版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年房地产开发商沙石料采购合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1开发商基本信息1.2供应商基本信息2.合同标的2.1沙石料种类2.2沙石料规格2.3沙石料质量要求3.供应数量3.1总供应量3.2分批供应量4.供应时间4.1供应周期4.2交货时间5.供应价格5.1单价5.2总价5.3付款方式6.交货地点6.1交货地点地址6.2交货方式7.运输及保险7.1运输责任7.2保险责任8.检验与验收8.1检验标准8.2验收程序9.质量保证9.1质量保证期限9.2质量保证措施10.违约责任10.1开发商违约责任10.2供应商违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效日期14.合同附件14.1附件一:沙石料质量标准14.2附件二:运输合同14.3附件三:其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1开发商基本信息1.1.1开发商名称:房地产开发有限公司1.1.2注册地址:市区街道号1.1.3法定代表人:1.1.4联系电话:138xxxx56781.2供应商基本信息1.2.1供应商名称:沙石料有限公司1.2.2注册地址:市区街道号1.2.3法定代表人:1.2.4联系电话:139xxxx56782.合同标的2.1沙石料种类:天然砂、碎石、砾石2.2沙石料规格:520mm、2040mm、4080mm2.3沙石料质量要求:符合GB/T146852011《建筑用砂》和GB/T146852011《建筑用碎石、砾石》标准3.供应数量3.1总供应量:10000吨3.2分批供应量:每批次1000吨,共计10批次4.供应时间4.1供应周期:自合同签订之日起60天内完成全部供应4.2交货时间:每批次交货时间为3天内5.供应价格5.1单价:天然砂每吨500元,碎石每吨450元,砾石每吨400元5.2总价:10000吨×(500+450+400)=9500000元5.3付款方式:合同签订后30日内支付50%预付款,剩余50%货到付款6.交货地点6.1交货地点地址:市区街道号6.2交货方式:供应商负责将沙石料运至指定地点,运输费用由供应商承担7.运输及保险7.1运输责任:供应商负责沙石料的运输,确保运输安全,不得发生运输过程中的损耗7.2保险责任:供应商需购买运输保险,保险金额不低于合同总价,并承担因运输过程中的意外事故导致的损失8.检验与验收8.1检验标准:供应商提供的沙石料应符合国家相关标准,具体检验标准详见合同附件一《沙石料质量标准》。8.2验收程序:8.2.1开发商收到沙石料后,应在3日内进行验收。8.2.2验收过程中,如发现沙石料不符合质量要求,应及时通知供应商。8.2.3供应商应在接到通知后2日内派员到场解决。8.2.4验收合格后,双方应在验收报告上签字确认。9.质量保证9.1质量保证期限:自交货之日起12个月。9.2质量保证措施:9.2.1供应商应确保所供沙石料质量符合合同约定。9.2.2如发现质量问题,供应商应在接到通知后24小时内采取措施予以修复或更换。9.2.3开发商有权在质量保证期内对沙石料进行抽样检验。10.违约责任10.1开发商违约责任:10.1.1开发商未按时支付款项,应向供应商支付应付款项的千分之五的违约金。10.1.2开发商未按时接收沙石料,应承担供应商的合理损失。10.2供应商违约责任:10.2.1供应商未按时交货,应向开发商支付应交货量的千分之五的违约金。10.2.2供应商提供的沙石料不符合质量要求,应承担修复或更换的责任,并赔偿由此造成的损失。11.争议解决11.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成时,提交合同约定的争议解决机构仲裁。11.2争议解决机构:市仲裁委员会。12.合同解除12.1合同解除条件:12.1.1一方严重违约,另一方有权解除合同。12.1.2因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商解除合同。12.2合同解除程序:12.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方。12.2.2双方应在接到解除通知后15日内签署合同解除协议。13.合同生效13.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同生效日期:2024年X月X日。14.合同附件14.1附件一:沙石料质量标准14.2附件二:运输合同14.3附件三:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义:15.1.1本合同所指的第三方,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方、评估方等,具体指在合同履行过程中提供专业服务的独立第三方机构或个人。15.2第三方选择:15.2.1第三方的选择由双方协商确定,并签订相应的服务协议。15.2.2开发商和供应商均应确保所选第三方具备相应的资质和经验。15.3第三方职责:15.3.1第三方应按照合同约定和其服务协议的条款,独立、公正地履行职责。15.3.2第三方应保守合同内容和双方商业秘密。15.4第三方权利:15.4.1第三方有权要求开发商和供应商提供必要的信息和资料。15.4.2第三方有权根据合同约定和实际情况,提出意见和建议。15.5第三方与其他方的划分说明:15.5.1第三方与开发商、供应商之间是独立的合同关系,双方应各自承担相应的权利和义务。15.5.2第三方的工作成果和责任,不应影响开发商与供应商之间的合同关系。15.5.3第三方在执行职责时,应遵守相关法律法规和行业规范。16.第三方责任限额16.1责任范围:16.1.1第三方的责任限于其专业服务范围内,且仅限于其提供的专业意见或服务导致的结果。16.1.2第三方不对开发商和供应商之间的合同履行问题承担责任。16.2限额说明:16.2.1第三方的赔偿责任,不得超过其服务协议中约定的最高赔偿限额。16.2.2若第三方因故意或重大过失导致开发商或供应商遭受损失,应承担相应的法律责任。16.2.3第三方的责任限额应在服务协议中明确约定。17.第三方介入的具体条款17.1中介方:17.1.1中介方负责促成双方签订本合同,并协助双方履行合同。17.1.2中介方不得泄露合同内容和双方商业秘密。17.1.3中介方的佣金应在合同中明确约定。17.2监理方:17.2.1监理方负责监督沙石料的采购、运输、验收等过程,确保其符合合同要求。17.2.2监理方应定期向双方报告监理情况,并提出监理意见。17.2.3监理方的服务费用应在合同中明确约定。17.3咨询方:17.3.1咨询方提供沙石料市场分析、采购策略等方面的咨询服务。17.3.3咨询方的服务费用应在合同中明确约定。17.4检测方:17.4.1检测方负责对沙石料进行质量检测,出具检测报告。17.4.2检测方的检测结果应作为合同履行的重要依据。17.4.3检测方的服务费用应在合同中明确约定。17.5评估方:17.5.1评估方负责对沙石料市场进行评估,提供市场行情分析。17.5.3评估方的服务费用应在合同中明确约定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:沙石料质量标准要求:详细列出国家相关标准中对沙石料质量的要求,包括物理性能、化学成分、粒度分布等。说明:本附件为合同执行过程中质量检验的依据。2.附件二:运输合同要求:明确运输方式、运输费用、运输时间、运输责任等。说明:本附件为沙石料运输的详细合同,与主合同具有同等法律效力。3.附件三:第三方服务协议要求:详细列明第三方服务内容、服务费用、服务期限、双方权利义务等。说明:本附件为第三方介入合同的补充,明确了第三方的责任和权益。4.附件四:验收报告要求:详细记录验收过程、检验结果、存在问题及处理意见。说明:本附件为沙石料验收的正式文件,作为合同履行的证据。5.附件五:违约责任认定书要求:详细列明违约行为、违约责任认定标准、赔偿金额等。说明:本附件为合同履行过程中发生违约行为的处理依据。6.附件六:争议解决协议要求:详细列明争议解决方式、争议解决机构、解决程序等。说明:本附件为合同履行过程中发生争议的解决依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1开发商未按时支付款项。1.2供应商未按时交货。1.3供应商提供的沙石料不符合质量要求。1.4第三方未按时完成其服务职责。1.5双方未按约定履行合同义务。2.责任认定标准:2.1开发商未按时支付款项,应向供应商支付应付款项的千分之五的违约金。2.2供应商未按时交货,应向开发商支付应交货量的千分之五的违约金。2.3供应商提供的沙石料不符合质量要求,应承担修复或更换的责任,并赔偿由此造成的损失。2.4第三方未按时完成其服务职责,应承担相应的赔偿责任。2.5双方未按约定履行合同义务,应根据具体情况承担相应的违约责任。3.示例说明:3.1示例一:供应商未按时交货,应向开发商支付违约金,违约金计算公式为:应交货量×单价×千分之五。3.2示例二:供应商提供的沙石料不符合质量要求,应承担修复或更换的责任,并赔偿由此造成的损失,赔偿金额根据实际损失计算。全文完。二零二四年房地产开发商沙石料采购合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1开发商名称1.2开发商地址1.3开发商联系人及联系方式1.4供应商名称1.5供应商地址1.6供应商联系人及联系方式2.合同标的物2.1沙石料品种2.2沙石料规格2.3沙石料质量要求2.4沙石料数量2.5沙石料单价2.6沙石料总价3.交货方式及时间3.1交货地点3.2交货时间3.3交货方式3.4交货期限4.付款方式及期限4.1付款方式4.2付款比例4.3付款时间4.4付款方式变更5.质量保证及检验5.1供应商质量保证5.2开发商验收标准5.3验收时间5.4验收方式5.5质量问题处理6.违约责任6.1供应商违约责任6.2开发商违约责任6.3违约金计算6.4违约金支付7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决期限8.合同生效及终止8.1合同生效条件8.2合同终止条件8.3合同解除条件8.4合同解除程序9.合同附件9.1合同附件一:沙石料质量标准9.2合同附件二:交货清单9.3合同附件三:付款凭证10.合同变更10.1合同变更方式10.2合同变更程序10.3合同变更生效11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除生效12.合同解除后的处理12.1沙石料处理12.2付款处理12.3违约金处理12.4合同解除后的其他事项13.合同解除后的争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决期限14.其他约定事项14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同份数14.4合同未尽事宜的处理第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1开发商名称:房地产开发有限公司1.2开发商地址:市区路号1.4供应商名称:沙石料有限公司1.5供应商地址:市区路号2.合同标的物2.1沙石料品种:河沙、碎石2.2沙石料规格:河沙:05mm,碎石:520mm2.3沙石料质量要求:符合国家标准GB/T1468520112.4沙石料数量:10000吨2.5沙石料单价:河沙:50元/吨,碎石:60元/吨2.6沙石料总价:500万元3.交货方式及时间3.1交货地点:开发商指定工地3.2交货时间:合同签订后30天内3.3交货方式:供应商负责运输至指定工地3.4交货期限:合同签订后45天内4.付款方式及期限4.1付款方式:分期付款4.2付款比例:首付款30%,交货验收合格后支付60%,剩余10%作为质保金4.3付款时间:每期付款在交货验收合格后10个工作日内支付4.4付款方式变更:如需变更付款方式,双方协商一致后签订补充协议5.质量保证及检验5.1供应商质量保证:保证所供沙石料符合合同约定及国家标准5.2开发商验收标准:按照国家标准GB/T146852011进行验收5.3验收时间:交货后7个工作日内5.4验收方式:抽样检验5.5质量问题处理:如发现质量问题,供应商应立即采取措施予以整改,并承担由此产生的费用6.违约责任6.1供应商违约责任:如供应商未能按约定时间交货,每逾期一天,应向开发商支付合同总价1%的违约金;如供应商提供的沙石料质量不符合合同约定,应退还不合格部分货款,并承担由此造成的损失。6.2开发商违约责任:如开发商未能按约定时间付款,每逾期一天,应向供应商支付合同总价1%的违约金。6.3违约金计算:违约金按日计算,不足一日按一日计算。6.4违约金支付:违约方应在收到违约金通知后3个工作日内支付违约金。7.争议解决7.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同争议;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。7.2争议解决机构:仲裁委员会7.3争议解决期限:自争议发生之日起60日内解决。7.4仲裁费用:仲裁费用由败诉方承担。8.合同履行及监管8.1供应商应在合同签订后15个工作日内,向开发商提交详细的沙石料生产、运输及验收计划。8.2开发商应派专人负责监督合同履行情况,包括但不限于沙石料的生产过程、运输过程及验收过程。8.3供应商应按计划进行沙石料的生产和运输,确保按时、按质、按量完成交货任务。9.保密条款9.1双方对本合同内容及其履行情况负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。9.2保密期限为合同终止后5年。10.合同解除条件10.1供应商未能按约定时间交货,累计超过3次,开发商有权解除合同。10.2供应商提供的沙石料质量严重不符合合同约定,经双方协商无法达成一致处理方案,开发商有权解除合同。10.3开发商在合同履行期间,如发现供应商存在重大违约行为,有权解除合同。10.4因不可抗力导致合同无法履行,经双方协商一致,可以解除合同。11.合同解除后的处理11.1合同解除后,供应商应立即停止交货,并退还已收到的款项。11.2开发商应在合同解除后15个工作日内,将剩余款项退还给供应商。11.3双方应相互配合,妥善处理合同解除后的善后事宜。12.合同解除后的争议解决12.1合同解除后的争议解决方式:双方应友好协商解决合同争议;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决机构:仲裁委员会12.3争议解决期限:自争议发生之日起60日内解决。12.4仲裁费用:仲裁费用由败诉方承担。13.合同终止13.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,合同终止。13.2合同终止后,双方应相互配合,妥善处理合同终止后的善后事宜。14.合同附件14.1合同附件一:沙石料质量标准14.2合同附件二:交货清单14.3合同附件三:付款凭证第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义:本合同所指的第三方,是指为甲乙双方提供中介、咨询、评估、监理、检验等服务的独立法人或其他组织。15.2范围:第三方介入的范围包括但不限于合同履行过程中的质量监督、进度管理、法律咨询、财务审计等方面。16.第三方介入的条件与程序1.具备相应的资质和专业知识;2.能够独立、客观、公正地履行职责;3.甲乙双方均同意第三方介入。16.2程序:甲乙双方协商一致后,以书面形式邀请第三方介入,并签订相应的合作协议。17.第三方介入的职责与权利17.1职责:1.第三方应按照甲乙双方的要求,独立、客观、公正地履行职责;2.第三方应根据合同约定,对合同履行情况进行监督、评估、检验等;3.第三方应协助甲乙双方解决合同履行过程中出现的问题。17.2权利:1.第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助;2.第三方有权对合同履行过程中发现的问题提出意见和建议;3.第三方有权根据合同约定,对甲乙双方进行必要的处罚。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分:1.第三方应向甲方提供独立、客观、公正的服务;2.第三方与甲方之间的协议,不构成甲方对第三方的授权;3.第三方对甲方承担的职责,不影响其对乙方承担的职责。18.2第三方与乙方的划分:1.第三方应向乙方提供独立、客观、公正的服务;2.第三方与乙方之间的协议,不构成乙方对第三方的授权;3.第三方对乙方承担的职责,不影响其对甲方承担的职责。19.第三方的责任限额19.1第三方的责任限额:1.第三方因自身原因导致甲乙双方遭受损失,应承担相应的赔偿责任;2.第三方的赔偿责任,以合同约定或第三方与甲乙双方签订的协议中约定的金额为限;3.如第三方责任超过其赔偿限额,甲乙双方可另行协商解决。20.第三方介入的费用承担20.1第三方介入的费用由甲乙双方按照协议约定或实际发生费用承担;20.2若第三方介入费用未在协议中约定,甲乙双方应根据实际情况协商确定。21.第三方介入合同的变更与解除21.1第三方介入合同可根据甲乙双方的需要进行变更或解除;21.2变更或解除第三方介入合同,应经甲乙双方及第三方协商一致,并以书面形式确认。22.第三方介入合同的争议解决22.1第三方介入合同的争议解决方式:双方应友好协商解决合同争议;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。22.2争议解决机构:仲裁委员会22.3争议解决期限:自争议发生之日起60日内解决。22.4仲裁费用:仲裁费用由败诉方承担。23.第三方介入合同的生效23.1第三方介入合同自甲乙双方及第三方签字(或盖章)之日起生效。23.2第三方介入合同作为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同附件一:沙石料质量标准详细要求:详细列出河沙和
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025版新能源充电桩投资加盟合作协议范本3篇
- 2025年度住宅小区景观窗帘艺术化设计与安装合同范本4篇
- 基坑坍塌事故案例分析
- 二零二五年度车辆检测报告服务合同2篇
- 二零二五年度情侣心灵契合不分手情感咨询合同2篇
- 二零二五版绿色生态农业种植项目合作协议4篇
- 新课标下的实验教学新趋势-以小学科学为例
- 学生工业实习中的实践能力锻炼
- 2025年度房屋装修工程验收与保修个人房屋装修合同模板
- 白山2025年吉林白山市县事业单位招聘应征入伍高校毕业生14人笔试历年参考题库附带答案详解
- 2024-2030年中国路亚用品市场销售模式与竞争前景分析报告
- 中国2型糖尿病运动治疗指南 (2024版)
- 货物运输安全培训课件
- 统编版高中政治选择性必修2《法律与生活》知识点复习提纲详细版
- 前端年终述职报告
- 2024小说推文行业白皮书
- 特殊感染手术管理考试试题及答案
- 市人民医院关于开展“改善就医感受提升患者体验主题活动”2023-2025年实施方案及资料汇编
- 政绩观存在的问题及整改措施范文(7篇)
- GB 1886.232-2016食品安全国家标准食品添加剂羧甲基纤维素钠
- 《港口管理》课件综述
评论
0/150
提交评论