2024版建设工程施工合同范例

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版建设工程施工合同范例本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3监理人1.4施工场地第二条合同范围及工程内容2.1工程概述2.2施工范围2.3工程量清单第三条合同价格3.1合同总价3.2工程变更价格3.3价格调整3.4支付方式第四条施工期限4.1总工期4.2关键节点工期4.3工期延误第五条施工质量5.1质量标准5.2质量控制5.3质量问题处理第六条材料和设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料和设备验收第七条施工安全7.1安全标准7.2安全防护措施7.3安全事故处理第八条知识产权保护8.1知识产权归属8.2侵权责任第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3泄露责任第十条违约责任10.1发包人违约10.2承包人违约10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁或诉讼第十二条合同的变更、解除和终止12.1合同变更12.2合同解除12.3合同终止第十三条合同的生效、修改和解除13.1合同生效13.2合同修改13.3合同解除第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3争议解决14.4合同的附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人指合同中指明的具有工程发包权利的法人或其他组织，即委托承包人进行工程建设的甲方。1.2承包人承包人指合同中指明的具有工程施工权利的法人或其他组织，即接受发包人委托进行工程建设的乙方。1.3监理人监理人指合同中指明的具有工程监理权利的法人或其他组织，负责对承包人的施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。1.4施工场地施工场地指合同中确定的工程建设的具体地点，包括施工范围内的土地、建筑物、构筑物、设施设备等。第二条合同范围及工程内容2.1工程概述工程概述包括工程名称、工程地点、工程规模、工程性质等基本信息。2.2施工范围施工范围包括承包人应完成的全部工程内容，包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程、绿化工程等。2.3工程量清单工程量清单详细列明工程项目的名称、数量、单位、工程量等，作为合同价格计算的依据。第三条合同价格3.1合同总价合同总价指承包人完成合同约定的全部工程内容后，应支付给承包人的工程价款总额。3.2工程变更价格工程变更价格指因工程变更导致合同总价发生调整时，双方协商确定的变更部分的价格。3.3价格调整价格调整指合同履行过程中，因市场行情变化、政策调整等原因，导致合同总价发生调整时，双方协商确定的调整后的价格。3.4支付方式支付方式指双方约定的支付合同价款的方式，包括但不限于预付款、进度款、竣工款、质量保证金等。第四条施工期限4.1总工期总工期指合同约定的承包人完成合同约定的全部工程内容的时间期限。4.2关键节点工期关键节点工期指合同中约定的对工程进度有重要影响的节点工期，包括但不限于工程开工、竣工、验收等。4.3工期延误工期延误指因承包人原因导致工程未能在合同约定的时间内完成，应承担的违约责任。第五条施工质量5.1质量标准质量标准指合同中约定的工程质量的要求，包括但不限于国家标准、行业标准、地方标准等。5.2质量控制质量控制指承包人应采取的措施和手段，确保工程质量符合合同约定的质量标准。5.3质量问题处理质量问题处理指工程出现质量问题时，双方按照合同约定进行的处理方式，包括但不限于整改、加固、返工等。第六条材料和设备6.1材料供应材料供应指发包人按照合同约定，向承包人提供工程所需的材料。6.2设备供应设备供应指发包人按照合同约定，向承包人提供工程施工所需的设备。6.3材料和设备验收材料和设备验收指承包人对发包人提供的材料和设备进行检验、测试、核对的过程，确保材料和设备的质量、数量、规格等符合合同约定。第八条知识产权保护8.1知识产权归属知识产权归属指合同中约定的工程设计、施工方法、技术秘密等知识产权的归属问题。8.2侵权责任侵权责任指在合同履行过程中，若发生侵犯他人知识产权的行为，侵权方应承担的法律责任。第九条保密条款9.1保密内容保密内容指合同中约定的双方在合同履行过程中获得的技术秘密、商业秘密、合同文件等。9.2保密期限保密期限指双方约定保密内容需要保密的时间期限。9.3泄露责任泄露责任指若一方违反保密义务，导致保密内容泄露，应承担的违约责任。第十条违约责任10.1发包人违约10.2承包人违约10.3违约赔偿违约赔偿指违约方应向守约方支付的赔偿金额，包括直接损失和间接损失。第十一条争议解决11.1争议解决方式争议解决方式指双方在合同履行过程中发生争议时，选择的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。11.2仲裁或诉讼仲裁或诉讼指双方在发生争议时，选择的仲裁机构或法院进行争议解决。第十二条合同的变更、解除和终止12.1合同变更合同变更是指在合同履行过程中，经双方协商一致，对合同的部分内容进行修改或补充。12.2合同解除合同解除指合同履行过程中，一方或双方根据合同约定或法律规定，终止合同的权利和义务。12.3合同终止合同终止指合同约定的义务履行完毕，合同关系消灭。第十三条合同的生效、修改和解除13.1合同生效合同生效指合同自双方签字盖章之日起产生法律效力。13.2合同修改合同修改指在合同履行过程中，双方对已生效的合同内容进行修改。13.3合同解除合同解除指合同履行过程中，双方或一方根据合同约定或法律规定，终止合同的权利和义务。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力指合同履行过程中，因不可预见、不可避免、不能克服的客观情况，导致合同不能履行或部分履行，不承担违约责任。14.2法律适用法律适用指合同争议的解决适用法律的确定。14.3争议解决争议解决指双方在发生争议时，选择的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。14.4合同的附件附件指与合同具有同等法律效力的文件，包括技术方案、施工图纸、工程量清单等。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸附件二：工程量清单附件三：施工方案和技术规范附件四：材料和设备供应清单附件五：施工进度计划附件六：质量检验标准和要求附件七：安全防护措施方案附件八：知识产权归属确认书附件九：保密协议附件十：争议解决协议附件一：工程设计图纸详细要求：包含工程的所有设计图纸，包括平面图、立面图、剖面图、细部图等，以及设计说明书和相关设计计算书。说明：工程设计图纸是施工的依据，承包人应严格按照图纸施工。附件二：工程量清单详细要求：详细列明工程项目的名称、数量、单位、工程量等。说明：工程量清单是合同价格计算的依据，双方应共同核对并签字确认。附件三：施工方案和技术规范详细要求：包含施工过程中的各项技术规范、施工方法、工艺流程等。说明：施工方案和技术规范是保证工程质量、安全的重要文件，承包人应严格按照规范施工。附件四：材料和设备供应清单详细要求：列明发包人提供的材料和设备的名称、数量、规格、品牌等。说明：材料和设备供应清单是双方共同约定的供应内容，发包人应按照清单提供材料和设备。附件五：施工进度计划详细要求：详细列明施工过程中的各个阶段的开始和结束时间，以及关键节点的工期。说明：施工进度计划是双方共同约定的施工时间安排，承包人应按照计划进行施工。附件六：质量检验标准和要求详细要求：列明工程质量检验的标准和要求，包括检验方法、检验频率等。说明：质量检验标准和要求是保证工程质量的重要文件，承包人应严格按照标准进行自检和验收。附件七：安全防护措施方案详细要求：列明施工过程中的安全防护措施，包括安全设施、安全培训、应急预案等。说明：安全防护措施方案是保证施工安全的重要文件，承包人应严格按照方案进行施工安全防护。附件八：知识产权归属确认书详细要求：明确双方在合同履行过程中产生的知识产权的归属问题。说明：知识产权归属确认书是保护双方合法权益的重要文件，避免发生知识产权纠纷。附件九：保密协议详细要求：明确双方在合同履行过程中对保密内容的义务和责任。说明：保密协议是保护双方商业秘密和技术秘密的重要文件，避免泄露给第三方。附件十：争议解决协议详细要求：明确双方在发生争议时选择的争议解决方式、仲裁机构或法院等。说明：争议解决协议是解决合同争议的重要文件，避免争议拖延和扩大。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发包人未按约定时间支付预付款、进度款、竣工款等。2.发包人提供的材料和设备不符合合同约定的质量、数量、规格等。3.承包人未按约定时间完成工程，导致工期延误。4.承包人施工质量不符合合同约定的质量标准。5.承包人未按约定采取安全防护措施，导致安全事故发生。6.双方未按约定履行保密义务，导致保密内容泄露。责任认定：1.发包人违约：发包人应向承包人支付违约金，并赔偿因此导致的直接损失和间接损失。示例：发包人未按约定时间支付预付款，导致承包人无法按时购买材料，产生延期施工的费用。2.承包人违约：承包人应向发包人支付违约金，并赔偿因此导致的直接损失和间接损失。示例：承包人未按约定时间完成工程，导致发包人无法按时投入使用，产生延误费用。3.违约责任认定：违约责任认定应根据合同约定和相关法律法规进行。示例：承包人施工质量不符合合同约定，经检验不合格，