二零二五版BE二模施工合同履行保证合同正规范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版BE二模施工合同履行保证合同正规范本本合同目录一览1.合同签订依据及目的1.1合同签订的法律依据1.2合同签订的目的和意义2.定义与解释2.1合同专用术语的定义2.2合同通用术语的解释3.合同主体3.1承包人信息3.2业主方信息3.3监理方信息4.工程概况4.1工程名称及地点4.2工程规模及结构类型4.3工程合同造价5.工程进度及工期5.1工程进度计划5.2工期延误处理6.工程质量标准及验收6.1质量标准6.2验收程序及标准7.工程变更及洽商7.1变更程序7.2洽商流程8.工程款支付8.1付款方式8.2付款时间节点8.3付款条件及手续9.保险及责任9.1保险种类及范围9.2责任范围及承担10.税收及费用10.1税收政策10.2费用承担11.违约责任11.1违约行为及处理11.2违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序14.其他约定14.1合同生效条件14.2合同附件及补充协议14.3合同终止及后续处理第一部分：合同如下：1.合同签订依据及目的1.1合同签订的法律依据本合同签订依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。1.2合同签订的目的和意义本合同签订旨在明确甲乙双方在BE二模施工项目中的权利、义务，确保工程顺利进行，实现合同目的。2.定义与解释2.1合同专用术语的定义本合同中涉及到的专用术语，如“BE二模”、“施工”、“进度”、“质量”等，均按照相关行业标准和规范进行解释。2.2合同通用术语的解释合同中未明确定义的通用术语，均按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规进行解释。3.合同主体3.1承包人信息承包人名称：建筑有限公司法定代表人：住所地：省市区路号3.2业主方信息业主方名称：房地产开发有限公司法定代表人：住所地：省市区路号3.3监理方信息监理方名称：工程监理有限公司法定代表人：住所地：省市区路号4.工程概况4.1工程名称及地点工程名称：BE二模施工项目工程地点：省市区路号4.2工程规模及结构类型工程规模：总建筑面积平方米，包括住宅、商业、地下车库等。结构类型：框架结构4.3工程合同造价工程合同造价：人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）5.工程进度及工期5.1工程进度计划本工程分为四个阶段，分别为：基础施工、主体结构施工、装饰装修施工、竣工验收。5.2工期延误处理如因承包人原因造成工期延误，每延误一天，承包人应向业主方支付相当于合同造价万分之一的违约金。6.工程质量标准及验收6.1质量标准本工程质量标准应符合国家现行有关质量标准及规范要求。6.2验收程序及标准工程验收分为分项工程验收、分部工程验收和竣工验收。验收标准应按照国家及行业标准执行。7.工程变更及洽商7.1变更程序工程变更应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。7.2洽商流程甲乙双方应在收到变更申请之日起7个工作日内进行洽商，协商一致后签订变更协议。8.工程款支付8.1付款方式工程款支付采用分阶段支付方式，分为预付款、进度款、竣工结算款和质量保修金。8.2付款时间节点预付款：合同签订后5个工作日内支付，金额为合同造价的10%。进度款：根据工程进度和实际完成情况，每月支付一次，金额为上月已完工程量的80%。竣工结算款：工程竣工验收合格后30个工作日内支付，金额为结算总价的90%。质量保修金：工程竣工验收合格后30个工作日内支付，金额为合同造价的5%，保修期满后无质量问题无息退还。8.3付款条件及手续付款条件：工程进度符合合同约定，质量符合国家标准，相关手续齐全。付款手续：承包人提交付款申请，并提供工程进度、质量验收报告、财务凭证等资料。9.保险及责任9.1保险种类及范围承包人应办理建筑工程一切险、意外伤害险、第三者责任险等保险。保险范围：包括但不限于工程本身、施工设备、材料等，以及因施工造成的第三方人身伤亡和财产损失。9.2责任范围及承担保险责任范围内的损失，由保险公司按照保险合同约定进行赔偿。因承包人原因造成的损失，由承包人承担全部责任。10.税收及费用10.1税收政策本合同涉及的税收按照国家现行税法及相关政策执行。10.2费用承担合同价款包含所有税费，甲乙双方均应按照国家规定缴纳相应的税费。11.违约责任11.1违约行为及处理承包人未按合同约定完成工程，或质量不符合标准，或逾期交付工程，均视为违约行为。违约处理：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2违约赔偿违约金按合同造价的%计算，赔偿金额不足以弥补损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。12.争议解决12.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。12.2争议解决程序协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼；也可向合同签订地仲裁机构申请仲裁。13.合同解除13.1合同解除条件因不可抗力等原因，导致合同无法履行或继续履行对双方均无利，经双方协商一致，可以解除合同。13.2合同解除程序合同解除需书面通知对方，并经双方签字确认。14.其他约定14.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。14.2合同附件及补充协议本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同终止及后续处理合同终止后，甲乙双方应按照合同约定和法律规定，办理工程移交、结算、保修等后续事宜。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，“第三方”指除甲乙双方以外的其他参与合同履行、管理或提供服务的个人、组织或机构，包括但不限于监理方、咨询机构、检测机构、保险机构、中介方等。15.2第三方介入范围第三方介入的范围包括但不限于工程质量监管、进度管理、合同履行监督、争议调解、保险理赔、技术咨询服务等。15.3第三方介入条件1.第三方具备相应的资质和资格；2.第三方介入事项经甲乙双方协商一致；3.第三方介入事项符合法律法规及合同约定。16.甲乙双方权利和义务16.1甲方的权利和义务甲方有权要求第三方按照合同约定履行职责，并有权对第三方的工作进行监督和评估。甲方应向第三方提供必要的资料和信息，并承担第三方合理的工作费用。16.2乙方的权利和义务乙方应配合第三方的工作，提供必要的支持和服务。乙方应向第三方提供真实、准确的信息，并确保第三方的工作不受干扰。17.第三方责任17.1第三方责任限额第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质、范围和风险程度确定。具体责任限额应在合同中明确约定，并在第三方介入协议中予以确认。17.2第三方责任承担第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。如第三方责任限额不足以弥补损失，甲乙双方有权要求乙方承担超出部分的责任。17.3第三方责任免除因不可抗力或甲方、乙方原因导致第三方在履行职责过程中造成损失的，第三方不承担赔偿责任。18.第三方与其他各方的划分18.1第三方与甲方的划分第三方与甲方的关系为委托代理关系，第三方在甲方授权范围内行事，对甲方负责。18.2第三方与乙方的划分第三方与乙方的关系为服务提供关系，乙方应向第三方支付服务费用，并确保第三方能够独立、公正地履行职责。18.3第三方与其他各方的划分第三方与其他各方的关系为独立第三方关系，第三方在合同履行过程中应保持中立，不受其他各方影响。19.第三方介入协议19.1协议签订甲乙双方与第三方介入事项达成一致后，应签订第三方介入协议，明确各方的权利、义务和责任。19.2协议内容1.第三方的名称、地址、联系方式；2.第三方介入的事项、范围和职责；3.第三方责任限额；4.第三方服务费用及支付方式；5.第三方介入协议的有效期限；6.第三方介入协议的变更和终止。19.3协议生效第三方介入协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。如涉及第三方需批准的，应取得第三方同意。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同签订文件合同文本双方签字盖章的合同副本合同附件及补充协议2.工程资料工程设计图纸及说明书工程地质勘察报告工程施工组织设计工程施工图纸及变更通知工程验收报告3.付款凭证预付款支付凭证进度款支付凭证竣工结算款支付凭证质量保证金支付凭证4.保险单据建筑工程一切险保单意外伤害险保单第三者责任险保单5.税收缴纳凭证税务机关出具的完税证明6.第三方介入协议与第三方签订的各类协议7.争议解决文件协商、调解、仲裁或诉讼的相关文件8.其他相关文件与合同履行相关的其他文件和资料说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为承包人未按合同约定完成工程或质量不符合标准；承包人逾期交付工程；承包人未按时支付工程款；业主方未按时支付工程款；第三方未能履行协议中的职责；任何一方违反合同约定造成对方损失的行为。2.责任认定标准违约行为的性质、严重程度；违约行为对合同履行的影响；违约行为的持续时间；违约行为造成的直接和间接损失。3.违约责任认定示例承包人未按合同约定完成工程，导致工期延误5天，业主方因此遭受额外损失人民币10万元。根据合同约定，承包人应支付违约金人民币5万元，并赔偿业主方损失人民币5万元。业主方未按合同约定支付进度款，导致承包人施工中断3天。根据合同约定，业主方应支付违约金人民币3万元，并赔偿承包人因此遭受的停工损失。第三方在提供咨询服务时，因过失导致业主方损失人民币20万元。根据合同约定，第三方应承担全部赔偿责任，并支付违约金人民币10万元。全文完。二零二四版BE二模施工合同履行保证合同正规范本1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同当事人1.2合同标的1.3合同履行期限1.4合同履行地点1.5合同履行方式1.6合同履行主体2.合同签订2.1合同签订程序2.2合同签订时间2.3合同签订地点2.4合同签订方式2.5合同签订当事人3.合同内容3.1合同标的描述3.2合同标的数量3.3合同标的规格3.4合同标的质量要求3.5合同标的验收标准4.合同履行4.1合同履行顺序4.2合同履行期限4.3合同履行地点4.4合同履行方式4.5合同履行主体5.合同变更与解除5.1合同变更的条件5.2合同变更的程序5.3合同解除的条件5.4合同解除的程序6.合同履行责任6.1当事人责任6.2违约责任6.3损害赔偿责任6.4不可抗力7.合同费用7.1费用构成7.2费用支付方式7.3费用支付时间7.4费用支付地点8.合同支付8.1付款方式8.2付款时间8.3付款地点8.4付款凭证9.合同争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同生效时间10.3合同终止条件10.4合同终止时间11.合同附件11.1附件一：合同标的清单11.2附件二：合同履行进度表11.3附件三：合同变更记录11.4附件四：合同解除证明12.合同附件内容12.1附件一：合同标的清单12.1.1标的名称12.1.2标的规格型号12.1.3标的数量12.1.4标的验收标准12.2附件二：合同履行进度表12.2.1进度阶段12.2.2进度时间节点12.2.3进度完成情况12.3附件三：合同变更记录12.3.1变更事项12.3.2变更原因12.3.3变更时间12.4附件四：合同解除证明12.4.1解除原因12.4.2解除时间12.4.3解除程序13.合同附件格式要求13.1附件一：合同标的清单13.1.1格式要求13.1.2填写要求13.2附件二：合同履行进度表13.2.1格式要求13.2.2填写要求13.3附件三：合同变更记录13.3.1格式要求13.3.2填写要求13.4附件四：合同解除证明13.4.1格式要求13.4.2填写要求14.其他约定事项14.1合同保密14.2合同解除后的后续事宜14.3合同解释14.4合同生效日期14.5合同附件效力第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同当事人本合同当事人包括甲方（施工方）和乙方（保证方）。甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2合同标的本合同标的为甲方在二零二四版BE二模施工项目中的履行保证。1.3合同履行期限本合同履行期限自合同签订之日起至甲方完成施工项目并经验收合格之日止。1.4合同履行地点本合同履行地点为甲方施工项目所在地。1.5合同履行方式甲方应按照国家有关法律法规、工程建设强制性标准及合同约定进行施工，保证工程质量、安全和进度。1.6合同履行主体甲方为合同履行主体，乙方作为保证方，对甲方履行合同义务承担连带责任。第二条合同签订2.1合同签订程序合同签订前，双方应就合同主要条款进行充分协商，达成一致意见后签订本合同。2.2合同签订时间合同签订时间：[具体日期]2.3合同签订地点合同签订地点：[具体地点]2.4合同签订方式本合同采用书面形式签订，并由双方代表签字或盖章。2.5合同签订当事人甲方代表：[甲方代表姓名及职务]乙方代表：[乙方代表姓名及职务]第三条合同内容3.1合同标的描述本合同标的为甲方在二零二四版BE二模施工项目中，按照设计文件、施工图纸及合同约定进行施工。3.2合同标的数量合同标的数量：[具体数量]3.3合同标的规格合同标的规格：[具体规格型号]3.4合同标的质量要求合同标的质量要求：[具体质量标准]3.5合同标的验收标准合同标的验收标准：[具体验收标准]第四条合同履行4.1合同履行顺序甲方应按照合同约定的时间、地点和质量要求，完成施工任务。4.2合同履行期限合同履行期限：[具体期限]4.3合同履行地点合同履行地点：[具体地点]4.4合同履行方式甲方应采用符合国家有关法律法规、工程建设强制性标准的施工方法，确保工程质量。4.5合同履行主体甲方为合同履行主体，乙方作为保证方，对甲方履行合同义务承担连带责任。第五条合同变更与解除5.1合同变更的条件在合同履行过程中，如遇下列情况之一，双方可协商变更合同：（1）国家法律法规、政策调整；（2）工程变更；（3）不可抗力因素。5.2合同变更的程序变更合同应经双方协商一致，并签订书面变更协议。5.3合同解除的条件在合同履行过程中，如遇下列情况之一，双方可协商解除合同：（1）甲方严重违约；（2）乙方严重违约；（3）不可抗力因素。5.4合同解除的程序解除合同应经双方协商一致，并签订书面解除协议。第六条合同履行责任6.1当事人责任甲方应按照合同约定，履行合同义务，保证工程质量、安全和进度。6.2违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。6.3损害赔偿责任如一方因违约行为造成对方损失，应承担损害赔偿责任。6.4不可抗力如遇不可抗力因素，双方应协商解决合同履行问题。如无法协商解决，可暂停履行合同或解除合同。第七条合同费用7.1费用构成合同费用包括但不限于工程款、税费、材料费、人工费、机械费等。7.2费用支付方式甲方应按照合同约定，分阶段支付合同费用。7.3费用支付时间具体支付时间及比例由双方协商确定。7.4费用支付地点费用支付地点：[具体地点]第一部分：合同如下：第八条合同支付8.1付款方式甲方应按照合同约定的付款方式支付费用，包括但不限于银行转账、支票等。8.2付款时间甲方应在合同约定的付款时间前将款项支付至乙方指定的账户。8.3付款地点甲方应在合同约定的付款地点进行付款。8.4付款凭证甲方在付款后应取得乙方出具的收款凭证，作为付款证明。第九条合同争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2争议解决机构如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁机构仲裁。9.3争议解决程序仲裁程序应按照仲裁机构的仲裁规则进行。第十条合同生效与终止10.1合同生效条件本合同自双方代表签字或盖章之日起生效。10.2合同生效时间合同生效时间：[具体日期]10.3合同终止条件（1）合同约定的履行期限届满；（2）合同约定的解除条件成就；（3）合同双方协商一致解除合同。10.4合同终止时间合同终止时间：[具体日期]第十一条合同附件11.1附件一：合同标的清单附件一应详细列明合同标的的名称、规格型号、数量、质量要求等。11.2附件二：合同履行进度表附件二应详细列明合同履行的各个阶段、时间节点、完成情况等。11.3附件三：合同变更记录附件三应详细记录合同履行过程中发生的变更事项、原因、时间等。11.4附件四：合同解除证明附件四应详细记录合同解除的原因、时间、程序等。第十二条合同附件内容12.1附件一：合同标的清单12.1.1标的名称12.1.2标的规格型号12.1.3标的数量12.1.4标的验收标准12.2附件二：合同履行进度表12.2.1进度阶段12.2.2进度时间节点12.2.3进度完成情况12.3附件三：合同变更记录12.3.1变更事项12.3.2变更原因12.3.3变更时间12.4附件四：合同解除证明12.4.1解除原因12.4.2解除时间12.4.3解除程序第十三条合同附件格式要求13.1附件一：合同标的清单13.1.1格式要求：表格形式，包含标的名称、规格型号、数量、质量要求等列项。13.1.2填写要求：准确填写各项内容，确保信息完整。13.2附件二：合同履行进度表13.2.1格式要求：表格形式，包含进度阶段、时间节点、完成情况等列项。13.2.2填写要求：按照实际进度填写，确保信息真实。13.3附件三：合同变更记录13.3.1格式要求：表格形式，包含变更事项、原因、时间等列项。13.3.2填写要求：详细记录变更内容，确保信息清晰。13.4附件四：合同解除证明13.4.1格式要求：书面形式，包含解除原因、时间、程序等。13.4.2填写要求：明确记录解除情况，确保信息准确。第十四条其他约定事项14.1合同保密双方对本合同内容及其履行过程中的商业秘密负有保密义务。14.2合同解除后的后续事宜合同解除后，双方应妥善处理合同解除后的后续事宜，包括但不限于工程验收、结算、交接等。14.3合同解释本合同如有歧义，应按有利于维护非违约方权益的原则进行解释。14.4合同生效日期本合同自双方代表签字或盖章之日起生效。14.5合同附件效力本合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义本合同中所述的第三方，是指除合同当事人甲方和乙方以外的，因合同履行需要介入合同关系的任何个人、企业或其他组织。15.2第三方介入的条件（1）经合同当事人甲方和乙方协商一致；（2）第三方具备履行合同相关义务的能力和条件；（3）第三方介入不会影响合同当事人的合法权益。15.3第三方介入的类型第三方介入的类型包括但不限于：（1）监理方：对施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全和进度；（2）咨询方：提供专业咨询服务，协助合同当事人解决合同履行中的问题；（3）评估方：对工程进度、质量、成本等进行评估，为合同当事人提供决策依据；（4）中介方：协助合同当事人进行合同谈判、签订、履行等工作。16.第三方介入的职责16.1第三方的职责（1）遵守国家法律法规和行业标准；（2）维护合同当事人的合法权益；（3）提供专业、公正、高效的服务。16.2第三方与其他各方的划分第三方与合同当事人、其他第三方之间的关系应明确划分，包括但不限于：（1）第三方与甲方的关系：第三方应服从甲方的工作安排，为甲方提供服务；（2）第三方与乙方的关系：第三方应服从乙方的工作安排，为乙方提供服务；（3）第三方与其他第三方的关系：第三方之间应相互尊重、协作，共同维护合同履行。17.第三方的责任限额17.1责任限额的设定（1）第三方提供服务的性质和内容；（2）合同当事人的合理预期；（3）市场惯例和行业标准。17.2责任限额的适用（1）第三方因自身原因导致合同履行出现违约；（2）第三方在履行职责过程中因过失导致合同履行出现违约。17.3责任限额的调整合同当事人可根据实际情况，经协商一致后调整第三方责任限额。18.第三方介入的合同条款18.1第三方介入的合同条款第三方介入合同关系时，应签订相应的合同条款，包括但不限于：（1）第三方介入的目的和范围；（2）第三方介入的时间；（3）第三方介入的费用；（4）第三方介入的责任。18.2第三方介入合同的签订第三方介入合同条款的签订应由合同当事人与第三方共同完成。19.第三方介入的合同变更19.1合同变更的提出在合同履行过程中，如需对第三方介入合同条款进行变更，应由合同当事人提出。19.2合同变更的协商合同当事人与第三方应就合同变更事宜进行协商，达成一致意见。19.3合同变更的生效合同变更经合同当事人与第三方签字或盖章后生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同标的清单详细要求：列明合同标的的名称、规格型号、数量、质量要求等详细信息。每项标的应附有相应的技术参数和质量标准。附件一应由合同当事人双方签字或盖章确认。2.附件二：合同履行进度表详细要求：列明合同履行的各个阶段、时间节点、完成情况等。每个阶段应明确关键节点和验收标准。附件二应由合同当事人双方签字或盖章确认。3.附件三：合同变更记录详细要求：记录合同履行过程中发生的变更事项、原因、时间等。变更内容应详细描述，包括变更的原因、影响、处理措施等。附件三应由合同当事人双方签字或盖章确认。4.附件四：合同解除证明详细要求：记录合同解除的原因、时间、程序等。解除证明应明确合同解除的生效时间。附件四应由合同当事人双方签字或盖章确认。5.附件五：第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的目的、范围、职责和责任限额。协议应包括第三方介入的时间、费用和合同终止条款。附件五应由合同当事人双方和第三方签字或盖章确认。6.附件六：付款凭证详细要求：记录每次付款的时间、金额、付款方式等信息。付款凭证应由付款方和收款方签字或盖章确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约行为：未按合同约定的时间、地点和质量要求完成施工；未能提供合格的材料或设备；违反安全生产规定，造成安全事故；未按合同约定支付费用。乙方违约行为：未按合同约定提供保证；未按合同约定履行中介、监理、咨询等职责；未按合同约定提供付款凭证。2.责任认定标准：合同约定；国家法律法规；行业标准和规范；实际损失。3.违约责任示例说明：甲方未按合同约定的时间完成施工，导致工程延期，甲方应支付违约金，并承担由此造成的损失。乙方未按合同约定提供付款凭证，导致甲方无法及时获取付款信息，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。全文完。二零二四版BE二模施工合同履行保证合同正规范本2本合同目录一览1.合同订立依据1.1合同法律依据1.2政策法规依据1.3技术标准规范2.合同双方基本信息2.1承包人信息2.2发包人信息2.3代理人信息3.合同履行主体3.1承包人主体资格3.2发包人主体资格3.3第三方主体资格4.合同履行范围4.1工程概况4.2施工内容4.3质量要求4.4进度要求5.合同价款及支付5.1工程价款5.2支付方式5.3付款条件5.4预付款5.5逾期付款责任6.合同工期及进度6.1工期安排6.2进度控制措施6.3违约责任7.质量保证7.1质量标准7.2质量检查7.3质量事故处理7.4质量保证金8.工程安全与环境保护8.1安全生产8.2环境保护8.3事故处理9.合同变更及解除9.1变更程序9.2变更内容9.3合同解除条件9.4合同解除程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3争议解决11.争议解决方式11.1调解11.2仲裁11.3诉讼12.合同解除后的处理12.1工程移交12.2质量保证12.3付款结算12.4责任追究13.合同终止条件13.1合同履行完毕13.2合同解除13.3合同终止14.其他约定事项14.1合同附件14.2通知送达14.3合同生效日期14.4合同份数及效力第一部分：合同如下：1.合同订立依据1.1合同法律依据1.1.1《中华人民共和国合同法》1.1.2《中华人民共和国建筑法》1.1.3《中华人民共和国招标投标法》1.2政策法规依据1.2.1建设工程质量管理条例1.2.2建设工程安全生产管理条例1.2.3建设工程环境保护管理条例1.3技术标准规范1.3.1《建筑工程施工质量验收统一标准》1.3.2《建筑工程施工安全规范》1.3.3《建筑工程施工环境保护规范》2.合同双方基本信息2.1承包人信息2.1.1名称：建筑工程有限公司2.1.2法定代表人：2.1.3注册资本：1000万元2.1.4注册地址：省市区路号2.2发包人信息2.2.1名称：房地产开发有限公司2.2.2法定代表人：2.2.3注册资本：5000万元2.2.4注册地址：省市区路号2.3代理人信息2.3.1代理人姓名：2.3.2代理人职务：项目经理2.3.3代理人联系方式：138xxxx55553.合同履行主体3.1承包人主体资格3.1.1承包人具有建筑工程施工总承包一级资质3.1.2承包人具备履行合同所需的资金、人员、设备等条件3.2发包人主体资格3.2.1发包人具备房地产开发资质3.2.2发包人具备履行合同所需的资金、人员、设备等条件3.3第三方主体资格3.3.1第三方主体资格需符合相关法律法规和行业标准4.合同履行范围4.1工程概况4.1.1工程名称：住宅小区4.1.2工程地点：省市区路号4.1.3工程规模：总建筑面积约10万平方米4.2施工内容4.2.1土建工程4.2.2水电安装工程4.2.3装修工程4.3质量要求4.3.1符合国家标准和行业标准4.3.2达到合同约定的质量标准4.4进度要求4.4.1工期：自合同签订之日起12个月内完成4.4.2关键线路节点进度5.合同价款及支付5.1工程价款5.1.1工程价款总额：人民币1亿元5.2支付方式5.2.1预付款：合同签订后10个工作日内支付5.2.2进度款：按月进度支付5.2.3结算款：工程完工后30日内支付5.3付款条件5.3.1工程质量合格5.3.2工程进度符合要求5.4预付款5.4.1预付款金额：合同价款的10%5.5逾期付款责任5.5.1逾期付款的，按每日万分之五承担违约责任6.合同工期及进度6.1工期安排6.1.1施工前期准备：1个月6.1.2土建施工：6个月6.1.3水电安装：2个月6.1.4装修工程：3个月6.2进度控制措施6.2.1制定详细进度计划6.2.2定期召开进度协调会6.2.3加强现场管理6.3违约责任6.3.1违约责任承担方式6.3.2违约责任赔偿标准8.工程安全与环境保护8.1安全生产8.1.1承包人负责施工过程中的安全生产管理8.1.2发包人提供必要的安全防护设施和措施8.1.3定期进行安全教育和培训8.2环境保护8.2.1严格按照国家环保法律法规执行8.2.2做好施工现场的垃圾分类和废弃物处理8.2.3减少施工对周边环境的影响8.3事故处理8.3.1事故发生后立即上报8.3.2组织事故调查和处理8.3.3负责事故赔偿和补救措施9.合同变更及解除9.1变更程序9.1.1变更事项需双方协商一致9.1.2以书面形式提出变更申请9.1.3经双方签字确认后生效9.2变更内容9.2.1工程范围、质量、进度、价款等变更9.2.2合同条款的变更9.3合同解除条件9.3.1发生不可抗力9.3.2一方违约导致合同无法履行9.4合同解除程序9.4.1提出解除合同申请9.4.2经双方协商一致解除9.4.3解除合同后的处理10.违约责任10.1违约情形10.1.1未按约定完成工程10.1.2工程质量不符合要求10.1.3逾期付款或拒绝付款10.1.4违反安全生产规定10.2违约责任承担10.2.1承担违约责任的方式10.2.2违约责任赔偿标准10.3争议解决10.3.1双方协商解决10.3.2仲裁或诉讼解决11.争议解决方式11.1调解11.1.1由双方共同指定的调解人进行调解11.1.2调解结果具有法律约束力11.2仲裁11.2.1仲裁机构由双方共同选定11.2.2仲裁裁决为终局裁决11.3诉讼11.3.1向有管辖权的人民法院提起诉讼11.3.2诉讼程序按照相关法律法规执行12.合同解除后的处理12.1工程移交12.1.1合同解除后，承包人应立即停止施工12.1.2发包人负责接收工程12.2质量保证12.2.1合同解除后，承包人仍需保证工程质量12.2.2质量保证期按合同约定执行12.3付款结算12.3.1合同解除后，双方进行最终结算12.3.2任何未支付款项应按约定支付12.4责任追究12.4.1违约方承担相应的法律责任12.4.2侵权行为需承担侵权责任13.合同终止条件13.1合同履行完毕13.1.1工程按约定完成13.1.2双方无争议13.2合同解除13.2.1合同解除后，合同终止13.3合同终止13.3.1合同终止后，双方解除权利义务关系14.其他约定事项14.1合同附件14.1.1合同附件包括但不限于：施工图纸、工程量清单、工程预算等14.2通知送达14.2.1通知应以书面形式送达，或通过双方约定的其他方式14.2.2送达地址为合同双方在合同中约定的地址14.3合同生效日期14.3.1合同自双方签字盖章之日起生效14.4合同份数及效力14.4.1合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义15.1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，根据本合同约定，参与合同履行或提供专业服务的任何个人或组织。15.1.2第三方包括但不限于：监理单位、检测机构、设计单位、咨询顾问、金融机构、保险公司等。15.2第三方介入的情形15.2.1根据合同履行需要，甲乙双方可邀请第三方介入。15.2.2第三方介入需经甲乙双方书面同意。15.3第三方的责权利15.3.1第三方应按照合同约定和其专业职责，提供相应的服务。15.3.2第三方的权利包括但不限于：获取合同履行相关信息、要求甲乙双方配合工作、获得相应的报酬等。15.3.3第三方的义务包括但不限于：遵守合同约定、保持独立性、保护甲乙双方的商业秘密等。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲乙双方之间的关系独立于甲乙双方之间的合同关系。15.4.2第三方对甲乙双方的责任仅限于其提供的服务内容，不承担甲乙双方之间合同履行的直接责任。15.4.3第三方与甲乙双方之间的争议，应通过双方协商解决，协商不成的，可按本合同第11条（争议解决方式）执行。16.第三方责任限额16.1责任限额定义16.1.1本合同所称责任限额，是指第三方在履行合同过程中，因自身原因造成损失时，对甲乙双方应承担的最高赔偿金额。16.2责任限额的确定16.2.1第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。a