2024施工合同索赔条款与建筑工程合同价款调整及支付办法3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024施工合同索赔条款与建筑工程合同价款调整及支付办法本合同目录一览1.索赔事件及认定1.1索赔事件的范围1.2索赔事件的认定标准1.3索赔事件的提交时限1.4索赔事件的审核程序2.索赔计算方法2.1直接费用索赔2.2间接费用索赔2.3工期延误索赔2.4利润损失索赔2.5其他相关索赔3.索赔审核及处理3.1索赔审核机构及职责3.2索赔审核程序3.3索赔处理期限3.4索赔处理结果4.工程合同价款调整原则4.1价格调整范围4.2价格调整依据4.3价格调整计算方法4.4价格调整申请程序5.工程合同价款调整审核及处理5.1调价审核机构及职责5.2调价审核程序5.3调价处理期限5.4调价处理结果6.工程合同价款支付办法6.1支付方式6.2支付比例6.3支付时限6.4支付凭证7.工程合同价款支付审核及处理7.1支付审核机构及职责7.2支付审核程序7.3支付处理期限7.4支付处理结果8.争议解决机制8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决期限8.4争议解决结果9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同终止条件9.4合同终止程序10.违约责任10.1违约行为类型10.2违约责任承担10.3违约责任计算10.4违约责任处理11.保密条款11.1保密信息范围11.2保密期限11.3保密义务11.4保密责任12.合同生效、变更与解除12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同解除程序12.4合同终止程序13.合同履行与监督13.1合同履行原则13.2合同履行监督机构及职责13.3合同履行监督程序13.4合同履行监督结果14.合同附件与补充条款14.1合同附件14.2补充条款14.3附件与补充条款的效力第一部分：合同如下：1.索赔事件及认定1.1索赔事件的范围因设计变更、工程量增加、工程进度延误、材料价格波动、政策调整等非承包人原因导致的损失；因施工过程中发生意外事件、自然灾害等不可抗力因素导致的损失；1.2索赔事件的认定标准事件发生具有事实依据；事件对承包人造成的损失具有直接因果关系；事件发生时，承包人已按照合同约定采取合理措施；1.3索赔事件的提交时限索赔事件发生后，承包人应在7日内向业主提交索赔意向书；索赔事件持续发生时，承包人应每隔7日提交一次索赔意向书；1.4索赔事件的审核程序业主收到索赔意向书后，应在3日内组织相关部门进行审核；审核结果应在5日内通知承包人。2.索赔计算方法2.1直接费用索赔根据实际发生费用，扣除合同约定不计入索赔的款项；2.2间接费用索赔根据实际发生费用，扣除合同约定不计入索赔的款项；2.3工期延误索赔根据实际延误工期，按照合同约定计算赔偿金额；2.4利润损失索赔根据实际损失利润，按照合同约定计算赔偿金额；2.5其他相关索赔根据实际情况，按照合同约定计算赔偿金额。3.索赔审核及处理3.1索赔审核机构及职责业主设立索赔审核委员会，负责索赔审核及处理；3.2索赔审核程序索赔审核委员会收到索赔申请后，应在7日内组织审核；审核结果应在5日内通知承包人；3.3索赔处理期限索赔处理结果应在10日内通知承包人；3.4索赔处理结果索赔审核委员会根据审核结果，提出索赔处理意见，并报业主批准。4.工程合同价款调整原则4.1价格调整范围因材料价格波动、政策调整等因素导致的合同价款变动；4.2价格调整依据国家及地方相关政策、行业指导价；4.3价格调整计算方法根据实际价格变动，按照合同约定计算调整金额；4.4价格调整申请程序业主、承包人任何一方发现价格变动，应在7日内向对方提出价格调整申请。5.工程合同价款调整审核及处理5.1调价审核机构及职责业主设立调价审核委员会，负责调价审核及处理；5.2调价审核程序调价审核委员会收到调价申请后，应在7日内组织审核；审核结果应在5日内通知申请方；5.3调价处理期限调价处理结果应在10日内通知申请方；5.4调价处理结果调价审核委员会根据审核结果，提出调价处理意见，并报业主批准。6.工程合同价款支付办法6.1支付方式银行转账；6.2支付比例首付款：合同总价款的20%；进度款：每月完成工程量的10%；验收合格后：合同总价款的60%；工程竣工并验收合格后：合同总价款的10%；保修期满：合同总价款的10%；6.3支付时限首付款：合同签订后30日内；进度款：每月15日前；验收合格后：验收合格后30日内；工程竣工并验收合格后：工程竣工后60日内；保修期满：保修期满后30日内；6.4支付凭证业主收到承包人提供的支付凭证后，应在2日内完成支付。7.工程合同价款支付审核及处理7.1支付审核机构及职责业主设立支付审核委员会，负责支付审核及处理；7.2支付审核程序支付审核委员会收到支付申请后，应在3日内组织审核；审核结果应在2日内通知承包人；7.3支付处理期限支付处理结果应在5日内通知承包人；7.4支付处理结果支付审核委员会根据审核结果，提出支付处理意见，并报业主批准。8.争议解决机制8.1争议解决方式协商解决；仲裁；诉讼；8.2争议解决程序争议发生后，双方应友好协商解决；协商不成，任何一方可向约定的仲裁委员会申请仲裁；仲裁未果或未选择仲裁，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼；8.3争议解决期限争议发生后，双方应在30日内协商解决；仲裁或诉讼的提起应在争议发生后60日内进行；8.4争议解决结果争议解决结果对双方具有约束力。9.合同解除与终止9.1合同解除条件双方协商一致；因不可抗力导致合同无法履行；一方严重违约；合同约定的其他解除条件；9.2合同解除程序提出解除的一方应书面通知对方；双方应在接到解除通知后的15日内就解除事宜达成一致；9.3合同终止条件合同约定的工程竣工；双方协商一致终止合同；合同解除；合同约定的其他终止条件；9.4合同终止程序合同终止前，双方应就剩余工程进行结算；合同终止后，双方应在15日内办理相关手续。10.违约责任10.1违约行为类型逾期付款；逾期交付工程；工程质量不合格；违反合同约定的其他行为；10.2违约责任承担违约方应承担违约责任，支付违约金；给对方造成损失的，还应赔偿损失；10.3违约责任计算违约金按合同约定比例计算；损失赔偿按实际损失计算；10.4违约责任处理违约方应在接到违约责任通知后的15日内支付违约金或赔偿损失；逾期支付的，按逾期付款处理。11.保密条款11.1保密信息范围合同内容；技术秘密；财务信息；其他双方约定应保密的信息；11.2保密期限合同有效期内及合同终止后5年内；11.3保密义务双方对保密信息负有保密义务；未经对方同意，不得向任何第三方泄露；11.4保密责任违反保密义务的，应承担相应的法律责任。12.合同生效、变更与解除12.1合同生效条件双方签字盖章；合同约定的其他生效条件；12.2合同变更程序变更内容应以书面形式提出；双方应在接到变更提议后的15日内达成一致；12.3合同解除程序提出解除的一方应书面通知对方；双方应在接到解除通知后的15日内就解除事宜达成一致；12.4合同终止程序合同终止前，双方应就剩余工程进行结算；合同终止后，双方应在15日内办理相关手续。13.合同履行与监督13.1合同履行原则诚实信用；全面履行；公平合理；13.2合同履行监督机构及职责业主设立监督机构，负责监督合同履行；监督机构应定期对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查；13.3合同履行监督程序监督机构接到监督申请后，应在5日内进行监督检查；监督结果应在3日内通知承包人；13.4合同履行监督结果监督机构应根据监督检查结果，提出改进建议，并督促承包人整改。14.合同附件与补充条款14.1合同附件工程量清单；技术规范；其他相关文件；14.2补充条款合同附件及补充条款与本合同具有同等法律效力；任何一方不得单方面变更或解除补充条款。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定义及范围1.1第三方是指本合同签订后，经甲乙双方同意介入合同履行过程中的任何单位或个人，包括但不限于监理方、检测机构、评估机构、仲裁机构、法院等。1.2第三方的介入应遵循本合同的约定和相关法律法规。2.第三方的职责2.1第三方应根据合同约定和法律法规，独立、客观、公正地履行其职责。2.2监理方应负责监督工程进度、质量、安全等，确保工程按合同约定完成。2.3检测机构应负责对工程质量进行检测，提供检测报告。2.4评估机构应负责对工程成本、工期等进行评估，提供评估报告。2.5仲裁机构或法院应根据争议解决机制，对争议进行仲裁或判决。3.第三方的权利3.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。3.2第三方有权根据合同约定和法律法规，独立作出决定。3.3第三方有权要求甲乙双方履行合同义务。4.第三方的义务4.1第三方应保守合同秘密，不得泄露甲乙双方的商业秘密。4.2第三方应按照合同约定和法律法规，履行其职责。4.3第三方应承担因其违约行为导致的损失。5.第三方的责任限额5.1第三方的责任限额应根据其介入合同履行过程中的职责和风险进行确定。5.2第三方的责任限额应在合同中明确约定，并不得超过其注册资本。第三方的资质和信誉；第三方介入合同履行过程中的风险；第三方的专业能力；合同约定的责任范围。6.甲乙双方的权利和义务6.1甲乙双方应按照合同约定，与第三方建立合作关系。6.2甲乙双方应向第三方提供必要的信息和资料。6.3甲乙双方应遵守第三方的决定和指示。6.4甲乙双方应承担因其违约行为导致第三方损失的责任。7.第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方不对甲乙双方的内部事务负责。7.2第三方与施工队伍、供应商等其他各方的关系由甲乙双方另行约定。7.3第三方的介入不改变甲乙双方在合同中的权利和义务。7.4第三方在履行职责过程中，应尊重甲乙双方的合法权益。8.第三方介入的流程8.1甲乙双方协商确定第三方介入的事项。8.2甲乙双方与第三方签订合作协议，明确各方的权利和义务。8.3第三方根据协议约定，履行其职责。8.4甲乙双方监督第三方履行职责的情况。9.第三方介入的费用9.1第三方介入的费用应根据合同约定和实际发生情况确定。9.2第三方介入的费用由甲乙双方承担，或根据合同约定由第三方自行承担。9.3第三方介入的费用应在合作协议中明确约定。10.第三方介入的争议解决10.1第三方介入过程中发生的争议，应按照本合同的争议解决机制解决。10.2第三方介入的争议解决，不影响甲乙双方在合同中的权利和义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细列出工程项目的名称、数量、单位、单价、总价等。要求：清单应与合同内容一致，并由双方签字确认。2.技术规范包含工程所需的材料、设备、施工工艺等规范要求。要求：规范应符合国家及行业标准，并由双方签字确认。3.合同签订文件包括合同文本、附件、双方签字盖章的原件。要求：文件应完整、清晰，并由双方妥善保管。4.施工组织设计详细说明施工方案、进度计划、质量保证措施等。要求：设计应科学合理，经相关部门审核批准。5.材料设备采购合同包含供应商名称、材料设备名称、数量、单价、总价等。要求：合同应符合国家及行业标准，并由双方签字确认。6.付款进度计划列出工程各阶段付款的时间和金额。要求：计划应与合同约定的付款方式一致，并由双方签字确认。7.施工进度计划列出工程各阶段完成的节点和时间。要求：计划应科学合理，经相关部门审核批准。8.工程质量验收报告详细记录工程质量验收情况，包括合格、不合格项等。要求：报告应由第三方检测机构出具，并由双方签字确认。9.工程竣工报告记录工程竣工情况，包括质量、进度、安全等。要求：报告应由第三方验收机构出具，并由双方签字确认。10.工程保修书包含保修范围、期限、联系方式等。要求：保修书应由承包方出具，并由双方签字确认。说明二：违约行为及责任认定：1.逾期付款违约行为：甲方未按合同约定时间支付款项。责任认定：甲方应向乙方支付逾期付款的利息，并承担相应的违约责任。示例：合同约定首付款在合同签订后30日内支付，甲方逾期支付10天，则应支付逾期付款利息。2.逾期交付工程违约行为：乙方未按合同约定时间完成工程。责任认定：乙方应向甲方支付逾期交付的违约金，并承担相应的违约责任。示例：合同约定工程竣工时间为2024年12月31日，乙方逾期竣工30天，则应支付逾期交付违约金。3.工程质量不合格违约行为：乙方交付的工程不符合合同约定的质量标准。责任认定：乙方应重新进行施工或修复，直至达到合同约定的质量标准，并承担相应的违约责任。示例：合同约定混凝土强度等级为C30，实际检测强度为C25，则乙方应进行加固处理。4.违反合同约定违约行为：任何一方违反合同约定的行为。责任认定：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例：合同约定施工期间禁止噪音扰民，若乙方违反此规定，则应承担相应责任。5.保密信息泄露违约行为：任何一方泄露合同约定的保密信息。责任认定：泄露方应承担相应的法律责任，并赔偿由此给对方造成的损失。示例：若甲方泄露乙方技术秘密，则甲方应承担法律责任并赔偿损失。全文完。2024施工合同索赔条款与建筑工程合同价款调整及支付办法1本合同目录一览1.索赔条款概述1.1索赔范围1.2索赔条件1.3索赔程序2.索赔事件分类2.1天气原因索赔2.2设计变更索赔2.3材料设备索赔2.4人工费用索赔2.5工期延误索赔3.索赔金额确定3.1直接费用索赔3.2间接费用索赔3.3逾期付款索赔4.工程合同价款调整4.1价格调整公式4.2价格调整因素4.3价格调整方法5.工程合同价款调整程序5.1价格调整申请5.2价格调整审批5.3价格调整执行6.工程合同价款支付办法6.1预付款支付6.2进度款支付6.3结算款支付6.4保修金支付7.付款期限及违约责任7.1付款期限7.2逾期付款违约责任7.3付款方式8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.违约责任及赔偿9.1违约责任9.2赔偿标准9.3赔偿程序10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同终止条件11.合同生效及期限11.1合同生效条件11.2合同期限12.合同附件及补充条款12.1附件内容12.2补充条款13.合同争议管辖13.1争议管辖地13.2争议管辖机构14.合同签署及生效日期14.1签署日期14.2生效日期第一部分：合同如下：1.索赔条款概述1.1索赔范围本合同范围内的索赔包括但不限于因设计变更、材料设备供应、人工费用、工期延误等因素导致的额外费用和损失。1.2索赔条件1.1.1索赔事件已发生；1.1.2索赔事件符合本合同约定的索赔范围；1.1.3索赔方已按照本合同约定的程序提交索赔申请。1.3索赔程序1.3.1索赔方应在索赔事件发生后7日内向承包方提交索赔申请，并附具相关证据；1.3.2承包方收到索赔申请后，应在5日内进行审核，并给予答复；1.3.3双方协商不成时，可提交仲裁机构或法院裁决。2.索赔事件分类2.1天气原因索赔因不可抗力或不可预见的原因导致的天气影响，使工程进度受到影响，承包方可提出索赔。2.2设计变更索赔因设计变更导致工程量增加、材料变更或施工方案调整，承包方可提出索赔。2.3材料设备索赔因材料设备供应不及时、质量不符合要求或价格变动等原因，承包方可提出索赔。2.4人工费用索赔因人工费用上涨、工期延误等原因，承包方可提出索赔。2.5工期延误索赔因不可抗力、设计变更、材料设备供应等原因导致的工期延误，承包方可提出索赔。3.索赔金额确定3.1直接费用索赔直接费用索赔包括但不限于工程量增加、材料设备价格变动、人工费用等实际发生的费用。3.2间接费用索赔间接费用索赔包括但不限于停工损失、管理费、利润损失等。3.3逾期付款索赔因承包方逾期付款导致的利息损失，应作为索赔金额的一部分。4.工程合同价款调整4.1价格调整公式价格调整公式为：调整后的价格=原价格×（1+调整系数）。4.2价格调整因素价格调整因素包括但不限于材料价格变动、人工费用变动、市场利率变动等。4.3价格调整方法价格调整方法采用定期调整，具体调整周期和调整系数由双方协商确定。5.工程合同价款调整程序5.1价格调整申请承包方应在价格调整周期内，向发包方提交价格调整申请。5.2价格调整审批发包方收到价格调整申请后，应在5日内进行审批。5.3价格调整执行经审批同意的价格调整，双方应按照调整后的价格执行。6.工程合同价款支付办法6.1预付款支付预付款支付比例为本合同总价款的20%，支付时间为合同签订后10日内。6.2进度款支付进度款支付比例为工程进度达到合同约定节点时的工程款，支付时间为节点验收合格后10日内。6.3结算款支付结算款支付比例为工程完工验收合格后的工程款，支付时间为结算完成后10日内。6.4保修金支付保修金为工程总价款的5%，支付时间为保修期满后30日内无质量问题时，发包方应向承包方支付保修金。8.争议解决8.1争议解决方式本合同项下的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。8.2争议解决机构除非双方另有约定，争议解决机构为合同签订地的人民法院。8.3争议解决程序争议提交法院后，应按照法院的相关程序进行审理。双方应积极配合法院的工作，提供必要的证据和文件。9.违约责任及赔偿9.1违约责任任何一方违反本合同条款，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2赔偿标准赔偿标准应根据违约行为的具体情况、造成的损失大小以及合同约定来确定。9.3赔偿程序赔偿请求方应在违约行为发生后30日内向违约方提出赔偿请求，违约方应在接到赔偿请求后15日内作出答复。10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.1.1对方严重违约；10.1.2出现不可抗力事件，且无法继续履行合同；10.1.3合同目的无法实现。10.2合同解除程序合同解除应提前30日书面通知对方，并说明解除原因。10.3合同终止条件10.3.1合同约定的期限届满；10.3.2双方协商一致终止合同；10.3.3合同解除。11.合同生效及期限11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同期限本合同的有效期为自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。12.合同附件及补充条款12.1附件内容本合同的附件包括但不限于工程图纸、技术规范、工程量清单、合同专用条款等。12.2补充条款任何与本合同内容相冲突的补充条款，以本合同为准。13.合同争议管辖13.1争议管辖地本合同项下的争议管辖地为合同签订地。13.2争议管辖机构本合同项下的争议管辖机构为合同签订地的人民法院。14.合同签署及生效日期14.1签署日期本合同由双方于____年____月____日签署。14.2生效日期本合同自双方签署之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方以外的独立法人、自然人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、审计机构、保险公司等。15.2第三方介入情形15.2.1合同履行过程中需要专业意见或监督；15.2.2解决合同履行过程中的争议；15.2.3评估合同履行情况；15.2.4实施合同约定的其他需要第三方介入的事项。16.第三方责任与权利16.1第三方责任16.1.1严格按照合同约定和行业规范提供专业服务；16.1.2对其提供的意见或评估结果负责；16.1.3遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密。16.2第三方权利16.2.1获取甲乙双方提供的必要信息和资料；16.2.2要求甲乙双方配合其履行职责；16.2.3收取合同约定的服务费用。17.第三方介入程序17.1第三方选定甲乙双方应协商确定第三方，并签订第三方服务协议。17.2第三方服务协议17.2.1第三方的服务内容、范围和期限；17.2.2第三方的责任和权利；17.2.3第三方的服务费用及支付方式；17.2.4第三方的保密义务；17.2.5第三方与其他各方的权利义务划分。18.第三方责任限额18.1责任限额确定第三方的责任限额应根据其服务性质、合同约定及风险评估确定。18.2责任限额范围第三方的责任限额包括但不限于：18.2.1因其提供服务导致的直接损失；18.2.2因其提供服务导致的间接损失；18.2.3因其提供服务导致的第三方损失。18.3责任限额执行18.3.1第三方责任限额在第三方服务协议中明确约定；18.3.2第三方在履行职责过程中，应遵守责任限额的规定；18.3.3超出责任限额的部分，由甲乙双方自行协商解决。19.第三方与其他各方的权利义务划分19.1第三方与甲方权利义务第三方应服从甲方的管理，并按照甲方的要求提供专业服务。19.2第三方与乙方权利义务第三方应服从乙方的管理，并按照乙方的安排提供专业服务。19.3第三方与其他第三方权利义务第三方与其他第三方在介入本合同履行过程中，应相互尊重、配合，共同履行各自职责。20.第三方介入终止20.1终止条件20.1.1合同履行完毕；20.1.2双方协商一致终止第三方介入；20.1.3出现不可抗力事件。20.2终止程序第三方介入终止，甲乙双方应书面通知第三方，并按照第三方服务协议约定办理相关手续。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸及技术规范要求：详细展示工程项目的结构、布局、尺寸、材料、施工工艺等技术要求。说明：工程图纸是施工的重要依据，技术规范是确保工程质量的基础。2.工程量清单要求：列明工程项目的分部分项工程量，包括工程量、单价、总价等。说明：工程量清单是工程价款计算的依据，也是施工过程中进度款支付的依据。3.合同专用条款要求：包含双方约定的特殊条款，如工期、质量、安全、环保等。说明：合同专用条款是合同的重要组成部分，用于补充通用条款的不足。4.第三方服务协议要求：明确第三方提供服务的范围、费用、责任等。说明：第三方服务协议是第三方介入合同履行的重要文件。5.索赔申请报告要求：详细描述索赔事件、原因、影响、索赔金额等。说明：索赔申请报告是索赔程序的第一步，是索赔成功的关键。6.付款申请报告要求：列明付款金额、付款原因、付款时间等。说明：付款申请报告是工程进度款支付的重要依据。7.工程进度报告要求：详细记录工程进度、质量、安全等情况。说明：工程进度报告是监控工程进度的重要工具。8.工程验收报告要求：记录工程验收的时间、地点、人员、结果等。说明：工程验收报告是工程完工的标志，也是结算款的依据。9.争议解决协议要求：记录争议解决的程序、结果等。说明：争议解决协议是解决合同争议的重要文件。10.合同解除协议要求：记录合同解除的原因、程序、后果等。说明：合同解除协议是合同终止的正式文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1甲方违约行为未按时支付工程进度款；未按时提供施工场地或材料；未经乙方同意擅自修改工程设计。1.2乙方违约行为未按时完成工程；工程质量不符合约定；未经甲方同意擅自变更施工方案。2.责任认定标准2.1甲方违约责任认定逾期付款的，应支付违约金；未提供施工场地的，应赔偿乙方由此造成的损失；未经同意修改设计的，应承担相应的法律责任。2.2乙方违约责任认定逾期完成的，应支付违约金；工程质量不合格的，应返工或修复，并承担修复费用；未经同意变更施工方案的，应赔偿甲方由此造成的损失。3.示例说明3.1甲方违约示例甲方未按合同约定支付进度款，乙方有权要求支付违约金，并暂停施工。3.2乙方违约示例乙方施工过程中发现质量问题，经甲方验收合格后，乙方应承担修复费用。全文完。2024施工合同索赔条款与建筑工程合同价款调整及支付办法2本合同目录一览1.索赔条款概述1.1索赔申请条件1.2索赔申请流程1.3索赔处理时限1.4索赔证据要求1.5索赔金额计算方法2.索赔原因及类型2.1天气原因2.2地质原因2.3设计变更2.4不可抗力事件2.5供应商原因2.6其他原因3.索赔处理程序3.1索赔通知3.2索赔审查3.3索赔协商3.4索赔争议解决3.5索赔款项支付4.工程合同价款调整原则4.1合同价款调整的依据4.2合同价款调整的范围4.3合同价款调整的程序4.4合同价款调整的时限4.5合同价款调整的审批5.工程合同价款调整的适用情况5.1材料价格波动5.2工程量增减5.3人工费调整5.4设备租赁费调整5.5其他原因6.工程合同价款调整的申请与审批6.1调价申请条件6.2调价申请流程6.3调价申请内容6.4调价申请审批6.5调价通知7.工程合同价款调整的执行7.1调价后的合同价款7.2调价后的支付办法7.3调价后的结算7.4调价后的争议处理8.索赔款项与价款调整的支付办法8.1支付方式8.2支付时间8.3支付条件8.4支付证明8.5支付责任9.争议解决机制9.1争议解决途径9.2争议解决程序9.3争议解决期限9.4争议解决费用9.5争议解决结果10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除或终止的程序10.4合同解除或终止后的处理11.违约责任11.1违约行为的定义11.2违约责任的承担11.3违约赔偿的计算11.4违约责任的免除12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同生效日期12.4合同终止日期13.合同的修改与补充13.1修改与补充的条件13.2修改与补充的程序13.3修改与补充的生效14.合同的其他约定14.1合同的保密条款14.2合同的适用法律14.3合同的管辖法院14.4合同的争议解决方式14.5合同的签署与生效日期第一部分：合同如下：第一条索赔条款概述1.1索赔申请条件1.1.1合同履行过程中，因不可抗力、设计变更、材料价格波动等原因导致工程成本增加或工期延误。1.1.2因施工方原因导致工程质量不合格，经监理单位确认需返工或修复。1.1.3因甲方原因导致工程停工或延缓，影响施工进度。1.2索赔申请流程1.2.1施工方应在发生索赔事件后的7日内向甲方提出索赔申请。1.2.2甲方应在收到索赔申请后的10日内进行审核，并在必要时组织调查。1.2.3审核通过后，双方应在15日内协商确定索赔金额。1.3索赔处理时限1.3.1索赔事件发生后，施工方应在7日内提出索赔申请。1.3.2甲方应在收到索赔申请后的10日内完成审核，并在必要时组织调查。1.4索赔证据要求1.4.1索赔申请应附具相关证明材料，包括但不限于工程变更单、材料价格证明、停工记录等。1.4.2甲方有权要求施工方提供补充证据，施工方应在接到通知后3日内提供。1.5索赔金额计算方法1.5.1索赔金额应根据实际情况，按照实际损失或合同约定进行计算。1.5.2若合同中有具体索赔计算方法的，按合同约定执行。第二条索赔原因及类型2.1天气原因2.1.1因连续降雨、冰雹等天气原因导致工程停工，索赔金额按实际停工天数计算。2.1.2因极端天气导致材料价格波动，索赔金额按实际损失计算。2.2地质原因2.2.1因地质条件不符合设计要求导致工程停工或返工，索赔金额按实际损失计算。2.3设计变更2.3.1因设计变更导致工程量增加或减少，索赔金额按实际增减量计算。2.4不可抗力事件2.4.1因地震、洪水等不可抗力事件导致工程停工或损失，索赔金额按实际损失计算。2.5供应商原因2.5.1因供应商原因导致材料延误或质量不合格，索赔金额按实际损失计算。2.6其他原因2.6.1因合同约定以外的其他原因导致工程成本增加或工期延误，索赔金额按实际损失计算。第三条索赔处理程序3.1索赔通知3.1.1施工方应在发生索赔事件后的7日内向甲方发出索赔通知。3.1.2甲方应在收到索赔通知后的10日内进行审核，并在必要时组织调查。3.2索赔审查3.2.1甲方应组织相关部门对索赔申请进行审查，包括材料真实性、索赔依据等。3.2.2审查通过的，甲方应在10日内与施工方协商确定索赔金额。3.3索赔协商3.3.1双方应在接到审查结果后10日内进行索赔协商。3.3.2协商不成时，可提交争议解决机制。3.4索赔争议解决3.4.1争议解决方式可包括调解、仲裁或诉讼。3.4.2争议解决费用由责任方承担。3.5索赔款项支付3.5.1索赔款项应在争议解决后10日内支付给施工方。第四条工程合同价款调整原则4.1合同价款调整的依据4.1.1合同价款调整应依据国家有关法律法规、行业规范和合同约定。4.1.2调整因素包括材料价格波动、工程量增减、人工费调整等。4.2合同价款调整的范围4.2.1调整范围包括但不限于材料价格、人工费、设备租赁费等。4.3合同价款调整的程序4.3.1调整申请应提前30日提出，并附具相关证明材料。4.3.2甲方应在收到调整申请后的15日内完成审核。4.4合同价款调整的时限4.4.1调整后的合同价款应在本合同有效期内执行。4.5合同价款调整的审批4.5.1调整后的合同价款需经双方协商一致，并由甲方审批。第五条工程合同价款调整的适用情况5.1材料价格波动5.1.1因材料价格波动导致合同价款调整，调整幅度不得超过原合同价款的10%。5.1.2材料价格波动以国家统计局公布的数据为准。5.2工程量增减5.2.1因工程量增减导致合同价款调整，调整幅度不得超过原合同价款的5%。5.3人工费调整5.3.1因人工费调整导致合同价款调整，调整幅度不得超过原合同价款的5%。5.4设备租赁费调整5.4.1因设备租赁费调整导致合同价款调整，调整幅度不得超过原合同价款的5%。5.5其他原因5.5.1因合同约定以外的其他原因导致合同价款调整，调整幅度不得超过原合同价款的5%。第六条工程合同价款调整的申请与审批6.1调价申请条件6.1.1调价申请应符合国家有关法律法规、行业规范和合同约定。6.1.2调价申请应附具相关证明材料。6.2调价申请流程6.2.1调价申请应提前30日提出，并提交甲方审核。6.2.2甲方应在收到调价申请后的15日内完成审核。6.3调价申请内容6.3.1调价申请应包括调整原因、调整幅度、调整后的合同价款等内容。6.4调价申请审批6.4.1调价申请经甲方审核通过后，需提交双方协商一致。6.4.2调价申请经双方协商一致后，需提交甲方审批。6.5调价通知6.5.1甲方应在审批通过后10日内向施工方发出调价通知。第七条工程合同价款调整的执行7.1调价后的合同价款7.1.1调价后的合同价款应在本合同有效期内执行。7.1.2调价后的合同价款应作为合同价款的组成部分。7.2调价后的支付办法7.2.1调价后的支付办法按原合同约定执行。7.2.2甲方应在调价后的合同价款生效之日起10日内支付给施工方。7.3调价后的结算7.3.1调价后的结算应按原合同约定执行。7.3.2结算完成后，双方应签署结算确认书。7.4调价后的争议处理7.4.1调价后的争议处理按原合同约定执行。7.4.2争议解决方式可包括调解、仲裁或诉讼。第八条索赔款项与价款调整的支付办法8.1支付方式8.1.1索赔款项和价款调整应通过银行转账方式进行支付。8.1.2甲方应在审核通过索赔或价款调整申请后的15个工作日内支付相应款项。8.2支付时间8.2.1索赔款项应在索赔事件发生后30日内支付。8.2.2价款调整款项应在调整后的合同价款生效之日起30日内支付。8.3支付条件8.3.1施工方必须提供完整的索赔申请或价款调整申请文件，包括但不限于合同、发票、证明材料等。8.3.2甲方有权要求施工方提供补充证明材料。8.4支付证明8.4.1甲方应在支付索赔款项或价款调整款项后，向施工方提供支付证明。8.4.2施工方应在收到支付证明后的5个工作日内确认收到款项。8.5支付责任8.5.1甲方对支付索赔款项和价款调整款项承担全部责任。8.5.2若因甲方原因导致支付延迟，甲方应向施工方支付违约金。第九条争议解决机制9.1争议解决途径9.1.1双方应通过友好协商解决争议。9.1.2若协商不成，争议可提交仲裁或诉讼解决。9.2争议解决程序9.2.1提出争议的一方应在争议发生后30日内向对方发出书面通知。9.2.2双方应自收到争议通知之日起30日内开始协商。9.3争议解决期限9.3.1争议解决期限自争议通知发出之日起计算，最长不超过90日。9.3.2若争议解决期限届满仍未达成解决方案，争议可提交仲裁或诉讼。9.4争议解决费用9.4.1争议解决费用由败诉方承担，但双方另有约定的除外。9.5争议解决结果9.5.1争议解决结果应以书面形式确定，并对双方具有约束力。第十条合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1因不可抗力导致合同无法履行。10.1.2双方协商一致解除合同。10.1.3一方严重违约，经对方催告后仍未纠正。10.2合同终止条件10.2.1工程竣工并验收合格。10.2.2双方协商一致终止合同。10.3合同解除或终止的程序10.3.1提出解除或终止的一方应提前30日书面通知对方。10.3.2双方应在接到通知后的15日内协商确定解除或终止的具体事宜。10.4合同解除或终止后的处理10.4.1合同解除或终止后，双方应尽快进行工程结算。10.4.2双方应按照合同约定或法律规定处理剩余款项。第十一条违约责任11.1违约行为的定义11.1.1违约行为包括但不限于未按时履行合同义务、未达到合同约定的质量标准、未按约定支付款项等。11.2违约责任的承担11.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.3违约赔偿的计算11.3.1违约赔偿金额应根据实际损失和合同约定计算。11.4违约责任的免除11.4.1因不可抗力导致违约的，违约方不承担违约责任。11.4.2因施工方原因导致违约的，施工方应承担违约责任。第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1双方签署合同并加盖公章。12.1.2合同经甲方审批同意。12.2合同终止条件12.2.1工程竣工并验收合格。12.2.2双方协商一致终止合同。12.3合同生效日期12.3.1合同自双方签署之日起生效。12.4合同终止日期12.4.1合同终止日期应在合同约定的终止条件成就时确定。第十三条合同的修改与补充13.1修改与补充的条件13.1.1双方协商一致。13.1.2修改或补充的内容不违反法律法规和公序良俗。13.2修改与补充的程序13.2.1双方应签署修改或补充协议。13.2.2修改或补充协议经甲方审批同意后生效。13.3修改与补充的生效13.3.1修改或补充协议自签署之日起生效，并对双方具有约束力。第十四条合同的其他约定14.1合同的保密条款14.1.1双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.2合同的适用法律14.2.1本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同的管辖法院14.3.1双方因本合同发生的争议，应提交至合同签订地人民法院管辖。14.4合同的争议解决方式14.4.1双方应通过友好协商解决争议，协商不成时，提交仲裁或诉讼解决。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义与范围15.1第三方介入15.1.1本合同所称第三方介入，是指为协助合同履行，经甲乙双方同意，由非合同当事人的第三方机构或个人参与合同相关事务的行为。15.1.2第三方介入的范围包括但不限于技术支持、咨询服务、项目管理、争议解决等。第十六条第三方介入的条件16.1第三方介入的条件16.1.1双方同意并签署第三方介入协议。16.1.2第三方具备完成介入任务所需的专业能力。16.1.3第三方介入不违反法律法规和公序良俗。第十七条第三方介入的协议17.1第三方介入协议的签订17.1.1第三方介入协议应由甲乙双方与第三方共同签署。17.1.2协议应明确第三方的职责、权利、义务以及费用承担。第