2024版建筑门窗安装工程承包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版建筑门窗安装工程承包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1承包方定义1.2发包方定义1.3工程定义第二条合同标的2.1工程内容2.2工程量2.3工程质量标准第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式第四条合同履行4.1工期4.2施工方案4.3材料供应第五条工程变更5.1变更条件5.2变更程序5.3变更费用第六条违约责任6.1承包方违约6.2发包方违约6.3违约赔偿第七条争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3诉讼或仲裁地点第八条合同的解除8.1解除条件8.2解除程序8.3解除后的处理第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约保密条款第十条合同的转让10.1转让条件10.2转让程序10.3转让后的责任承担第十一条不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力后果11.3不可抗力应对措施第十二条税费12.1税费承担12.2税费支付12.3税费报销第十三条附则13.1合同的生效13.2合同的修改和补充13.3合同解除或终止后的权利义务第十四条争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决机构14.3诉讼或仲裁地点第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1承包方定义1.2发包方定义1.3工程定义第二条合同标的2.1工程内容本合同的工程内容包括但不限于：门窗的设计、制造、运输、安装、调试、验收、保修等。2.2工程量工程量详见附件一《工程量清单》，附件一为本合同不可分割的一部分。2.3工程质量标准工程质量标准应符合国家、行业和地方的相关规定和标准，具体质量要求详见附件二《工程质量标准》。附件二为本合同不可分割的一部分。第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制合同总价如需调整，应由双方协商一致，并签订书面补充协议。3.3支付方式发包人应按照本合同约定的付款节点和付款比例，向承包人支付合同价款。具体付款节点和付款比例详见附件三《付款计划》。附件三为本合同不可分割的一部分。第四条合同履行4.1工期本工程的工期为【】日，自合同签订之日起计算。4.2施工方案承包人应根据工程的特点和设计要求，制定详细的施工方案，并提交发包人审批。施工方案应包括但不限于施工计划、施工方法、施工工艺、施工安全措施等。4.3材料供应承包人应按照本合同约定的材料供应要求，向工程提供合格的材料。材料供应的具体要求详见附件四《材料供应清单》。附件四为本合同不可分割的一部分。第五条工程变更5.1变更条件5.2变更程序5.3变更费用工程变更导致的费用增减，应按照本合同约定的价格调整机制进行计算。第六条违约责任6.1承包方违约承包人未按照本合同约定履行义务的，应承担违约责任，向发包人支付违约金。违约金为本合同总价款的【】%。6.2发包方违约发包人未按照本合同约定履行义务的，应承担违约责任，向承包人支付违约金。违约金为本合同总价款的【】%。6.3违约赔偿除违约金外，违约方还应赔偿对方因此遭受的直接经济损失。第八条合同的解除8.1解除条件8.2解除程序8.3解除后的处理合同解除后，双方应按照本合同约定处理未履行部分的款项、工程移交、资料归档等事项。第九条保密条款9.1保密内容双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、运营秘密等，均应予以保密。9.2保密期限保密期限自本合同签订之日起计算，至合同解除或终止后【】年止。9.3违约保密条款违反保密条款的一方，应承担违约责任，向守约方支付违约金。违约金为本合同总价款的【】%。第十条合同的转让10.1转让条件合同履行期间，未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。10.2转让程序如需转让本合同，应提前【】天书面通知对方，并提交转让协议。转让协议应经对方书面同意后生效。10.3转让后的责任承担合同转让后，受让方应继续履行本合同约定的义务，并承担相应的责任。第十一条不可抗力11.1不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、罢工等）以及其他无法预见、无法避免、无法克服的客观事件。11.2不可抗力后果因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。11.3不可抗力应对措施双方应立即协商采取措施，减轻不可抗力事件导致的损失，并按照本合同约定办理合同解除或延期手续。第十二条税费12.1税费承担合同履行过程中产生的税费，按照国家相关法律法规规定承担。12.2税费支付承包人应按照国家相关法律法规和税务机关的要求，代扣代缴发包人的税费。12.3税费报销发包人应按照合同约定，向承包人支付相关税费。第十三条附则13.1合同的生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2合同的修改和补充合同履行期间，双方可协商对本合同进行修改和补充。修改和补充应采用书面形式，并与本合同具有同等法律效力。13.3合同解除或终止后的权利义务合同解除或终止后，双方仍应按照本合同约定处理未履行部分的款项、工程移交、资料归档等事项。第十四条争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决机构双方选择仲裁的，仲裁委员会应为本合同签订地所在的仲裁委员会；选择诉讼的，人民法院应为本合同签订地所在的人民法院。14.3诉讼或仲裁地点诉讼或仲裁地点为本合同签订地。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《工程量清单》详细列明本合同所包含的所有工程项目的名称、数量、单位、单价和总价。附件应由承包人根据工程实际情况填写，并经发包人审批确认。附件二：《工程质量标准》详细列明本合同工程的质量标准，包括材料、工艺、验收等方面的具体要求。附件应由承包人根据工程特点和设计要求制定，并经发包人审批确认。附件三：《付款计划》详细列明本合同的付款节点、付款比例和付款金额。付款计划应由承包人根据工程进度和合同约定制定，并经发包人审批确认。附件四：《材料供应清单》详细列明本合同所需的所有材料名称、规格、数量、单价和总价。附件应由承包人根据工程实际情况和设计要求制定，并经发包人审批确认。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未按照合同约定履行义务，如延期完工、工程质量不符合约定等。2.发包人未按照合同约定支付价款，如延迟支付、少支付等。3.承包人未按照合同约定提供材料或设备，或提供的材料或设备不符合合同约定。4.发包人未按照合同约定提供施工场地、施工条件等。违约责任认定标准：1.违约方应向守约方支付违约金，违约金为本合同总价款的【】%。2.违约方应赔偿因此给对方造成的直接经济损失。3.严重违约导致合同无法履行时，守约方有权解除合同，并追究违约方的违约责任。示例说明：如果承包人未能按照合同约定的工期完成工程，属于违约行为。根据合同约定，承包人应向发包人支付违约金，并赔偿因工期延误导致的直接经济损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免、无法克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指违约方因违约行为向守约方支付的赔偿金，通常为本合同总价款的某一比例。3.工期：指合同约定的工程完成时间，自合同签订之日起计算。4.合同总价：指本合同约定的工程完成后的总价格，包括工程量、材料、人工等所有费用。5.付款节点：指合同约定的付款的时间点，通常与工程进度和完成情况相关。不