监控安装施工合同模板

监控安装施工合同模板通用合同编号：__________甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：一、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[详细地点]3.工程内容：乙方负责按照甲方要求完成监控系统的安装工程，包括但不限于监控摄像头、录像机、存储设备、传输线路等设备的采购、安装、调试以及相关附属设施的建设。具体工程内容如下：根据工程现场的布局和甲方需求，确定监控摄像头的安装位置，保证监控范围覆盖甲方指定区域。安装合适规格的传输线路，保证视频信号的稳定传输，线路需进行合理的布线，避免影响其他设施且符合安全标准。安装录像机和存储设备，设置录像存储参数，保证能够按照规定的时间保存监控录像，并且可以方便地进行回放查看。二、合同工期1.开工日期：[具体日期]2.竣工日期：[具体日期]3.工期延误：若因不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）导致工程延误，乙方应在不可抗力事件发生后的[X]个工作日内通知甲方，并提供相关证明文件。工期相应顺延，双方互不承担违约责任。若因甲方原因（如工程变更、未按时提供施工场地等）造成工期延误，乙方应及时向甲方提出书面报告，经甲方确认后，工期顺延，且甲方应承担乙方因此产生的额外费用，如人员窝工费、设备租赁费等。若因乙方自身原因（如施工人员不足、设备供应不及时、施工质量问题等）导致工期延误，乙方应承担违约责任，每延误一天，按照合同总价的[X%]向甲方支付违约金。若延误超过[X]天，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。三、合同价款1.工程总价：本监控安装工程总价为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价格包含设备采购费、运输费、安装调试费、人员费用、税费等完成本工程所需的一切费用。2.计价方式：本合同采用固定总价计价方式，除因甲方提出工程变更或不可抗力因素导致工程内容增减外，合同总价不作调整。3.付款方式：预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的[X%]作为预付款。工程进度款：在工程完成[具体工程进度，如设备安装完毕]后，经甲方验收合格，甲方向乙方支付合同总价的[X%]作为工程进度款。竣工款：工程竣工并通过验收后的[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的[X%]。质保金：合同总价的[X%]作为质保金，在质保期届满且无质量问题后的[X]个工作日内支付给乙方。四、工程质量1.质量标准：乙方所提供的监控设备应符合国家现行的相关标准和规范，以及行业内的质量要求。安装工程应符合《智能建筑工程质量验收规范》等相关标准，保证监控系统能够稳定、可靠地运行，图像清晰、传输无中断，存储数据完整且可正常查询。2.质量验收：乙方应在工程竣工后通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后的[X]个工作日内组织验收。验收时，乙方应提供设备的合格证明、安装调试记录等相关资料。若验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，整改费用由乙方承担，整改后重新进行验收，直至合格为止。若经过[X]次整改后仍不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应承担违约责任。五、双方权利与义务1.甲方权利与义务：权利：有权对工程进度、质量进行监督检查，提出合理的意见和建议。有权要求乙方按照合同约定提供设备和服务。在乙方违约时，有权按照合同约定追究乙方的违约责任。义务：为乙方提供施工所需的场地、电源等必要条件，并协调施工现场的相关关系，保证乙方能够顺利施工。按照合同约定的付款方式及时支付工程款。及时审核乙方提交的工程变更、验收等相关文件。2.乙方权利与义务：权利：有权要求甲方按照合同约定提供施工条件和支付工程款。在甲方违约时，有权按照合同约定追究甲方的违约责任。义务：按照合同约定的工程内容、质量标准和工期要求完成监控安装工程。负责采购合格的设备和材料，并保证其来源合法。遵守施工现场的安全规定，做好安全防护措施，如因乙方原因发生安全，由乙方承担全部责任。在工程竣工后，向甲方提供设备的使用培训，保证甲方能够正常使用监控系统。六、材料设备供应1.甲方供应材料设备：本工程原则上由乙方负责全部材料设备的供应，但如果甲方有特殊要求需要提供部分材料设备时，甲方应在合同签订后的[X]个工作日内将材料设备清单提供给乙方，并明确供应时间和地点。甲方供应的材料设备应符合工程要求的质量标准，乙方在接收时应进行检验，如发觉质量问题或与清单不符，应及时通知甲方。甲方应负责更换或补充，由此造成的工期延误由甲方承担。乙方负责对甲方供应的材料设备进行保管，如因乙方保管不善造成损失的，乙方应承担赔偿责任。2.乙方供应材料设备：乙方应按照合同约定和工程需求，采购符合质量标准的材料设备。在采购前，乙方应向甲方提供拟采购设备的品牌、型号、规格等详细信息，经甲方书面确认后方可采购。乙方供应的材料设备应具有质量合格证明文件，并且在工程竣工后，乙方应将相关文件移交给甲方。若乙方供应的材料设备存在质量问题，乙方应负责免费更换，并承担因质量问题导致的一切后果，包括但不限于工期延误、工程质量不合格等。七、工程变更1.变更内容：在工程施工过程中，若甲方提出工程变更要求，应提前[X]个工作日书面通知乙方。变更内容包括但不限于工程范围、设备型号、安装位置等方面的变更。乙方在施工过程中发觉需要变更工程内容以保证工程质量或符合相关标准规范时，也应及时书面通知甲方，经甲方同意后方可进行变更。2.变更程序：甲方提出变更时，乙方应在接到通知后的[X]个工作日内，根据变更内容编制工程变更预算书，报甲方审核。甲方应在收到预算书后的[X]个工作日内进行审核并书面回复乙方。经双方确认后的工程变更预算书作为合同价款调整的依据，若变更导致合同总价增加或减少，双方应按照本合同约定的计价方式进行调整。因工程变更导致工期延误的，按照本合同关于工期延误的条款执行。八、工程保修1.保修期限：自工程竣工通过验收之日起，乙方为本监控安装工程提供[X]个月的质量保修服务。2.保修责任：在保修期间内，乙方应定期对监控系统进行回访检查，保证系统正常运行。若监控系统出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的[X]小时内做出响应，并在[X]个工作日内到达现场进行维修。如属于设备质量问题，乙方应免费更换设备；如属于安装问题，乙方应免费进行修复。若乙方未按照上述要求履行保修义务，甲方有权自行或委托第三方进行维修，维修费用由乙方承担，甲方有权从质保金中直接扣除。九、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照合同约定支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，除支付违约金外，乙方有权暂停工程施工，由此造成的工期延误和损失由甲方承担。若甲方违反合同约定，未提供施工场地、电源等必要条件，导致乙方无法正常施工，每延误一天，应按照合同总价的[X%]向乙方支付违约金。若延误超过[X]天，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的全部损失。若甲方未经乙方书面同意，擅自变更工程内容或更换施工单位，应承担违约责任，向乙方支付合同总价的[X%]作为违约金，并赔偿乙方因此造成的全部损失。2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定的质量标准完成工程，乙方应负责返工直至达到合同要求的质量标准，由此产生的费用由乙方承担，同时乙方应按照合同总价的[X%]向甲方支付违约金。若返工后仍不能达到质量标准，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的款项，并赔偿甲方因此造成的全部损失。若乙方未按照合同约定的工期完成工程，按照本合同关于工期延误的条款承担违约责任。若乙方提供的设备或材料存在质量问题，乙方应负责免费更换，并按照合同总价的[X%]向甲方支付违约金。若因设备或材料质量问题导致甲方遭受损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方在工程保修期间未履行保修义务，按照本合同关于工程保修的条款承担违约责任。十、争议解决1.争议解决方式：本合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用[具体法律名称，如《中华人民共和国民法典》等]。十一、其他条款本合同自双方签字（盖