版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024消防工程施工质量监理与验收合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位名称及地址1.2施工单位名称及地址1.3合同签订日期1.4合同有效期2.消防工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程概况3.监理单位职责3.1质量监理3.2进度监理3.3安全监理3.4资金监理3.5其他职责4.施工单位职责4.1施工准备4.2施工过程4.3施工验收4.4施工资料整理4.5其他职责5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额5.2费用构成5.3支付方式5.4支付时间6.质量标准及验收要求6.1国家及行业相关标准6.2施工单位自检要求6.3监理单位验收要求6.4验收程序6.5验收标准7.质量保证措施7.1施工单位质量保证措施7.2监理单位质量保证措施7.3质量问题处理程序8.进度保证措施8.1施工单位进度保证措施8.2监理单位进度保证措施8.3进度问题处理程序9.安全保证措施9.1施工单位安全保证措施9.2监理单位安全保证措施9.3安全问题处理程序10.资金管理10.1资金支付计划10.2资金使用监督10.3资金结算方式11.违约责任11.1施工单位违约责任11.2监理单位违约责任11.3违约责任追究程序12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的处理14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同未尽事宜的协商14.3合同生效及终止日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1监理单位名称:消防工程监理有限公司1.2监理单位地址:省市区路号1.3施工单位名称:建筑安装工程有限公司1.4施工单位地址:省市区路号1.5合同签订日期:2024年3月1日1.6合同有效期:自2024年3月1日起至消防工程竣工验收合格并交付使用之日止2.消防工程概况2.1工程名称:大厦消防工程2.2工程地点:省市区路号2.3工程规模:建筑面积10万平方米,地上20层,地下2层2.4工程类型:消防设施安装工程2.5工程概况:包括火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统、疏散指示系统等3.监理单位职责3.1质量监理3.1.1对施工单位提交的设计文件、施工图纸和技术规范进行审查,确保其符合国家及行业相关标准。3.1.2对施工单位的质量保证体系进行审核,确保其有效运行。3.1.3对施工过程进行监督检查,发现质量问题及时通知施工单位整改。3.2进度监理3.2.1编制工程进度计划,对施工进度进行跟踪管理。3.2.2对施工单位的进度计划进行审核,确保其合理、可行。3.2.3对施工进度进行监督检查,发现进度滞后及时采取措施。3.3安全监理3.3.1对施工现场进行安全检查,确保施工安全。3.3.2对施工单位的安全生产责任制进行审核,确保其落实到位。3.3.3对施工现场的安全隐患进行整改,确保施工安全。3.4资金监理3.4.1对施工单位提交的工程款支付申请进行审核,确保其符合合同约定。3.4.2对施工单位提交的工程结算进行审核,确保其真实、合理。3.4.3对施工单位提交的工程变更申请进行审核,确保其符合合同约定。4.施工单位职责4.1施工准备4.1.1根据监理单位的审核意见,完善施工组织设计。4.1.2提前准备施工所需的材料、设备和技术人员。4.1.3建立健全质量保证体系,确保工程质量。4.2施工过程4.2.1严格按照设计文件、施工图纸和技术规范进行施工。4.2.2定期向监理单位汇报施工进度和质量情况。4.2.3对监理单位提出的问题及时整改。4.3施工验收4.3.1按照国家及行业相关标准进行自检,确保工程质量。4.3.2按时完成工程验收,向监理单位提交验收申请。4.4施工资料整理4.4.1按照国家及行业相关标准整理施工资料。4.4.2及时向监理单位提交施工资料。4.5其他职责4.5.1配合监理单位进行质量、进度、安全等方面的监理工作。4.5.2按时完成监理单位提出的整改要求。5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额:人民币万元整5.2费用构成:监理人员费用、办公费用、交通费用、通信费用等5.3支付方式:按季度支付,每季度支付监理费用的25%5.4支付时间:每个季度第一个月的10日前支付上一个季度的监理费用6.质量标准及验收要求6.1国家及行业相关标准:GB501162013《火灾自动报警系统设计规范》、GB502612017《自动喷水灭火系统设计规范》等6.2施工单位自检要求:施工单位应按照国家及行业相关标准进行自检,确保工程质量。6.3监理单位验收要求:监理单位对施工单位提交的验收申请进行审核,确保其符合国家及行业相关标准。6.4验收程序:施工单位提交验收申请→监理单位审核→验收组现场验收→验收报告编制→验收报告提交6.5验收标准:国家及行业相关标准、设计文件、施工图纸和技术规范8.质量保证措施8.1施工单位质量保证措施8.1.1施工单位应建立健全质量管理体系,明确质量责任。8.1.2施工单位应采用先进的技术和设备,确保施工质量。8.1.3施工单位应加强原材料和施工过程的质量控制,确保每道工序符合质量标准。8.1.4施工单位应定期对施工人员进行质量意识和技能培训。8.2监理单位质量保证措施8.2.1监理单位应制定详细的质量控制计划,明确质量检查内容和频率。8.2.2监理单位应定期对施工单位的自检结果进行复核。8.2.3监理单位应组织对关键工序和重要部位的专项检查。8.2.4监理单位应建立质量问题处理机制,及时解决施工中出现的质量问题。9.进度保证措施9.1施工单位进度保证措施9.1.1施工单位应制定合理的施工进度计划,并严格执行。9.1.2施工单位应合理安排施工资源,确保施工进度。9.1.3施工单位应加强施工现场的管理,避免因管理不善导致的进度延误。9.2监理单位进度保证措施9.2.1监理单位应定期对施工进度进行跟踪和协调。9.2.2监理单位应督促施工单位按计划完成各阶段工作。9.2.3监理单位应组织召开进度协调会,解决施工进度中的问题。10.安全保证措施10.1施工单位安全保证措施10.1.1施工单位应制定安全管理制度,明确安全责任。10.1.2施工单位应定期进行安全教育培训,提高员工安全意识。10.1.3施工单位应配备必要的安全防护设施和应急救援设备。10.2监理单位安全保证措施10.2.1监理单位应定期对施工现场进行安全检查,发现问题及时整改。10.2.2监理单位应监督施工单位落实安全措施,确保施工安全。10.2.3监理单位应组织安全教育培训,提高施工单位的安全管理水平。11.资金管理11.1资金支付计划11.1.1按照合同约定,监理单位应在工程进度达到预定节点时,向施工单位支付相应款项。11.1.2施工单位应按照工程进度提交工程款支付申请,并附上相关证明材料。11.2资金使用监督11.2.1监理单位应监督施工单位合理使用工程款,防止资金挪用。11.2.2施工单位应定期向监理单位汇报资金使用情况。11.3资金结算方式11.3.1工程款支付采用银行转账方式,确保资金安全。11.3.2结算时,监理单位应核对施工单位提交的工程量、材料清单和价格等,确保结算的准确性。12.违约责任12.1施工单位违约责任12.1.1施工单位未按合同约定完成工程,应承担相应的违约责任。12.1.2施工单位未按质量标准完成工程,应承担修复费用或违约金。12.2监理单位违约责任12.2.1监理单位未按合同约定履行监理职责,应承担相应的违约责任。12.2.2监理单位未及时提出质量问题,导致工程损失,应承担相应责任。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决争议。13.1.2协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2争议解决程序13.2.1双方应在争议发生后30日内提出协商请求。13.2.2争议解决过程中,双方应保持工程正常进行。14.其他约定事项14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于:工程图纸、施工组织设计、质量保证体系文件等。14.2合同未尽事宜的协商14.2.1合同未尽事宜,双方应友好协商解决。14.3合同生效及终止日期14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3.2合同有效期至消防工程竣工验收合格并交付使用之日止。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义:本合同中所指的第三方,包括但不限于监理单位推荐的专业机构、独立第三方检测机构、法律顾问、技术顾问等。15.2介入目的:第三方介入旨在提高工程质量、加快工程进度、保障工程安全、解决合同履行中的争议等。16.第三方介入程序16.1监理单位在认为必要时,可向甲方推荐合适的第三方介入。16.2甲方同意第三方介入后,监理单位应与第三方签订书面合作协议,明确各方的权利和义务。16.3乙方应积极配合第三方的工作,为第三方提供必要的协助和支持。17.第三方责任限额17.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成工程损失或违约,应承担相应的责任。17.2第三方责任限额由监理单位与第三方在合作协议中约定,最高不超过合作协议金额的20%。17.3第三方责任限额不包括因不可抗力或甲方、乙方原因造成的损失。18.第三方与其他各方的责权利划分18.1第三方与甲方:18.1.1第三方应向甲方提供专业意见,协助甲方监督工程质量、进度和安全。18.1.2第三方应定期向甲方汇报工作进展,接受甲方监督。18.1.3第三方因自身原因造成甲方损失的,应承担相应责任。18.2第三方与乙方:18.2.1第三方应协助乙方提高施工质量、加快施工进度、保障施工安全。18.2.2第三方应监督乙方履行合同义务,发现乙方违约行为应及时通知监理单位。18.2.3第三方因自身原因造成乙方损失的,应承担相应责任。18.3第三方与监理单位:18.3.1第三方应按照监理单位的要求,完成各项工作任务。18.3.2第三方应定期向监理单位汇报工作进展,接受监理单位的监督和指导。18.3.3第三方因自身原因造成监理单位损失的,应承担相应责任。19.第三方介入的额外条款及说明19.1第三方介入的费用由甲方承担,具体费用由监理单位与第三方在合作协议中约定。19.2第三方介入期间,监理单位的职责不变,仍需对工程质量、进度和安全进行全面监督。19.3第三方介入期间,如发生争议,应由监理单位协调解决;协商不成,可依法向有关机构申请仲裁或诉讼。20.第三方介入的终止20.1.1第三方严重违约,无法继续履行职责。20.1.2第三方介入已达到预期目的,无需继续介入。20.1.3甲方或乙方提出终止第三方介入的合理请求。21.第三方介入的记录与档案21.1第三方介入期间,监理单位应做好记录,包括第三方的工作内容、工作成果、费用支出等。21.2第三方介入的档案应妥善保管,作为合同履行的重要依据。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸及技术规范详细要求:包含消防工程的所有设计图纸、施工图纸、技术规范和施工说明书。说明:工程图纸及技术规范是施工和监理的重要依据,必须清晰、完整。2.施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全保证措施等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,需确保其合理性和可行性。3.质量保证体系文件详细要求:包括质量管理体系文件、质量手册、程序文件等。说明:质量保证体系文件是确保施工质量的基础,需符合国家及行业相关标准。4.安全生产责任制文件详细要求:包括安全生产责任制、安全操作规程、安全教育培训记录等。说明:安全生产责任制文件是保障施工安全的重要文件,需确保责任落实到人。5.工程进度计划详细要求:包括施工进度表、关键节点时间表、进度调整记录等。说明:工程进度计划是监控施工进度的重要工具,需确保进度按计划执行。6.工程款支付申请及结算资料详细要求:包括工程款支付申请、工程量清单、材料清单、结算书等。说明:工程款支付申请及结算资料是资金管理的重要依据,需确保真实、准确。7.验收报告详细要求:包括验收记录、验收结论、整改措施等。说明:验收报告是工程验收的重要文件,需确保验收过程规范、结论准确。8.争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、争议解决程序、争议解决机构等。说明:争议解决协议是解决合同履行中争议的重要文件,需确保各方权益。9.第三方合作协议详细要求:包括第三方介入的目的、职责、费用、责任限额等。说明:第三方合作协议是明确第三方介入内容的重要文件,需确保各方权益。10.其他相关文件详细要求:包括但不限于变更通知、会议纪要、通知函等。说明:其他相关文件是合同履行过程中的补充性文件,需确保完整性和准确性。说明二:违约行为及责任认定:1.施工单位违约行为1.1未按合同约定完成工程1.2施工质量不符合国家及行业相关标准1.3施工进度滞后1.4未按合同约定进行自检1.5资金使用不当责任认定标准:施工单位应承担修复费用、违约金或赔偿损失。示例说明:若施工单位未按合同约定完成工程,导致工程延期交付,应承担相应的违约金。2.监理单位违约行为2.1未按合同约定履行监理职责2.2未及时提出质量问题2.3未按合同约定进行验收2.4未按合同约定进行协调责任认定标准:监理单位应承担相应的违约责任,包括赔偿损失。示例说明:若监理单位未及时提出质量问题,导致工程损失,应承担相应的赔偿责任。3.第三方违约行为3.1未按合作协议履行职责3.2因自身原因造成工程损失3.3违反保密协议责任认定标准:第三方应承担相应的违约责任,包括赔偿损失。示例说明:若第三方因自身原因造成工程损失,应承担相应的赔偿责任。4.甲方违约行为4.1未按合同约定支付工程款4.2未按合同约定提供施工条件4.3未按合同约定进行验收责任认定标准:甲方应承担相应的违约责任,包括支付违约金或赔偿损失。示例说明:若甲方未按合同约定支付工程款,导致施工单位停工,应承担相应的违约金。全文完。2024消防工程施工质量监理与验收合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及联系方式2.合同标的及范围2.1工程名称及地点2.2工程规模及建设内容2.3工程监理及验收工作内容3.合同工期及进度3.1工程总工期3.2各阶段工期及节点3.3工期延误及处理方式4.合同价款及支付方式4.1合同价款总额4.2分阶段支付比例及时间4.3付款方式及手续5.工程质量要求及标准5.1质量标准及依据5.2质量检验及验收程序5.3质量保证及保修期限6.工程安全及环境保护6.1安全生产责任制6.2安全生产措施及要求6.3环境保护措施及要求7.合同变更及解除7.1合同变更程序及条件7.2合同解除条件及程序7.3合同变更及解除后的处理8.违约责任及争议解决8.1违约责任及赔偿标准8.2争议解决方式及程序8.3仲裁或诉讼机构9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同终止后的处理10.合同附件及补充协议10.1合同附件清单10.2补充协议及修改11.合同履行及监督11.1合同履行监督机构及职责11.2合同履行监督程序及方式12.合同保密及知识产权12.1合同保密义务12.2知识产权归属及保护13.合同解除及终止后的处理13.1合同解除后的处理13.2合同终止后的处理14.其他约定事项14.1其他约定事项清单14.2其他约定事项的具体内容第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方:[甲方全称]地址:[甲方详细地址]法定代表人:[甲方法定代表人姓名]联系方式:[甲方联系电话]乙方:[乙方全称]地址:[乙方详细地址]法定代表人:[乙方法定代表人姓名]联系方式:[乙方联系电话]1.2合同双方法定代表人及联系方式甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]联系方式:[甲方法定代表人联系电话]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]联系方式:[乙方法定代表人联系电话]2.合同标的及范围2.1工程名称及地点工程名称:[工程全称]工程地点:[工程具体地址]2.2工程规模及建设内容工程规模:[工程规模描述,如:建筑面积、占地面积等]建设内容:[工程具体建设内容描述,如:消防设施、管道系统等]2.3工程监理及验收工作内容监理内容:[监理具体工作内容,如:质量控制、进度控制、安全控制等]验收内容:[验收具体工作内容,如:消防设施功能测试、系统运行测试等]3.合同工期及进度3.1工程总工期总工期:[工程总工期,如:12个月]3.2各阶段工期及节点阶段一:[阶段一名称及工期,如:基础施工阶段,工期为3个月]阶段二:[阶段二名称及工期,如:主体结构施工阶段,工期为4个月]阶段三:[阶段三名称及工期,如:装饰装修阶段,工期为3个月]节点:[各阶段的关键节点及时间]3.3工期延误及处理方式工期延误处理:[工期延误的处理办法,如:每日赔偿金、工期顺延等]4.合同价款及支付方式4.1合同价款总额合同价款总额:[合同总价款,如:人民币壹佰万元整]4.2分阶段支付比例及时间阶段一支付:[阶段一支付比例及时间,如:合同签订后30日内支付10%]阶段二支付:[阶段二支付比例及时间,如:主体结构完工后支付30%]阶段三支付:[阶段三支付比例及时间,如:装饰装修完工后支付30%]尾款支付:[尾款支付比例及时间,如:工程验收合格后支付剩余30%]4.3付款方式及手续付款方式:[付款方式,如:银行转账、现金支付等]付款手续:[付款手续,如:提供发票、合同复印件等]5.工程质量要求及标准5.1质量标准及依据质量标准:[质量标准,如:国家相关消防工程施工质量验收规范]依据:[依据,如:GB501512010《消防工程施工及验收规范》]5.2质量检验及验收程序检验程序:[质量检验程序,如:材料检验、过程检验、成品检验等]验收程序:[验收程序,如:分阶段验收、最终验收等]5.3质量保证及保修期限保证:[质量保证措施,如:施工过程中质量保证、保修期内的质量保证等]保修期限:[保修期限,如:工程验收合格后保修期为2年]6.工程安全及环境保护6.1安全生产责任制责任制:[安全生产责任制,如:各级人员安全生产责任、安全管理制度等]6.2安全生产措施及要求措施:[安全生产措施,如:现场安全防护、安全教育培训等]要求:[安全生产要求,如:遵守国家安全生产法律法规、现场安全操作规程等]6.3环境保护措施及要求措施:[环境保护措施,如:施工现场环境整治、废物处理等]要求:[环境保护要求,如:遵守国家环境保护法律法规、减少环境污染等]8.合同变更及解除8.1合同变更程序及条件变更程序:[变更申请、审批、通知等具体程序]条件:[变更的条件,如:工程量增减、设计变更、不可抗力等]8.2合同解除条件及程序解除条件:[解除合同的具体条件,如:严重违约、不可抗力等]程序:[解除合同的具体程序,如:通知对方、协商一致、依法解除等]8.3合同变更及解除后的处理处理:[变更及解除后的处理措施,如:合同价款调整、剩余工程处理等]9.违约责任及争议解决9.1违约责任及赔偿标准责任:[各类违约行为的具体责任]赔偿标准:[违约赔偿的计算方法及标准]9.2争议解决方式及程序方式:[争议解决的方式,如:协商、调解、仲裁、诉讼等]程序:[争议解决的具体程序,如:提交争议材料、仲裁机构或法院审理等]9.3仲裁或诉讼机构仲裁机构:[约定的仲裁机构名称及地址]诉讼机构:[约定的法院名称及地址]10.合同生效及终止10.1合同生效条件条件:[合同生效的具体条件,如:双方签字盖章、合同履行等]10.2合同终止条件条件:[合同终止的具体条件,如:工程完工、合同履行完毕等]10.3合同终止后的处理处理:[合同终止后的处理措施,如:工程移交、款项结算等]11.合同附件及补充协议11.1合同附件清单清单:[合同附件的具体内容,如:工程图纸、技术规范等]11.2补充协议及修改协议:[补充协议的内容及签署程序]修改:[合同修改的流程及条件]12.合同履行及监督12.1合同履行监督机构及职责机构:[监督机构的名称及职责]职责:[监督机构的具体职责,如:监督工程质量、进度、安全等]12.2合同履行监督程序及方式程序:[监督程序的具体步骤,如:定期检查、现场巡查等]方式:[监督方式的具体方法,如:书面报告、现场记录等]13.合同保密及知识产权13.1合同保密义务义务:[双方的保密义务,如:不泄露对方商业秘密、技术秘密等]13.2知识产权归属及保护归属:[知识产权的归属,如:工程图纸、技术资料等]保护:[知识产权的保护措施,如:签订保密协议、法律诉讼等]14.其他约定事项14.1其他约定事项清单清单:[其他约定事项的具体内容,如:合同变更、争议解决等]14.2其他约定事项的具体内容内容:[其他约定事项的具体描述,如:不可抗力条款、通知方式等]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方定义第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定的,具备相应资质和能力,为合同履行提供专业服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围1.工程设计、施工咨询;2.工程监理、质量检验;3.安全管理、环境保护;4.质量保证、工程验收;5.法律咨询、争议解决。16.第三方介入的引入程序16.1引入程序甲乙双方协商一致后,可引入第三方参与合同履行。引入程序如下:1.甲乙双方共同确定第三方介入的需求及范围;2.甲乙双方共同对第三方进行资质审查;3.甲乙双方与第三方签订合作协议;4.第三方按照合作协议及本合同规定履行职责。17.第三方责任及权利17.1责任1.按照合作协议及本合同规定,履行其专业服务职责;2.对其提供的服务质量承担责任;3.遵守国家法律法规及行业规范;4.对其工作人员的言行负责。17.2权利1.收取合理的劳务费用;2.要求甲乙双方提供必要的工作条件;3.对甲乙双方违反合同约定或造成第三方损失的行为,有权要求赔偿。18.第三方责任限额18.1限额确定第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,并在本合同中予以明确。18.2限额适用第三方责任限额适用于第三方在合同履行过程中因其自身原因造成的损失。19.第三方与其他各方的划分说明19.1划分说明1.第三方与甲乙双方的关系:第三方是甲乙双方共同邀请或指定的,与甲乙双方之间是合作关系,而非雇佣关系。2.第三方与工程其他参与方的关系:第三方在合同履行过程中,与工程的其他参与方(如供应商、施工方等)无直接合同关系,但其服务可能涉及与其他参与方的协同工作。3.第三方与其他方的责任划分:第三方对其提供的服务承担责任,其他参与方对其各自的职责承担责任。20.第三方介入后的合同调整20.1调整内容1.明确第三方在合同中的具体职责和权利;2.调整合同价款及支付方式,以适应第三方介入带来的影响;3.调整合同工期及进度,以适应第三方介入带来的影响。20.2调整程序合同调整程序如下:1.甲乙双方共同讨论合同调整方案;2.甲乙双方与第三方协商一致后,签署合同调整协议;3.将合同调整协议作为本合同的附件。21.第三方介入后的争议解决21.1争议解决方式第三方介入后,如发生争议,应通过协商解决;协商不成的,可按本合同第9.2条约定的争议解决方式解决。21.2争议解决程序争议解决程序如下:1.双方协商不成时,任何一方均可向约定的仲裁机构或法院提起仲裁或诉讼;2.仲裁机构或法院审理过程中,第三方作为争议主体参与;3.仲裁机构或法院根据事实和法律作出裁决或判决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程设计文件要求:详细的设计图纸、施工图、技术规范等,需符合国家相关标准和规范。说明:设计文件是施工的重要依据,确保工程质量和安全。2.工程施工合同要求:明确工程范围、工期、质量、价款、付款方式等条款。说明:施工合同是甲乙双方及第三方共同遵守的合同,确保工程顺利实施。3.工程监理合同要求:明确监理单位职责、监理内容、监理费用、监理期限等条款。说明:监理合同确保监理单位对工程质量、进度、安全等方面进行有效监督。4.质量检验报告要求:包括材料检验、过程检验、成品检验等,需有检验单位盖章和检验人员签名。说明:质量检验报告是工程质量的保证,确保工程达到质量要求。5.工程验收报告要求:包括工程验收记录、验收意见、验收单位盖章等。说明:工程验收报告是工程完工的标志,确保工程符合设计要求和验收标准。6.安全生产责任制文件要求:明确各级人员安全生产责任、安全管理制度等。说明:安全生产责任制文件确保施工现场安全生产,减少安全事故发生。7.环境保护措施文件要求:包括环境保护方案、废物处理措施等。说明:环境保护措施文件确保施工现场环境保护,减少环境污染。8.争议解决协议要求:明确争议解决方式、程序、机构等。说明:争议解决协议确保争议得到及时、公正解决。9.合同附件清单要求:列明所有附件的名称、数量、版本等信息。说明:合同附件清单方便双方查阅和管理附件。说明二:违约行为及责任认定:1.甲乙双方未按时支付工程款责任认定:按合同约定,每日向对方支付一定的违约金。示例:甲方未按时支付乙方工程款,每日应向乙方支付0.5%的违约金。2.第三方未按约定完成工作责任认定:第三方应承担违约责任,并赔偿由此造成的损失。示例:第三方未按时完成设计工作,应赔偿甲方因此造成的工期延误和额外费用。3.甲乙双方未按约定履行验收义务责任认定:违约方应承担违约责任,并赔偿由此造成的损失。示例:乙方未按约定参加工程验收,应赔偿甲方因此造成的损失。4.第三方提供的服务不符合质量要求责任认定:第三方应承担违约责任,并赔偿由此造成的损失。示例:监理单位未按照规范进行监理,导致工程质量问题,应赔偿甲方因此造成的损失。5.甲方未按时提供施工场地责任认定:甲方应承担违约责任,并赔偿由此造成的损失。示例:甲方未按时提供施工场地,导致乙方工期延误,甲方应赔偿乙方因此造成的损失。6.乙方未按时完成工程责任认定:乙方应承担违约责任,并赔偿由此造成的损失。示例:乙方未按时完成工程,导致甲方损失,乙方应赔偿甲方因此造成的损失。全文完。2024消防工程施工质量监理与验收合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.合同标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.监理工作范围及内容3.1监理工作范围3.2监理工作内容3.3监理工作标准4.监理工作程序及方法4.1监理工作程序4.2监理工作方法4.3监理工作记录5.监理人员配备及职责5.1监理人员配备5.2监理人员职责5.3监理人员培训6.质量控制要求6.1质量控制标准6.2质量检验方法6.3质量问题处理7.验收标准及程序7.1验收标准7.2验收程序7.3验收报告8.合同履行期限8.1合同开始日期8.2合同结束日期8.3合同延期9.合同价款及支付方式9.1合同价款9.2支付方式9.3付款时间10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.违约责任及争议解决11.1违约责任11.2争议解决方式11.3争议解决机构12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除及终止程序13.合同附件13.1附件一:工程概况13.2附件二:监理工作计划13.3附件三:验收标准14.其他约定事项14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3合同附件效力第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:___________乙方:___________1.2合同双方地址甲方地址:___________乙方地址:___________1.3合同双方联系方式甲方联系人:___________甲方联系电话:___________乙方联系人:___________乙方联系电话:___________第二条合同标的及工程概况2.1工程名称___________消防工程施工项目2.2工程地点___________2.3工程规模___________2.4工程类型___________第三条监理工作范围及内容3.1监理工作范围包括但不限于工程质量、进度、安全、环保等方面。3.2监理工作内容1.对施工图纸、施工方案进行审核;2.对施工过程中使用的材料、设备进行检查;3.对施工过程中的质量、进度、安全、环保进行监督;4.对施工过程中的变更、洽商进行审核;5.对施工过程中的质量问题进行处理;6.对施工过程中的进度进行跟踪;7.对施工过程中的安全、环保进行监督;8.对施工过程中的隐蔽工程进行验收;9.对施工过程中的分项工程进行验收;10.对施工过程中的竣工验收进行监督;11.对施工过程中的质量事故进行调查和处理;12.对施工过程中的合同纠纷进行协调和处理。3.3监理工作标准按照国家有关法律法规、行业标准、规范和设计要求执行。第四条监理工作程序及方法4.1监理工作程序1.制定监理工作计划;2.审核施工图纸、施工方案;3.检查施工过程中使用的材料、设备;4.监督施工过程中的质量、进度、安全、环保;5.审核变更、洽商;6.处理质量问题;7.跟踪施工进度;8.监督施工过程中的安全、环保;9.验收隐蔽工程;10.验收分项工程;11.监督竣工验收;12.调查处理质量事故;13.协调处理合同纠纷。4.2监理工作方法采用现场巡查、旁站监理、平行检验、资料审核等方法。第五条监理人员配备及职责5.1监理人员配备1.项目总监理工程师:___________2.监理工程师:___________3.监理员:___________5.2监理人员职责1.项目总监理工程师负责全面协调、指挥、监督监理工作;2.监理工程师负责具体实施监理工作;3.监理员负责现场巡查、记录、报告等工作。第六条质量控制要求6.1质量控制标准1.符合国家有关法律法规、行业标准、规范和设计要求;2.达到甲方提出的质量标准;3.确保工程质量合格。6.2质量检验方法1.视觉检查;2.测量检查;3.实验室检测;4.检验报告。6.3质量问题处理1.对发现的质量问题及时记录、报告;2.对质量问题进行调查分析;3.提出整改措施;4.监督整改落实。第七条验收标准及程序7.1验收标准1.符合国家有关法律法规、行业标准、规范和设计要求;2.达到甲方提出的质量标准;3.确保工程质量合格。7.2验收程序1.乙方在施工过程中完成分项工程后,向甲方提出验收申请;2.甲方在收到验收申请后,组织相关人员对分项工程进行验收;3.验收合格后,乙方继续施工下一分项工程;4.所有分项工程验收合格后,乙方组织竣工验收;5.甲方组织相关单位对竣工验收进行监督;6.验收合格后,乙方办理竣工验收手续。第八条合同履行期限8.1合同开始日期合同自双方签字盖章之日起开始生效。8.2合同结束日期合同履行期限为___________个月,自合同开始之日起计算。8.3合同延期如因不可抗力或其他双方协商一致的原因导致合同延期,应书面通知对方,并经双方同意后,可延长合同期限。第九条合同价款及支付方式9.1合同价款本合同总价款为人民币___________元整。9.2支付方式a.合同签订后___________日内支付合同总价款的___________%;b.施工完成___________%后支付合同总价款的___________%;c.施工完成___________%后支付合同总价款的___________%;d.验收合格后支付合同总价款的___________%;2.甲方支付进度款时,应向乙方提供相应的付款凭证。9.3付款时间甲方应在每个付款节点前___________日内支付相应的进度款。第十条保密条款10.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于技术秘密、商业秘密、项目信息等。10.2保密期限本合同的保密期限自合同生效之日起至合同终止后___________年。10.3违约责任任何一方违反保密义务,应承担相应的法律责任,并向另一方支付违约金,金额为___________元。第十一条违约责任及争议解决11.1违约责任1.任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.违约金的具体计算方式及赔偿损失的标准,双方可在合同附件中约定。11.2争议解决方式1.双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。2.如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条合同解除及终止12.1合同解除条件1.双方协商一致;2.发生不可抗力,导致合同无法履行;3.一方严重违约,经另一方书面通知后未在合理期限内改正。12.2合同终止条件合同履行完毕或达到合同约定的终止条件。12.3合同解除及终止程序1.双方应书面通知对方解除或终止合同;2.合同解除或终止后,双方应立即采取必要措施,处理剩余事宜。第十三条合同附件13.1附件一:工程概况包括但不限于工程名称、地点、规模、类型等详细信息。13.2附件二:监理工作计划详细列出监理工作的具体内容、时间节点、人员安排等。13.3附件三:验收标准明确分项工程和竣工验收的具体标准和要求。第十四条其他约定事项14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同生效日期本合同生效日期为___________年___________月___________日。14.3合同附件效力本合同的附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方同意引入的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督、评估或其他辅助服务的自然人、法人或其他组织。1.2第三方不包括合同双方及其关联企业、员工或其家属。第二条第三方介入条件2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订补充协议。2.2第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、保障工程质量、控制项目成本或实现其他合同目的。第三条第三方职责3.1第三方应根据合同约定和补充协议的约定,履行其职责。3.2第三方的职责包括但不限于:a.提供专业咨询服务;b.进行项目监督、评估;c.参与合同履行过程中的决策;d.协助解决合同履行中的争议。第四条第三方权利4.1第三方有权根据合同约定和补充协议的约定,获取必要的资料和信息。4.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和支持。4.3第三方有权根据合同约定和补充协议的约定,获得相应的报酬。第五条第三方责任5.1第三方对其提供的专业服务、咨询、监督、评估等工作的质量和效果承担责任。5.2第三方的责任限额由甲乙双方在补充协议中约定,但不得超过合同总价款的___________%。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲方、乙方之间的关系由补充协议约定。6.2第三方与甲方、乙方之间的关系不构成任何形式的合作关系或代理关系。6.3第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定。第七条第三方
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年度钢材行业投资分析与风险评估合同
- 2025版学校体育器材租赁与维护服务协议3篇
- 教育科技在心理健康领域的创新应用
- 二零二五年度打字员与出版社合同:图书编辑与排版服务协议2篇
- 社交媒体在小学数学教学中的作用与影响
- 教育信息化背景下的探究式学习法研究
- 2025年度能源管理创业合伙人共同投资协议4篇
- 二零二五年度成都离婚协议公证办理材料审核及处理合同4篇
- 企业可持续发展与创新型组织架构的关系
- 小学阶段数学与信息技术课程的资源整合
- 第五单元《习作例文:风向袋的制作》说课稿-2024-2025学年五年级上册语文统编版
- T型引流管常见并发症的预防及处理
- JJG 1204-2025电子计价秤检定规程(试行)
- 2024年计算机二级WPS考试题库(共380题含答案)
- 中建集团面试自我介绍
- 2024年江苏农牧科技职业学院单招职业适应性测试题库参考答案
- 2024版《53天天练单元归类复习》3年级语文下册(统编RJ)附参考答案
- 知识图谱与大模型融合实践研究报告
- 0-9任意四位数手机密码排列组合全部数据列表
- 碳排放管理员 (碳排放核查员)技能考核内容结构表四级、技能考核要素细目表四级
- 物业五级三类服务统一标准
评论
0/150
提交评论