版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年水电项目招投标管理与承包合同本合同目录一览1.项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目内容1.5项目投资估算2.招投标管理2.1招投标程序2.2招标公告2.3投标资格2.4投标文件要求2.5评标办法2.6中标通知书3.承包合同签订3.1合同签订条件3.2合同签订流程3.3合同主要内容3.4合同附件4.项目进度管理4.1项目进度计划4.2进度调整4.3进度控制措施4.4进度考核5.项目质量管理5.1质量标准5.2质量控制措施5.3质量验收5.4质量考核6.项目安全管理6.1安全生产责任制6.2安全管理制度6.3安全教育培训6.4安全检查与隐患排查6.5事故处理7.项目财务管理7.1财务管理制度7.2资金筹措与管理7.3费用预算与控制7.4费用结算与支付8.项目合同管理8.1合同变更与解除8.2合同履行与监督8.3合同争议解决9.项目档案管理9.1档案管理制度9.2档案收集与整理9.3档案保管与利用10.项目验收10.1验收条件10.2验收程序10.3验收标准10.4验收报告11.项目保修11.1保修范围11.2保修期限11.3保修责任12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除与终止程序14.争议解决与法律适用14.1争议解决方式14.2法律适用14.3争议解决机构第一部分:合同如下:1.项目概述1.1项目名称:2024年水电项目1.2项目地点:省市县1.3项目规模:装机容量万千瓦,年发电量亿千瓦时1.4项目内容:包括水电站主体工程、配套工程及附属设施等1.5项目投资估算:总投资亿元人民币2.招投标管理2.1招投标程序:招标人按照国家有关法律法规和招标投标程序进行招标,包括招标公告、资格预审、投标文件递交、开标、评标、中标等环节。2.2招标公告:招标公告应在国家指定的招标公告媒体上发布,包括招标项目的基本情况、投标资格要求、投标文件要求、开标时间和地点等。2.3投标资格:投标人应具备承担本项目的相应资质、业绩和财务状况,且无不良信用记录。2.4投标文件要求:投标人应按照招标文件要求编制投标文件,包括技术方案、商务报价、企业资质证明等。2.5评标办法:评标委员会根据招标文件规定的评标标准和方法,对投标文件进行评审,确定中标人。2.6中标通知书:招标人向中标人发出中标通知书,中标通知书发出后,招标人与中标人签订承包合同。3.承包合同签订3.1合同签订条件:中标通知书发出后,招标人与中标人在规定的时间内签订承包合同。3.2合同签订流程:招标人组织合同签订会议,双方就合同条款进行协商,达成一致后签订合同。3.3合同主要内容:合同应包括项目概况、承包范围、工期要求、质量标准、安全要求、费用构成、付款方式、违约责任、争议解决等条款。3.4合同附件:合同附件包括但不限于技术规范、施工图纸、设备清单、进度计划等。4.项目进度管理4.1项目进度计划:承包人应根据合同要求,编制详细的进度计划,经招标人审核批准后执行。4.2进度调整:因不可抗力或其他原因导致项目进度发生变化的,承包人应及时向招标人报告,并协商调整进度计划。4.3进度控制措施:承包人应采取有效措施,确保项目按计划进度推进,如进度滞后,承包人应承担相应的责任。4.4进度考核:招标人将定期对承包人的进度进行考核,考核结果作为支付工程款和结算的依据。5.项目质量管理5.1质量标准:项目质量应符合国家现行相关标准和规范要求。5.2质量控制措施:承包人应建立健全质量管理体系,采取有效措施确保项目质量。5.3质量验收:项目完成后,招标人将组织验收,验收合格后方可交付使用。5.4质量考核:招标人对承包人的工程质量进行考核,考核结果作为支付工程款和结算的依据。6.项目安全管理6.1安全生产责任制:招标人与承包人应共同建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全职责。6.2安全管理制度:承包人应制定完善的安全管理制度,包括安全生产操作规程、安全检查制度等。6.3安全教育培训:承包人应对施工人员进行安全教育培训,提高安全意识和操作技能。6.4安全检查与隐患排查:承包人应定期进行安全检查,及时发现和消除安全隐患。6.5事故处理:发生安全事故时,承包人应立即采取措施,妥善处理,并及时报告招标人。7.项目财务管理7.1财务管理制度:招标人与承包人应共同建立健全财务管理制度,确保项目资金安全、合理使用。7.2资金筹措与管理:招标人负责项目的资金筹措,承包人负责项目资金的日常管理。7.3费用预算与控制:承包人应根据合同要求,编制详细的费用预算,并采取有效措施进行控制。7.4费用结算与支付:招标人按照合同约定,按期支付承包人工程款。8.项目合同管理8.1合同变更与解除8.1.1合同变更:合同履行过程中,如需变更合同内容,双方应协商一致,并以书面形式签订补充协议。a)一方严重违约;b)因不可抗力导致合同无法履行;c)双方协商一致解除合同。8.2合同履行与监督8.2.1合同履行:双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。8.2.2合同监督:招标人有权对合同履行情况进行监督,确保合同目的的实现。8.3合同争议解决8.3.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同争议,协商不成的,可提交仲裁或诉讼解决。9.项目档案管理9.1档案管理制度9.1.1档案收集:承包人应按合同要求收集、整理项目档案,确保档案的完整性和准确性。9.1.2档案整理:档案整理应遵循国家档案管理规范,分类存放,便于查阅。9.2档案收集与整理9.2.1档案收集:收集项目设计、施工、验收等过程中的所有文件资料。9.2.2档案整理:对收集的档案进行分类、编号、编目,建立档案目录。9.3档案保管与利用9.3.1档案保管:确保档案的物理安全和信息安全,防止丢失、损坏。9.3.2档案利用:档案经批准后,可提供给有关单位和个人查阅、复制。10.项目验收10.1验收条件10.1.1项目完成:项目按合同约定全部完成,且符合质量标准。10.1.2验收资料齐全:验收所需资料齐全,包括设计文件、施工记录、检验报告等。10.2验收程序10.2.1验收申请:承包人向招标人提出验收申请。10.2.2验收组织:招标人组织验收小组,负责验收工作。10.2.3验收实施:验收小组对项目进行现场检查,查阅相关资料。10.3验收标准10.3.1质量标准:项目质量应符合国家现行相关标准和规范要求。10.3.2安全标准:项目应符合国家安全生产规定和标准。10.4验收报告10.4.1验收报告编制:验收完成后,验收小组应编制验收报告。10.4.2验收报告提交:验收报告经双方确认后,由承包人提交招标人。11.项目保修11.1保修范围11.1.1保修项目:包括主体工程、配套工程及附属设施等。11.1.2保修期限:按照国家有关法律法规和行业标准执行。11.2保修期限11.2.1主体工程:保修期限为工程交付使用后年。11.2.2配套工程及附属设施:保修期限为工程交付使用后年。11.3保修责任11.3.1保修期内,如出现质量问题,承包人应负责维修、更换或赔偿损失。12.违约责任12.1违约情形12.1.1承包人违约:包括但不限于工期延误、质量不合格、安全事故等。12.1.2招标人违约:包括但不限于未按时支付工程款、提供虚假资料等。12.2违约责任承担12.2.1承包人违约:承包人应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.2.2招标人违约:招标人应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.3违约赔偿12.3.1赔偿标准:按照合同约定和法律法规规定确定赔偿标准。13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.1.1合同解除的情形:如前述第8.1.1节所述。13.2合同终止条件13.2.1合同终止的情形:如前述第8.1.2节所述。13.3合同解除与终止程序13.3.1合同解除程序:如前述第8.2节所述。13.3.2合同终止程序:如前述第8.2节所述。14.争议解决与法律适用14.1争议解决方式14.1.1争议解决方式:如前述第8.3节所述。14.2法律适用14.2.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。14.3争议解决机构14.3.1争议解决机构:双方协商确定的仲裁机构或法院。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或委托的,具有特定专业能力、资质或服务的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括本合同当事人甲乙双方及其关联公司、子公司或分支机构。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入旨在提高合同履行的效率、确保项目质量、降低风险或提供专业服务。15.3第三方介入方式a)监理:对项目进行全过程监理,确保项目按计划、质量、安全等要求进行。b)设计咨询:提供项目设计咨询服务,确保设计方案的合理性和可行性。c)施工咨询:提供施工咨询服务,指导施工过程,确保施工质量。d)质量检测:对项目材料、设备、工程进行质量检测,确保符合国家标准。e)其他专业服务:根据项目需要,提供其他专业服务。15.4第三方介入程序15.4.1甲乙双方应共同确定第三方介入的具体事宜,包括第三方选择、服务内容、费用等。15.4.2甲乙双方应签订与第三方之间的服务协议,明确双方的权利和义务。16.第三方责任16.1第三方责任限额16.1.1第三方责任限额由甲乙双方在服务协议中约定,一般包括:a)直接损失:第三方因自身原因导致的项目损失。b)间接损失:第三方原因导致的项目损失,如工期延误、质量不合格等。16.1.2超出责任限额的损失,由责任方承担。16.2第三方责任承担16.2.1第三方在履行服务过程中,因自身原因造成损失,应承担相应的责任。16.2.2第三方在履行服务过程中,因不可抗力或其他非自身原因造成损失,不承担直接责任,但应及时通知甲乙双方。17.第三方权利17.1第三方权利包括但不限于:a)获得服务费用;b)在服务过程中,根据实际情况调整服务内容和方式;c)要求甲乙双方提供必要的工作条件和协助。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲乙双方的关系18.1.1第三方与甲乙双方之间是委托与被委托的关系,双方应按照服务协议履行各自的权利和义务。18.1.2第三方应服从甲乙双方的管理和监督。18.2第三方与其他相关方的关系18.2.1第三方与项目相关方(如供应商、承包商等)之间的关系,由各自合同约定。19.第三方介入后的合同调整19.1合同调整19.1.1第三方介入后,甲乙双方可根据实际情况,对合同进行必要的调整,包括但不限于:a)调整服务内容;b)调整服务期限;c)调整服务费用。19.1.2合同调整应经甲乙双方共同协商一致,并以书面形式修改原合同。20.第三方介入后的争议解决20.1争议解决20.1.1第三方介入后,如发生争议,甲乙双方应协商解决。20.1.2协商不成的,可提交仲裁或诉讼解决。21.第三方介入后的合同终止21.1合同终止21.1.1第三方介入后,如发生合同终止情形,甲乙双方应按照原合同约定处理相关事宜。21.1.2第三方介入合同终止后,甲乙双方应根据服务协议终止条款,处理与第三方之间的权利和义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.招标文件要求:包括招标公告、招标文件、投标须知、合同条款等,内容完整、清晰。说明:招标文件是投标方了解项目要求和投标须知的重要依据。2.投标文件要求:包括投标书、技术方案、商务报价、企业资质证明等,内容真实、完整。说明:投标文件是投标方参与投标的必要材料。3.合同要求:合同内容完整、条款清晰、双方签字盖章。说明:合同是甲乙双方权利和义务的法律依据。4.项目进度计划要求:进度计划详细、合理、可操作。说明:进度计划是项目实施的重要指导文件。5.设计文件要求:设计文件符合国家相关标准和规范,内容完整、清晰。说明:设计文件是项目施工的重要依据。6.施工图纸要求:施工图纸准确、完整、详细。说明:施工图纸是施工人员施工的重要依据。7.设备清单要求:设备清单详细、准确、完整。说明:设备清单是项目实施过程中设备采购的重要依据。8.质量检验报告要求:质量检验报告真实、完整、准确。说明:质量检验报告是项目质量验收的重要依据。9.安全生产检查记录要求:安全生产检查记录真实、完整、准确。说明:安全生产检查记录是项目安全生产管理的重要依据。10.费用结算单要求:费用结算单真实、完整、准确。说明:费用结算单是项目资金支付的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.工期延误责任认定:承包人未按合同约定时间完成工程,导致工期延误。示例:承包人未按合同约定时间完成主体工程,延误工期30天,应承担相应的违约责任。2.质量不合格责任认定:承包人施工的工程质量不符合国家相关标准和规范。示例:承包人施工的工程质量不合格,经检测部门鉴定,应承担相应的违约责任。3.安全事故责任认定:承包人未采取有效措施,导致安全事故发生。示例:承包人在施工过程中发生安全事故,造成人员伤亡,应承担相应的违约责任。4.未按时支付工程款责任认定:招标人未按合同约定时间支付工程款。示例:招标人未按合同约定时间支付工程款,应承担相应的违约责任。5.提供虚假资料责任认定:甲乙双方或第三方提供虚假资料,导致合同无法履行。示例:承包人提供虚假资质证明,导致合同无法履行,应承担相应的违约责任。6.合同变更未达成一致责任认定:甲乙双方未就合同变更达成一致意见。示例:甲乙双方就合同变更未能达成一致,应承担相应的违约责任。全文完。2024年水电项目招投标管理与承包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称1.2双方法定代表人或授权代表1.3双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模及范围2.4项目投资估算3.招投标程序3.1招标公告3.2投标人资格要求3.3投标文件要求3.4开标、评标和定标4.合同签订4.1合同签订时间4.2合同签订地点4.3合同生效条件5.合同内容5.1工程范围5.2工程质量要求5.3工程进度计划5.4工程价款及支付方式6.工程设计要求6.1设计原则6.2设计文件提交时间6.3设计变更及费用7.工程施工要求7.1施工规范及标准7.2施工进度管理7.3施工现场管理7.4安全生产责任8.交工验收8.1交工验收条件8.2交工验收程序8.3验收标准及方法9.违约责任9.1违约情形及处理9.2违约赔偿9.3违约金计算方法10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的处理13.合同附件13.1附件一:招标文件13.2附件二:投标文件13.3附件三:合同签订证明13.4附件四:其他相关文件14.合同其他约定14.1合同保密14.2合同变更14.3合同解除14.4合同终止第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称1.1.1招标方:水电开发有限公司1.1.2投标方:水电工程施工有限公司1.2双方法定代表人或授权代表1.2.1招标方法定代表人:1.2.2投标方法定代表人:1.3双方联系方式1.3.1招标方联系电话:02156781.3.3投标方联系电话:021876543212.项目概况2.1项目名称:水电项目2.2项目地点:省市县2.3项目规模及范围:装机容量万千瓦,水库库容亿立方米,涉及施工面积平方公里2.4项目投资估算:亿元人民币3.招投标程序3.1招标公告3.1.1招标公告发布时间:2024年1月15日3.1.2招标公告发布媒体:日报、水电信息网3.2投标人资格要求3.2.2投标人须具备有效的安全生产许可证3.3投标文件要求3.3.1投标文件须包括投标函、投标报价、施工组织设计、项目管理机构配备等3.3.2投标文件须于2024年2月15日前递交至招标方3.4开标、评标和定标3.4.1开标时间:2024年2月16日3.4.2评标委员会由招标方代表、技术专家、经济专家组成3.4.3定标时间:2024年2月20日4.合同签订4.1合同签订时间:2024年2月21日4.2合同签订地点:省市县招标办4.3合同生效条件:双方签字盖章,合同文本一式四份,双方各执两份,自双方签字盖章之日起生效5.合同内容5.1工程范围:包括大坝、溢洪道、发电厂房、引水系统、尾水渠等主体工程5.2工程质量要求:按照国家及行业相关标准和规范执行,达到优良等级5.3工程进度计划:自合同签订之日起,施工总工期为个月5.4工程价款及支付方式:按月进度付款,合同总价为亿元人民币,分阶段支付6.工程设计要求6.1设计原则:遵循国家及行业相关标准和规范,确保工程安全、可靠、经济、合理6.2设计文件提交时间:自合同签订之日起个月内提交全部设计文件6.3设计变更及费用:因设计变更产生的费用由双方协商解决,并计入合同总价7.工程施工要求7.1施工规范及标准:按照国家及行业相关标准和规范执行,确保工程质量7.2施工进度管理:严格按照工程进度计划执行,确保工程按期完工7.3施工现场管理:建立健全施工现场管理制度,确保施工安全、文明、有序7.4安全生产责任:双方均应严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全8.交工验收8.1交工验收条件8.1.1工程按合同约定全部完成8.1.2工程质量达到合同约定标准8.1.3工程资料齐全,符合验收要求8.2交工验收程序8.2.1双方组织成立交工验收委员会8.2.2交工验收委员会对工程进行现场检查8.2.3交工验收委员会对工程资料进行审核8.2.4交工验收委员会对工程进行综合评定8.3验收标准及方法8.3.1验收标准:按照国家及行业相关标准和规范执行8.3.2验收方法:采用现场检查、查阅资料、召开会议等方式9.违约责任9.1违约情形及处理9.1.1违约情形:包括延期完工、工程质量不合格、擅自变更设计等9.1.2处理方式:根据违约情形,按照合同约定承担违约责任,包括赔偿损失、罚款等9.2违约赔偿9.2.1赔偿金额:根据违约程度,按照合同约定计算赔偿金额9.2.2赔偿期限:自违约行为发生之日起日内支付赔偿金9.3违约金计算方法9.3.1违约金计算基准:以合同总价为基础9.3.2违约金比例:根据违约程度,按照合同约定确定违约金比例10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1协商解决:双方应通过协商解决争议10.1.2仲裁解决:协商不成的,提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决机构10.2.1仲裁委员会:仲裁委员会10.3争议解决程序10.3.1提交仲裁申请:自争议发生之日起日内提交仲裁申请10.3.2仲裁程序:按照仲裁委员会规定程序进行11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1一方违约,经对方催告后日内未履行11.1.2因不可抗力导致合同无法履行11.2合同解除程序11.2.1提出解除合同:一方提出解除合同,书面通知对方11.2.2确认解除:双方确认解除合同,办理合同解除手续11.3合同解除后的处理11.3.1清算工程款项11.3.2修复或拆除不合格工程11.3.3损害赔偿12.合同终止12.1合同终止条件12.1.1合同期限届满12.1.2合同解除12.1.3合同双方协商一致12.2合同终止程序12.2.1双方确认合同终止12.2.2办理合同终止手续12.3合同终止后的处理12.3.1清算工程款项12.3.2恢复场地及设施12.3.3损害赔偿13.合同附件13.1附件一:招标文件13.2附件二:投标文件13.3附件三:合同签订证明13.4附件四:其他相关文件14.合同其他约定14.1合同保密14.1.1双方对本合同内容及项目信息负有保密义务14.1.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露14.2合同变更14.2.1合同变更需经双方书面同意14.2.2变更内容作为合同附件14.3合同解除14.3.1合同解除需经双方书面同意14.3.2解除合同需按照合同约定程序办理14.4合同终止14.4.1合同终止需经双方书面同意14.4.2终止合同需按照合同约定程序办理第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同执行过程中,由甲乙双方共同认可的,提供专业服务、监督、评估或其他辅助作用的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联企业、员工或家庭成员。15.2第三方介入目的15.2.1提高项目执行效率和质量15.2.2确保合同条款的公平执行15.2.3解决合同执行中的争议和纠纷16.第三方介入程序16.1第三方选定16.1.1第三方的选定需经甲乙双方协商一致16.1.2第三方的资质和经验需符合合同要求16.2第三方合同签订16.2.1甲乙双方与第三方签订独立的合作协议16.2.2协议内容应包括服务内容、费用、期限、责任等16.3第三方介入方式16.3.1第三方可根据协议约定,以顾问、监督、评估等形式介入17.第三方责任限额17.1责任限额定义17.1.1责任限额是指第三方在履行合同过程中,因自身原因造成的损失,其责任承担的上限。17.2责任限额确定17.2.1责任限额应根据第三方的专业能力、服务内容和合同约定确定17.2.2责任限额应明确在合作协议中17.3超额责任承担17.3.1若第三方责任超出限额,超出部分由第三方自行承担17.3.2若第三方责任超出限额,甲乙双方有权要求第三方增加责任限额18.第三方与其他各方的责权利划分18.1第三方与甲方的责任划分18.1.1第三方对甲方提供的服务负责18.1.2甲方对第三方的工作成果负责18.1.3第三方不得损害甲方利益,否则应承担相应责任18.2第三方与乙方的责任划分18.2.1第三方对乙方提供的服务负责18.2.2乙方对第三方的工作成果负责18.2.3第三方不得损害乙方利益,否则应承担相应责任18.3第三方与其他各方的责任划分18.3.1第三方在执行任务时,应遵守国家法律法规及合同约定18.3.2第三方与其他各方的关系由甲乙双方协商确定18.3.3第三方应避免介入甲乙双方之间的内部事务19.第三方介入的合同变更19.1合同变更需经甲乙双方同意19.2合同变更应包括第三方介入的相关内容19.3合同变更后的责任限额和责权利划分也应相应调整20.第三方介入的争议解决20.1第三方介入产生的争议,由甲乙双方协商解决20.2协商不成的,提交仲裁委员会仲裁20.3仲裁裁决对甲乙双方和第三方均有约束力21.第三方介入的合同终止21.1第三方介入合同可根据协议约定终止21.2合同终止后,甲乙双方应按照协议约定处理相关事宜21.3第三方介入合同终止后,第三方不再承担任何责任第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:招标文件要求:详细描述招标项目的范围、技术要求、合同条款等。说明:招标文件是投标方了解项目情况、编制投标文件的重要依据。2.附件二:投标文件要求:包括投标函、投标报价、施工组织设计、项目管理机构配备等。说明:投标文件是投标方对招标项目响应的重要文件,需严格按照招标文件要求编制。3.附件三:合同签订证明要求:证明合同已签订,包括合同签订日期、地点、双方签字盖章等。说明:合同签订证明是合同生效的重要文件,需在合同签订后及时制作。4.附件四:设计文件要求:包括设计说明书、图纸、计算书等。说明:设计文件是指导施工的重要依据,需在合同约定的时间内提交。5.附件五:施工组织设计要求:包括施工方案、施工进度计划、施工资源配置等。说明:施工组织设计是确保施工顺利进行的重要文件,需在合同约定的时间内提交。6.附件六:项目管理机构配备要求:包括项目经理、技术负责人、质量负责人等人员名单及资质证明。说明:项目管理机构配备是确保项目顺利实施的重要保障,需在合同约定的时间内提交。7.附件七:施工进度报告要求:包括施工进度、质量、安全等情况的详细报告。说明:施工进度报告是监督施工进度的重要依据,需定期提交。8.附件八:工程验收报告要求:包括工程验收时间、地点、验收结果等。说明:工程验收报告是工程完工后的重要文件,需在工程验收合格后提交。9.附件九:工程结算报告要求:包括工程结算金额、支付时间、支付方式等。说明:工程结算报告是工程完工后进行款项结算的重要依据。10.附件十:合同变更文件要求:包括变更原因、变更内容、变更协议等。说明:合同变更文件是合同执行过程中对合同条款进行调整的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:延期完工责任认定标准:根据合同约定的工期,超过工期天视为违约。示例说明:若合同约定工期为个月,实际完工时间超过个月,则视为违约。2.违约行为:工程质量不合格责任认定标准:根据国家及行业相关标准和规范,工程未达到优良等级视为违约。示例说明:若工程验收不合格,经整改后仍不合格,则视为违约。3.违约行为:擅自变更设计责任认定标准:未经甲乙双方同意,擅自变更设计视为违约。示例说明:若第三方在未告知甲乙双方的情况下,变更设计文件,则视为违约。4.违约行为:未按时提交工程资料责任认定标准:根据合同约定,未按时提交工程资料视为违约。示例说明:若合同约定在日内提交工程资料,实际提交时间超过日,则视为违约。5.违约行为:未按规定进行工程验收责任认定标准:根据合同约定,未按规定进行工程验收视为违约。示例说明:若合同约定在日内进行工程验收,实际验收时间超过日,则视为违约。6.违约行为:未按规定进行工程结算责任认定标准:根据合同约定,未按规定进行工程结算视为违约。示例说明:若合同约定在日内进行工程结算,实际结算时间超过日,则视为违约。全文完。2024年水电项目招投标管理与承包合同2本合同目录一览1.招投标双方基本信息1.1投标人基本信息1.2承包方基本信息2.招投标项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.招投标文件及要求3.1招标文件3.2投标文件3.3投标保证金4.投标报价及支付方式4.1投标报价4.2支付方式4.3付款期限5.合同工期及进度安排5.1合同工期5.2进度安排5.3竣工验收6.工程质量要求6.1质量标准6.2质量检测6.3质量责任7.工程安全与环保要求7.1安全生产7.2环境保护7.3应急预案8.合同变更与解除8.1变更程序8.2合同解除条件8.3解除程序9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力处理12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.合同附件13.1投标文件13.2招标文件13.3其他附件14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.招投标双方基本信息1.1投标人基本信息1.1.1投标人名称:_________________1.1.2法定代表人:_________________1.1.3注册资本:_________________1.1.4注册地址:_________________1.1.5联系电话:_________________1.1.6传真号码:_________________1.1.7电子邮箱:_________________1.2承包方基本信息1.2.1承包方名称:_________________1.2.2法定代表人:_________________1.2.3注册资本:_________________1.2.4注册地址:_________________1.2.5联系电话:_________________1.2.6传真号码:_________________1.2.7电子邮箱:_________________2.招投标项目概述2.1项目名称:2024年水电项目2.2项目地点:_________________2.3项目规模:_________________2.4项目内容:包括水电站建设、发电设备安装、配套设施建设等3.招投标文件及要求3.1招标文件3.1.1招标文件编号:_________________3.1.2招标文件发布日期:_________________3.1.3招标文件获取方式:_________________3.2投标文件3.2.1投标文件提交截止日期:_________________3.2.2投标文件提交方式:_________________3.2.3投标文件内容要求:_________________3.3投标保证金3.3.1投标保证金金额:_________________3.3.2保证金缴纳方式:_________________3.3.3保证金退还条件:_________________4.投标报价及支付方式4.1投标报价4.1.1投标报价金额:_________________4.1.2投标报价组成:_________________4.1.3投标报价有效期:_________________4.2支付方式4.2.1预付款:_________________4.2.2进度款:_________________4.2.3结算款:_________________4.3付款期限4.3.1预付款支付期限:_________________4.3.2进度款支付期限:_________________4.3.3结算款支付期限:_________________5.合同工期及进度安排5.1合同工期5.1.1合同工期总天数:_________________5.1.2各阶段工期安排:_________________5.2进度安排5.2.1各阶段进度目标:_________________5.2.2进度控制措施:_________________5.3竣工验收5.3.1竣工验收标准:_________________5.3.2竣工验收程序:_________________6.工程质量要求6.1质量标准6.1.1国家及行业相关质量标准:_________________6.1.2项目特殊质量要求:_________________6.2质量检测6.2.1质量检测频率:_________________6.2.2质量检测方法:_________________6.3质量责任6.3.1质量责任主体:_________________6.3.2质量责任追究:_________________7.工程安全与环保要求7.1安全生产7.1.1安全生产责任制:_________________7.1.2安全生产措施:_________________7.2环境保护7.2.1环境保护责任制:_________________7.2.2环境保护措施:_________________7.3应急预案7.3.1应急预案编制:_________________7.3.2应急预案演练:_________________8.合同变更与解除8.1变更程序8.1.1变更申请:任何一方要求变更合同内容,应向对方提出书面申请,说明变更原因和内容。8.1.2变更审批:双方应在收到变更申请之日起15日内进行审批,并签署书面同意意见。8.2合同解除条件8.2.1双方协商一致解除合同;8.2.2因不可抗力导致合同无法履行;8.2.3一方严重违约,经对方催告后30日内仍未采取补救措施;8.2.4法律法规规定或双方约定的其他解除合同的情形。8.3解除程序8.3.1提出解除:一方提出解除合同,应向对方发出书面通知;8.3.2确认解除:对方在收到解除通知后15日内未提出异议,合同自通知送达之日起解除;8.3.3解除后果:合同解除后,双方应按照约定处理剩余工作及款项结算。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1争议发生后,双方应友好协商解决;9.1.2协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构为:_________________9.2.2争议解决机构的组成和职责:_________________9.3争议解决费用9.3.1争议解决费用由败诉方承担;9.3.2双方另有约定的,从其约定。10.违约责任10.1违约情形10.1.1投标人未按约定提交投标文件;10.1.2承包方未按合同约定完成工程;10.1.3一方未按约定支付款项;10.1.4一方未按约定履行其他义务。10.2违约责任10.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;10.2.2违约金的计算方法:_________________10.3违约赔偿10.3.1赔偿金额的确定:_________________10.3.2赔偿金的支付方式:_________________11.不可抗力11.1不可抗力事件11.1.1因自然灾害、政府行为、社会异常事件等不可抗力事件导致合同无法履行;11.2不可抗力处理11.2.1发生不可抗力事件后,双方应及时通知对方,并提供相关证明;11.2.2不可抗力事件持续期间,合同暂停履行;11.2.3不可抗力事件解除后,合同继续履行。12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章;12.1.2投标保证金到账;12.2合同终止条件12.2.1合同履行完毕;12.2.2双方协商一致解除合同;12.2.3因不可抗力导致合同无法履行;12.3合同终止程序12.3.1双方书面通知对方合同终止;12.3.2双方办理合同终止手续。13.合同附件13.1投标文件13.1.1投标书;13.1.2投标报价单;13.1.3投标人资格证明文件;13.2招标文件13.2.1招标公告;13.2.2招标文件;13.2.3评标办法;13.3其他附件13.3.1双方签订的补充协议;13.3.2与合同履行相关的其他文件。14.其他约定事项14.1合同未尽事宜,由双方另行协商解决;14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力;14.3本合同自双方签字盖章之日起生效;14.4本合同未尽事宜,适用《中华人民共和国合同法》及相关法律法规;14.5本合同自合同终止之日起失效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方,是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同履行的独立第三方机构或个人,包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、咨询机构等。15.2第三方介入目的15.2.1监督合同履行,确保工程质量和进度;15.2.2提供专业意见,协助解决合同履行中的问题;15.2.3审计合同执行情况,保障合同双方的合法权益。15.3第三方介入方式15.3.1第三方介入应经甲乙双方书面同意,并签订书面协议;15.3.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利和义务。16.甲乙双方责任16.1甲方责任
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五版「鸿诚担保招聘」人才招聘行业标杆与最佳实践合同3篇
- 2025版煤炭运输碳排放权交易合同4篇
- 2025年度大学兼职教师教学资源共享与管理合同4篇
- 二零二五版门窗行业产业园区规划与建设合同7篇
- 二零二五年新能源电梯项目居间推广服务协议2篇
- 2025年度文化教育资源共享合作协议合同范本4篇
- 2025年度环保型冲桩机劳务承包合同范本4篇
- 二零二五年度钢结构安全责任协议书附件五3篇
- 二零二五版定制门窗销售安装与市场推广服务合同4篇
- 二零二五年度物流服务合同服务项目与职责
- 非诚不找小品台词
- 2024年3月江苏省考公务员面试题(B类)及参考答案
- 患者信息保密法律法规解读
- 老年人护理风险防控PPT
- 充电桩采购安装投标方案(技术方案)
- 医院科室考勤表
- 镀膜员工述职报告
- 春节期间化工企业安全生产注意安全生产
- 保险行业加强清廉文化建设
- Hive数据仓库技术与应用
- 数字的秘密生活:最有趣的50个数学故事
评论
0/150
提交评论