通信设施建设合同

通信设施建设合同合同编号：__________甲方（以下简称“建设方”）：乙方（以下简称“施工方”）：第一章合同主体及授权1.1建设方为合法成立并有效存在的单位，具有相应的民事权利能力和民事行为能力，具备签订和履行本合同所需的各项条件。1.2施工方为合法成立并有效存在的单位，具有相应的民事权利能力和民事行为能力，具备签订和履行本合同所需的各项条件。1.3双方授权代表：建设方授权代表：__________施工方授权代表：__________第二章项目概述2.1工程名称：通信设施建设项目2.2工程地点：__________2.3工程规模：__________2.4工程内容：通信设施的设计、采购、施工、调试、验收及售后服务等。第三章工程合同价款3.1合同价款：双方约定本通信设施建设项目的合同价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2付款方式：合同签订后，建设方按照以下付款方式向施工方支付合同价款：（1）合同签订后5个工作日内支付合同价款的10%作为预付款；（2）施工进度达到30%时，建设方支付合同价款的30%；（3）施工进度达到60%时，建设方支付合同价款的30%；（4）施工进度达到90%时，建设方支付合同价款的20%；（5）工程验收合格后，建设方支付合同价款的10%作为质保金。3.3付款条件：施工方按照合同约定完成工程进度，并提交相应的进度款支付申请报告及发票。第四章工程施工及验收4.1施工期限：本工程自合同生效之日起，施工期限为__________个月。4.2施工质量标准：施工方应按照国家及地方相关通信设施建设质量标准进行施工，保证工程质量达到优良水平。4.3验收标准：本工程验收标准按照国家及地方相关通信设施建设验收标准执行。4.4验收程序：工程完成后，施工方应向建设方提交验收申请报告，建设方应在收到验收申请报告后5个工作日内组织验收，验收合格后双方签订工程验收合格证书。第五章违约责任5.1若施工方未按照约定完成工程进度或工程质量不符合合同约定，建设方有权要求施工方支付违约金，违约金计算方式为：合同价款的5%。5.2若建设方未按照约定支付合同价款，施工方有权暂停施工，并要求建设方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额的1%。5.3双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，如一方违反合同约定，另一方有权要求其承担相应的法律责任。5.4本合同签订后，如一方因不可抗力原因无法履行合同，应及时通知对方，并在合理期限内提供证明，双方互不承担违约责任。第六章工程变更及索赔6.1工程变更6.1.1若因设计变更、施工条件变化等原因，需要对原合同约定的工程内容、工程量、施工工艺等进行调整的，施工方应提前向建设方提出变更申请，并提交变更方案、预算及施工计划等文件。6.1.2建设方应在收到变更申请后7个工作日内进行审查，同意变更的，双方应签订工程变更协议，明确变更内容、变更价格及变更工期等事项。6.1.3工程变更价格的计算，应参照双方认可的工程量清单及价格体系进行，若无法参照的，双方应协商确定变更价格。6.2索赔6.2.1双方因履行合同发生的争议，应首先通过友好协商的方式解决。协商不成的，任何一方均有权向对方提出索赔。6.2.2索赔方应向对方提交书面索赔报告，报告中应详细说明索赔的原因、依据、金额及计算方法等。6.2.3被索赔方应在收到索赔报告后10个工作日内进行答复，同意索赔的，双方应签订索赔协议；不同意索赔的，被索赔方应提出反驳意见及依据。第七章工程保修7.1施工方应按照国家及地方相关通信设施建设保修规定，对已验收合格的工程提供保修服务。7.2保修期限：自工程验收合格之日起，保修期限为____年。7.3保修范围：保修期内，施工方应对因施工原因造成的工程质量问题进行修复，并承担相应费用。7.4保修程序：建设方发觉工程质量问题，应及时通知施工方，施工方应在接到通知后5个工作日内到场进行修复。第八章信息保密8.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。8.2保密期限：自本合同签订之日起至合同履行完毕后____年。8.3保密义务：双方应对保密信息采取必要的保密措施，不得泄露、传播、复制、使用或允许第三方使用。8.4保密违约：违反保密义务的一方，应向对方支付违约金，违约金计算方式为：合同价款的10%。第九章合同的解除与终止9.1在合同履行过程中，如发生以下情况之一，双方可以协商解除或终止本合同：（1）双方协商一致；（2）不可抗力因素导致合同无法履行；（3）一方明确表示或以行为表明不履行合同义务。9.2合同解除或终止后，双方应按照合同约定办理工程结算、保修等相关手续。9.3合同解除或终止后，双方仍有义务履行本合同第十章约定的信息保密条款。第十章法律适用及争议解决10.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商的方式解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十一章合同的转让与分包11.1未经对方书面同意，任何一方不得将本合同项下的全部或部分权利和义务转让给第三方。11.2施工方在得到建设方书面同意的情况下，可以将其在本合同项下的部分施工任务分包给具有相应资质的第三方，但施工方仍需对分包部分承担连带责任。11.3分包方应具备相应的资质，且分包合同的内容不得违反本合同的约定。第十二章违约赔偿12.1若施工方未能按照合同约定完成工程，导致工程延期，施工方应向建设方支付延期违约金，违约金计算方式为：每延期一日，支付合同总价款的0.1%。12.2若建设方未能按照合同约定支付价款，导致施工方停工或窝工，建设方应向施工方支付停工或窝工损失费，损失费计算方式为：每停工或窝工一日，支付合同总价款的0.1%。12.3任何一方因违约给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。第十三章合同的修改与补充13.1本合同未尽事宜，双方可以根据实际情况协商修改或补充，修改或补充的内容应以书面形式作出，并作为本合同不可分割的一部分。13.2修改或补充的条款不得违反国家法律法规，不得损害第三方合法权益。13.3本合同的修改或补充应由双方代表签字并加盖公章，方为有效。第十四章合同的生效、失效与终止14.1本合同自双方代表签字并加盖公章之日起生效。14.2本合同的有效期为____年，自合同生效之日起计算。14.3在合同有效期内，若一方未履行合同义务，另一方有权要求解除合同。14.4合同履行完毕或合同解除后，本合同自动失效。第十五章其他约定15.1本合同一式两份，双方各执一份。15.2本合同的附件与本合同具有同等法律效力。15.3双方应遵守国家关于环境保护、安全生产等相关法律法规，保证工程顺利进行。签字部分：建设