协议的生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。2.协议变更的程序与条件本协议的任何变更或补充，须经双方协商一致，并签订书面协议。变更后的协议应作为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。十三、通知与送达1.双方的通知方式与送达地址双方在本协议履行过程中，应及时向对方通知有关事项。通知方式可以为书面通知、邮件或传真等。双方的送达地址如下：甲方的送达地址为：[甲方地址]，联系人：[甲方联系人]，联系方式：[甲方电话]，邮件：[甲方邮箱]。乙方的送达地址为：[乙方地址]，联系人：[乙方联系人]，联系方式：[乙方电话]，邮件：[乙方邮箱]。任何一方变更送达地址的，应提前[具体日期]书面通知对方，否则视为原送达地址有效。十四、其他条款1.其他未尽事宜的说明本协议未涉及的其他事项，双方应按照原合同的约定或相关法律法规的规定执行。本协议的解释和执行均适用[法律法规]。甲方（发包方）（盖章）：____________________法定代