通信网络建设工程施工合同

通信网络建设工程施工合同合同编号：__________甲方（以下简称“发包方”）：公司名称：____________________地址：_________________________联系方式：____________________地址：____________________乙方（以下简称“承包方”）：公司名称：____________________地址：_________________________联系方式：____________________地址：____________________第一章总则1.1合同背景1.1.1发包方因业务发展需要，拟进行通信网络建设工程施工，特此与承包方签订本合同，明确双方在工程建设过程中的权利、义务和责任。1.1.2本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规制定，双方应严格履行合同约定的各项条款。1.2合同术语1.2.1通信网络建设工程：指发包方委托承包方施工的通信网络基础设施建设项目。1.2.2工程施工：指承包方按照本合同约定，对通信网络建设工程进行施工、安装、调试、验收等过程。第二章工程范围及内容2.1工程范围2.1.1本合同所涉及的通信网络建设工程包括：基站建设、传输线路敷设、设备安装调试等。2.1.2工程具体范围详见附件一《工程量清单》。2.2工程内容2.2.1承包方负责通信网络建设工程的施工、安装、调试、验收等工作。2.2.2承包方应按照国家相关标准、规范及发包方要求进行施工，保证工程质量。2.2.3承包方应按照合同约定的工期完成工程，如需延期，应提前向发包方申请并经同意。第三章工程造价及付款方式3.1工程造价3.1.1本合同工程造价为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。3.1.2工程造价包括：材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。3.2付款方式3.2.1发包方按照以下付款方式向承包方支付工程款：（1）合同签订后，支付合同总价款的10%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，支付合同总价款的50%；（4）工程质保期满后，支付合同总价款的10%作为质保金。第四章工程期限及验收4.1工程期限4.1.1本合同工程期限为____个月，自合同签订之日起计算。4.1.2承包方应按照合同约定的工期完成工程，如需延期，应提前向发包方申请并经同意。4.2工程验收4.2.1工程验收应按照国家相关标准、规范及发包方要求进行。4.2.2工程验收合格后，双方签订工程验收报告，作为工程结算的依据。第五章违约责任5.1发包方违约责任5.1.1发包方未能按照约定支付工程款的，应按逾期付款金额的__%向承包方支付违约金。5.1.2发包方原因导致工程停工、窝工的，应按合同总价款的__%向承包方支付违约金。5.2承包方违约责任5.2.1承包方未能按照约定工期完成工程的，应按逾期天数向发包方支付__元/天的违约金。5.2.2承包方施工质量不符合国家相关标准、规范的，应承担修复、返工等费用，并支付合同总价款的__%作为违约金。第六章工程变更与索赔6.1工程变更6.1.1若在施工过程中，发包方提出工程变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。6.1.2工程变更导致合同总价或工期变化的，双方应按照变更协议调整合同条款。6.1.3工程变更不得影响工程质量和安全，且应遵循相关法律法规和标准。6.2索赔管理6.2.1若因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致乙方遭受损失，乙方有权向甲方提出索赔。6.2.2索赔应提交书面报告，包括索赔事项、原因、证据和索赔金额。6.2.3甲方应在收到索赔报告后__天内予以答复，逾期未答复视为认可索赔。第七章工程保修7.1保修期限7.1.1乙方应自工程验收合格之日起，对工程质量提供为期__个月的保修服务。7.1.2保修期内，因乙方施工原因出现的质量问题，乙方应无偿修复。7.2保修范围7.2.1保修范围包括但不限于：设备故障、线路损坏、施工缺陷等。7.2.2保修不包括自然灾害、人为破坏或正常磨损造成的损坏。第八章安全生产与环境保护8.1安全生产8.1.1乙方应严格执行国家有关安全生产的法律法规，保证施工安全。8.1.2乙方应定期对施工现场进行安全检查，对发觉的安全隐患及时整改。8.2环境保护8.2.1乙方应采取措施保护环境，防止施工过程中对环境造成污染。8.2.2乙方应按照相关法规对废弃物进行处理，不得随意堆放或排放。第九章信息保密与知识产权9.1信息保密9.1.1双方应对在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。9.1.2保密期限自合同终止或履行完毕之日起计算，持续__年。9.2知识产权9.2.1乙方在施工过程中创造的知识产权归乙方所有。9.2.2未经乙方同意，甲方不得使用或披露乙方拥有的知识产权。第十章争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方在合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。10.1.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2法律适用10.2.1本合同的签订、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2.2双方应遵守中华人民共和国的法律、法规，不得从事违法经营活动。第十一章工程移交与资料交付11.1工程移交11.1.1工程验收合格后，乙方应将工程移交给甲方，并办理移交手续。11.1.2移交时应提供完整的工程资料，包括但不限于施工图纸、验收报告、设备使用说明书等。11.2资料交付11.2.1乙方应在工程移交时向甲方交付所有必要的技术资料和施工记录。11.2.2交付的资料应保证真实、准确、完整，甲方有权对资料的真实性进行核查。第十二章合同的终止和解除12.1合同终止12.1.1双方协商一致，可以终止本合同。12.1.2因不可抗力导致合同无法继续履行的，经双方协商一致，可以终止合同。12.2合同解除12.2.1一方违反合同规定，导致合同目的无法实现的，另一方有权解除合同。12.2.2甲方未按约定支付工程款的，乙方有权解除合同。第十三章违约赔偿13.1违约赔偿原则13.1.1违约方应赔偿守约方因违约所造成的损失，包括直接损失和间接损失。13.1.2违约赔偿的计算应遵循公平、合理的原则。13.2赔偿范围13.2.1赔偿范围包括但不限于：工程损失、利润损失、合理的律师费等。13.2.2双方约定的违约金视为对损失的一种预估，不影响守约方主张实际损失的赔偿。第十四章一般规定14.1合同修改14.1.1本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。14.1.2补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2合同的效力14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第十五章其他约定15.1合同附件15.1.1本合同附件为本合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等法律效力。15.1.2附件包括但不限于：《工程量清单》、《施工图纸》等。15.2通知与联系15.2.1双方应指定专人负责合同的履行，并保持联系方式的畅通。15.2.2任何一方变更联系方式，应书面通知