二零二五版建筑合同工程量清单索赔协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版建筑合同工程量清单索赔协议本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期1.3合同工期1.4合同金额2.工程量清单编制依据2.1设计图纸2.2施工规范2.3相关法律法规3.索赔事项及范围3.1索赔事项分类3.2索赔范围界定4.索赔申请及审批流程4.1索赔申请条件4.2索赔申请材料4.3索赔审批程序5.索赔金额计算方法5.1直接费用索赔5.2间接费用索赔5.3人工、材料、机械费索赔6.索赔争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构6.3争议解决程序7.索赔支付方式7.1索赔款项支付比例7.2索赔款项支付时间7.3索赔款项支付方式8.合同变更及终止8.1合同变更条件8.2合同变更程序8.3合同终止条件8.4合同终止程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿计算10.保密条款10.1保密信息范围10.2保密义务10.3违约责任11.法律适用与争议解决11.1适用法律11.2争议解决方式12.合同生效及解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件12.3合同解除程序13.其他约定事项13.1不可抗力条款13.2通知与送达13.3合同附件14.合同签署及生效日期第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同双方基本信息1.1.1承包方名称：____________________1.1.2承包方法定代表人：____________________1.1.3承包方地址：____________________1.1.4承包方联系电话：____________________1.1.5发包方名称：____________________1.1.6发包方法定代表人：____________________1.1.7发包方地址：____________________1.1.8发包方联系电话：____________________1.2合同签订日期：____年____月____日1.3合同工期：自____年____月____日起至____年____月____日止1.4合同金额：人民币____元整2.工程量清单编制依据2.1设计图纸：包括但不限于施工图、设计变更通知单等2.2施工规范：国家及行业相关施工规范、标准2.3相关法律法规：适用于本合同的相关法律法规3.索赔事项及范围3.1索赔事项分类：3.1.1因设计变更引起的索赔3.1.2因工程量清单错误引起的索赔3.1.3因不可抗力引起的索赔3.1.4因施工条件变化引起的索赔3.2索赔范围界定：3.2.1直接费用索赔：包括人工、材料、机械费等3.2.2间接费用索赔：包括管理费、利润损失等4.索赔申请及审批流程4.1索赔申请条件：4.1.1索赔事项符合本合同第三条所述范围4.1.2索赔事项已实际发生4.1.3索赔事项已按照本合同规定程序提出4.2索赔申请材料：4.2.1索赔事项书面申请4.2.2相关证明材料4.3索赔审批程序：4.3.1承包方提交索赔申请及材料4.3.2发包方审核索赔申请及材料4.3.3发包方与承包方协商确定索赔金额4.3.4双方签署索赔协议5.索赔金额计算方法5.1直接费用索赔：5.1.1人工费：根据实际发生的人工工日数量及合同约定的人工单价计算5.1.2材料费：根据实际发生的材料数量及合同约定的材料单价计算5.1.3机械费：根据实际发生的机械使用时间及合同约定的机械单价计算5.2间接费用索赔：5.2.1管理费：按照合同约定的管理费比例计算5.2.2利润损失：按照合同约定的利润损失比例计算5.3人工、材料、机械费索赔：5.3.1人工、材料、机械费索赔按照第五条第5.1条、5.2条、5.3条的规定计算6.索赔争议解决6.1争议解决方式：6.1.1协商解决6.1.2仲裁解决6.2争议解决机构：6.2.1争议解决机构名称：____________________6.3争议解决程序：6.3.1双方协商解决争议6.3.2协商不成，提交争议解决机构仲裁8.合同变更及终止8.1合同变更条件8.1.1发包方因设计变更等原因，需调整合同内容8.1.2承包方因不可抗力等原因，需调整合同内容8.2合同变更程序8.2.1发包方或承包方提出变更申请8.2.2双方协商确定变更内容8.2.3签署变更协议8.3合同终止条件8.3.1合同工期届满8.3.2双方协商一致8.3.3因不可抗力导致合同无法履行8.4合同终止程序8.4.1发出终止通知8.4.2完成合同剩余工作8.4.3结算剩余款项9.违约责任9.1违约情形9.1.1承包方未按合同约定完成工程9.1.2发包方未按合同约定支付款项9.1.3双方违反保密条款9.2违约责任承担9.2.1承诺履行或赔偿损失9.2.2支付违约金9.3违约赔偿计算9.3.1按实际损失计算9.3.2按合同约定赔偿金计算10.保密条款10.1保密信息范围10.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密10.1.2合同内容及相关技术信息10.2保密义务10.2.1未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息10.2.2采取必要措施保护保密信息10.3违约责任10.3.1依法承担侵权责任10.3.2支付违约金11.法律适用与争议解决11.1适用法律11.1.1合同签订地法律11.1.2适用于合同履行的相关国际条约11.2争议解决方式11.2.1协商解决11.2.2仲裁解决11.2.3法院诉讼12.合同生效及解除12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2合同符合法律法规规定12.2合同解除条件12.2.1双方协商一致12.2.2发生不可抗力12.2.3违约行为12.3合同解除程序12.3.1提出解除通知12.3.2完成合同剩余工作12.3.3结算剩余款项13.其他约定事项13.1不可抗力条款13.1.1不可抗力的定义13.1.2不可抗力的通知13.1.3不可抗力下的合同履行13.2通知与送达13.2.1通知方式：书面形式13.2.2送达地址：按照合同双方约定的地址13.3合同附件13.3.1合同附件清单13.3.2合同附件内容14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期：____年____月____日14.2合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念及范围1.1第三方的定义1.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同选定的，提供专业服务、咨询、监督、调解或仲裁等服务的独立实体。1.2第三方介入的范围1.2.1工程量清单编制及审核1.2.2索赔事项的评估及鉴定1.2.3争议解决及调解1.2.4工程进度及质量的监督1.2.5其他经甲乙双方协商一致需第三方介入的事项2.第三方介入的程序2.1第三方的选定2.1.1甲乙双方共同选定第三方2.1.2第三方需具备相应的资质和能力2.2第三方的授权2.2.1第三方获得甲乙双方授权，代表双方进行相关工作2.2.2第三方需遵守合同约定及法律法规2.3第三方的职责2.3.1第三方应按照甲乙双方授权的范围和方式履行职责2.3.2第三方应及时向甲乙双方报告工作进展和结果3.第三方的责任限额3.1第三方的责任3.1.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任3.1.2第三方的责任范围限于其专业领域和授权范围3.2第三方的责任限额3.2.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定3.2.2第三方的责任限额不得低于合同金额的____%3.2.3第三方的责任限额以人民币____元为最高赔偿额4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分4.1.1第三方对甲方负责，甲方对第三方的工作进行监督和指导4.1.2第三方的工作成果需经甲方确认4.2第三方与乙方的划分4.2.1第三方对乙方负责，乙方对第三方的工作进行监督和指导4.2.2第三方的工作成果需经乙方确认4.3第三方与甲乙双方的划分4.3.1第三方的费用由甲乙双方按照合同约定承担4.3.2第三方的工作成果归甲乙双方共有，双方均有权使用4.3.3第三方在履行职责过程中，如涉及甲乙双方的商业秘密，应予以保密5.第三方介入时的额外条款及说明5.1第三方介入的费用5.1.1第三方的费用由甲乙双方按照合同约定承担5.1.2第三方的费用包括但不限于服务费、差旅费、资料费等5.2第三方介入的期限5.2.1第三方介入的期限由甲乙双方在合同中约定5.2.2第三方应在约定期限内完成相关工作5.3第三方介入的效果5.3.1第三方介入的结果需经甲乙双方认可5.3.2第三方介入未能达到预期效果的，甲乙双方可协商解决或重新选定第三方6.第三方介入后的合同变更6.1合同变更的必要性6.1.1第三方介入可能导致合同内容的变更6.2合同变更的程序6.2.1甲乙双方协商确定变更内容6.2.2签署变更协议6.2.3通知第三方6.3合同变更的效力6.3.1变更协议生效后，对甲乙双方及第三方具有约束力第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计图纸及变更通知单详细要求：包含所有施工图、设计变更通知单、工程量清单等图纸文件，需清晰、完整、准确。说明：用于证明工程量清单编制的依据和设计变更情况。2.施工规范及标准详细要求：列出适用于本合同的所有国家及行业施工规范、标准。说明：用于确保施工过程的规范性和质量。3.索赔申请材料详细要求：包括索赔事项书面申请、相关证明材料（如发票、照片、报告等）。说明：用于支持索赔事项的真实性和合理性。4.索赔协议详细要求：包括索赔事项、索赔金额、支付方式、争议解决方式等。说明：用于明确双方对索赔事项的共识和解决方式。5.争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明：用于确保争议得到有效解决。6.合同变更协议详细要求：包括变更内容、变更原因、变更生效日期等。说明：用于记录合同变更的实际情况。7.保密协议详细要求：包括保密信息范围、保密义务、违约责任等。说明：用于保护双方的商业秘密。8.不可抗力证明材料详细要求：包括不可抗力事件的相关证明材料（如自然灾害、政府行为等）。说明：用于证明不可抗力事件的发生。9.通知与送达证明材料详细要求：包括通知内容、送达时间、送达方式等证明材料。说明：用于证明通知的合法性和有效性。10.合同附件详细要求：包括合同附件清单和合同附件内容。说明：用于补充合同中的未尽事宜。说明二：违约行为及责任认定：1.承包方违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定完成工程责任认定：承担违约责任，赔偿发包方因此遭受的损失示例：承包方未按工期完成工程，导致发包方遭受额外费用，承包方需赔偿该费用。2.发包方违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定支付款项责任认定：承担违约责任，支付违约金示例：发包方未按约定支付工程进度款，承包方有权要求支付违约金。3.双方违约行为及责任认定违约行为：违反保密条款责任认定：承担侵权责任，支付违约金示例：一方泄露对方商业秘密，需承担侵权责任并支付违约金。4.第三方违约行为及责任认定违约行为：因自身原因造成甲乙双方损失责任认定：承担赔偿责任，赔偿甲乙双方因此遭受的损失示例：第三方在提供咨询服务时出现失误，导致甲乙双方遭受损失，第三方需赔偿该损失。全文完。二零二四版建筑合同工程量清单索赔协议1合同目录一、协议概述1.1协议背景1.2协议目的1.3协议适用范围二、工程量清单2.1工程量清单编制依据2.2工程量清单内容2.3工程量清单变更三、索赔管理3.1索赔申请3.2索赔审查3.3索赔处理3.4索赔争议解决四、工期延误4.1工期延误原因4.2工期延误处理4.3工期延误索赔五、工程变更5.1工程变更程序5.2工程变更范围5.3工程变更索赔六、材料价格波动6.1材料价格波动原因6.2材料价格波动处理6.3材料价格波动索赔七、设计变更7.1设计变更程序7.2设计变更范围7.3设计变更索赔八、不可抗力8.1不可抗力定义8.2不可抗力处理8.3不可抗力索赔九、合同争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决费用十、违约责任10.1违约责任定义10.2违约责任承担10.3违约责任赔偿十一、协议生效及终止11.1协议生效条件11.2协议终止条件11.3协议终止程序十二、协议附件12.1工程量清单12.2索赔申请表12.3争议解决协议十三、协议签署13.1签署主体13.2签署日期13.3签署地点十四、其他14.1通知方式14.2协议份数14.3协议解释权合同编号_________一、协议概述1.1协议背景乙方因施工过程中遇到不可预见因素，导致工程进度受到影响，现就工程量清单进行索赔。1.2协议目的为确保双方权益，明确索赔责任，达成双方共识，特订立本协议。1.3协议适用范围本协议适用于乙方在施工过程中因不可抗力、材料价格波动、设计变更等原因引起的工程量清单索赔。二、工程量清单2.1工程量清单编制依据2.2工程量清单内容工程量清单应包括工程量、材料名称、规格、单价、总价等。2.3工程量清单变更如因设计变更等原因导致工程量清单发生变更，乙方应在变更后三个工作日内通知甲方，并提交变更后的工程量清单。三、索赔管理3.1索赔申请乙方应在发现索赔事项后七个工作日内向甲方提出索赔申请，并提供相关证明材料。3.2索赔审查甲方应在收到索赔申请后十个工作日内对索赔事项进行审查，并答复乙方。3.3索赔处理经审查，如认定乙方索赔合理，甲方应在十个工作日内与乙方协商确定索赔金额。3.4索赔争议解决如双方对索赔金额有争议，可协商解决；协商不成，可提交仲裁机构或人民法院裁决。四、工期延误4.1工期延误原因因不可抗力、甲方原因、乙方原因等导致工期延误。4.2工期延误处理乙方应及时向甲方报告工期延误情况，并提交相关证明材料。4.3工期延误索赔如工期延误是由于甲方原因或不可抗力导致的，乙方有权要求甲方支付工期延误索赔。五、工程变更5.1工程变更程序乙方提出工程变更申请，经甲方批准后，进行变更。5.2工程变更范围工程变更范围包括设计变更、工程量变更等。5.3工程变更索赔因工程变更导致工程量增加或减少，乙方有权要求甲方支付相应的索赔金额。六、材料价格波动6.1材料价格波动原因因市场供求关系、政策调整等原因导致材料价格波动。6.2材料价格波动处理乙方应及时向甲方报告材料价格波动情况，并提交相关证明材料。6.3材料价格波动索赔如材料价格波动导致乙方成本增加，乙方有权要求甲方支付相应的索赔金额。七、设计变更7.1设计变更程序乙方提出设计变更申请，经甲方批准后，进行变更。7.2设计变更范围设计变更范围包括设计图纸、施工工艺等。7.3设计变更索赔因设计变更导致工程量增加或减少，乙方有权要求甲方支付相应的索赔金额。八、不可抗力8.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。8.2不可抗力处理发生不可抗力事件后，双方应及时通报，并采取措施减少损失。8.3不可抗力索赔因不可抗力导致工程延误或损失，双方可根据实际情况协商确定索赔金额。九、合同争议解决9.1争议解决方式双方应通过友好协商解决争议，协商不成的，可提交仲裁或诉讼。9.2争议解决程序提交仲裁或诉讼的争议，应按照相关法律法规和仲裁/诉讼程序进行。9.3争议解决费用仲裁或诉讼费用由败诉方承担，除非仲裁庭或法院另有判决。十、违约责任10.1违约责任定义违约责任是指一方违反合同约定，导致另一方遭受损失时，应承担的责任。10.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约责任赔偿赔偿金额应根据实际情况确定，包括直接损失和间接损失。十一、协议生效及终止11.1协议生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。11.2协议终止条件（1）协议约定的终止条件成就；（2）双方协商一致解除协议；（3）依法应终止的其他情形。11.3协议终止程序十二、协议附件12.1工程量清单12.2索赔申请表12.3争议解决协议十三、协议签署13.1签署主体本协议由甲方和乙方授权代表签署。13.2签署日期本协议签署日期为____年____月____日。13.3签署地点本协议签署地点为____。十四、其他14.1通知方式（1）邮寄至对方提供的地址；（2）传真或电子邮件发送至对方提供的联系方式。14.2协议份数本协议一式____份，甲乙双方各执____份。14.3协议解释权本协议的解释权归甲乙双方共同所有。甲方（盖章）：____________________授权代表（签字）：_______________日期：__________________________乙方（盖章）：____________________授权代表（签字）：_______________日期：__________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1工程进度控制权甲方有权根据工程进度要求，对乙方施工计划进行调整，乙方应无条件配合。如调整导致工期延长，甲方应按照合同约定支付工期延误索赔。1.2材料采购权甲方有权决定工程所需主要材料的品牌、规格和供应商，乙方应严格按照甲方要求进行采购。如因甲方指定材料导致成本增加，甲方应承担相应的增加费用。1.3设计变更审批权甲方对设计变更有最终审批权，乙方应按照甲方审批的设计变更进行施工。如设计变更导致工程量增加或减少，甲方应按照合同约定进行相应的索赔或补偿。1.4质量监督权甲方有权对工程质量和施工安全进行监督，乙方应接受甲方监督并提出整改措施。如因乙方原因导致工程质量不合格，甲方有权要求乙方进行返工或修复，并承担相应费用。二、乙方为主导时的附加条款及说明2.1施工计划制定权乙方有权根据工程特点和技术要求制定施工计划，并报甲方备案。甲方应在收到施工计划后七个工作日内提出修改意见，乙方应根据甲方意见进行相应调整。2.2材料采购权乙方有权根据工程需要选择材料供应商，并负责材料的采购和验收。乙方应保证材料质量符合合同要求，如因材料质量问题导致工程延误或损失，乙方应承担相应责任。2.3设计变更提出权乙方有权根据施工过程中遇到的问题提出设计变更申请，甲方应在收到申请后十个工作日内进行审批。如设计变更导致工程成本增加，甲方应按照合同约定进行相应的补偿。2.4施工质量控制权乙方有权对施工过程进行质量控制，确保工程质量符合合同要求。如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担相应责任，包括但不限于返工、修复和赔偿损失。三、有第三方中介时的附加条款及说明3.1中介机构职责第三方中介机构负责对工程量清单、索赔申请等进行审核，并提出审核意见。中介机构应保持独立、客观、公正的原则，确保审核结果的准确性。3.2中介机构费用中介机构费用由双方协商确定，并在合同中明确。中介机构费用应在协议签订后支付，由甲方或乙方承担。3.3中介机构报告中介机构应在审核完成后七个工作日内向双方提交审核报告。报告内容应包括工程量清单、索赔申请的审核结果及建议。3.4中介机构责任中介机构在履行职责过程中，如因故意或重大过失导致审核结果错误，应承担相应的法律责任。双方应就中介机构责任问题进行协商，协商不成的，可提交仲裁或诉讼。3.5中介机构保密中介机构应对工程量和索赔信息进行保密，不得向任何第三方泄露。如因中介机构泄露信息导致损失，中介机构应承担相应责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.索赔申请表3.争议解决协议4.施工计划5.材料采购单据6.设计变更通知7.质量检验报告8.中介机构审核报告二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按时支付工程款。认定：甲方未在合同约定的付款期限内支付工程款，经催告后仍未支付。2.违约行为：乙方未按合同约定完成工程。认定：乙方未按照合同约定的工期和质量标准完成工程，经甲方验收不合格。3.违约行为：乙方未按照甲方要求进行材料采购。认定：乙方采购的材料不符合甲方要求的质量标准或品牌规格。4.违约行为：甲方未按时审批设计变更。认定：甲方未在合同约定的时间内审批乙方提出的合理设计变更申请。5.违约行为：中介机构未按时提交审核报告。认定：中介机构未在合同约定的时间内提交审核报告。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.违约责任：指一方违反合同约定，导致另一方遭受损失时，应承担的责任。3.独立、客观、公正：指第三方中介机构在履行职责时，应保持中立，不受任何一方影响，确保审核结果的公正性。4.质量检验报告：指对工程或材料进行质量检验后，由检验机构出具的报告，证明工程或材料的质量状况。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方拖欠工程款。解决办法：乙方应定期向甲方催款，如甲方仍拖欠，乙方可向法院提起诉讼。2.问题：乙方施工质量不达标。解决办法：乙方应加强施工管理，确保工程质量符合合同要求，如不合格，应进行返工或修复。3.问题：材料价格波动较大。解决办法：双方在合同中约定材料价格波动的处理方式，如价格波动超过约定范围，可进行索赔或调整合同价格。4.问题：设计变更审批不及时。解决办法：双方应明确设计变更审批流程，确保审批及时，如甲方延误，乙方有权要求赔偿。5.问题：中介机构审核报告延误。解决办法：双方应与中介机构协商，确保审核报告按时提交，如中介机构延误，应追究其责任。五、所有应用场景：1.建筑工程施工过程中，出现工程量清单索赔。2.工程施工过程中，因不可抗力、材料价格波动、设计变更等原因导致工期延误或成本增加。3.双方就工程量清单、索赔申请等产生争议，需要第三方中介机构进行审核。4.合同执行过程中，一方出现违约行为，需要追究违约责任。全文完。二零二四版建筑合同工程量清单索赔协议2合同编号_________一、合同主体1.甲方（建设单位）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2.乙方（施工单位）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________3.其他相关方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、合同前言2.1背景本合同签订的背景是甲方作为建设单位，乙方作为施工单位，双方本着平等互利、诚实信用的原则，就建筑合同工程量清单索赔事宜达成一致，特订立本协议。2.2目的本合同旨在明确双方在建筑合同工程量清单索赔过程中的权利与义务，确保工程顺利进行，维护双方的合法权益。三、定义与解释3.1专业术语1.工程量清单：指甲方在施工前提供的，详细列出工程所需材料、设备、人工、机械等各项费用的清单。2.索赔：指乙方在施工过程中，因甲方提供的工程量清单与实际施工不符，导致乙方增加费用或延长工期，乙方要求甲方按照约定的方式给予补偿的行为。3.2关键词解释1.工程量清单索赔：指乙方在施工过程中，因工程量清单与实际施工不符，要求甲方按照约定的方式给予补偿的行为。2.补偿：指甲方按照约定的比例或金额，对乙方因工程量清单索赔而产生的损失进行补偿。四、权利与义务4.1甲方权利与义务1.甲方有权要求乙方按照工程量清单进行施工，并对施工过程中的质量问题进行监督。2.甲方有义务提供准确的工程量清单，确保清单内容与实际施工相符。3.甲方有义务按照约定，对乙方因工程量清单索赔而产生的损失进行补偿。4.2乙方权利与义务1.乙方有权要求甲方提供准确的工程量清单，并对清单内容进行核对。2.乙方有权在施工过程中，对工程量清单与实际施工不符的情况提出索赔。3.乙方有义务按照工程量清单进行施工，确保工程质量。五、履行条件5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，履行期限为____年____月。5.2合同履行地点本合同履行地点为：____________________。5.3合同履行方式1.甲方按照工程量清单要求乙方进行施工。2.乙方在施工过程中，如发现工程量清单与实际施工不符，应及时向甲方提出索赔。3.甲方在收到乙方索赔后，按照约定的方式对乙方进行补偿。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.合同履行完毕，双方无争议；2.双方协商一致解除合同；3.出现法律法规规定或双方约定的其他终止合同的情形。6.3终止程序1.双方协商一致解除合同，应书面通知对方；2.双方应按照约定，办理合同解除手续。6.4终止后果1.合同解除后，双方应按照约定，对尚未履行的合同内容进行结算；2.合同解除后，双方应按照约定，对因合同解除而产生的损失进行赔偿。七、费用与支付7.1费用构成1.工程量清单中列明的各项材料、设备、人工、机械等费用；2.因工程量清单与实际施工不符而产生的额外费用；3.乙方在施工过程中，因甲方原因导致的停工、返工等费用；4.乙方因工程量清单索赔而产生的其他费用。7.2支付方式1.甲方应按照约定的支付比例，在工程进度达到约定节点时，向乙方支付相应款项；2.甲方应在收到乙方提交的索赔申请及相关证明材料后，按照约定的支付比例，在10个工作日内向乙方支付索赔款项。7.3支付时间1.工程量清单中的费用，应在工程进度达到约定节点时支付；2.索赔款项，应在甲方收到乙方索赔申请及相关证明材料后10个工作日内支付。7.4支付条款1.甲方应在支付款项时，出具支付凭证，并注明支付的具体款项内容；2.乙方应在收到款项后，出具收款凭证，并注明收到的款项内容。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按照约定支付工程量清单中的费用，应向乙方支付违约金，违约金为未支付款项的_____%；2.甲方未按照约定支付索赔款项，应向乙方支付违约金，违约金为未支付款项的_____%。8.2乙方违约1.乙方未按照工程量清单进行施工，应向甲方支付违约金，违约金为实际损失金额的_____%；2.乙方未按照约定提交索赔申请及相关证明材料，应向甲方支付违约金，违约金为实际损失金额的_____%。8.3赔偿金额和方式1.违约金的计算方式为：违约金=违约金额×违约比例；2.违约金支付方式为：违约方应在违约行为发生后____个工作日内，向守约方支付违约金。九、保密条款9.1保密内容1.双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密；2.双方在本合同履行过程中知悉的工程量清单及相关技术资料。9.2保密期限本合同约定的保密期限为____年，自合同生效之日起计算。9.3保密履行方式1.双方应在本合同履行过程中，对保密内容采取严格保密措施；2.双方未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1.地震、洪水、台风等自然灾害；2.政府政策调整、法律法规变更；3.社会动荡、战争等社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失；2.因不可抗力事件导致合同无法履行时，双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例1.地震、洪水等自然灾害；2.政府征收土地、调整税收政策；3.社会动荡、战争等。十一、争议解决11.1协商解决1.双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议；2.协商期限为____个工作日。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商未果时，双方可向有关调解机构申请调解；2.调解未果或调解机构无法进行调解时，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼或申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.双方未经对方同意，不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方；2.双方同意转让本合同的权利和义务的，应书面通知对方，并经对方同意。12.2不得转让的情形1.甲方作为建设单位，其权利和义务不得转让；2.乙方作为施工单位，其权利和义务不得转让。十三、权利的保留13.1权力保留1.本合同签订后，双方应严格遵守合同约定，未经对方同意，任何一方不得擅自变更或解除合同；2.本合同的权利和义务，除法律法规另有规定外，不得转让、出借或抵押。13.2特殊权力保留1.甲方保留对工程量清单的审核权，乙方应按照甲方的要求提供相关资料；2.乙方保留对工程量清单索赔的提出权，甲方应按照约定给予补偿。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何一方要求修改或补充本合同的内容，应书面通知对方；2.双方同意修改或补充的内容，应以书面形式签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.修改或补充协议自双方签字盖章之日起生效；2.修改或补充协议与本合同不一致的，以修改或补充协议为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合，确保工程顺利进行；2.双方应按照约定，及时提供必要的资料和条件。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开协调会议，讨论解决施工过程中出现的问题；2.双方应通过书面形式或其他通讯方式，及时沟通信息。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同为本合同的完整文件，任何与本合同内容相抵触的文件或协议均无效。16.3增减条款1.本合同如有增减条款，应以书面形式签订补充协议；2.补充协议与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（建设单位）：（盖章）代表人（签字）：____________________日期：____________________乙方（施工单位）：（盖章）代表人（签字）：____________________日期：____________________附件：1.工程量清单2.索赔申请及相关证明材料附件及其他说明解释一、附件列表：1.工程量清单2.索赔申请及相关证明材料3.修改或补充协议（如有）4.协调会议纪要（如有）5.支付凭证6.收款凭证7.违约金支付凭证二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按约定支付工程量清单费用：认定甲方违约，应支付违约金。未按约定支付索赔款项：认定甲方违约，应支付违约金。2.乙方违约行为及认定：未按工程量清单进行施工：认定乙方违约，应支付违约金。未按约定提交索赔申请及相关