二零二五年度监理合同延期补充协议-责任划分与风险承担3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度监理合同延期补充协议——责任划分与风险承担本合同目录一览1.延期原因及依据1.1延期原因概述1.2延期依据及相关证明材料2.延期时间及期限2.1延期起始时间2.2延期终止时间2.3延期期限计算方法3.延期费用及支付方式3.1延期费用计算标准3.2延期费用支付方式3.3延期费用支付期限4.责任划分4.1监理单位责任4.2施工单位责任4.3材料供应商责任4.4设计单位责任5.风险承担5.1监理单位风险承担5.2施工单位风险承担5.3材料供应商风险承担5.4设计单位风险承担6.争议解决机制6.1争议解决方式6.2争议解决期限6.3争议解决费用7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任8.通知与送达8.1通知方式8.2送达地址8.3送达期限9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后果10.合同终止10.1合同终止条件10.2合同终止程序10.3合同终止后果11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担方式11.3违约责任赔偿标准12.合同生效与失效12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同失效条件12.4合同失效日期13.合同变更13.1合同变更条件13.2合同变更程序13.3合同变更内容14.其他约定事项14.1法律适用14.2争议解决地点14.3合同份数14.4合同附件第一部分：合同如下：1.延期原因及依据1.1延期原因概述本合同延期系因施工过程中遇到了不可抗力因素，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等，导致施工进度受到影响。1.2延期依据及相关证明材料（1）自然灾害发生的时间、地点、程度及影响范围；（2）政府行为的具体内容、发布时间及对施工进度的影响；（3）社会异常事件的具体情况、发生时间及对施工进度的影响；（4）相关政府部门或专业机构的鉴定意见。2.延期时间及期限2.1延期起始时间根据延期依据及相关证明材料，延期起始时间为2024年X月X日。2.2延期终止时间经双方协商，延期终止时间为2024年X月X日。2.3延期期限计算方法延期期限按照实际耽误的时间计算，自延期起始之日起至延期终止之日止。3.延期费用及支付方式3.1延期费用计算标准延期费用按照合同约定的监理服务费标准计算，并根据实际耽误的时间进行相应的调整。3.2延期费用支付方式延期费用分两次支付，首次支付比例为50%，在延期起始之日起15日内支付；第二次支付比例为50%，在延期终止之日起30日内支付。3.3延期费用支付期限延期费用支付期限按照上述支付方式执行。4.责任划分4.1监理单位责任监理单位在延期期间应继续履行合同约定的监理职责，确保工程质量、安全和进度。4.2施工单位责任施工单位应积极配合监理单位的工作，及时提供相关资料，确保施工进度不受延期影响。4.3材料供应商责任材料供应商应按照合同约定，按时、按质、按量供应材料，确保施工进度不受延期影响。4.4设计单位责任设计单位应按照合同约定，及时提供设计变更及相关资料，确保施工进度不受延期影响。5.风险承担5.1监理单位风险承担监理单位承担因自身原因导致的延期风险，包括监理不当、管理不善等。5.2施工单位风险承担施工单位承担因自身原因导致的延期风险，包括施工质量、施工安全、施工进度等。5.3材料供应商风险承担材料供应商承担因自身原因导致的延期风险，包括材料质量、材料供应等。5.4设计单位风险承担设计单位承担因自身原因导致的延期风险，包括设计变更、设计错误等。6.争议解决机制6.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2争议解决期限自争议发生之日起60日内，双方应尽力协商解决争议。6.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担，但双方另有约定的除外。8.保密条款8.1保密内容本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、商务信息、财务数据、合同内容以及其他双方约定需要保密的信息，均为保密内容。8.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同终止后三年止。8.3违约责任任何一方违反保密义务，泄露保密信息的，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的全部损失。9.通知与送达9.1通知方式双方之间的通知应以书面形式进行，可以通过邮寄、电子邮件、传真等方式送达。9.2送达地址监理单位：[监理单位全称]，[详细地址]施工单位：[施工单位全称]，[详细地址]9.3送达期限书面通知应在发出后[指定天数]内送达对方，以邮戳或电子邮件发送时间为准。10.合同解除10.1合同解除条件（1）对方严重违约，经催告后仍未改正；（2）发生不可抗力事件，导致合同无法履行；（3）双方协商一致决定解除合同。10.2合同解除程序任何一方解除合同，应提前[指定天数]书面通知对方，并说明解除合同的理由。10.3合同解除后果合同解除后，双方应立即停止履行合同义务，并按照合同约定处理剩余事宜。11.合同终止11.1合同终止条件（1）合同约定的期限届满；（2）合同解除；（3）双方达成终止合同的书面协议。11.2合同终止程序合同终止后，双方应立即进行财产清算，处理完毕后，本合同终止。11.3合同终止后果合同终止后，双方不再承担合同项下的任何义务，但双方的权利义务关系不受影响。12.违约责任12.1违约情形（1）一方未按合同约定履行义务；（2）一方违反保密义务；（3）一方违反合同解除或终止的程序。12.2违约责任承担方式违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。12.3违约责任赔偿标准违约责任赔偿标准按照合同约定或相关法律法规执行。13.合同生效与失效13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同生效日期本合同生效日期为[指定日期]。13.3合同失效条件合同失效条件同合同终止条件。13.4合同失效日期合同失效日期同合同终止日期。14.其他约定事项14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2争议解决地点本合同的争议解决地点为[指定地点]。14.3合同份数本合同一式[指定份数]份，双方各执[指定份数]份，具有同等法律效力。14.4合同附件（1）延期原因及相关证明材料；（2）延期费用计算明细；（3）保密协议；（4）其他双方认为需要作为合同附件的文件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，为履行本合同或解决合同争议而介入的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、鉴定机构、仲裁机构、律师等。15.2第三方责任15.2.1第三方责任限额为明确第三方责任，本合同约定第三方责任限额如下：（1）中介方：中介方因提供服务过程中的疏忽或过失导致甲乙双方损失的，其责任限额为中介服务费总额的[指定百分比]。（2）鉴定机构：鉴定机构出具的鉴定报告存在错误或遗漏，导致甲乙双方损失的，其责任限额为鉴定费用总额的[指定百分比]。（3）仲裁机构：仲裁机构作出的仲裁裁决存在错误或遗漏，导致甲乙双方损失的，其责任限额为仲裁费用总额的[指定百分比]。（4）律师：律师因代理诉讼过程中的疏忽或过失导致甲乙双方损失的，其责任限额为律师代理费总额的[指定百分比]。15.2.2第三方责任承担第三方因履行本合同或解决合同争议而产生的责任，由第三方自行承担。甲乙双方在第三方承担责任范围内，有权向第三方追偿。15.3第三方权利15.3.1第三方权利行使（1）要求甲乙双方提供必要的信息和资料；（2）根据合同约定或法律法规，独立作出判断和决策；（3）在合同履行过程中，对甲乙双方的行为进行监督和指导。15.4第三方与其他各方的关系15.4.1第三方与甲方的责任划分（1）第三方在履行本合同过程中，对甲方负责，甲方对第三方的工作进行监督和指导；（2）第三方因自身原因导致甲方损失的，由第三方承担全部责任；（3）甲方因第三方原因导致损失的，有权向第三方追偿。15.4.2第三方与乙方的责任划分（1）第三方在履行本合同过程中，对乙方负责，乙方对第三方的工作进行监督和指导；（2）第三方因自身原因导致乙方损失的，由第三方承担全部责任；（3）乙方因第三方原因导致损失的，有权向第三方追偿。15.4.3第三方与甲乙双方的关系（1）第三方在履行本合同过程中，应同时遵守甲乙双方的约定；（2）第三方在履行本合同过程中，如发生争议，由甲乙双方协商解决；（3）第三方在履行本合同过程中，如需调整合同内容，应经甲乙双方同意。16.第三方介入的程序16.1第三方介入的申请甲乙双方任何一方认为需要第三方介入时，应向对方提出书面申请，并说明介入的理由和目的。16.2第三方介入的同意对方收到介入申请后，应在[指定天数]内书面回复是否同意第三方介入。16.3第三方介入的实施（1）确定第三方；（2）明确第三方的工作内容和职责；（3）签订第三方介入协议；（4）第三方开始履行职责。17.第三方介入的终止17.1第三方介入的终止条件（1）合同履行完毕；（2）争议解决；（3）双方协商一致；（4）法律法规规定。17.2第三方介入的终止程序（1）第三方完成现有工作；（2）双方对第三方的工作进行评估；（3）结算第三方费用；（4）终止第三方介入协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.延期原因及相关证明材料自然灾害证明文件政府行为文件社会异常事件说明相关政府部门或专业机构的鉴定意见2.延期费用计算明细延期费用计算公式延期费用明细表支付凭证3.保密协议保密条款保密期限违约责任4.第三方介入协议第三方介入原因和目的第三方工作内容和职责第三方费用及支付方式5.第三方工作评估报告第三方工作完成情况第三方工作评估结果评估结论6.合同解除或终止通知解除或终止原因解除或终止程序解除或终止后果7.违约责任认定报告违约行为描述违约责任认定标准违约责任认定结论8.争议解决文件协商记录仲裁或诉讼文件裁决或判决书说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按时支付延期费用未履行监理职责提供虚假信息或证明材料未按合同约定提供材料或服务违反保密义务未按合同约定进行争议解决2.责任认定标准：违约行为的具体情况违约行为的严重程度对合同履行的影响程度相关法律法规和合同条款3.违约责任认定示例：示例一：甲方未按时支付延期费用，导致乙方损失。根据合同约定，甲方应承担延迟付款的违约责任，包括支付违约金和赔偿乙方因此遭受的实际损失。示例二：乙方未履行监理职责，导致工程质量问题。根据合同约定，乙方应承担因监理不当导致的工程质量问题，并负责修复或承担修复费用。示例三：第三方泄露保密信息，导致甲方损失。根据保密协议和合同约定，第三方应承担泄露保密信息的违约责任，赔偿甲方因此遭受的全部损失。全文完。二零二四年度监理合同延期补充协议——责任划分与风险承担1合同目录一、协议概述1.协议签订背景2.协议目的3.协议适用范围二、延期原因及认定1.延期原因概述2.延期原因认定程序3.延期原因证明材料三、延期期限及计算1.延期期限确定2.延期期限计算方法3.延期期限变更程序四、责任划分1.监理方责任2.建设方责任3.第三方责任4.责任划分争议解决五、风险承担1.风险识别与评估2.风险承担原则3.风险责任划分4.风险管理措施六、费用调整1.费用调整原则2.费用调整方法3.费用调整争议解决七、合同变更与补充1.合同变更程序2.合同补充内容3.合同变更与补充的效力八、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用九、保密条款1.保密范围2.保密义务3.违约责任十、协议生效及终止1.协议生效条件2.协议终止条件3.协议终止程序十一、协议附件1.附件一：延期原因证明材料2.附件二：费用调整计算表3.附件三：争议解决机构信息十二、其他约定1.违约责任2.不可抗力3.法律适用4.通知与送达十三、协议签署1.签署主体2.签署时间3.签署地点十四、协议附件清单合同编号_________一、协议概述1.协议签订背景本协议签订前，双方已就二零二四年度监理合同达成一致。由于_________原因，导致监理工作延期。2.协议目的明确监理工作延期期间的责任划分。规范监理工作延期期间的风险承担。3.协议适用范围本协议适用于二零二四年度监理合同约定的监理工作范围。二、延期原因及认定1.延期原因概述延期原因：_________。2.延期原因认定程序双方应共同调查、核实延期原因。延期原因经双方确认后，由监理方提出延期申请。3.延期原因证明材料监理方应提供相关证明材料，证明延期原因的合理性。三、延期期限及计算1.延期期限确定延期期限为____个月。2.延期期限计算方法延期期限自监理工作延期之日起计算。3.延期期限变更程序如需变更延期期限，双方应协商一致，并签订补充协议。四、责任划分1.监理方责任按照延期后的监理工作计划，完成监理任务。及时向建设方报告监理工作进展情况。2.建设方责任配合监理方完成监理工作。按时支付监理费用。3.第三方责任第三方责任由其自身承担，与监理方和建设方无关。4.责任划分争议解决双方应友好协商解决责任划分争议。协商不成的，提交争议解决机构解决。五、风险承担1.风险识别与评估双方应共同识别、评估监理工作期间可能出现的风险。2.风险承担原则风险责任由责任方承担。风险责任难以划分的，由双方共同承担。3.风险责任划分具体风险责任划分详见附件。4.风险管理措施双方应采取有效措施，降低风险发生的可能性和影响。六、费用调整1.费用调整原则费用调整应遵循公平、合理原则。2.费用调整方法根据延期期限和监理工作量，按比例调整监理费用。3.费用调整争议解决费用调整争议应通过协商解决。协商不成的，提交争议解决机构解决。七、合同变更与补充1.合同变更程序双方协商一致后，签订补充协议，变更原合同内容。2.合同补充内容本协议作为原合同的补充，具有同等法律效力。3.合同变更与补充的效力本协议生效后，对双方具有约束力。八、争议解决1.争议解决方式双方应通过友好协商解决争议。2.争议解决机构如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.争议解决程序双方应按照法律规定和程序进行争议解决。4.争议解决费用争议解决费用由败诉方承担，除非另有约定。九、保密条款1.保密范围本协议及双方在履行协议过程中知悉的任何商业秘密、技术秘密、财务信息等。2.保密义务双方对本协议内容及保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。3.违约责任违反保密义务的，应承担相应的法律责任。十、协议生效及终止1.协议生效条件本协议经双方签字盖章后生效。2.协议终止条件本协议履行完毕或双方协商一致终止。3.协议终止程序双方应签署终止协议，明确终止条件及后续事宜。十一、协议附件1.附件一：延期原因证明材料2.附件二：费用调整计算表3.附件三：争议解决机构信息十二、其他约定1.违约责任双方违反本协议约定的，应承担相应的违约责任。2.不可抗力因不可抗力导致本协议无法履行的，双方互不承担责任。3.法律适用本协议适用中华人民共和国法律。4.通知与送达除非另有约定，所有通知应以书面形式发送至对方指定的地址。十三、协议签署1.签署主体监理方：_________（盖章）建设方：_________（盖章）2.签署时间______年____月____日3.签署地点______市____区____街道____号十四、合同方签字部分监理方代表（签字）：（盖章）建设方代表（签字）：（盖章）日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导下的延期决策1.1甲方有权根据项目进展和外部环境变化，决定是否同意延期。1.2甲方应在接到延期申请后____个工作日内作出决定。2.甲方责任范围扩大2.1甲方应承担因自身原因导致的延期责任，包括但不限于设计变更、资金不到位等。2.2甲方应确保监理工作所需的资料、设备及时提供。3.甲方费用支付责任3.1甲方应按约定的支付时间，支付监理方因延期而产生的额外费用。4.甲方信息提供义务4.1甲方应向监理方提供项目相关信息，包括但不限于设计文件、施工图纸等。5.甲方对第三方责任的处理5.1甲方应对第三方责任导致的延期负责，并采取必要措施减少延期影响。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导下的延期决策1.1乙方有权根据监理工作实际情况，决定是否同意延期。1.2乙方应在接到延期申请后____个工作日内作出决定。2.乙方责任范围限制2.1乙方仅对监理工作本身的延期负责，不对项目其他方面的延期承担责任。3.乙方费用调整权利3.1乙方有权根据延期情况，调整监理费用，并书面通知甲方。4.乙方对甲方责任的处理4.1乙方应协助甲方处理因甲方原因导致的延期问题。5.乙方对第三方责任的处理5.1乙方应向甲方报告第三方责任导致的延期情况，并协助甲方采取相应措施。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的介入1.1如有必要，双方可共同聘请第三方中介机构进行调解。1.2第三方中介机构的选择应经双方协商一致。2.第三方中介的职责2.1第三方中介机构应公正、公平地处理双方争议。2.2第三方中介机构的工作结果对双方具有约束力。3.第三方中介的费用承担3.1第三方中介的费用由双方按比例承担。4.第三方中介的保密义务4.1第三方中介机构及其工作人员对本协议内容及争议情况负有保密义务。5.第三方中介的期限5.1第三方中介的介入期限为____个月，自双方决定聘请之日起计算。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：延期原因证明材料2.附件二：费用调整计算表3.附件三：争议解决机构信息4.附件四：第三方中介机构资质证明5.附件五：第三方中介机构调解报告6.附件六：合同变更与补充协议二、违约行为及认定：1.违约行为：监理方未按延期后的监理工作计划完成监理任务。建设方未按时支付监理费用。任何一方未履行保密义务。任何一方未按照约定提供信息或资料。第三方中介机构未公正履行调解职责。2.违约行为的认定：违约行为应通过书面通知、争议解决程序或法律途径进行认定。任何一方在接到违约通知后，应立即采取措施纠正违约行为。三、法律名词及解释：1.争议解决（DisputeResolution）：指解决合同履行过程中出现的分歧和矛盾的方法和程序。2.保密义务（ConfidentialityObligation）：指双方对合同内容和保密信息负有保守秘密的义务。3.不可抗力（ForceMajeure）：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。4.法律适用（ApplicableLaw）：指合同履行过程中应适用的法律和法规。5.通知与送达（NoticeandService）：指一方按照合同约定向另一方发出的通知或文件，以及通知的送达方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：监理方因甲方原因导致延期，甲方未及时提供所需资料。解决办法：监理方应及时向甲方发出书面通知，要求甲方在____个工作日内提供所需资料。2.问题：建设方未按时支付监理费用。解决办法：监理方可暂停部分监理工作，直至建设方支付费用。3.问题：第三方中介机构调解过程中出现争议。解决办法：双方可协商更换第三方中介机构或采取其他争议解决方式。五、所有应用场景：1.项目延期，需要调整监理合同。2.合同双方对延期责任和风险承担存在分歧。3.项目中出现不可抗力因素，影响监理工作。4.需要第三方中介机构介入解决争议。5.合同履行过程中出现其他需要补充和调整的事项。全文完。二零二四年度监理合同延期补充协议——责任划分与风险承担2合同编号_________一、合同主体1.甲方（监理方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________2.乙方（委托方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________3.其他相关方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________二、合同前言2.1背景和目的2.2合同依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业属于本协议中所涉及的专业属于工程监理领域，包括但不限于工程质量、进度、安全、合同、信息等方面的管理。3.2关键词解释（1）责任划分：指在原合同履行过程中，因延期而引发的责任承担问题，包括但不限于违约责任、赔偿损失等。（2）风险承担：指在原合同履行过程中，因延期而引发的风险承担问题，包括但不限于工程质量、进度、安全等方面的风险。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照本协议约定，对原合同延期部分承担相应的责任。（2）甲方有权要求乙方在合同延期期间，继续履行原合同约定的监理职责。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照本协议约定，对原合同延期部分承担相应的责任。（2）乙方应继续履行原合同约定的监理职责，确保项目顺利进行。五、履行条款5.1合同履行时间本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至原合同约定的终止日期。5.2合同履行地点本协议履行地点为原合同约定的项目所在地。5.3合同履行方式本协议履行方式为甲方与乙方就原合同延期部分的责任划分与风险承担进行协商，达成一致意见后，由双方签署正式的补充协议。六、合同的生效和终止6.1生效条件本协议经双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）本协议约定的合同履行期限届满；（2）双方协商一致解除本协议；（3）因不可抗力导致本协议无法履行。6.3终止程序（1）一方提出终止本协议的，应提前____日书面通知另一方；（2）双方就终止事宜达成一致意见后，签署终止协议。6.4终止后果（1）本协议终止后，双方应按照原合同约定，妥善处理原合同延期部分的相关事宜；（2）本协议终止后，双方应继续履行原合同约定的其他义务。七、费用与支付7.1费用构成本协议延期部分的费用构成如下：（1）监理服务费：根据原合同约定的监理服务费标准，按延期期间实际监理天数计算；（2）其他费用：包括但不限于通信费、交通费、住宿费等，按实际发生费用计算；（3）违约金：因延期造成损失，乙方应向甲方支付违约金。7.2支付方式延期部分的费用支付方式如下：（1）监理服务费及其他费用：乙方应在每月月底前，将上月发生的监理服务费及其他费用，以银行转账方式支付给甲方；（2）违约金：乙方应在违约事实发生后____日内，以银行转账方式支付给甲方。7.3支付时间（1）监理服务费及其他费用：乙方应在每月月底前支付；（2）违约金：乙方应在违约事实发生后____日内支付。7.4支付条款（1）乙方支付费用时，应在付款凭证上注明“二零二四年度监理合同延期补充协议费用”字样；（2）甲方收到乙方支付的费用后，应在____日内出具收据。八、违约责任8.1甲方违约（1）若甲方未按本协议约定履行监理职责，导致项目延期，甲方应向乙方支付违约金；（2）若甲方在合同履行过程中，因自身原因导致项目发生安全事故，甲方应承担全部责任。8.2乙方违约（1）若乙方未按本协议约定履行监理职责，导致项目延期，乙方应向甲方支付违约金；（2）若乙方在合同履行过程中，因自身原因导致项目发生安全事故，乙方应承担全部责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约金：违约金按延期天数和原合同约定的监理服务费比例计算；（2）赔偿金额：赔偿金额按实际损失计算，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失等；（3）赔偿方式：赔偿金额以银行转账方式支付给受损方。九、保密条款9.1保密内容本协议涉及的保密内容包括但不限于：（1）项目的技术资料、图纸、设计方案等；（2）合同双方在项目实施过程中知悉的商业秘密；（3）合同双方在项目实施过程中交换的任何信息。9.2保密期限本协议涉及的保密期限为自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式（1）合同双方应严格保守本协议涉及的保密内容；（2）合同双方不得将保密内容泄露给任何第三方；（3）合同双方在履行保密义务过程中，应采取必要的技术措施和管理措施。十、不可抗力10.1不可抗力定义本协议所指的不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于：（1）自然灾害，如地震、洪水、台风等；（2）政府行为，如政策调整、战争等；（3）社会异常事件，如罢工、骚乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件后，合同双方应及时通知对方；（2）合同双方应采取一切必要措施，减轻不可抗力事件的影响；（3）在不可抗力事件持续期间，合同双方应暂停履行合同；（4）不可抗力事件结束后，合同双方应尽快恢复合同履行。10.4不可抗力实例（1）地震导致项目无法正常施工；（2）政府政策调整导致项目停工；（3）罢工导致项目无法正常施工。十一、争议解决11.1协商解决合同双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商解决不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将本协议的全部或部分权利义务转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）合同双方在履行本协议过程中，因不可抗力导致合同无法履行；（2）合同双方在履行本协议过程中，因对方违约导致合同无法履行；（3）合同双方在履行本协议过程中，因合同约定的其他情形导致合同无法履行。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本协议签订后，除非另有约定，甲方保留对原合同的权利要求。（2）乙方在合同履行期间及合同终止后，应继续履行其保密义务。13.2特殊权力保留（1）无论本协议是否生效，甲乙双方均保留对原合同中约定的特殊权利的行使。（2）本协议的签订不影响甲乙双方在原合同中约定的其他权利和义务。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）对本协议的修改和补充，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。（2）修改和补充的内容与本协议具有同等法律效力。14.2修改和补充效力（1）本协议的修改和补充自双方签字盖章之日起生效。（2）未经双方书面同意，任何一方不得单方面修改或补充本协议。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲乙双方应相互配合，确保项目按计划实施。（2）在项目实施过程中，双方应就相关问题进行协商，共同解决问题。15.2协作与配合方式（1）甲乙双方应定期召开会议，就项目进展情况进行沟通。（2）双方应相互提供必要的资料和信息，以便于项目的顺利进行。十六、其他条款16.1法律适用本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本协议构成甲乙双方就项目延期部分责任划分与风险承担的完整协议，具有独立性。16.3增减条款（1）未经双方书面同意，任何一方不得增减本协议的条款。（2）本协议的增减条款自双方签字盖章之日起生效。十七、签字、日期、盖章甲方（监理方）：（签字）（盖章）日期：____年____月____日乙方（委托方）：（签字）（盖章）日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.原二零二四年度监理合同2.不可抗力事件证明材料3.费用支付凭证4.违约金支付凭证5.争议解决相关文件6.保密协议7.其他与本协议相关的文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按本协议约定履行监理职责，导致项目延期。在合同履行过程中，因自身原因导致项目发生安全事故。2.乙方违约行为及认定：未按本协议约定履行监理职责，导致项目延期。在合同