2024版工程施工合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版工程施工合同范本本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2工程款支付方式3.3工程变更价格调整3.4工程量计量与支付第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误及延长第五条质量标准5.1工程质量要求5.2质量验收5.3质量保修第六条合同的履行6.1承包人义务6.2发包人义务第七条安全生产与环保7.1安全生产要求7.2环保要求第八条违约责任8.1承包人违约8.2发包人违约第九条争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径第十条合同的变更和解除10.1合同变更10.2合同解除第十一条合同的终止11.1合同终止条件11.2合同终止后的处理第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任第十三条不可抗力13.1不可抗力的定义13.2不可抗力的后果第十四条其他条款14.1合同的签订地与法律适用14.2合同的附件14.3合同的生效与解除14.4合同的翻译14.5合同的补充协议第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人名称：1.1.2发包人地址：1.1.3发包人代表：1.2承包人1.2.1承包人名称：1.2.2承包人地址：1.2.3承包人代表：第二条工程概况2.1工程名称：2.2工程地点：2.3工程规模：2.4工程内容：第三条合同价格3.1合同总价：3.1.1合同总价金额：3.1.2合同总价币种：3.2工程款支付方式：3.2.1预付款：3.2.2进度付款：3.2.3竣工付款：3.2.4质量保证金：3.3工程变更价格调整：3.3.1变更报价：3.3.2变更审批：3.3.3变更支付：3.4工程量计量与支付：3.4.1工程量计量：3.4.2工程款支付：第四条合同工期4.1开工日期：4.2竣工日期：4.3工期延误及延长：4.3.1工期延误：4.3.2工期延长：第五条质量标准5.1工程质量要求：5.1.1质量标准：5.1.2质量检验：5.1.3质量保证：5.2质量验收：5.2.1验收标准：5.2.2验收程序：5.2.3验收结果处理：5.3质量保修：5.3.1保修范围：5.3.2保修期限：5.3.3保修责任：第六条合同的履行6.1承包人义务：6.1.1工程实施：6.1.2工程进度：6.1.3工程质量：6.1.4安全生产：6.1.5资料移交：6.2发包人义务：6.2.1合同签订后30日内，发包人应向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程、气象和水文观测资料，发包人应保证资料的真实、准确、完整。6.2.2发包人应按合同约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内的主要道路，以及通向施工场地的专用道路的通行权。6.2.3发包人应负责办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业以及可能损坏道路、管线、电力、通讯等公共设施法律、法规规定的申请批准手续及其他施工所需的证件。6.2.4发包人应协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担有关费用。6.2.5发包人应按合同约定及时支付合同价款。6.2.6发包人应按合同约定向承包人提供施工场地范围内地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木等相关资料，发包人应对其提供的上述资料的真实性、准确性负责。6.2.7发包人应承担由于其原因造成工期延误的责任。6.2.8发包人应承担由于其原因造成工程质量不符合约定的责任。第八条违约责任8.1承包人违约8.1.1承包人未能按合同约定的时间完成工程的，应按合同约定向发包人支付违约金。8.1.2承包人未能按合同约定的质量标准完成工程的，应按合同约定向发包人支付违约金，并承担修复、重建等费用。8.1.3承包人违反合同约定的，应承担相应的违约责任。8.2发包人违约8.2.1发包人未能按合同约定的时间支付合同价款的，应按合同约定向承包人支付违约金。8.2.2发包人未能按合同约定的提供施工场地的，应承担由于工期延误产生的相关费用。8.2.3发包人违反合同约定的，应承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1协商解决：合同双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商的方式解决。9.2调解解决：协商不成的，可向合同签订地人民法院申请调解。9.3仲裁解决：调解不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.4法律途径：任何一方在合同履行过程中，均有权采取法律手段维护自己的合法权益。第十条合同的变更和解除10.1合同变更10.1.1合同变更应书面签署，并经双方确认。10.1.2合同变更内容应符合国家法律法规、政策规定，以及合同约定。10.1.3合同变更不得损害国家利益、社会公共利益，不得损害合同双方的合法权益。10.2合同解除10.2.1合同解除应书面签署，并经双方确认。10.2.2合同解除的条件和程序应符合国家法律法规、政策规定，以及合同约定。10.2.3合同解除后，合同双方应按照合同约定处理合同解除后的相关事宜。第十一条合同的终止11.1合同终止条件11.1.1合同履行完毕，工程验收合格，合同双方履行了合同约定的终止手续。11.1.2合同解除、终止或解除合同。11.1.3因不可抗力导致合同无法履行，经双方协商一致，可以终止合同。11.2合同终止后的处理11.2.1合同终止后，合同双方应按照合同约定处理合同终止后的相关事宜。11.2.2合同终止后，承包人应将施工场地、施工设备、施工材料等清理干净，并交还发包人。第十二条保密条款12.1保密内容12.1.1合同双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等，应予以保密。12.1.2保密内容具体包括但不限于：合同价格、合同标的、合同双方的客户信息、合同双方的财务信息等。12.2保密期限12.2.1合同双方的保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止、解除或履行完毕后五年内有效。12.3违约责任12.3.1违反保密义务的一方，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第十三条不可抗力13.1不可抗力的定义13.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力的后果13.2.1因不可抗力导致合同无法履行，合同双方应立即通知对方，并在合理时间内提供证明文件。13.2.2合同双方应根据不可抗力对合同履行的影响，协商决定是否继续履行合同、部分履行合同或者解除合同。13.2.3因不可抗力导致的合同履行障碍，不免除合同双方的违约责任。第十四条其他条款14.1合同的签订地与法律适用14.1.1本合同签订地为中华人民共和国____________省/市/自治区。14.1.2本合同适用中华人民共和国法律法规。14.2合同的附件14.2.1合同附件第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件附件二：施工图纸附件三：工程量清单附件四：合同价格明细表附件五：工程进度计划附件六：质量标准和要求附件七：安全生产措施方案附件八：环保措施方案附件九：合同履行过程中的变更协议附件十：违约金计算公式附件十一：调解协议书附件十二：仲裁裁决书附件十三：法律法规规定的其他文件和资料附件的详细要求和说明：附件一：工程设计文件本附件应包括工程的设计图纸、设计说明书、设计计算书等设计文件，用以指导工程的施工。设计文件应符合国家相关标准和规定，并经过相关审批手续。附件二：施工图纸施工图纸是工程施工的直接依据，应包括工程的平面图、立面图、剖面图、细部图等，以及施工中所需要的其他技术资料。附件三：工程量清单工程量清单应详细列出合同约定的所有工程项目的名称、数量、单位、工程量计算依据等，以便于合同双方进行工程量的核实和支付。附件四：合同价格明细表合同价格明细表应详细列出合同总价、各分部分项工程价格、措施项目价格等，明确合同价款的构成和支付方式。附件五：工程进度计划工程进度计划应明确工程的开工日期、竣工日期以及各个关键节点的完成时间，用以指导和监督工程的实施。附件六：质量标准和要求本附件应详细列出工程的质量标准和要求，包括材料、构件、设备的要求，以及施工过程中的质量控制措施。附件七：安全生产措施方案安全生产措施方案应包括工程安全生产的目标、措施、责任等内容，用以指导工程施工过程中的安全生产管理工作。附件八：环保措施方案环保措施方案应包括工程施工过程中应遵守的环保法律法规、环保措施、环保设施等内容。附件九：合同履行过程中的变更协议合同履行过程中的变更协议应包括合同变更的内容、范围、价格、工期等方面的约定。附件十：违约金计算公式违约金计算公式应明确违约金的计算方式，包括计算基数、计算比例等内容。附件十一：调解协议书调解协议书应包括调解的结果、双方的权利义务等内容。附件十二：仲裁裁决书仲裁裁决书应包括仲裁机构作出的裁决结果、裁决的理由等内容。附件十三：法律法规规定的其他文件和资料根据国家法律法规的规定，可能需要提供其他文件和资料，用以支持合同的履行和违约责任的认定。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未能按合同约定的时间完成工程的，应按合同约定向发包人支付违约金。示例说明：如果承包人未能在约定的工期内完成工程，那么承包人需要根据合同中约定的违约金计算公式向发包人支付违约金。2.承包人未能按合同约定的质量标准完成工程的，应按合同约定向发包人支付违约金，并承担修复、重建等费用。示例说明：如果承包人完成的工程质量不符合合同约定的质量标准，那么承包人不仅需要支付违约金，还需要承担修复、重建等费用。3.发包人未能按合同约定的时间支付合同价款的，应按合同约定向承包人支付违约金。示例说明：如果发包人未能在约定的时间内支付合同价款，那么发包人需要根据合同中约定的违约金计算公式向承包人支付违约金。4.发包人未能按合同约定的提供施工场地的，应承担由于工期延误产生的相关费用。示例说明：如果发包人未能在约定的时间内提供施工场地，导致工期延误，那么发包人需要承担由于工期延误产生的相关费用。违约的责任认定标准：1.违约金的支付：根据合同中约