二零二五版智能电网建设电力施工分包合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五版智能电网建设电力施工分包合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2术语解释2.双方基本信息2.1分包方信息2.2总包方信息3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目进度4.分包内容与范围4.1分包工程内容4.2分包工程范围5.工程量与计价方式5.1工程量清单5.2计价方式6.工程款支付方式6.1支付方式6.2支付比例6.3支付时间7.工期要求7.1工期安排7.2工期延误责任8.质量要求与验收标准8.1质量要求8.2验收标准8.3验收程序9.技术服务与支持9.1技术服务内容9.2技术支持方式10.安全生产与环境保护10.1安全生产责任10.2环境保护责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定14.1不可抗力条款14.2合同附件14.3合同修改与补充第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“分包合同”指本合同，双方据此约定智能电网建设电力施工分包事宜。1.1.2“分包方”指承担电力施工分包任务的单位或个人。1.1.3“总包方”指与分包方签订总包合同的单位。1.1.4“项目”指双方约定实施的智能电网建设项目。1.1.5“工程量”指分包工程所需的工程量清单所列明的各项工程量。1.1.6“工程款”指分包方完成分包工程后，由总包方支付的款项。1.2术语解释1.2.1本合同中未定义的术语，应按照国家相关法律法规和行业规范解释。2.双方基本信息2.1分包方信息2.1.1名称：_______2.1.2法定代表人：_______2.1.3注册地址：_______2.1.4联系电话：_______2.1.5传真：_______2.2总包方信息2.2.1名称：_______2.2.2法定代表人：_______2.2.3注册地址：_______2.2.4联系电话：_______2.2.5传真：_______3.项目概述3.1项目名称：_______3.2项目地点：_______3.3项目规模：_______3.4项目进度：_______4.分包内容与范围4.1分包工程内容4.1.1电力线路架设4.1.2变电站建设4.1.3电力设备安装4.1.4其他相关工作4.2分包工程范围4.2.1电力线路全长_______公里4.2.2变电站数量_______座4.2.3电力设备种类_______种5.工程量与计价方式5.1工程量清单5.1.1电力线路架设工程量5.1.2变电站建设工程量5.1.3电力设备安装工程量5.2计价方式5.2.1按照国家相关标准计价5.2.2工程量清单计价6.工程款支付方式6.1支付方式6.1.1预付款：合同签订后_______日内支付总工程款的_______%6.1.2进度款：根据工程进度支付，每月支付总工程款的_______%6.1.3结算款：工程验收合格后支付剩余工程款6.2支付比例6.2.1预付款比例为合同总价的_______%6.2.2进度款支付比例为每月完成工程量的_______%6.2.3结算款支付比例为剩余工程量的_______%6.3支付时间6.3.1预付款支付时间：合同签订后_______日内6.3.2进度款支付时间：每月_______日前6.3.3结算款支付时间：工程验收合格后_______日内7.工期要求7.1工期安排7.1.1电力线路架设：_______个月7.1.2变电站建设：_______个月7.1.3电力设备安装：_______个月7.1.4其他相关工作：_______个月7.2工期延误责任7.2.1因分包方原因造成工期延误，每延误一天，应支付总工程款的_______%作为违约金。7.2.2因不可抗力原因造成工期延误，经双方协商后，工期相应顺延。8.质量要求与验收标准8.1质量要求8.1.1分包工程必须符合国家相关质量标准及行业规范。8.1.2使用的材料和设备必须符合合同约定及国家标准。8.2验收标准8.2.1电力线路架设：应符合线路设计要求，安全可靠，无损坏。8.2.2变电站建设：应符合变电站设计要求，设备安装正确，运行稳定。8.2.3电力设备安装：应符合设备技术参数，安装牢固，功能正常。8.3验收程序8.3.1分包方完成工程后，应向总包方提交验收申请。8.3.2总包方应在收到验收申请后_______日内组织验收。8.3.3验收不合格的工程，分包方应在_______日内整改，直至合格。9.技术服务与支持9.1技术服务内容9.1.1分包方应提供工程所需的技术咨询和现场指导。9.1.2总包方应在必要时提供技术支持和协助。9.2技术支持方式9.2.1通过电话、邮件、现场等方式进行技术交流。9.2.2提供必要的技术文件和资料。10.安全生产与环境保护10.1安全生产责任10.1.1分包方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。10.1.2分包方应定期进行安全生产教育和培训。10.2环境保护责任10.2.1分包方应遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施保护环境。10.2.2施工过程中产生的废弃物应按规定进行处理。11.违约责任11.1违约情形11.1.1分包方未按合同约定完成工程或质量不合格。11.1.2分包方未按合同约定支付工程款。11.1.3总包方未按合同约定提供技术支持或协助。11.2违约责任承担11.2.1分包方违约，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2.2总包方违约，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议。12.1.2协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁。12.2争议解决机构12.2.1争议解决机构应按照《中华人民共和国仲裁法》和仲裁规则进行仲裁。13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.1.1双方签署合同，并经双方签字盖章后生效。13.2合同终止条件13.2.1合同约定的工程完成，经双方验收合格。13.2.2双方协商一致解除合同。13.2.3因不可抗力导致合同无法履行。14.其他约定14.1不可抗力条款14.1.1不可抗力指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难。14.1.2发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并采取一切可能措施减轻损失。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于工程量清单、技术文件、验收报告等。14.3合同修改与补充14.3.1合同的修改与补充应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1定义1.1.1“第三方”指在合同履行过程中，根据合同约定或经甲乙双方同意介入合同关系的第三方单位或个人。1.1.2第三方包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、保险机构等。1.2范围1.2.1第三方介入的范围包括但不限于工程质量监督、工程进度控制、合同履行监督、工程款支付监督等。2.第三方介入的程序2.1第三方的选择2.1.1第三方的选择由甲乙双方协商确定，或根据合同约定执行。2.1.2第三方的资质应符合国家相关法律法规和行业规范的要求。2.2第三方的介入2.2.1第三方应在合同约定的期限内介入合同关系，并按照合同约定履行职责。2.2.2第三方介入后，应向甲乙双方提交书面报告，报告介入情况和意见。3.第三方的责任3.1责任范围3.1.1第三方的责任范围限于其介入合同关系的职责范围内。3.1.2第三方应对其提供的专业意见、报告和监督结果负责。3.2责任限额3.2.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，或根据法律法规和行业标准确定。3.2.2第三方的责任限额不应超过其提供的专业意见、报告和监督结果对合同履行的影响范围。4.第三方与其他各方的划分说明4.1职责划分4.1.1第三方负责工程质量监督，甲乙双方负责工程实施和进度控制。4.1.2第三方负责工程款支付监督，甲乙双方负责工程款的支付和结算。4.2责任划分4.2.1第三方对其提供的专业意见、报告和监督结果承担责任。4.2.2甲乙双方对工程实施、进度控制和工程款支付承担责任。5.第三方介入的额外条款及说明5.1第三方介入的额外条款5.1.1第三方介入的费用由甲乙双方承担，具体费用由合同约定。5.1.2第三方介入的期限由合同约定，但不得影响工程的总工期。5.2额外条款说明5.2.1第三方介入的费用应在合同中明确，并纳入工程总预算。5.2.2第三方介入的期限应合理，确保第三方能够有效履行职责。6.第三方的责权利6.1权利6.1.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件，以履行其职责。6.1.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和评价。6.2义务6.2.1第三方应按照合同约定履行其职责，确保工程质量和进度。6.2.2第三方应保守合同涉及的商业秘密。6.3责任6.3.1第三方对其提供的专业意见、报告和监督结果承担责任。6.3.2第三方应遵守国家相关法律法规和行业规范。7.第三方介入的变更与解除7.1变更7.1.1第三方介入的变更需经甲乙双方同意，并签订书面变更协议。7.2解除7.2.1第三方介入的解除需经甲乙双方同意，并签订书面解除协议。7.2.2解除第三方介入后，甲乙双方应继续履行合同约定的各项义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细要求：列明所有分包工程项目的名称、规格、数量、计量单位、计价方式等。说明：工程量清单是合同履行的重要依据，应准确无误。2.技术文件详细要求：包括工程设计图纸、技术规范、施工方案等。说明：技术文件是施工过程中的重要指导文件，应确保其完整性和准确性。3.施工进度计划详细要求：包括各个分包工程项目的施工时间表、关键节点等。说明：施工进度计划是确保工程按期完成的重要工具。4.验收报告详细要求：包括工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等。说明：验收报告是确认工程质量的重要文件。5.工程款支付申请详细要求：包括支付申请的时间、金额、依据、附件等。说明：工程款支付申请是确保工程款及时支付的重要依据。6.安全生产记录详细要求：包括安全生产教育、培训记录、安全事故报告等。说明：安全生产记录是确保施工安全的重要文件。7.环境保护记录详细要求：包括环境保护措施、污染治理、废弃物处理等记录。说明：环境保护记录是确保施工过程中环境保护措施得到落实的重要文件。8.合同变更协议详细要求：包括变更的原因、内容、影响、处理措施等。说明：合同变更协议是合同履行过程中出现变更时的处理文件。9.违约通知详细要求：包括违约事实、违约责任、处理建议等。说明：违约通知是提醒对方违约行为，并要求其改正的重要文件。10.争议解决文件详细要求：包括争议事实、争议双方、解决方案等。说明：争议解决文件是解决合同履行过程中出现的争议的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1分包方未按合同约定完成工程或质量不合格。1.2分包方未按合同约定支付工程款。1.3总包方未按合同约定提供技术支持或协助。1.4第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准2.1分包方违约，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.2总包