二零二五版毛石挡墙施工质量保修合同范本下载4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五版毛石挡墙施工质量保修合同范本合同目录一、合同概述1.1合同名称1.2合同双方基本信息1.3合同签订日期及地点1.4合同生效日期及终止日期1.5合同目的及依据二、工程概况2.1工程名称及地点2.2工程规模及结构形式2.3工程建设内容2.4工程设计及施工标准三、工程质量要求3.1质量标准及检验方法3.2工程质量责任及义务3.3工程验收及整改要求四、施工期限4.1施工进度计划4.2施工期限及延误责任4.3施工阶段划分及工期调整五、施工费用及支付方式5.1工程预算及合同价格5.2费用构成及结算方式5.3预付款及进度款支付比例六、材料供应及管理6.1材料采购及质量要求6.2材料供应时间及地点6.3材料验收及保管责任七、施工安全管理7.1安全生产责任及义务7.2安全防护设施及措施7.3施工现场安全检查及整改八、环境保护及文明施工8.1环境保护要求及措施8.2文明施工管理及责任8.3施工现场噪声、粉尘、废水控制九、保修服务9.1保修期限及范围9.2保修责任及义务9.3保修期内维修及更换标准十、违约责任及争议解决10.1违约情形及责任10.2争议解决方式10.3仲裁机构及仲裁规则十一、合同变更及解除11.1合同变更程序11.2合同解除条件11.3合同解除后的处理十二、合同终止及清算12.1合同终止条件12.2合同清算程序12.3合同终止后的处理十三、合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：工程图纸及技术资料13.3附件三：其他相关文件十四、合同签署及生效14.1合同签署程序14.2合同生效条件14.3合同备案及登记合同编号_________一、合同概述1.1合同名称：二零二五版毛石挡墙施工质量保修合同1.2合同双方基本信息：1.2.1甲方（建设单位）：[甲方全称]1.2.2乙方（施工单位）：[乙方全称]1.3合同签订日期及地点：[签订日期][签订地点]1.4合同生效日期及终止日期：[生效日期][终止日期]1.5合同目的及依据：为确保毛石挡墙施工质量，明确双方责任，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，特订立本合同。二、工程概况2.1工程名称及地点：[工程名称][工程地点]2.2工程规模及结构形式：[工程规模][结构形式]2.3工程建设内容：[建设内容]2.4工程设计及施工标准：[设计标准][施工标准]三、工程质量要求3.1质量标准及检验方法：[质量标准][检验方法]3.2工程质量责任及义务：3.2.1乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工。3.2.2乙方应对施工过程中的质量问题负责，并及时整改。3.3工程验收及整改要求：[验收标准][整改要求]四、施工期限4.1施工进度计划：[进度计划]4.2施工期限及延误责任：[施工期限][延误责任]4.3施工阶段划分及工期调整：[阶段划分][工期调整]五、施工费用及支付方式5.1工程预算及合同价格：[预算][合同价格]5.2费用构成及结算方式：[费用构成][结算方式]5.3预付款及进度款支付比例：[预付款比例][进度款比例]六、材料供应及管理6.1材料采购及质量要求：[材料采购][质量要求]6.2材料供应时间及地点：[供应时间][供应地点]6.3材料验收及保管责任：[验收标准][保管责任]七、施工安全管理7.1安全生产责任及义务：7.1.1乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全。7.1.2乙方应制定安全生产管理制度，落实安全生产责任制。7.2安全防护设施及措施：[设施要求][措施要求]7.3施工现场安全检查及整改：[检查内容][整改要求]八、环境保护及文明施工8.1环境保护要求及措施：8.1.1乙方应遵守国家及地方有关环境保护的法律法规。8.1.2乙方应采取有效措施，减少施工过程中的环境污染。8.2文明施工管理及责任：8.2.1乙方应保持施工现场整洁，不得乱堆乱放材料。8.2.2乙方应制定文明施工管理制度，并严格执行。8.3施工现场噪声、粉尘、废水控制：8.3.1乙方应采取措施控制施工现场噪声、粉尘、废水排放。8.3.2乙方应定期进行环境监测，确保达标排放。九、保修服务9.1保修期限及范围：9.1.1本合同项下工程保修期限为[保修期限]。9.1.2保修范围包括因施工质量问题导致的损坏或缺陷。9.2保修责任及义务：9.2.1乙方在保修期内负责对工程进行维护和修复。9.2.2甲方应于发现质量问题后及时通知乙方。9.3保修期内维修及更换标准：9.3.1乙方应按照国家标准和合同约定进行维修和更换。9.3.2维修和更换费用由责任方承担。十、违约责任及争议解决10.1违约情形及责任：10.1.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。10.1.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.2争议解决方式：10.2.1双方应友好协商解决合同争议。10.2.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3仲裁机构及仲裁规则：10.3.1双方可选择仲裁方式解决争议。10.3.2仲裁机构及仲裁规则由双方协商确定。十一、合同变更及解除11.1合同变更程序：11.1.1合同变更需经双方书面同意。11.1.2变更内容应作为合同附件。11.2合同解除条件：11.2.1出现法律规定的合同解除情形。11.2.2双方协商一致解除合同。11.3合同解除后的处理：11.3.2双方应结清合同款项。十二、合同终止及清算12.1合同终止条件：12.1.1合同约定的终止条件成就。12.1.2合同解除。12.2合同清算程序：12.2.1双方应进行合同清算。12.2.2清算内容包括但不限于工程款、材料款等。12.3合同终止后的处理：12.3.1合同终止后，双方应按约定处理剩余事宜。12.3.2双方应相互配合，确保合同终止后的工作顺利进行。十三、合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：工程图纸及技术资料13.3附件三：其他相关文件十四、合同签署及生效14.1合同签署程序：14.1.1双方代表在合同上签字盖章。14.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。14.2合同生效条件：14.2.1合同经双方签字盖章。14.2.2合同经相关政府部门审批或备案。14.3合同备案及登记：14.3.1双方应将合同报相关政府部门备案。14.3.2双方应按照规定进行合同登记。[甲方（建设单位）签字盖章][乙方（施工单位）签字盖章][日期：____年____月____日]多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1项目管理权1.1.1甲方作为项目主导方，拥有对项目的全面管理权。1.1.2甲方有权对施工进度、质量、安全等方面进行监督和指导。1.1.3甲方应定期召开项目协调会议，解决施工过程中出现的问题。1.2设计变更1.2.1在施工过程中，如需对设计进行变更，应由甲方提出变更申请。1.2.2乙方应根据甲方提出的变更要求，及时调整施工方案。1.2.3设计变更应经双方协商一致，并签订补充协议。1.3材料采购1.3.1甲方负责工程所需主要材料的采购。1.3.2乙方应按照甲方提供的材料清单和质量要求进行施工。1.3.3甲方有权对材料供应商进行审核，确保材料质量。1.4工程款支付1.4.1甲方根据工程进度和合同约定，按期支付工程款。1.4.2乙方应按照甲方要求提供工程进度报告和结算资料。1.4.3甲方有权对工程款支付进行审核，确保资金使用合理。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1施工自主权2.1.1乙方作为施工方，享有施工自主权。2.1.2乙方有权根据施工实际情况，调整施工方案和施工进度。2.1.3乙方应确保施工质量，并及时向甲方报告施工情况。2.2设计变更审批2.2.1乙方在施工过程中，如需对设计进行变更，应向甲方提出变更申请。2.2.2甲方应在收到变更申请后[时间]内给予答复。2.2.3设计变更经双方协商一致后，由甲方负责组织实施。2.3材料采购监督2.3.1乙方有权对甲方采购的材料进行监督，确保材料质量符合要求。2.3.2乙方发现材料存在问题，应及时通知甲方，并要求甲方采取措施。2.3.3甲方应积极配合乙方的工作，确保材料质量。2.4工程款支付条件2.4.1甲方在支付工程款前，应核实工程进度和质量。2.4.2乙方应提供工程进度报告和结算资料，甲方应在[时间]内完成审核。2.4.3甲方有权对工程款支付进行监督，确保资金使用合理。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1中介机构职责3.1.1中介机构负责对合同履行情况进行监督和协调。3.1.2中介机构应公正、客观地处理合同争议。3.1.3中介机构有权对合同履行情况进行检查和评估。3.2中介机构费用3.2.1中介机构费用由双方协商确定，并纳入合同总价。3.2.2中介机构费用支付方式及时间由双方约定。3.2.3中介机构费用支付前，双方应确认中介机构已履行职责。3.3中介机构变更3.3.1如需更换中介机构，应由双方协商一致。3.3.2更换中介机构后，原中介机构应向新中介机构移交相关资料。3.3.3更换中介机构不影响合同其他条款的效力。3.4中介机构责任3.4.1中介机构应对其工作结果承担责任。3.4.2中介机构在履行职责过程中，如因故意或重大过失造成损失，应承担相应责任。3.4.3中介机构责任由双方在合同中明确约定。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程量清单2.附件二：工程图纸及技术资料3.附件三：其他相关文件（包括但不限于设计变更通知、材料清单、施工进度报告、验收报告、保修卡等）二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成工程或未达到约定的质量标准。甲方未按合同约定支付工程款。任何一方未按合同约定履行保修义务。任何一方未按合同约定履行安全责任。2.违约行为的认定：违约行为的发生应根据合同约定和相关法律法规进行认定。双方应友好协商解决违约行为的认定问题，协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》，规定了合同的订立、效力、履行、变更、解除、违约责任等内容。2.设计标准：指设计文件中规定的工程建设的质量、安全、环保等方面的标准。3.施工规范：指施工过程中应遵守的技术规范和操作规程。4.质量标准：指工程建设的质量要求，包括材料、工艺、功能等方面的要求。5.安全生产：指在工程建设过程中，采取有效措施，防止事故发生，保障人员安全和健康。6.环境保护：指在工程建设过程中，采取措施减少对环境的污染和破坏。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工进度延误。解决办法：及时调整施工计划，加强现场管理，确保施工进度。2.问题：工程质量不符合要求。解决办法：加强施工过程中的质量控制，发现问题及时整改。3.问题：工程款支付不及时。解决办法：双方协商解决支付问题，必要时可寻求法律途径。4.问题：合同变更难以达成一致。解决办法：充分沟通，寻求双方都能接受的解决方案。五、所有应用场景：1.毛石挡墙施工项目。2.建设单位与施工单位之间的合作。3.工程质量保修期的管理。4.施工安全与环境保护的落实。5.合同争议的解决。全文完。二零二五版毛石挡墙施工质量保修合同范本1本合同目录一览1.合同订立依据及适用范围1.1合同订立依据1.2合同适用范围2.双方基本信息2.1甲方信息2.2乙方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型4.施工内容4.1施工范围4.2施工标准4.3施工期限5.质量要求5.1质量标准5.2质量检验5.3质量责任6.保修期限及内容6.1保修期限6.2保修内容6.3保修责任7.保修费用及支付方式7.1保修费用7.2支付方式7.3付款时间8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.合同变更及补充11.1合同变更11.2合同补充12.合同附件12.1附件一：工程图纸12.2附件二：施工方案12.3附件三：质量检验报告13.其他约定事项13.1法律法规13.2不可抗力13.3合同解释14.合同签署及日期14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人第一部分：合同如下：1.合同订立依据及适用范围1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规订立。1.2合同适用范围本合同适用于乙方在甲方指定的工程地点施工的毛石挡墙工程，包括但不限于施工、质量保修等环节。2.双方基本信息2.1甲方信息甲方名称：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系电话：____________________2.2乙方信息乙方名称：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系电话：____________________3.工程概况3.1工程名称毛石挡墙施工工程3.2工程地点____________________3.3工程规模____________________3.4工程类型____________________4.施工内容4.1施工范围乙方负责本工程的毛石挡墙施工，包括但不限于基础处理、墙体砌筑、勾缝、排水设施等。4.2施工标准施工应符合国家现行施工质量验收规范及行业标准，确保工程质量达到设计要求。4.3施工期限施工期限自合同签订之日起____个月。5.质量要求5.1质量标准工程质量应符合《建筑安装工程质量验收统一标准》及相关专业质量验收规范的要求。5.2质量检验工程完成后，乙方应组织自检，并邀请甲方及监理单位进行共同验收。5.3质量责任若工程质量不符合合同约定，乙方应承担修复或返工责任，直至达到合同约定的质量标准。6.保修期限及内容6.1保修期限本工程质量保修期限为自竣工验收合格之日起____年。6.2保修内容保修内容包括但不限于墙体裂缝、倾斜、变形、渗漏等质量问题。6.3保修责任在保修期内，因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应无偿进行修复或更换，并承担由此产生的费用。7.保修费用及支付方式7.1保修费用保修费用包括但不限于修复材料、人工、机械等费用。7.2支付方式保修费用在保修期内按年支付，甲方每年支付乙方保修费用总额的_____%。7.3付款时间每年支付保修费用的时间为每年的____月____日。8.违约责任8.1违约情形（1）乙方未按合同约定的时间、质量完成施工；（2）乙方未按合同约定进行保修；（3）甲方未按合同约定支付费用；（4）任何一方违反合同约定，给对方造成损失的行为。8.2违约责任（1）因乙方违约导致工程延期，乙方应向甲方支付违约金，违约金为每日____元；（2）因乙方违约导致工程质量不合格，乙方应承担修复或返工责任，并赔偿甲方因此遭受的损失；（3）因甲方违约导致乙方无法正常施工，甲方应向乙方支付违约金，违约金为每日____元；（4）任何一方违约造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。8.3违约处理（1）发生违约行为后，违约方应在收到对方书面通知后____日内采取补救措施；（2）若违约方未采取补救措施或补救措施无效，守约方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任；9.争议解决9.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商、调解或仲裁。9.2争议解决机构协商解决不成的，争议双方应提交至____仲裁委员会仲裁。9.3争议解决程序（1）争议双方应在收到争议通知之日起____日内进行协商；（2）协商不成的，争议双方应在协商期满后____日内提交仲裁；（3）仲裁委员会应在收到仲裁申请之日起____日内作出仲裁裁决。10.合同生效及终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件（1）工程竣工验收合格，且保修期满；（2）合同约定的其他终止条件成就；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）双方协商一致解除合同。10.3合同解除条件（1）一方违约，另一方有权解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致解除合同；（3）合同约定的其他解除条件成就。11.合同变更及补充11.1合同变更合同签订后，任何一方需变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订补充协议，作为本合同的组成部分。11.2合同补充本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。12.合同附件12.1附件一：工程图纸12.2附件二：施工方案12.3附件三：质量检验报告13.其他约定事项13.1法律法规本合同适用法律、行政法规的规定。13.2不可抗力因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。13.3合同解释本合同条款如有歧义，应按照有利于维护善意、公平、诚实信用的原则进行解释。14.合同签署及日期14.1签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效，签署日期为____年____月____日。14.2签署地点本合同签署地点为____________________。14.3签署人甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，第三方指除甲乙双方之外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询机构、仲裁机构等。15.2第三方介入的情形（1）工程质量争议；（2）施工进度争议；（3）合同履行争议；（4）合同解除争议；（5）其他双方认为需要第三方介入的情形。15.3第三方介入的程序（1）甲乙双方协商一致，确定第三方介入；（2）甲乙双方与第三方签订协议，明确第三方的责任、权利和义务；（3）第三方根据协议和本合同的规定，对争议事项进行调解、仲裁或检测。16.第三方责任16.1责任限额第三方介入后，其责任限额如下：（1）监理单位：根据其与甲方签订的监理合同约定；（2）检测机构：根据其检测报告结论，且不超过检测费用总额的____倍；（3）设计单位：根据其设计文件及设计责任规定；（4）咨询机构：根据其提供咨询服务的内容和约定；（5）仲裁机构：根据仲裁裁决书确定的数额。16.2责任承担（1）第三方在介入过程中，若因其过错导致甲乙双方权益受损，应承担相应的赔偿责任；（2）第三方在介入过程中，若因其过失导致工程损失，应承担相应的赔偿责任；（3）第三方在介入过程中，若因其故意行为导致甲乙双方权益受损，应承担相应的赔偿责任。17.第三方权利17.1权利范围（1）根据协议和本合同的规定，对争议事项进行调解、仲裁或检测；（2）要求甲乙双方提供必要的资料和证明；（3）要求甲乙双方履行相关义务；（4）根据协议和本合同的规定，获得相应的报酬。18.第三方与其他各方的划分18.1第三方与甲方第三方与甲方之间，按照双方签订的协议或本合同的规定，明确双方的权利和义务。18.2第三方与乙方第三方与乙方之间，按照双方签订的协议或本合同的规定，明确双方的权利和义务。18.3第三方与甲乙双方第三方与甲乙双方之间，按照本合同的规定，明确第三方的责任、权利和义务，以及甲乙双方的权利和义务。19.第三方介入的协议19.1协议签订甲乙双方与第三方签订的协议，应与本合同具有同等法律效力，作为本合同的补充。19.2协议内容（1）第三方的名称、地址、法定代表人等基本信息；（2）第三方介入的事项；（3）第三方的责任、权利和义务；（4）第三方介入的程序；（5）第三方介入的费用及支付方式；（6）争议解决方式；（7）协议生效条件；（8）协议终止条件。20.本合同其他条款的适用本合同中关于第三方介入的条款，不影响其他条款的效力。若本合同与第三方介入的协议存在冲突，以本合同为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程图纸详细要求：（1）图纸应完整、准确、清晰，包括施工图纸、设计说明等；（2）图纸应符合国家现行规范和标准；（3）图纸应由具备相应资质的设计单位出具。2.附件二：施工方案详细要求：（1）施工方案应详细描述施工方法、施工工艺、施工步骤等；（2）施工方案应考虑工程实际情况，确保施工质量和进度；（3）施工方案应由具备相应资质的施工单位制定。3.附件三：质量检验报告详细要求：（1）质量检验报告应详细记录工程质量检验过程和结果；（2）质量检验报告应符合国家现行质量检验标准和规范；（3）质量检验报告应由具备相应资质的检测机构出具。4.附件四：合同变更及补充协议详细要求：（1）合同变更及补充协议应明确变更内容、变更原因及变更后的合同条款；（2）合同变更及补充协议应由甲乙双方签字盖章；（3）合同变更及补充协议作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。5.附件五：第三方介入协议详细要求：（1）第三方介入协议应明确第三方的责任、权利和义务；（2）第三方介入协议应由甲乙双方与第三方共同签订；（3）第三方介入协议应符合本合同的相关规定。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）乙方未按合同约定的时间、质量完成施工；（2）乙方未按合同约定进行保修；（3）甲方未按合同约定支付费用；（4）任何一方违反合同约定，给对方造成损失的行为。2.责任认定标准（1）乙方违约责任：若因乙方施工原因导致工程延期，乙方应向甲方支付违约金，违约金为每日____元；若因乙方施工原因导致工程质量不合格，乙方应承担修复或返工责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。（2）甲方违约责任：若因甲方未按合同约定支付费用，甲方应向乙方支付违约金，违约金为每日____元；若因甲方违约导致乙方无法正常施工，甲方应承担相应赔偿责任。3.违约行为示例说明（1）示例一：乙方未按合同约定的时间完成施工，导致工程延期10天，乙方应支付违约金____元。（2）示例二：甲方未按合同约定支付工程款，导致乙方施工停滞，甲方应向乙方支付违约金____元。全文完。二零二五版毛石挡墙施工质量保修合同范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方：2.乙方：3.其他相关方：二、合同前言2.1背景为保障毛石挡墙施工质量，确保工程安全、稳定，根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就毛石挡墙施工质量保修事宜，经友好协商，达成如下协议。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在毛石挡墙施工质量保修方面的权利、义务，确保工程质量，降低工程质量风险，为工程质量和安全提供保障。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下：（1）毛石挡墙：指采用毛石材料砌筑的挡墙，用于支撑、防护等作用。（2）施工质量：指毛石挡墙施工过程中的质量要求，包括材料质量、施工工艺、验收标准等。3.2关键词解释（1）保修期限：指乙方在施工完成后，对毛石挡墙质量承担保修责任的期限。（2）保修范围：指乙方在保修期限内，对因施工质量问题导致的损坏或缺陷进行修复或更换的责任范围。（3）保修费用：指乙方在保修期限内，因修复或更换毛石挡墙而产生的费用。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定进行施工，确保施工质量。（2）甲方有权要求乙方在保修期限内对毛石挡墙进行维修、更换。（3）甲方有权要求乙方按照合同约定承担保修责任。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定进行施工，确保施工质量。（2）乙方应在保修期限内对毛石挡墙进行维修、更换。（3）乙方应承担保修责任，对因施工质量问题导致的损坏或缺陷进行修复或更换。五、履行条款5.1合同履行时间5.2合同履行地点5.3合同履行方式（1）乙方应按照合同约定进行施工，确保施工质量。（2）乙方应在保修期限内对毛石挡墙进行维修、更换。（3）乙方应承担保修责任，对因施工质量问题导致的损坏或缺陷进行修复或更换。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）本合同约定的保修期限届满；（2）甲乙双方协商一致，终止本合同。6.3终止程序（1）终止本合同，甲乙双方应提前通知对方；（2）终止本合同后，乙方应按照合同约定履行保修责任。6.4终止后果（1）本合同终止后，甲乙双方应按照合同约定履行保修责任；（2）本合同终止后，双方应相互确认履行完毕各自的权利和义务。七、费用与支付7.1费用构成（1）施工费用：包括但不限于原材料费、人工费、机械使用费等。（2）保修费用：指乙方在保修期限内，因修复或更换毛石挡墙而产生的费用。（3）其他费用：包括但不限于合同签订费、违约金、鉴定费等。7.2支付方式（1）施工费用：在工程进度达到合同约定节点后，甲方应按照合同约定比例支付施工费用。（2）保修费用：在保修期限内，如发生保修事项，甲方应在乙方提出维修、更换要求后，按照合同约定支付保修费用。（3）其他费用：按照合同约定的时间和方式支付。7.3支付时间（1）施工费用：按照工程进度和合同约定的时间节点支付。（3）其他费用：按照合同约定的时间和方式支付。7.4支付条款（1）甲方应在支付费用时，向乙方提供支付凭证。（2）乙方应在收到支付凭证后，向甲方出具收款确认书。八、违约责任8.1甲方违约（2）若甲方未按合同约定履行保修责任，应承担相应的法律责任。8.2乙方违约（1）若乙方未按合同约定进行施工，导致工程质量不合格，应承担相应的法律责任。（2）若乙方未按合同约定履行保修责任，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约金：按照上述违约责任条款支付。（2）赔偿金额：根据实际情况，由双方协商确定。（3）赔偿方式：以货币形式支付。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等，均为保密内容。9.2保密期限9.3保密履行方式（1）双方应严格遵守保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。（2）双方应采取必要措施，确保保密内容的安全。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：地震、洪水、台风等。（2）政府行为：政策调整、法律法规变更等。（3）其他不可抗力事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方。（2）双方应采取措施，减轻不可抗力事件的影响。（3）因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例（1）地震导致施工中断。（2）政府政策调整导致工程延期。（3）战争导致施工材料供应中断。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或提交仲裁机构仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、商业秘密等特殊情形。（2）法律法规规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留甲方保留对本合同项下的知识产权的独占使用权，乙方不得未经甲方同意擅自使用。13.2特殊权力保留本合同中甲乙双方的特殊权力保留如下：（1）甲方保留在保修期内对乙方施工的毛石挡墙进行检查、验收的权利。（2）乙方保留在保修期内因不可抗力或其他非自身原因导致的损坏或缺陷修复或更换的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同的修改和补充应当采用书面形式，由甲乙双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力合同的修改和补充作为本合同的一部分，具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应在本合同履行过程中，相互协作，确保合同目标的实现。15.2协作与配合方式（1）甲方应按照合同约定提供必要的条件和支持。（2）乙方应按照合同约定及时反馈施工进度和质量情况。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间就毛石挡墙施工质量保修事项的完整协议，对本合同内容，任何一方不得提出任何补充或修改。16.3增减条款本合同如有增减条款，应以书面形式进行，并由甲乙双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：附件及其他说明解释一、附件列表：1.毛石挡墙施工图纸及技术规范2.材料采购清单及质量检测报告3.施工进度计划及验收记录4.保修期限及保修范围明细5.不可抗力事件证明材料6.争议解决相关文件7.合同修改和补充协议8.其他双方约定的附件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：a.未按合同约定支付费用。b.未按合同约定履行保修责任。乙方违约：a.未按合同约定进行施工，导致工程质量不合格。b.未按合同约定履行保修责任。2.违约行为认定：三、法律名词及解释：1.合同法：调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范。2.建设工程质量管理条例：规范建设工程质量管理的行政法规。3.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.争议解决：指解决合同履行过程中发生的争议的方法。5.调解：指在第三方的协助下，双方自愿达成和解协议的行为。6.仲裁：指双方将争议提交仲裁机构进行裁决的行为。7.诉讼：指双方将争议提交人民法院进行审理和判决的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：乙方应立即停止施工，进行整改，并及时通知甲方。整改完成后，经甲方验收合格后方可继续施工。2.问题：保修期内出现质量问题。3.问题：不可抗力事件导致工程延期。解决办法：双方应立即通知对方，并协商确定新的工期。如协商不成，可按合同约定处理。4.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：通过友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款第三方责任：（1）第三方负责对毛石挡墙施工质量进行第三方检测，确保工程质量符合国家标准和合同约定。（2）第三方应在施工过程中对乙方进行技术指导和监督，确保施工质量。第三方权利：（1）第三方有权要求乙方提供相关施工资料和检测样品。（2）第三方有权对施工过程中的质量问题提出整改意见。第三方义务：（1）第三方应按时完成检测工作，并及时向甲乙双方提交检测报告。（2）第三方应对检测结果保密，不得向任何第三方泄露。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：a.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。b.乙方有权要求甲方在保修期内对因施工质量问题导致的损坏或缺陷进行修复或更换。c.乙方有权要求甲方在不可抗力事件发生时，根据合同约定调整工期或减少损失。2.乙方利益条款：a.乙方在合同履行过程中，享有优先选择材料供应商的权利。b.乙方在保修期内，享有对毛石挡墙的定期检查和维护权利。3.甲方的违约及限制条款：a.若甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。b.若甲方未按合同约定履行保修责任，乙方有权要求甲方承担相应的法律责任。c.甲方不得擅自变更施工图纸和技术规范，如需变更，应征得乙方同意。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：a.甲方可要求乙方按照合同约定进行施工，确保工程质量。b.甲方可要求乙方在保修期内对因施工质量问题导致的损坏或缺陷进行修复或更换。c.甲方可要求乙方在不可抗力事件发生时，采取必要措施减轻损失。2.甲方的利益条款：a.甲方可要求乙方在施工过程中提供施工进度和质量报告。b.甲方可要求乙方在保修期内对毛石挡墙进行定期检查和维护。3.乙方的违约及限制条款：a.若乙方未按合同约定进行施工，导致工程质量不合格，乙方应承担相应的法律责任。b.若乙方未按合同约定履行保修责任，乙方应承担相应的法律责任。c.乙方不得擅自变更施工图纸和技术规范，如需变更，应征得甲方同意。全文完。二零二五版毛石挡墙施工质量保修合同范本3本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式第二条挡墙施工工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4施工期限2.5工程质量要求第三条施工质量保修范围3.1保修范围3.2保修期限3.3保修责任第四条保修费用的承担4.1保修费用计算方式4.2保修费用支付方式4.3保修费用支付期限第五条保修责任的履行5.1质量问题处理流程5.2质量问题责任认定5.3质量问题处理时间第六条违约责任6.1违约情形6.2违约责任承担6.3违约赔偿第七条争议解决方式7.1争议解决途径7.2争议解决机构7.3争议解决程序第八条合同生效与终止8.1合同生效条件8.2合同终止条件8.3合同解除条件第九条合同变更与解除9.1合同变更程序9.2合同解除程序9.3合同变更与解除的生效第十条合同附件10.1附件一：毛石挡墙施工图纸10.2附件二：工程量清单10.3附件三：施工进度计划10.4附件四：质量检验报告第十一条合同签订与备案11.1合同签订时间11.2合同备案机构11.3合同备案程序第十二条合同履行监督12.1监督机构12.2监督方式12.3监督内容第十三条合同解除后的处理13.1合同解除后工程款结算13.2合同解除后质保金处理13.3合同解除后争议处理第十四条合同其他约定14.1合同生效日期14.2合同附件效力14.3合同解释与争议解决14.4合同附件的修改与补充第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方（建设单位）：[甲方全称]乙方（施工单位）：[乙方全称]1.2合同双方地址甲方地址：[甲方详细地址]乙方地址：[乙方详细地址]1.3合同双方法定代表人甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.4合同双方联系方式甲方联系方式：[甲方联系电话、邮箱等]乙方联系方式：[乙方联系电话、邮箱等]第二条挡墙施工工程概况2.1工程名称[具体工程名称]2.2工程地点[具体工程地点]2.3工程规模[工程总面积、挡墙长度等]2.4施工期限[施工开始日期至施工结束日期]2.5工程质量要求[参照国家相关质量标准及合同约定质量要求]第三条施工质量保修范围3.1保修范围1.挡墙结构整体稳定性和强度；2.挡墙表面的平整度；3.挡墙接缝处的质量；4.挡墙防水性能；5.其他影响工程正常使用的质量问题。3.2保修期限1.结构稳定性、强度：[保修期限，如5年]2.表面平整度、接缝质量：[保修期限，如2年]3.防水性能：[保修期限，如1年]3.3保修责任1.乙方对保修范围内的问题承担保修责任；2.乙方应按照国家相关法规和标准进行维修；3.保修期内，因乙方原因导致的质量问题，乙方应无条件免费维修。第四条保修费用的承担4.1保修费用计算方式保修费用按照实际维修费用计算；4.2保修费用支付方式1.保修期内，保修费用由乙方自行承担；2.保修期满后，甲方承担保修费用；4.3保修费用支付期限1.保修期内，保修费用由乙方在接到甲方通知后5个工作日内支付；2.保修期满后，甲方在接到乙方维修通知后10个工作日内支付保修费用。第五条保修责任的履行5.1质量问题处理流程1.甲方发现质量问题后，应及时通知乙方；2.乙方在接到通知后，应立即进行调查，确定问题原因；3.乙方根据调查结果，提出维修方案，并报甲方审核；4.甲方审核通过后，乙方进行维修；5.乙方维修完成后，甲方应进行验收。5.2质量问题责任认定1.质量问题责任由乙方承担，但如有不可抗力因素，可免除乙方责任；2.质量问题责任认定依据国家相关法规和标准；5.3质量问题处理时间1.乙方应在接到甲方通知后7个工作日内进行处理；2.维修时间根据具体情况确定，但应确保工程正常使用。第六条违约责任6.1违约情形1.乙方未按照合同约定进行施工；2.乙方未按照合同约定履行保修责任；3.甲方未按照合同约定支付保修费用；4.其他违反合同约定情形。6.2违约责任承担1.违约方应承担相应的违约责任；2.违约方应支付违约金，违约金金额按合同约定执行；3.违约方应承担因违约给对方造成的损失。6.3违约赔偿1.违约方应赔偿对方因违约造成的实际损失；2.违约赔偿金额按合同约定执行。第八条合同生效与终止8.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2合同终止条件1.保修期满，合同自然终止；2.双方协商一致，提前终止合同；3.因不可抗力导致合同无法履行，合同终止；4.合同约定的其他终止条件。8.3合同解除条件1.一方严重违约，另一方有权解除合同；2.因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致解除合同；3.合同约定的其他解除条件。第九条合同变更与解除9.1合同变更程序1.双方协商一致，对合同内容进行变更；2.变更内容应以书面形式签订补充协议；3.补充协议与本合同具有同等法律效力。9.2合同解除程序1.一方提出解除合同，应提前[提前通知期限]书面通知对方；2.双方协商一致，签订解除合同协议；3.解除合同协议与本合同具有同等法律效力。9.3合同变更与解除的生效1.合同变更或解除后，双方应按照变更或解除后的协议履行义务。第十条合同附件10.1附件一：毛石挡墙施工图纸10.2附件二：工程量清单10.3附件三：施工进度计划10.4附件四：质量检验报告10.5附件五：本合同签订及履行过程中的其他相关文件。第十一条合同签订与备案11.1合同签订时间本合同签订时间为[具体日期]。11.2合同备案机构本合同需报送[备案机构名称]备案。11.3合同备案程序1.双方将本合同报送备案机构；2.备案机构审核通过后，出具备案证明。第十二条合同履行监督12.1监督机构本合同履行监督由[监督机构名称]负责。12.2监督方式1.定期检查工程进度和质量；2.对工程质量问题进行抽查；3.对保修工作进行监督。12.3监督内容1.工程施工质量；2.保修责任的履行；3.合同履行过程中的其他相关事项。第十三条合同解除后的处理13.1合同解除后工程款结算1.合同解除后，双方应按照合同约定进行工程款结算；2.结算依据包括但不限于已完成工程量、合同约定价格等。13.2合同解除后质保金处理1.合同解除后，质保金按合同约定进行处理；2.如无质量问题，质保金应全额退还甲方；3.如存在质量问题，质保金用于维修或赔偿。13.3合同解除后争议处理1.合同解除后，双方应友好协商解决争议；2.协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。第十四条合同其他约定14.1合同生效日期本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.2合同附件效力本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.3合同解释与争议解决1.本合同的解释以中文为准；2.本合同履行过程中发生的争议，应友好协商解决；3.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入概述1.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方之外的，为合同履行提供专业服务或协助的独立实体，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、保险公司等。1.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保合同履行过程中的施工质量、进度和保修责任的履行，提高合同履行的透明度和公正性。第二条第三方介入程序2.1第三方选择1.第三方的选择应由甲乙双方共同协商确定；2.第三方应具备相应的资质和经验，能够胜任合同约定的职责。2.2第三方介入时间第三方介入时间应在合同签订后，施工前或施工过程中，具体时间由甲乙双方与第三方协商确定。第三条第三方职责与权利3.1第三方职责1.对施工质量进行监督和检验；2.对施工进度进行监控；3.对保修工作进行监督；4.对合同履行过程中的争议进行调解；5.按照合同约定提供专业咨询和服务。3.2第三方权利1.要求甲乙双方提供必要的资料和信息；2.要求甲乙双方遵守合同约定；3.对违反合同约定的行为提出警告或建议；4.在必要时，向甲乙双方提出整改要求。第四条第三方责