施工合同履约担保合同条款

施工合同履约担保合同条款通用合同编号：__________甲方（担保权人）：名称：地址：联系方式：乙方（担保人）：名称：地址：联系方式：一、合同主体1.甲方（担保权人）1.1甲方名称、地址、联系方式甲方为[甲方具体名称]，其注册地址为[甲方注册地址]，联系电话为[甲方联系电话]，电子邮箱为[甲方电子邮箱]。1.2甲方的权利和义务甲方有权要求乙方按照本合同的约定履行担保义务。在乙方履行担保义务后，甲方有义务按照本合同的约定向乙方支付相应的费用。甲方应按照合同约定的方式和时间向乙方提供相关信息和文件，以便乙方履行担保义务。如甲方违反本合同约定，导致乙方遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。2.乙方（担保人）2.1乙方名称、地址、联系方式乙方为[乙方具体名称]，其注册地址为[乙方注册地址]，联系电话为[乙方联系电话]，电子邮箱为[乙方电子邮箱]。2.2乙方的权利和义务乙方有权要求甲方按照本合同的约定支付担保费用。乙方有义务按照本合同的约定为甲方提供担保服务，保证甲方在施工合同中的权益得到保障。乙方应严格遵守国家法律法规和相关政策，诚实守信，勤勉尽责地履行担保义务。如乙方违反本合同约定，导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。二、担保的范围和期限1.担保范围1.1工程款的支付乙方担保甲方按照施工合同的约定按时足额支付工程款。如甲方未按照施工合同的约定支付工程款，乙方应承担代偿责任，向施工方支付相应的工程款。1.2工程质量的保证乙方担保施工方按照施工合同的约定和国家相关标准及规范进行施工，保证工程质量符合要求。如工程质量不符合要求，乙方应承担相应的赔偿责任。1.3工期的遵守乙方担保施工方按照施工合同的约定按时完成工程。如施工方未按照施工合同的约定按时完成工程，乙方应承担相应的赔偿责任。1.4其他约定的担保事项[具体列出其他约定的担保事项]2.担保期限2.1起始时间本合同的担保期限自施工合同生效之日起开始计算。2.2终止时间本合同的担保期限至施工合同约定的工程竣工之日止。如工程延期竣工，担保期限相应延长。三、担保方式1.保证担保1.1保证的方式（一般保证或连带责任保证）乙方提供的保证担保方式为[具体保证方式]。如为连带责任保证，乙方应在甲方要求时，无条件地履行担保责任。如为一般保证，乙方在甲方通过法律途径向施工方追偿后，仍不能履行债务时，承担保证责任。1.2保证人的资格和能力乙方应具备良好的信誉和足够的财务能力，以保证能够履行担保责任。乙方应向甲方提供其财务状况、信用记录等相关资料，以便甲方审核其保证人的资格和能力。2.抵押担保2.1抵押物的名称、数量、价值等乙方提供的抵押物为[抵押物名称]，数量为[抵押物数量]，价值为[抵押物价值]。抵押物的详细情况见附件[抵押物清单]。2.2抵押物的登记和保管乙方应按照国家相关法律法规的规定，办理抵押物的登记手续。抵押物的登记费用由乙方承担。抵押物由乙方负责保管，乙方应保证抵押物的安全和完整。如抵押物发生损毁或灭失，乙方应承担相应的赔偿责任。3.质押担保3.1质押物的名称、数量、价值等乙方提供的质押物为[质押物名称]，数量为[质押物数量]，价值为[质押物价值]。质押物的详细情况见附件[质押物清单]。3.2质押物的交付和保管乙方应将质押物交付给甲方或甲方指定的第三方保管。质押物的交付方式和时间由双方另行约定。质押物由甲方或甲方指定的第三方负责保管，保管费用由乙方承担。如质押物发生损毁或灭失，乙方应承担相应的赔偿责任。四、担保责任的承担1.违约责任的认定1.1甲方违约的情形若甲方未按照本合同的约定向乙方支付担保费用，或未按照本合同的约定向乙方提供相关信息和文件，导致乙方无法履行担保义务的，视为甲方违约。1.2乙方违约的情形若乙方未按照本合同的约定履行担保义务，或违反本合同的其他约定，导致甲方遭受损失的，视为乙方违约。2.担保责任的履行方式2.1代偿的程序和期限当施工方未按照施工合同的约定履行义务，甲方有权要求乙方履行代偿责任。乙方应在收到甲方的代偿通知后的[具体期限]日内，向施工方履行代偿责任。代偿的金额应按照施工合同的约定和实际情况确定。2.2追偿的权利和方式乙方履行代偿责任后，有权向施工方进行追偿。追偿的方式包括但不限于通过法律途径向施工方追讨欠款、要求施工方提供抵押物或质押物等。甲方应协助乙方进行追偿，提供必要的信息和文件。五、担保费用1.费用的计算标准1.1保证担保费用保证担保费用按照担保金额的[具体比例]计算，担保金额为施工合同总价的[具体比例]。保证担保费用在本合同签订后的[具体期限]日内一次性支付。1.2抵押担保费用抵押担保费用按照抵押物价值的[具体比例]计算，抵押物价值为[抵押物评估价值]。抵押担保费用在办理抵押物登记手续后的[具体期限]日内一次性支付。1.3质押担保费用质押担保费用按照质押物价值的[具体比例]计算，质押物价值为[质押物评估价值]。质押担保费用在质押物交付后的[具体期限]日内一次性支付。2.费用的支付方式和时间担保费用的支付方式为[具体支付方式，如银行转账、支票等]。支付时间为[具体支付时间]。如乙方未按时支付担保费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[具体比例]向甲方支付违约金。六、合同的变更和解除1.合同变更的条件和程序1.1双方协商一致的变更本合同的任何变更均需经双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、原因和生效时间等事项。1.2法定情形下的变更如国家法律法规或政策发生变化，导致本合同的履行发生困难或无法履行，双方应根据法律法规或政策的要求，协商变更本合同的相关内容。2.合同解除的条件和程序2.1双方协商一致的解除经双方协商一致，可以解除本合同。解除合同的协议应明确解除的时间、原因和双方的权利义务等事项。2.2法定情形下的解除如发生以下情形之一，一方有权解除本合同：2.2.1另一方违反本合同的约定，经催告后在合理期限内仍未履行；2.2.2因不可抗力致使本合同无法履行；2.2.3法律法规规定的其他情形。解除合同的通知应以书面形式送达对方，通知送达对方时本合同解除。如因一方违约导致本合同解除的，违约方应承担相应的违约责任。七、通知和送达1.通知的方式和内容1.1书面通知的要求本合同项下的通知应以书面形式作出，并通过挂号信、快递或专人送达的方式送达对方的注册地址或联系地址。通知的内容应包括通知的主题、具体内容、通知的日期和发出通知的一方的签名或盖章。1.2电子通知的认可双方同意，在符合法律法规和相关规定的前提下，可以通过邮件、传真等电子方式进行通知。电子通知的内容应与书面通知的内容一致，且发送方应保留发送记录和接收方的确认记录。2.送达的地址和时间确认双方确认，本合同项下的通知送达地址为双方在本合同中约定的注册地址或联系地址。如一方变更地址，应提前[具体期限]日书面通知对方，否则视为未变更。通知的送达时间以通知送达对方的注册地址或联系地址之日为准。如因地址变更未及时通知对方导致通知无法送达的，由变更方承担相应的责任。八、争议解决1.争议的解决方式1.1协商解决双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商应在一方提出协商请求后的[具体期限]日内开始，并在[具体期限]日内达成协商一致的解决方案。1.2仲裁解决（如有约定）如双方协商不成，或一方不愿意协商，双方同意将争议提交[仲裁机构名称]进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。1.3诉讼解决如双方未约定仲裁，或仲裁裁决被人民法院依法裁定撤销或不予执行，双方同意将争议提交有管辖权的人民法院进行诉讼。2.争议解决的地点和适用法律本合同的签订地为[合同签订地]，本合同的履行地为[合同履行地]。本合同的解释和执行均适用[法律法规名称]。如本合同的约定与法律法规的规定不一致，以法律法规的规定为准。九、保密条款1.保密的范围和内容1.1涉及合同的信息双方应对本合同的内容、履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。保密信息包括但不限于本合同的条款、双方的谈判内容、履行情况、财务状况等。1.2与工程项目相关的信息双方应对与工程项目相关的信息予以保密，包括但不限于工程项目的设计方案、施工图纸、工程进度、质量检测报告等。2.保密的期限和违约责任保密期限为本合同的有效期及本合同终止后的[具体期限]年。如一方违反本保密条款，应向对方支付违约金[具体金额]，并赔偿对方因此遭受的损失。如违约金不足以弥补对方的损失，违约方还应继续承担赔偿责任。十、不可抗力1.不可抗力的定义和范围1.1自然灾害指地震、洪水、台风、海啸等不可预见、不可避免且不可克服的自然现象。1.2社会异常事件指战争、停工、骚乱、行为等社会事件。2.不可抗力的通知和证明2.1通知的时间和方式如发生不可抗力事件，受影响的一方应在不可抗力事件发生后的[具体期限]日内，以书面形式通知对方，并提供不可抗力事件发生的证明文件。2.2证明文件的提供受影响的一方应提供由当地部门、气象部门、地震局等相关机构出具的证明文件，证明不可抗力事件的发生、时间、地点和影响范围等情况。3.不可抗力的后果和处理3.1合同履行的影响如不可抗力事件导致本合同的履行发生困难或无法履行，双方应根据不可抗力事件的影响程度，协商调整本合同的履行方式、履行期限或解除本合同。3.2损失的承担如不可抗力事件导致一方遭受损失，双方应各自承担自己的损失。如不可抗力事件导致双方均遭受损失，双方应根据公平原则，协商分担损失的比例。十一、违约责任1.违约行为的认定1.1违反合同约定的行为双方应严格履行本合同的约定，如一方违反本合同的任何条款，视为违约。1.2违约的后果违约方应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方因此遭受的损失。违约金的数额为[具体金额或计算方法]，损失的赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、可得利益损失等。2.违约责任的承担方式2.1违约金的计算和支付如一方违约，应按照本合同约定的违约金数额或计算方法，向对方支付违约金。违约金应在违约行为发生后的[具体期限]日内支付，如逾期支付，每逾期一日，应按照违约金数额的[具体比例]向对方支付滞纳金。2.2损害赔偿的范围和计算如一方违约给对方造成损失，违约方应承担损害赔偿责任。损害赔偿的范围包括但不限于对方因违约行为而遭受的直接损失、间接损失和可得利益损失。直接损失是指因违约行为而直接导致的财产损失，如货物的损失、费用的增加等；间接损失是指因违约行为而导致的可得利益的减少，如利润的损失、市场份额的减少等；可得利益损失是指在合同正常履行情况下，一方可以获得的利益，但由于违约行为而未能获得的利益。损害赔偿的计算方法应根据具体情况确定，如可以按照实际损失计算，也可以按照合同约定的计算方法计算。如双方对损害赔偿的范围和计算方法存在争议，应通过协商或法律途径解决。十二、其他条款1.合同的生效条件和时间本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.合同的份数和保存本合同一式[具体份数]份，甲方执[具体份数]份，乙方执[具体份数]份，具有同等法律效力。本合同的原件应由双方各自妥善