2025年度购房赠送高端室内风水布局及装修合同4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度购房赠送高端室内风水布局及装修合同合同目录第一章合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同原则1.4合同生效与终止第二章房屋信息2.1房屋位置2.2房屋面积2.3房屋结构2.4房屋产权2.5房屋配套设施第三章赠送风水布局及装修内容3.1风水布局设计3.2装修风格与材料3.3风水布局实施要求3.4装修施工期限3.5装修质量标准第四章费用及支付方式4.1赠送风水布局及装修费用4.2费用支付时间4.3费用支付方式4.4付款凭证第五章设计变更与调整5.1设计变更程序5.2设计变更审批5.3设计变更费用第六章施工进度与验收6.1施工进度计划6.2施工进度监控6.3工程验收标准6.4验收程序与时间第七章违约责任7.1违约行为定义7.2违约责任承担7.3违约赔偿标准第八章争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序第九章合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止程序9.3合同解除或终止后的处理第十章法律适用与管辖10.1合同法律适用10.2纠纷管辖第十一章合同附件11.1风水布局设计图11.2装修效果图11.3合同附件清单第十二章合同签署与生效12.1合同签署主体12.2合同签署时间12.3合同生效条件第十三章其他约定13.1保密条款13.2通知方式13.3合同修改第十四章合同解除条款14.1合同解除条件14.2合同解除程序14.3合同解除后的处理合同编号_________第一章合同概述1.1合同背景1.2合同目的本合同旨在明确甲乙双方在购房赠送风水布局及装修服务过程中的权利、义务及责任，确保双方权益得到保障。1.3合同原则1.3.1合法原则1.3.2公平原则1.3.3诚信原则1.3.4公开原则1.4合同生效与终止本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，合同期限为自合同生效之日起至甲方房屋装修完工并验收合格之日止。第二章房屋信息2.1房屋位置房屋位于_______（具体地址）。2.2房屋面积房屋建筑面积为_______平方米。2.3房屋结构房屋为_______结构。2.4房屋产权房屋产权归甲方所有。2.5房屋配套设施房屋配套设施包括_______（列举配套设施）。第三章赠送风水布局及装修内容3.1风水布局设计乙方将根据甲方房屋的具体情况，提供风水布局设计方案，包括_______（列举风水布局设计内容）。3.2装修风格与材料装修风格为_______，装修材料选用_______（列举装修材料）。3.3风水布局实施要求3.3.1乙方需在合同签订后_______日内完成风水布局设计。3.3.2甲方需在收到风水布局设计方案后_______日内提出修改意见。3.3.3乙方需根据甲方意见调整设计方案，直至双方满意。3.4装修施工期限装修施工期限为_______（具体时间）。3.5装修质量标准装修质量需符合_______（列举质量标准）。第四章费用及支付方式4.1赠送风水布局及装修费用乙方提供的高端室内风水布局及装修服务费用为_______元。4.2费用支付时间甲方在合同签订后_______日内支付全部费用。4.3费用支付方式甲方应通过_______（支付方式）支付费用。4.4付款凭证甲方支付费用后，乙方应提供相应的付款凭证。第五章设计变更与调整5.1设计变更程序任何设计变更需经甲乙双方协商一致，并由乙方书面确认。5.2设计变更审批设计变更需经甲方签字确认后，方可实施。5.3设计变更费用设计变更产生的额外费用由甲方承担。第六章施工进度与验收6.1施工进度计划乙方需在合同签订后_______日内提交施工进度计划。6.2施工进度监控甲方有权对施工进度进行监控，并提出意见。6.3工程验收标准工程验收标准应符合_______（列举验收标准）。6.4验收程序与时间工程完工后，乙方应在_______日内通知甲方进行验收。第七章违约责任7.1违约行为定义7.1.1乙方未按时完成风水布局设计或装修施工。7.1.2甲方未按时支付费用。7.1.3任何一方未履行合同约定的其他义务。7.2违约责任承担7.2.1乙方未按时完成风水布局设计或装修施工，应向甲方支付_______元的违约金。7.2.2甲方未按时支付费用，应向乙方支付_______元的违约金。7.2.3任何一方未履行合同约定的其他义务，应承担相应的法律责任。7.3违约赔偿标准违约赔偿标准按照实际损失计算，但最高不超过合同总金额的_______%。第八章争议解决8.1争议解决方式本合同项下发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构仲裁委员会人民法院8.3争议解决程序双方应按照所选争议解决机构的程序进行争议解决。第九章合同解除与终止9.1合同解除条件9.1.1甲方在合同签订后_______日内未支付费用。9.1.2乙方在合同签订后_______日内未开始施工。9.1.3双方协商一致解除合同。9.2合同终止程序确定合同解除或终止的原因。计算并支付已发生费用。协商解决遗留问题。9.3合同解除后的处理乙方应立即停止施工。双方应协商处理剩余费用。乙方应将已完成的工程交付甲方。第十章法律适用与管辖10.1合同法律适用本合同适用中华人民共和国法律。10.2纠纷管辖如合同履行过程中发生纠纷，双方同意由合同签订地人民法院管辖。第十一章合同附件11.1风水布局设计图11.2装修效果图11.3合同附件清单第十二章合同签署与生效12.1合同签署主体本合同由甲方代表（姓名）和乙方代表（姓名）签署。12.2合同签署时间本合同于_______年_______月_______日签署。12.3合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。第十三章其他约定13.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。13.2通知方式书面形式，通过挂号信或特快专递寄送至对方指定地址。电子邮件形式，发送至对方指定电子邮箱。13.3合同修改本合同的修改必须以书面形式进行，并由双方签字盖章。第十四章合同解除条款14.1合同解除条件14.1.1甲方在合同签订后_______日内未支付费用。14.1.2乙方在合同签订后_______日内未开始施工。14.1.3双方协商一致解除合同。14.2合同解除程序确定合同解除的原因。计算并支付已发生费用。协商解决遗留问题。14.3合同解除后的处理乙方应立即停止施工。双方应协商处理剩余费用。乙方应将已完成的工程交付甲方。甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：日期：_______年_______月_______日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方决策权1.1.1在风水布局及装修过程中，甲方拥有最终决策权，包括但不限于设计方案的选择、材料的使用、施工进度的调整等。1.1.2甲方有权要求乙方根据其需求调整设计方案，乙方应积极配合，并在收到甲方要求后_______日内提交修改方案。1.2甲方监督权1.2.1甲方有权对乙方施工过程进行监督，包括但不限于现场巡查、施工记录审查等。1.2.2乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的施工资料和条件。1.3甲方费用调整权1.3.1因甲方原因导致风水布局及装修费用增加的，甲方有权要求乙方进行相应的费用调整。1.3.2费用调整需经双方协商一致，并在合同中明确调整后的费用及支付方式。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方设计主导权2.1.1乙方在风水布局及装修过程中，拥有设计主导权，包括但不限于设计方案、材料选择、施工工艺等。2.1.2乙方应确保设计方案符合风水布局原则，并在施工过程中严格执行。2.2乙方施工进度控制权2.2.1乙方有权根据施工进度计划，调整施工进度，确保工程按时完成。2.2.2乙方应提前_______日向甲方通报施工进度情况，如遇特殊情况需调整进度，应及时通知甲方。2.3乙方费用控制权2.3.1乙方应合理控制风水布局及装修费用，确保在合同约定的预算范围内完成工程。2.3.2如因乙方原因导致费用超支，乙方应承担超支部分的费用。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1中介机构职责3.1.1中介机构负责协调甲乙双方在风水布局及装修过程中的沟通与协商。3.1.2中介机构应确保双方按照合同约定履行各自的权利和义务。3.2中介机构费用3.2.1中介机构的服务费用由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。3.2.2中介机构费用支付方式为_______（支付方式），支付时间为_______（具体时间）。3.3中介机构责任3.3.1中介机构在履行职责过程中，如因自身原因导致甲乙双方发生争议，中介机构应承担相应的责任。3.3.2中介机构应确保其提供的咨询服务真实、准确、完整，如因信息错误导致甲乙双方损失，中介机构应承担相应的赔偿责任。3.4中介机构保密义务3.4.1中介机构对甲乙双方提供的信息负有保密义务，未经甲乙双方同意，不得向任何第三方泄露。3.4.2中介机构在合同履行过程中获取的甲乙双方商业秘密，应予以严格保密。附件及其他补充说明一、附件列表：1.风水布局设计图2.装修效果图3.合同附件清单4.中介机构服务协议（如有）5.付款凭证6.施工进度计划7.工程验收报告8.设计变更记录9.违约金支付证明10.争议解决相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按时完成风水布局设计或装修施工。甲方未按时支付费用。任何一方未履行合同约定的其他义务。2.违约行为的认定：甲方未按时支付费用，经乙方催告后_______日内仍未支付的，视为违约。任何一方未履行合同约定的其他义务，经对方催告后_______日内仍未履行的，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同：指双方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：指合同当事人违反合同约定，不履行或不适当履行合同义务的行为。3.争议解决：指当事人之间因合同履行发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.保密义务：指当事人对合同内容或相关信息负有保守秘密的义务，未经对方同意不得向任何第三方泄露。5.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方对风水布局设计方案不满意。解决办法：双方协商修改设计方案，直至甲方满意。2.问题：乙方施工进度滞后。解决办法：乙方应立即采取措施加快施工进度，并向甲方说明原因。3.问题：甲方未按时支付费用。解决办法：甲方应按照合同约定支付费用，如遇特殊情况应提前通知乙方。4.问题：合同执行过程中发生争议。解决办法：双方应通过友好协商解决争议，协商不成的，可依法申请仲裁或诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为购房人，乙方为开发商。2.甲方为购房人，乙方为装修公司。3.甲方为购房人，乙方为风水布局设计公司。4.甲方为购房人，乙方为中介机构。5.甲方为购房人，乙方为个人风水布局设计者。全文完。2025年度购房赠送高端室内风水布局及装修合同1本合同目录一览第一条合同订立1.1合同双方信息1.2合同订立时间1.3合同签订地点1.4合同生效时间第二条购房信息2.1房地产开发商名称2.2房屋坐落2.3房屋面积2.4房屋结构2.5房屋总价第三条赠送内容3.1风水布局服务3.1.1风水布局原则3.1.2风水布局服务内容3.2装修服务3.2.1装修设计风格3.2.2装修材料3.2.3装修工艺3.2.4装修预算第四条合同履行4.1购房支付方式4.2风水布局及装修服务提供时间4.3质量保证4.4交付标准第五条保密条款5.1保密内容5.2保密期限5.3违约责任第六条违约责任6.1购房方违约责任6.2开发商违约责任6.3风水布局及装修方违约责任第七条争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序第八条合同解除8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同解除后果第九条合同变更9.1合同变更条件9.2合同变更程序9.3合同变更后果第十条合同终止10.1合同终止条件10.2合同终止程序10.3合同终止后果第十一条其他约定11.1本合同未尽事宜另行协商11.2合同附件11.3合同解释权第十二条合同签署12.1双方代表签字12.2法定代表人或授权代表签字12.3盖章第十三条合同份数13.1合同正本份数13.2合同副本份数第十四条合同附件14.1房屋买卖合同14.2风水布局设计图纸14.3装修施工图纸14.4质量验收标准14.5其他相关文件第一部分：合同如下：第一条合同订立1.1合同双方信息1.1.1房地产开发商名称：房地产开发1.1.2开发商法定代表人：1.1.3购房人姓名：1.1.4购房人身份证号码：056781.2合同订立时间：2025年3月15日1.3合同签订地点：市区路号房地产开发1.4合同生效时间：自双方签字盖章之日起生效第二条购房信息2.1房地产开发商名称：房地产开发2.2房屋坐落：市区路号小区栋单元室2.3房屋面积：120平方米2.4房屋结构：钢筋混凝土结构2.5房屋总价：人民币120万元第三条赠送内容3.1风水布局服务3.1.1风水布局原则：遵循中华传统风水学原则，结合现代居住需求，提供个性化风水布局方案。3.1.2风水布局服务内容：包括房屋整体风水分析、室内空间布局优化、家具摆放建议等。3.2装修服务3.2.1装修设计风格：现代简约风格3.2.2装修材料：选用环保、健康、高品质装修材料3.2.3装修工艺：严格按照国家相关标准进行施工3.2.4装修预算：人民币15万元第四条合同履行4.1购房支付方式：购房人于合同签订之日起3个工作日内，向开发商支付购房款人民币120万元。4.2风水布局及装修服务提供时间：自购房款支付完毕之日起60日内完成风水布局及装修服务。4.3质量保证：风水布局及装修服务需符合国家相关标准和规范，质量保证期为自验收合格之日起2年。4.4交付标准：风水布局及装修完成后，需符合合同约定标准，经购房人验收合格后，由开发商向购房人交付房屋。第五条保密条款5.1保密内容：本合同涉及的房屋信息、风水布局方案、装修图纸等属于保密信息。5.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止之日止。5.3违约责任：如任何一方违反保密条款，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。第六条违约责任6.1购房方违约责任：6.1.1购房人未按约定支付购房款，应向开发商支付违约金，违约金为应付款项的10%。6.1.2购房人擅自改变房屋结构，造成损失，应承担全部责任。6.2开发商违约责任：6.2.1开发商未按约定时间完成风水布局及装修服务，应向购房人支付违约金，违约金为装修服务费总额的10%。6.2.2开发商提供的风水布局方案或装修质量不符合约定，应承担相应的赔偿责任。6.3风水布局及装修方违约责任：6.3.1风水布局及装修方未按约定时间完成服务，应向购房人支付违约金，违约金为服务费总额的10%。6.3.2风水布局及装修方提供的服务质量不符合约定，应承担相应的赔偿责任。第七条争议解决7.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2争议解决机构：市区人民法院7.3争议解决程序：按照中华人民共和国民事诉讼法的规定进行。第八条合同解除8.1合同解除条件8.1.1购房人因房屋质量问题严重影响正常居住，经开发商维修后仍不符合合同约定的；8.1.2开发商未按合同约定提供风水布局及装修服务，严重影响购房人居住的；8.1.3因不可抗力导致合同无法继续履行的；8.2合同解除程序8.2.1任何一方要求解除合同，应提前30日书面通知对方；8.2.2双方应就解除合同达成书面协议；8.3合同解除后果8.3.1合同解除后，已支付的购房款和风水布局及装修费用不予退还；8.3.2双方应就剩余未履行部分进行协商，达成一致后，按约定履行；8.3.3因解除合同给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。第九条合同变更9.1合同变更条件9.1.1双方协商一致，且变更内容不违反法律法规；9.1.2变更内容不影响合同目的的实现；9.2合同变更程序9.2.1双方应就变更内容达成书面协议；9.2.2变更协议经双方签字盖章后生效；9.3合同变更后果9.3.1合同变更后，双方应按照变更后的内容履行合同义务；9.3.2合同变更不影响已履行部分的效力。第十条合同终止10.1合同终止条件10.1.1合同约定的期限届满；10.1.2双方协商一致解除合同；10.1.3合同因法定事由而终止；10.2合同终止程序10.2.1双方应就合同终止达成书面协议；10.2.2合同终止协议经双方签字盖章后生效；10.3合同终止后果10.3.1合同终止后，双方应按照约定办理房屋交付手续；10.3.2双方应就剩余未履行部分进行结算。第十一条其他约定11.1本合同未尽事宜另行协商；11.2本合同附件作为合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力；11.3本合同解释权归开发商所有。第十二条合同签署12.1双方代表签字：购房人代表（签字）：12.2法定代表人或授权代表签字：开发商法定代表人（签字）：12.3盖章：房地产开发公章第十三条合同份数13.1合同正本份数：一式两份，双方各执一份；13.2合同副本份数：根据实际需要制作。第十四条合同附件14.1房屋买卖合同；14.2风水布局设计图纸；14.3装修施工图纸；14.4质量验收标准；14.5其他相关文件。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，因特定服务或协助需要，由甲乙双方共同认可的，介入合同履行过程中的独立第三方。1.2第三方不包括但不限于中介方、监理方、评估方、设计方、施工方等。第二条第三方介入的条件2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。2.2第三方介入应符合法律法规的规定，不得违反本合同的约定。第三条第三方责任限额3.1第三方在履行本合同过程中，因自身原因造成的损失，其责任限额由甲乙双方在合作协议中约定。3.2第三方责任限额不得超过本合同总价款的10%。第四条第三方权利和义务4.1第三方有权根据合作协议的约定，独立履行其职责，并享有相应的报酬。4.2第三方应遵守国家法律法规，遵守本合同的约定，并对其履行职责的行为承担法律责任。4.3第三方应确保其提供的服务或协助不违反本合同的约定，不损害甲乙双方的合法权益。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙双方之间的关系由合作协议约定，第三方不得直接与甲乙双方发生合同关系。5.2第三方在履行职责过程中，应尊重甲乙双方的合法权益，不得损害甲乙双方的权益。5.3第三方与其他各方（如施工方、监理方等）之间的关系由合作协议或相关法律法规调整。第六条第三方介入的具体条款6.1第三方介入的具体职责、权利和义务由合作协议明确约定。6.2第三方介入的职责包括但不限于：6.1.1提供专业咨询服务；6.1.2监督合同履行情况；6.1.3对合同履行过程中出现的问题提出解决方案；6.1.4协助甲乙双方解决合同履行中的争议。第七条第三方介入的协议签订7.1甲乙双方应在第三方介入前，共同签订合作协议，明确第三方介入的细节。7.1.1第三方介入的职责、权利和义务；7.1.2第三方介入的期限；7.1.3第三方介入的费用及支付方式；7.1.4第三方介入的违约责任；7.1.5第三方介入的保密条款。第八条第三方介入的变更和解除8.1第三方介入的变更和解除，需经甲乙双方书面同意，并签订相应的变更或解除协议。8.2第三方介入的变更或解除，不影响本合同的继续履行。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中发生的争议，应由甲乙双方协商解决。9.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条本合同与第三方协议的冲突10.1本合同与第三方协议之间如有冲突，以本合同为准。10.2第三方协议的签订和履行不得违反本合同的约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.房屋买卖合同详细要求：包含房屋基本信息、买卖双方信息、房屋价格、付款方式、交付时间、违约责任等内容。说明：本附件为购房合同的主体部分，是双方权利义务的基础。2.风水布局设计图纸详细要求：包含房屋平面图、空间布局图、家具摆放图、风水布局图等。说明：本附件为风水布局服务的具体实施方案，需体现风水布局原则。3.装修施工图纸详细要求：包含房屋结构图、水电图、装修材料清单、施工工艺说明等。说明：本附件为装修服务的具体实施方案，需体现装修设计风格和施工工艺。4.质量验收标准详细要求：包含房屋质量标准、装修质量标准、风水布局质量标准等。说明：本附件为质量保证的依据，用于验收房屋和装修质量。5.第三方合作协议详细要求：包含第三方介入的条件、职责、权利义务、费用、违约责任等内容。说明：本附件为第三方介入的详细约定，确保第三方在合同履行中的合法合规。6.付款凭证详细要求：包含付款时间、付款金额、付款方式、收款人信息等。说明：本附件为付款记录的证明，用于核实付款情况。7.验收报告详细要求：包含验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明：本附件为房屋和装修验收的记录，用于确认合同履行情况。8.争议解决协议详细要求：包含争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明：本附件为争议解决的依据，确保争议得到妥善处理。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：购房人未按约定支付购房款；开发商未按约定时间完成风水布局及装修服务；第三方未按合作协议履行职责；购房人擅自改变房屋结构；开发商提供的风水布局方案或装修质量不符合约定；第三方提供的服务或协助违反法律法规或合同约定。2.责任认定标准：违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失；违约金按合同约定或法律法规规定计算；违约方应承担相应的法律责任。3.示例说明：购房人未按约定支付购房款，应向开发商支付违约金，违约金为应付款项的10%；开发商未按约定时间完成风水布局及装修服务，应向购房人支付违约金，违约金为装修服务费总额的10%；第三方未按合作协议履行职责，应向甲乙双方支付违约金，违约金为服务费总额的10%。全文完。2025年度购房赠送高端室内风水布局及装修合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________2.乙方：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________3.其他相关方：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________二、合同前言2.1背景和目的甲方为改善居住环境，提高生活质量，特委托乙方进行高端室内风水布局及装修设计。本合同旨在明确双方的权利义务，确保合同双方的合法权益得到充分保障。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国房地产管理法》等相关法律法规，以及双方协商一致的原则制定。三、定义与解释3.1专业术语1.风水布局：指在房屋设计、装修过程中，根据中国传统风水理论，对室内空间进行布局规划，以达到改善居住环境、提升生活质量的目的。2.高端室内装修：指采用高品质、高档次的装修材料，结合现代设计理念，对室内空间进行整体装修。3.2关键词解释1.合同期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，至_________年_________月_________日止。2.质量标准：本合同所涉及的装修质量标准，应按照国家相关标准和乙方提供的施工图纸执行。3.费用承担：本合同约定的各项费用，包括但不限于设计费、材料费、人工费等，均由甲方承担。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定，提供高端室内风水布局及装修设计服务。2.甲方应按时支付乙方约定的各项费用。3.甲方应提供必要的施工条件，如施工图纸、现场等。4.2乙方的权利和义务1.乙方应按照合同约定，提供高端室内风水布局及装修设计服务，确保设计质量符合甲方要求。2.乙方应按时完成设计任务，并在合同约定的时间内向甲方提交设计方案。3.乙方应按照甲方要求，进行现场施工，确保施工质量符合国家相关标准和合同约定。五、履行条款5.1合同履行时间乙方应在合同签订后_________个工作日内完成设计方案，并在合同约定的时间内完成现场施工。5.2合同履行地点本合同履行地点为甲方提供的施工场地。5.3合同履行方式乙方应按照合同约定，采用施工图纸进行现场施工，确保施工质量。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.合同约定的履行期限届满；2.双方协商一致解除合同；3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序1.双方协商一致解除合同的，应签订解除合同协议；2.因不可抗力导致合同无法履行时，一方应及时通知另一方，并提供相关证明材料。6.4终止后果1.合同解除后，双方应按照合同约定结算剩余款项；2.双方应按照法律规定，处理合同解除后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.设计费：乙方根据甲方提供的房屋信息，进行风水布局及装修设计所发生的费用。2.材料费：包括装修过程中所使用的各类材料费用。3.人工费：包括施工人员工资、现场管理费等。4.其他费用：如运输费、检测费等。7.2支付方式1.设计费：在乙方提交设计方案后，甲方支付设计费的_________。2.材料费：在材料采购前，甲方支付材料费的_________。3.人工费：在施工过程中，甲方按月支付人工费的_________。4.其他费用：在实际发生时，甲方支付相应费用。7.3支付时间1.设计费：在乙方提交设计方案后的_________个工作日内支付。2.材料费：在材料采购前，甲方应在乙方提交采购计划后的_________个工作日内支付。3.人工费：每月支付一次，甲方应在每月一个工作日支付上一个月的人工费。4.其他费用：在实际发生时，甲方应在收到乙方发票后的_________个工作日内支付。7.4支付条款1.甲方支付费用时，应向乙方提供支付凭证。2.乙方应在收到甲方支付凭证后的_________个工作日内，向甲方提供相应的服务或产品。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的_________。2.甲方提供的房屋信息不准确，导致乙方设计或施工出现问题的，甲方应承担相应的责任。8.2乙方违约1.乙方未按时提交设计方案或完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的_________。2.乙方施工过程中出现质量问题，导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金和赔偿金额的支付方式为现金支付。2.任何一方违约，另一方有权要求违约方支付违约金或赔偿金。九、保密条款9.1保密内容1.本合同涉及的房屋信息、设计方案、施工图纸等商业秘密。2.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同终止后_________年。9.3保密履行方式1.双方应采取合理措施，确保保密内容的保密性。2.未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.政府行为：政策调整、法律法规变化等。3.社会异常事件：罢工、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方。2.不可抗力事件导致合同无法履行的，双方应协商解决。10.4不可抗力实例1.地震导致施工中断。2.政策调整导致材料价格上涨。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商不成的，双方可选择调解、仲裁或诉讼方式解决。2.争议解决地点为_________。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让合同。12.2不得转让的情形1.合同主体变更。2.合同内容变更。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对房屋的使用权和居住权。2.乙方保留对风水布局及装修设计方案的知识产权。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行期间，对房屋进行必要维修和保养的权利。2.乙方保留在合同履行期间，对设计方案进行必要调整的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.双方对本合同进行修改或补充，应书面形式进行。2.修改或补充的内容应经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力1.本合同的修改或补充，与本合同具有同等法律效力。2.未经双方书面同意，任何一方不得单方面修改或补充本合同。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合，确保合同顺利履行。2.甲方应提供必要的施工条件，如施工图纸、现场等。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开会议，协商解决合同履行过程中出现的问题。2.双方应相互通知，确保对方了解合同履行情况。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于购房赠送高端室内风水布局及装修的全部协议，具有完整性和独立性。16.3增减条款未经双方书面同意，任何一方不得增加或减少本合同约定的条款。十七、签字、日期、盖章甲方（签字）：_________日期：_________乙方（签字）：_________日期：_________甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方提供的房屋信息资料。2.乙方设计的风水布局及装修设计方案。3.材料采购清单及预算。4.施工图纸及施工进度表。5.支付凭证。6.保密协议。7.争议解决协议。二、违约行为及认定：1.甲方违约：违约行为：未按时支付费用。认定：根据合同约定的支付方式和时间，甲方未按时支付费用的行为构成违约。2.乙方违约：违约行为：未按时提交设计方案或完成施工。认定：根据合同约定的履行时间和质量标准，乙方未按时提交设计方案或完成施工的行为构成违约。违约行为：施工过程中出现质量问题。认定：根据国家相关标准和合同约定，乙方施工过程中出现质量问题，导致甲方损失的行为构成违约。三、法律名词及解释：1.合同法：调整平等主体之间合同关系的法律法规。2.建筑法：规范建筑活动，保障建筑工程质量和安全的法律法规。3.房地产管理法：规范房地产交易、开发和经营活动的法律法规。4.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。6.知识产权：包括著作权、专利权、商标权等，是指对特定智力成果的独占权利。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：乙方应立即采取措施进行整改，并承担由此产生的费用。2.问题：甲方未按时支付费用。解决办法：甲方应按照合同约定的支付方式和时间支付费用，否则应向乙方支付违约金。3.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：双方应友好协商解决争议，协商不成的，可选择调解、仲裁或诉讼方式解决。4.问题：不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法：双方应及时通知对方，并协商解决合同无法履行的问题，如协商不成，可按不可抗力条款处理。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称及信息：第三方名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________2.第三方责任：第三方应负责提供风水布局及装修所需的材料，并保证材料的质量符合合同约定。第三方应配合乙方进行施工，确保施工进度和质量。3.第三方权利：第三方有权要求甲方按照合同约定支付材料费用。第三方有权要求乙方按照合同约定支付施工费用。4.第三方义务：第三方应按照合同约定的时间节点提供材料。第三方应遵守合同约定的质量标准。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：乙方有权要求甲方按照合同约定支付设计费、材料费、人工费等费用。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，如施工图纸、现场等。乙方有权对设计方案进行必要的调整，以确保风水布局及装修效果。2.乙方利益条款：乙方有权在合同履行期间，对设计方案进行保密。乙方有权在合同履行完毕后，获得甲方支付的尾款。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按时支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的_________。甲方提供的房屋信息不准确，导致乙方设计或施工出现问题的，甲方应承担相应的责任。甲方不得擅自变更合同内容，否则应承担相应的违约责任。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：甲方可要求乙方按照合同约定的时间节点提交设计方案。甲方可要求乙方按照合同约定的质量标准进行施工。甲方可要求乙方在施工过程中，对设计方案进行必要的调整。2.甲方的利益条款：甲方可享受乙方提供的高端室内风水布局及装修服务。甲方可享受合同约定的售后服务。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按时提交设计方案或完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的_________。乙方施工过程中出现质量问题，导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。乙方不得泄露甲方提供的房屋信息，否则应承担相应的法律责任。全文完。2025年度购房赠送高端室内风水布局及装修合同3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1房屋基本信息1.2赠送风水布局及装修服务内容2.服务期限及交付时间3.服务费用及支付方式4.质量保证及售后服务5.违约责任6.争议解决方式7.合同解除条件8.合同生效及终止条件9.保密条款10.合同附件11.合同变更12.合同解除13.合同生效日期14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________1.3房屋基本信息：房屋地址：____________________房屋面积：____________________房屋结构：____________________房屋用途：____________________2.服务期限及交付时间2.1服务期限：自本合同签订之日起至2025年12月31日止。2.2服务交付时间：甲方应在房屋交付后10个工作日内完成风水布局及装修工作，并向乙方提交验收报告。3.服务费用及支付方式3.1服务费用：风水布局及装修服务费用总计人民币______元整。3.2支付方式：乙方应在合同签订后5个工作日内，向甲方支付50%的服务费用；剩余50%的服务费用在服务完成后，经乙方验收合格后5个工作日内支付。4.质量保证及售后服务4.1质量保证：甲方承诺提供的服务符合国家相关标准和规范，保证风水布局及装修质量。4.2售后服务：自服务交付之日起，甲方提供为期一年的免费售后服务，负责解决因风水布局及装修引起的质量问题。5.违约责任5.1甲方未按约定时间完成风水布局及装修工作的，每延迟一日，应向乙方支付相当于服务费用1%的违约金。5.2乙方未按约定支付服务费用的，每延迟一日，应向甲方支付相当于未支付服务费用1%的违约金。5.3如因一方违约导致合同无法履行的，守约方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。6.争议解决方式6.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。7.合同解除条件7.1甲方在合同履行期间，如发现房屋存在严重质量问题，影响风水布局及装修效果，有权解除合同，并要求甲方退还已支付的服务费用。7.2乙方在合同履行期间，如发现甲方提供的服务不符合约定，有权解除合同，并要求甲方退还已支付的服务费用。7.3因不可抗力导致合同无法履行的，双方均不承担违约责任，并可协商解除合同。8.合同生效及终止条件8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.1.1双方约定的服务期限届满；8.1.2双方协商一致解除合同；8.1.3因不可抗力导致合同无法履行；8.1.4一方违约，经对方催告后在合理期限内仍未履行；8.1.5法律法规规定的其他合同终止情形。9.保密条款9.1双方对本合同内容以及履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。9.2保密期限自本合同签订之日起至合同终止后______年止。10.合同附件10.1.1风水布局及装修方案；10.1.2服务费用明细；10.1.3双方签字（或盖章）的确认书。11.合同变更11.1本合同的任何变更，必须以书面形式进行，并经双方签字（或盖章）确认后生效。11.2未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更合同内容。12.合同解除12.1.1双方协商一致；12.1.2一方违约，经对方催告后在合理期限内仍未履行；12.1.3因不可抗力导致合同无法履行；12.1.4法律法规规定的其他解除情形。13.合同生效日期13.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字（或盖章）之日起，对双方具有约束力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与范围15.1第三方介入：指在本合同履行过程中，为了实现合同目的，经甲乙双方同意，由第三方提供专业服务、咨询或协助的行为。15.2第三方介入的范围包括但不限于风水布局评估、装修设计、材料采购、施工监理等。16.第三方介入