2024年门窗工程承包协议标准格式版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年门窗工程承包协议标准格式版B版本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.承包商义务2.1工程质量2.2工程进度2.3施工安全2.4材料供应3.承包价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式3.4支付时间表4.工期延误4.1工期延误的责任4.2工期延误的后果4.3工期延误的处理5.材料和设备5.1材料和设备的质量5.2材料和设备的供应5.3材料和设备的验收5.4材料和设备的保管6.工程变更6.1工程变更的条件6.2工程变更的程序6.3工程变更的费用6.4工程变更的时间表7.工程验收7.1工程验收的标准7.2工程验收的程序7.3工程验收的日期7.4工程验收的结果8.质量保修8.1质量保修的范围8.2质量保修的时间8.3质量保修的费用8.4质量保修的程序9.违约责任9.1承包商的违约责任9.2业主的违约责任9.3违约的后果9.4违约的处理10.争议解决10.1争议的解决方式10.2争议的解决机构10.3争议的解决费用10.4争议的解决时间11.合同的生效、变更和解除11.1合同的生效条件11.2合同的生效时间11.3合同的变更条件11.4合同的解除条件12.合同的附件12.1附件的名称12.2附件的内容12.3附件的效力12.4附件的修改13.其他约定13.1双方的其他约定13.2约定的效力13.3约定的修改13.4约定的解除14.合同的份数14.1合同的正本份数14.2合同的副本份数14.3合同的保管14.4合同的传递第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点：工程所在的具体位置，包括街道地址、城市、省份和邮编。1.3工程规模：工程的总体规模，包括建筑面积、楼层数等。1.4工程内容：详细描述工程的施工内容，包括但不限于门窗的安装、改造和维护等。第二条承包商义务2.1工程质量：承包商应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。2.2工程进度：承包商应按照合同约定的时间表完成工程，如有延误，应承担相应的责任。2.3施工安全：承包商应严格遵守施工安全规定，确保施工现场的安全，防止事故发生。2.4材料供应：承包商应按照合同约定的时间和数量提供材料，确保工程的顺利进行。第三条承包价格3.1合同总价：双方协商确定的工程总价，包括工程的所有费用。3.2价格调整：合同总价在合同执行过程中如发生变动，应由双方协商确定。3.3支付方式：支付方式包括但不限于预付款、进度付款和最终付款。3.4支付时间表：双方协商确定的支付时间表，明确各阶段的支付时间和金额。第四条工期延误4.1工期延误的责任：如因承包商原因导致工期延误，承包商应承担相应的责任。4.2工期延误的后果：工期延误可能导致合同总价的变化，具体由双方协商确定。4.3工期延误的处理：工期延误的处理应按照合同约定的程序进行，包括但不限于协商解决和仲裁。第五条材料和设备5.1材料和设备的质量：材料和设备应符合合同约定的质量标准，如有质量问题，承包商应负责更换或修复。5.2材料和设备的供应：承包商应按照合同约定的时间和数量供应材料和设备。5.3材料和设备的验收：材料和设备到达施工现场后，承包商应配合业主进行验收。5.4材料和设备的保管：承包商应对材料和设备进行妥善保管，防止损失和损坏。第六条工程变更6.1工程变更的条件：工程变更应在合同执行过程中，由业主提出，并经双方协商一致。6.2工程变更的程序：工程变更的程序应包括变更申请、变更审批和变更执行。6.3工程变更的费用：工程变更的费用由双方协商确定，并可能影响合同总价。6.4工程变更的时间表：工程变更的时间表应明确变更的执行时间和期限。第八条质量保修8.1质量保修的范围：保修范围应包括合同约定的所有施工内容。8.2质量保修的时间：保修时间应根据双方协商确定的期限，通常为工程竣工后的规定年限。8.3质量保修的费用：保修费用应由承包商承担，除非质量问题由业主原因造成。8.4质量保修的程序：质量保修的程序应包括保修申请、保修审批和保修实施。第九条违约责任9.1承包商的违约责任：如承包商未履行合同义务，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.2业主的违约责任：如业主未履行合同义务，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.3违约的后果：违约可能导致合同总价的变化，具体由双方协商确定。9.4违约的处理：违约的处理应按照合同约定的程序进行，包括但不限于协商解决和仲裁。第十条争议解决10.1争议的解决方式：争议可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。10.2争议的解决机构：争议解决的机构应由双方协商确定，可以是特定的仲裁机构或法院。10.3争议的解决费用：争议解决费用应由败诉方承担，除非双方另有约定。10.4争议的解决时间：争议解决的时间应尽快进行，以避免影响工程的进展。第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同的生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的生效时间：合同的生效时间应明确记载在合同中。11.3合同的变更条件：合同的变更应由双方协商一致，并书面确认。11.4合同的解除条件：合同的解除应由双方协商一致，并书面确认。第十二条合同的附件12.1附件的名称：附件应包括合同中提到的所有文件和图纸。12.2附件的内容：附件应详细描述合同中提到的工程、材料和设备等。12.3附件的效力：附件是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。12.4附件的修改：附件的修改应由双方协商一致，并书面确认。第十三条其他约定13.1双方的其他约定：双方可以在合同中约定其他事项，包括但不限于保密条款、知识产权保护等。13.2约定的效力：其他约定是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。13.3约定的修改：其他约定的修改应由双方协商一致，并书面确认。13.4约定的解除：其他约定的解除应由双方协商一致，并书面确认。第十四条合同的份数14.1合同的正本份数：合同正本应一式两份，双方各执一份。14.2合同的副本份数：合同副本应根据双方协商确定的数量进行制作。14.3合同的保管：合同正本和副本应由双方共同保管，以确保合同的安全。14.4合同的传递：合同的传递应通过可靠的方式进行，确保双方的及时接收。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸详细要求和说明：工程设计图纸应包括所有施工细节、材料要求和施工标准。图纸应由专业设计师绘制，并得到业主的批准。附件二：材料和设备清单详细要求和说明：材料和设备清单应详细列出所有所需材料的类型、规格、数量和质量标准，以及所有设备的型号、性能参数和数量。附件三：施工计划和时间表详细要求和说明：施工计划和时间表应明确列出工程的施工顺序、每个阶段的开始和结束日期，以及关键里程碑日期。附件四：质量保修证书详细要求和说明：质量保修证书应详细说明保修的范围、保修期限以及保修申请和处理的程序。附件五：合同变更协议详细要求和说明：合同变更协议应详细说明变更的条件、程序以及变更的费用和时间影响。附件六：争议解决协议详细要求和说明：争议解决协议应明确争议解决的方式、机构、费用和时间，以及双方的权利和义务。附件七：保密协议详细要求和说明：保密协议应明确双方对合同内容和工程信息的保密义务，以及违反保密协议的后果。附件八：知识产权保护协议详细要求和说明：知识产权保护协议应明确双方对工程设计、技术创新等知识产权的保护义务，以及违反知识产权保护协议的后果。说明二：违约行为及责任认定：1.承包商未按照合同约定的质量标准施工，导致工程质量不符合要求。2.承包商未按照合同约定的时间表完成工程，导致工期延误。3.承包商提供的材料和设备不符合合同约定的质量标准。4.业主未按照合同约定的时间支付款项，导致工程进度受阻。5.业主未履行合同约定的其他义务，如提供施工场地、配合施工等。违约的责任认定标准：1.违约行为导致工程质量不符合要求的，承包商应负责修复或更换不符合质量标准的工程部分，并承担相应的赔偿责任。2.违约行为导致工期延误的，承包商应按照合同约定的违约金计算方式支付违约金，业主有权要求延长保修期限。3.违约行为导致材料和设备不符合质量标准的，承包商应负责更换或修复，并承担相应的赔偿责任。4.业主未支付款项导致工程进度受阻的，承包商有权暂停施工，并要求业主支付违约金。5.业主未履行其他义务导致施工受阻的，承包商有权要求业主履行义务，并承担因业主违约导致的所有额外费用和损失。示例说明：如果承包商未按照合同约定的质量标准施工，导致工程质量不符合要求，承包商应负责修复或更换不符合质量标准的工程部分，并承担相应的赔偿责任。如果工期延误超过合同约定的期限，承包商应按照合同约定的违约金计算方式支付违约金，并承担因工期延误导致的业主损失。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指2024年门窗工程承包协议标准格式版B版，由双方签署，约定承包商按照业主的要求进行门窗工程的施工、保修和维护等相关事项的法律文件。2.承包商：指根据本合同约定，承担门窗工程施工、保修和维护等义务的一方。3.业主：指根据本合同约定，享有工程承包服务的一方，也是工程项目的所有者。4.工程：指根据本合同约定，承包商进行施工的门窗工程，包括门窗的安装、改造和维护等。5.质量保修：指承包商对工程质量承担保修责任，确保工程质量在保修期限内符合合同