二零二五年度环保设施监理服务延期补充协议3篇_第1页
二零二五年度环保设施监理服务延期补充协议3篇_第2页
二零二五年度环保设施监理服务延期补充协议3篇_第3页
二零二五年度环保设施监理服务延期补充协议3篇_第4页
二零二五年度环保设施监理服务延期补充协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩46页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度环保设施监理服务延期补充协议本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1协议双方名称1.2协议双方法定代表人1.3协议双方联系方式2.延期原因及理由2.1延期原因概述2.2延期具体理由3.延期期限及时间节点3.1延期期限3.2延期起止时间3.3延期时间节点4.环保设施监理服务内容4.1监理服务范围4.2监理服务内容4.3监理服务标准5.监理服务费用及支付方式5.1监理服务费用5.2支付方式5.3付款时间6.双方责任与义务6.1协议双方责任6.2协议双方义务7.监理服务成果及交付7.1监理服务成果7.2成果交付方式7.3成果交付时间8.违约责任及处理8.1违约责任8.2违约处理9.争议解决方式9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.协议生效及终止10.1协议生效条件10.2协议终止条件11.其他约定事项11.1不可抗力11.2协议变更11.3协议解除12.协议附件12.1附件一:环保设施监理服务合同12.2附件二:相关法律法规及政策文件13.协议签署日期14.协议份数及保管第一部分:合同如下:1.协议双方基本信息1.1协议双方名称甲方:环保设施项目管理有限公司乙方:环保设施监理有限公司1.2协议双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3协议双方联系方式2.延期原因及理由2.1延期原因概述因甲方原因,导致环保设施项目进度滞后,需要延长监理服务期限。2.2延期具体理由1.甲方在项目前期准备工作上存在延误;2.甲方提供的施工图纸及材料存在错误;3.不可抗力因素,如自然灾害等;4.施工过程中出现意外情况,影响项目进度。3.延期期限及时间节点3.1延期期限自原合同到期之日起延长3个月。3.2延期起止时间原合同到期之日起至2025年12月31日。3.3延期时间节点1.第一个月:项目进度达到设计要求;2.第二个月:项目进入试运行阶段;3.第三个月:项目试运行稳定,达到验收条件。4.环保设施监理服务内容4.1监理服务范围对甲方环保设施项目进行全过程监理,包括但不限于设计、施工、验收等环节。4.2监理服务内容1.设计阶段:对设计文件进行审核,确保设计合理、合规;2.施工阶段:对施工过程进行监督,确保施工质量、安全、进度;3.验收阶段:对项目进行验收,确保项目符合国家和地方环保标准。4.3监理服务标准按照国家环保行业相关法律法规和行业标准执行。5.监理服务费用及支付方式5.1监理服务费用监理服务费用为人民币伍拾万元整(¥500,000.00)。5.2支付方式1.首付款:合同签订后10个工作日内支付监理服务费用的30%;2.进度款:根据项目进度,每完成一个时间节点后支付监理服务费用的20%;3.尾款:项目验收合格后支付监理服务费用的50%。5.3付款时间具体付款时间以双方协商为准。6.双方责任与义务6.1协议双方责任1.甲方责任:(1)确保项目进度,配合乙方进行监理工作;(2)提供必要的资料和条件,支持乙方履行监理职责;(3)按照约定支付监理服务费用。2.乙方责任:(1)严格按照合同约定履行监理职责;(2)确保监理服务质量,对监理过程中发现的问题提出整改建议;(3)保护甲方商业秘密。6.2协议双方义务1.甲方义务:(1)及时向乙方提供项目相关信息;(2)配合乙方进行现场检查和验收;(3)对乙方提出的整改建议及时处理。2.乙方义务:(1)保持监理工作的独立性;(2)对监理过程中获取的信息保密;(3)按照合同约定及时提交监理报告。8.违约责任及处理8.1违约责任1.若甲方未按时支付监理服务费用,应向乙方支付违约金,违约金按未付款项的1%每日计收。2.若乙方未按合同约定履行监理职责,导致项目进度滞后或质量不合格,乙方应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。8.2违约处理1.双方应友好协商解决违约问题,如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.争议解决方式9.1争议解决方式本协议发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构合同签订地人民法院10.协议生效及终止10.1协议生效条件本协议经双方签字盖章后生效。10.2协议终止条件1.本协议约定的监理服务期限届满;2.双方协商一致解除本协议;3.出现本协议约定的解除条件。11.其他约定事项11.1不可抗力1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。2.发生不可抗力事件时,双方应相互理解,并尽力减少损失。11.2协议变更1.本协议的任何变更,必须以书面形式进行,并由双方签字盖章后生效。2.未经双方书面同意,任何一方不得擅自变更本协议内容。11.3协议解除1.出现本协议约定的解除条件时,任何一方均可提出解除协议。12.协议附件12.1附件一:环保设施监理服务合同12.2附件二:相关法律法规及政策文件13.协议签署日期本协议于2024年X月X日签订。14.协议份数及保管14.1协议份数本协议一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。14.2协议保管本协议由甲乙双方妥善保管,如有遗失,可向对方申请补发。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本协议中“第三方”指在监理服务过程中,由甲乙双方共同或单方指定的,提供专业咨询、技术服务、争议解决或其他辅助服务的独立法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入的情形1.甲方或乙方在监理过程中遇到专业技术难题,需要第三方提供专业意见或技术服务;2.双方协商一致,认为有必要引入第三方进行争议解决或项目评估;3.依照法律法规或行业规范,需要第三方参与的项目监督或验收。15.3第三方介入的程序1.甲乙双方协商确定第三方介入的事项和范围;2.甲乙双方共同或单方邀请第三方参与;3.第三方接受邀请后,与甲乙双方签订相应的合作协议。16.第三方责任限额16.1第三方责任第三方在执行本协议约定的任务时,应对其行为负责,并承担相应的法律责任。16.2第三方责任限额1.第三方在执行本协议过程中,因其过错导致甲方或乙方遭受损失的,应承担相应的赔偿责任;2.第三方责任限额为人民币拾万元整(¥100,000.00),超出部分由甲乙双方按比例分担;3.第三方责任限额自第三方承担责任的起始之日起计算。17.第三方权利17.1第三方权利1.第三方有权根据协议约定,获得相应的报酬;2.第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件;3.第三方有权对监理服务过程提出建议和意见。18.第三方与其他各方的划分说明18.1与甲方的关系第三方与甲方的关系基于甲乙双方签订的合作协议,第三方应遵守协议约定,并对甲方负责。18.2与乙方的关系第三方与乙方的关系基于甲乙双方签订的合作协议,第三方应遵守协议约定,并对乙方负责。18.3与监理服务团队的关系第三方在监理服务过程中,应与监理服务团队保持良好沟通,共同确保监理工作的顺利进行。18.4与其他第三方的关系第三方在执行本协议过程中,应与其他第三方保持独立,不得相互委托或代理,除非得到甲乙双方书面同意。19.第三方变更19.1第三方变更条件1.因不可抗力导致第三方无法履行协议;2.第三方自身原因,如技术能力、财务状况等发生变化,影响其履行协议;3.甲乙双方协商一致,认为有必要更换第三方。19.2第三方变更程序1.发生第三方变更条件时,甲乙双方应协商确定新的第三方;2.新的第三方与甲乙双方签订相应的合作协议;3.原第三方与甲乙双方解除合作协议。20.第三方退出20.1第三方退出条件1.协议约定的监理服务期限届满;2.双方协商一致,认为没有必要继续使用第三方;3.第三方履行完毕协议约定的义务。20.2第三方退出程序1.发生第三方退出条件时,甲乙双方应通知第三方;2.第三方在接到通知后,应按照协议约定完成剩余工作;3.甲乙双方根据协议约定,办理相关手续。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:环保设施监理服务合同要求:详细列明双方的权利、义务、监理服务内容、费用、支付方式、违约责任等条款。说明:本附件为双方签订的主要协议,是本补充协议的依据。2.附件二:相关法律法规及政策文件要求:收集并附上与环保设施监理服务相关的国家法律法规、行业标准、地方政策等文件。说明:本附件用于明确监理服务的法律依据和标准。3.附件三:第三方合作协议要求:详细列明第三方在监理服务过程中的权利、义务、责任、费用、保密条款等。说明:本附件为第三方参与监理服务时的合作协议,是本补充协议的补充。4.附件四:监理服务报告要求:包括监理过程中的检查记录、发现的问题、整改措施、验收报告等。说明:本附件用于记录监理服务的全过程,是评估监理服务质量的重要依据。5.附件五:监理服务费用明细要求:详细列明监理服务费用的构成、支付时间、支付方式等。说明:本附件用于明确监理服务费用的支付细节,是双方结算费用的依据。6.附件六:争议解决协议要求:详细列明争议解决的方式、机构、程序等。说明:本附件用于明确争议解决的途径,是双方解决争议的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付监理服务费用责任认定:甲方应向乙方支付违约金,违约金按未付款项的1%每日计收。示例:若甲方应于2024年5月1日支付10万元,但至2024年5月10日仍未支付,则应支付违约金1000元。2.违约行为:乙方未按合同约定履行监理职责责任认定:乙方应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。示例:若乙方未按合同约定进行监理,导致项目进度滞后,甲方损失10万元,则乙方应赔偿10万元。3.违约行为:第三方未履行合作协议责任认定:第三方应承担因其过错导致的损失,并赔偿甲乙双方。示例:若第三方在提供技术服务时出现重大失误,导致项目损失5万元,则第三方应赔偿5万元。4.违约行为:不可抗力导致合同无法履行责任认定:双方互不承担违约责任,可根据实际情况协商解决。示例:因自然灾害导致项目停工,双方可协商调整工期或费用。全文完。二零二四年度环保设施监理服务延期补充协议1合同目录一、协议概述1.协议背景2.协议目的3.协议适用范围二、延期原因及理由1.延期原因2.延期理由3.延期依据三、延期期限及起止时间1.延期期限2.延期起止时间3.延期期限的计算方式四、延期后的服务内容1.服务范围2.服务标准3.服务质量要求五、服务费用及支付方式1.费用总额2.费用构成3.支付方式4.支付时间六、延期后的责任与义务1.监理方的责任2.业主方的责任3.第三方的责任七、违约责任及争议解决1.违约责任2.争议解决方式3.争议解决机构八、保密条款1.保密内容2.保密期限3.违反保密责任的后果九、协议生效及终止1.生效条件2.生效时间3.终止条件4.终止时间十、协议的修改与补充1.修改程序2.补充内容3.修改与补充的效力十一、其他约定1.协议附件2.通知方式3.协议份数4.协议签署十二、协议附件1.延期原因及理由证明材料2.延期期限及起止时间确认函3.服务费用明细表十三、协议签署1.签署日期2.签署地点3.签署人4.单位盖章十四、协议附件1.原环保设施监理服务合同2.相关法律法规文件3.附件清单合同编号_________一、协议概述1.协议背景(1)根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,为明确双方在环保设施监理服务延期过程中的权利和义务,经双方友好协商,特制定本协议。(2)本协议旨在对原《二零二四年度环保设施监理服务合同》进行补充,以适应项目延期需求。2.协议目的(1)确保环保设施监理服务的连续性和稳定性。(2)保障项目按期完成,提高项目质量。3.协议适用范围(1)本协议适用于原《二零二四年度环保设施监理服务合同》中约定的环保设施监理服务内容。(2)本协议适用于项目延期期间的所有监理活动。二、延期原因及理由1.延期原因(1)项目实施过程中,由于不可抗力因素导致工期延误。(2)项目实施过程中,由于政策调整、设计变更等原因导致工期延误。2.延期理由(1)根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条的规定,因不可抗力导致合同不能履行或者不能完全履行的,可以免除责任。(2)根据《中华人民共和国合同法》第一百一十八条的规定,因政策调整、设计变更等原因导致合同不能履行或者不能完全履行的,可以协商变更合同内容。3.延期依据(1)不可抗力事件的相关证明材料。(2)政策调整、设计变更的相关文件。三、延期期限及起止时间1.延期期限(1)根据实际情况,本协议约定的延期期限为____个月。2.延期起止时间(1)延期起止时间根据原合同约定的监理服务期限及实际延期原因确定。3.延期期限的计算方式(1)延期期限从原合同约定的监理服务期限结束之日起计算。四、延期后的服务内容1.服务范围(1)根据原合同约定的服务范围,延期后的服务范围保持不变。2.服务标准(1)延期后的服务标准应与原合同约定的服务标准一致。3.服务质量要求(1)延期后的服务质量要求应与原合同约定的服务质量要求一致。五、服务费用及支付方式1.费用总额(1)根据原合同约定的费用总额及延期期限,计算延期后的费用总额。2.费用构成(1)延期后的费用构成应与原合同约定的费用构成一致。3.支付方式(1)延期后的支付方式应与原合同约定的支付方式一致。4.支付时间(1)延期后的支付时间应与原合同约定的支付时间一致。六、延期后的责任与义务1.监理方的责任(1)按照延期后的服务内容和标准,继续履行监理职责。(2)在延期期间,确保监理服务的连续性和稳定性。2.业主方的责任(1)按照延期后的服务内容和标准,配合监理方完成监理工作。(2)在延期期间,及时提供相关资料和条件,确保监理工作的顺利进行。3.第三方的责任(1)在延期期间,第三方应按照原合同约定的责任和义务,履行相关义务。七、违约责任及争议解决1.违约责任(1)任何一方违反本协议约定的义务,应承担相应的违约责任。(2)违约方应按照违约程度,向守约方支付违约金。2.争议解决方式(1)双方应友好协商解决争议。(2)协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、保密条款1.保密内容(1)双方在协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、业务秘密等。2.保密期限(1)自协议生效之日起至本协议终止之日起____年。3.违反保密责任的后果(1)违约方应承担相应的法律责任,并赔偿守约方因此遭受的损失。九、协议生效及终止1.生效条件(1)本协议经双方代表签字盖章后生效。2.生效时间(1)本协议自双方签字盖章之日起生效。3.终止条件(1)本协议约定的延期期限届满。(2)协议双方协商一致解除本协议。4.终止时间(1)本协议终止时间与延期期限届满时间相同。十、协议的修改与补充1.修改程序(1)协议的修改与补充需经双方协商一致。2.补充内容(1)协议的修改与补充内容应与本协议具有同等法律效力。3.修改与补充的效力(1)协议的修改与补充自双方签字盖章之日起生效。十一、其他约定1.协议附件(1)本协议附件与本协议具有同等法律效力。2.通知方式(1)本协议双方应以书面形式相互通知。3.协议份数(1)本协议一式____份,双方各执____份。4.协议签署(1)本协议经双方代表签字盖章后生效。十二、协议附件1.延期原因及理由证明材料2.延期期限及起止时间确认函3.服务费用明细表十三、协议签署1.签署日期:____年____月____日2.签署地点:____3.签署人:(1)监理方代表:(签字)(2)业主方代表:(签字)4.单位盖章:(1)监理方:(盖章)(2)业主方:(盖章)十四、协议附件1.原环保设施监理服务合同2.相关法律法规文件3.附件清单________________________________________________监理方代表:(签字)________________________________________________业主方代表:(签字)________________________________________________监理方:(盖章)________________________________________________业主方:(盖章)多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.甲方主导权条款(1)甲方在项目实施过程中具有最终决策权,包括但不限于设计变更、施工方案调整等。(2)甲方有权要求监理方对项目进度、质量、安全等方面进行专项报告,并有权要求监理方对发现的问题提出整改建议。2.甲方信息提供义务(1)甲方应向监理方提供项目相关资料,包括但不限于设计文件、施工图纸、技术规范等。(2)甲方应确保提供的资料真实、完整、准确,并对因资料问题导致的监理方工作失误承担相应责任。3.甲方协调义务(1)甲方应协调项目相关各方关系,确保监理方工作顺利进行。(2)甲方应协助监理方解决项目实施过程中遇到的问题,包括但不限于与施工单位、设计单位等沟通协调。4.甲方支付义务(1)甲方应按照协议约定及时支付监理费用,包括但不限于延期期间的监理费用。(2)如甲方未按时支付监理费用,应向监理方支付滞纳金,滞纳金按每日万分之五计算。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.乙方主导权条款(1)乙方在项目实施过程中具有最终决策权,包括但不限于设计变更、施工方案调整等。(2)乙方有权要求甲方对项目进度、质量、安全等方面进行专项报告,并有权要求甲方对发现的问题提出整改建议。2.乙方信息提供义务(1)乙方应向甲方提供项目相关资料,包括但不限于设计文件、施工图纸、技术规范等。(2)乙方应确保提供的资料真实、完整、准确,并对因资料问题导致的甲方工作失误承担相应责任。3.乙方协调义务(1)乙方应协调项目相关各方关系,确保甲方工作顺利进行。(2)乙方应协助甲方解决项目实施过程中遇到的问题,包括但不限于与施工单位、设计单位等沟通协调。4.乙方支付义务(1)乙方应按照协议约定及时支付监理费用,包括但不限于延期期间的监理费用。(2)如乙方未按时支付监理费用,应向监理方支付滞纳金,滞纳金按每日万分之五计算。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.第三方中介条款(1)本协议中涉及第三方中介机构,其职责、权利和义务由双方另行约定。(2)第三方中介机构应具备相应的资质和业务能力,并按照双方约定履行职责。2.第三方中介费用(1)第三方中介费用由甲方承担,具体费用由双方协商确定。(2)第三方中介费用应包含在监理费用总额中,由甲方支付。3.第三方中介协调义务(1)第三方中介应协调项目相关各方关系,确保监理工作顺利进行。(2)第三方中介应协助监理方解决项目实施过程中遇到的问题,包括但不限于与施工单位、设计单位等沟通协调。4.第三方中介责任(1)第三方中介在履行职责过程中,如因自身原因导致监理工作受阻,应承担相应责任。(2)第三方中介应按照双方约定,对监理方提供的服务质量进行监督,确保监理工作符合协议要求。5.第三方中介保密义务(1)第三方中介在履行职责过程中,应遵守保密原则,不得泄露项目相关信息。(2)第三方中介违反保密义务,应承担相应的法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.原环保设施监理服务合同2.延期原因及理由证明材料3.延期期限及起止时间确认函4.服务费用明细表5.第三方中介机构资质证明6.第三方中介服务协议7.项目相关资料(设计文件、施工图纸、技术规范等)8.争议解决机构相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按时支付监理费用。乙方未按时支付监理费用。第三方中介未履行保密义务。双方未按协议约定履行协调义务。监理方未按协议约定提供监理服务。业主方未按协议约定提供项目相关资料。2.违约行为认定:甲方未按时支付监理费用,可由乙方提供支付凭证和相关通知证明。乙方未按时支付监理费用,可由甲方提供支付凭证和相关通知证明。第三方中介未履行保密义务,由双方共同确认。双方未按协议约定履行协调义务,由争议解决机构根据实际情况认定。监理方未按协议约定提供监理服务,由业主方提供监理报告和质量检测报告。业主方未按协议约定提供项目相关资料,由监理方提供书面通知和业主方确认函。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。2.商业秘密:指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。3.保密期限:指保密信息从保密措施开始实施之日起至保密信息不再具有保密价值之日止的期限。4.违约金:指合同当事人因违反合同约定而应向对方支付的一定数额的金钱。5.争议解决机构:指由双方共同选定的,负责解决合同争议的机构或个人。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:监理方因故无法按时完成监理任务。解决办法:协商调整监理期限,或增加监理人员以确保监理工作顺利进行。2.问题:业主方未及时提供项目相关资料。解决办法:监理方书面通知业主方,并要求其在规定时间内提供所需资料。3.问题:第三方中介违反保密义务。解决办法:立即终止与第三方中介的合作,并要求其承担相应法律责任。五、所有应用场景:1.环保设施项目延期。2.环保设施监理服务费用调整。3.第三方中介机构介入项目监理。4.项目实施过程中出现的设计变更或政策调整。5.项目质量、进度、安全等方面的争议解决。全文完。二零二四年度环保设施监理服务延期补充协议2合同编号_________一、合同主体1.甲方(委托方):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________2.乙方(监理方):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________3.其他相关方:名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________二、合同前言2.1背景:本协议是在甲方与乙方签订的《二零二四年度环保设施监理服务合同》基础上,针对原合同中约定的监理服务期限进行延期,以适应环保设施建设项目的实际需求。2.2目的:为明确双方在环保设施监理服务延期期间的权利义务,确保监理工作的顺利进行,达成双方共同利益,特订立本补充协议。三、定义与解释3.1专业属于:本协议中“环保设施”是指为实现环境保护目的,对污染物进行收集、处理、处置的设施,包括但不限于污水处理设施、垃圾处理设施、大气污染防治设施等。3.2关键词解释:(1)“监理服务期限”:指本协议约定的监理服务期限,自监理合同生效之日起至本协议终止之日止。(2)“监理工作”:指乙方按照合同约定,对环保设施建设项目的质量、进度、安全等方面进行监督、检查、评估和指导的工作。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,履行监理职责,确保环保设施建设项目的顺利进行。(2)甲方应按时支付监理费用,并按照约定提供相关资料和条件,支持乙方开展监理工作。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方应按照合同约定,履行监理职责,对环保设施建设项目进行质量、进度、安全等方面的监督、检查、评估和指导。(2)乙方有权要求甲方提供相关资料和条件,确保监理工作的顺利进行。五、履行条款5.1合同履行时间:本协议自双方签字盖章之日起生效,至监理服务期限届满之日止。5.2合同履行地点:环保设施建设项目现场。5.3合同履行方式:乙方应按照合同约定,在环保设施建设项目现场设立监理机构,开展监理工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本协议经双方签字盖章后生效。6.2终止条件:(1)监理服务期限届满;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。6.3终止程序:(1)一方提出终止合同,应提前通知另一方;(2)双方应就终止合同后的善后事宜进行协商,达成一致意见。6.4终止后果:(1)合同终止后,乙方应按照约定完成剩余监理工作;(2)双方应按照约定,处理合同终止后的债权债务关系。七、费用与支付7.1费用构成:(1)监理人员的工资及福利;(2)监理设备、材料的购置及使用费用;(3)监理工作的交通、通讯费用;(4)监理工作的其他相关费用。7.2支付方式:甲方应按照本协议约定的支付方式,向乙方支付监理服务费用。7.3支付时间:(1)监理服务开始前,甲方应支付监理服务费用的20%作为预付款;(2)监理服务进行中,甲方应按月支付监理服务费用的80%;(3)监理服务结束后,甲方应支付监理服务费用的剩余部分。7.4支付条款:(1)甲方应在每月前5个工作日内,将上一个月的监理服务费用支付至乙方指定账户;(2)乙方应在收到甲方支付的费用后,出具相应的收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约:(1)甲方未按时支付监理服务费用的,应向乙方支付违约金,违约金为应付未付款的千分之五;(2)甲方因自身原因导致监理工作无法正常进行的,应承担相应的责任,并赔偿乙方因此遭受的损失。8.2乙方违约:(1)乙方未按约定履行监理职责,导致监理工作无法正常进行的,应承担相应的责任,并赔偿甲方因此遭受的损失;(2)乙方泄露甲方商业秘密或其他保密信息的,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式:(1)违约金及赔偿金额的具体数额由双方协商确定;(2)赔偿方式包括但不限于:支付违约金、赔偿损失、承担法律责任等。九、保密条款9.1保密内容:(1)甲方的商业秘密;(2)乙方的商业秘密;(3)双方在协议履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限:本协议项下的保密期限自协议签订之日起至保密内容公开或双方另有约定为止。9.3保密履行方式:(1)双方应采取必要的保密措施,确保保密内容的保密性;(2)双方不得以任何形式泄露或使用保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义:本协议所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件:(1)自然灾害,如地震、洪水、台风等;(2)战争、动乱;(3)政府行为,如政策调整、法律法规变更等;(4)社会异常事件,如罢工、暴动等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:(1)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方;(2)不可抗力事件发生后,双方应协商解决合同履行问题;(3)因不可抗力事件导致合同无法履行的,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例:(1)自然灾害,如地震、洪水等;(2)战争、动乱;(3)政府行为,如政策调整、法律法规变更等;(4)社会异常事件,如罢工、暴动等。十一、争议解决11.1协商解决:双方在履行本协议过程中发生的争议,应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼:协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定:未经对方同意,任何一方不得转让本协议项下的权利和义务。12.2不得转让的情形:(1)法律法规禁止转让的情形;(2)本协议项下的保密内容;(3)涉及国家安全、社会公共利益等特殊事项。十三、权利的保留13.1权力保留:(1)本协议的签订不构成乙方对甲方环保设施建设项目的任何承诺或保证;(2)乙方保留对环保设施建设项目的监理权力,包括但不限于质量、进度、安全等方面的监督和指导。13.2特殊权力保留:(1)乙方保留在必要时对环保设施建设项目提出改进建议的权利;(2)乙方保留在发现环保设施建设项目存在安全隐患时,要求立即停止施工并采取相应措施的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:本协议的修改和补充,必须以书面形式进行,经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力:本协议的修改和补充,作为本协议的组成部分,与本协议具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项:(1)甲方应积极配合乙方进行监理工作;(2)乙方应按照甲方的要求,提供必要的协助。15.2协作与配合方式:(1)双方应定期召开会议,沟通监理工作进展情况;(2)双方应保持通讯畅通,及时解决监理工作中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用:本协议的订立、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本协议构成双方之间关于环保设施监理服务延期补充的完整协议,取代了以前所有口头或书面协议。16.3增减条款:本协议的增减条款,必须以书面形式进行,经双方签字盖章后生效。十七、签字、日期、盖章甲方(委托方):签字:____________________日期:____________________盖章:____________________乙方(监理方):签字:____________________日期:____________________盖章:____________________见证人:签字:____________________日期:____________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.《二零二四年度环保设施监理服务合同》2.《监理服务费用明细表》3.《保密协议》4.《不可抗力事件清单》5.《争议解决相关文件》6.《合同修改和补充记录》7.《协助与配合记录》8.《违约行为及认定记录》9.《见证人证明材料》二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按时支付监理服务费用,认定违约。因甲方原因导致监理工作无法正常进行,认定违约。违反保密条款,认定违约。2.乙方违约:未按约定履行监理职责,认定违约。泄露甲方商业秘密或其他保密信息,认定违约。未按约定提供协助与配合,认定违约。违约行为的认定依据合同条款和相关法律法规。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。2.商业秘密:指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。3.违约金:指在合同履行过程中,因一方违约而向另一方支付的一定金额的金钱。4.争议解决:指在合同履行过程

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论