2024版B项目建设工程施工承包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版B项目建设工程施工承包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3项目1.4施工范围第二条合同价格2.1合同总价2.2价格调整2.3支付方式第三条合同工期3.1开工日期3.2竣工日期3.3工期延误第四条施工质量4.1质量标准4.2质量控制4.3质量异议第五条材料和设备5.1材料供应5.2设备供应5.3材料和设备验收第六条施工安全6.1安全管理6.2安全事故处理6.3安全培训第七条环境保护7.1环境保护措施7.2环保验收7.3环保费用第八条合同变更8.1变更条件8.2变更程序8.3变更费用第九条违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决第十一条合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后的责任第十二条继承和转让12.1合同继承12.2合同转让第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约责任第十四条其他条款14.1法律适用14.2合同效力14.3合同修改和补充第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3项目项目指的是2024版B项目建设工程，包括所有工程内容、工程量清单以及相关的附件和补充协议。1.4施工范围施工范围包括但不限于：土建工程、安装工程、装修工程、园林绿化工程、市政工程等，具体施工内容以合同附件为准。第二条合同价格2.1合同总价合同总价为本合同约定的完成所有施工内容所需费用，具体金额详见合同附件。2.2价格调整合同执行过程中，如遇市场价格波动、政策调整等因素，经双方协商一致，可以对合同总价进行调整。调整方式详见合同附件。2.3支付方式支付方式分为进度付款和竣工付款两部分，具体支付方式和支付时间详见合同附件。第三条合同工期3.1开工日期本合同约定的开工日期为____年____月____日。3.2竣工日期本合同约定的竣工日期为____年____月____日。3.3工期延误如承包商原因导致工期延误，应当按照合同约定承担违约责任。如非承包商原因导致工期延误，双方应当协商解决。第四条施工质量4.1质量标准本合同约定的施工质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和规范要求。4.2质量控制承包商应建立健全质量管理体系，对施工过程进行质量控制，确保工程质量满足合同约定。4.3质量异议业主或者监理单位对工程质量有异议的，应当在验收过程中提出，并提供相关证据。承包商应在收到异议后____日内予以整改。第五条材料和设备5.1材料供应承包商应按照合同约定，负责采购、供应施工所需的各种材料，并保证材料质量。5.2设备供应承包商应按照合同约定，负责采购、供应施工所需的各类设备，并保证设备质量。5.3材料和设备验收材料和设备到达施工现场后，由业主或者监理单位进行验收。验收不合格的，承包商应在规定时间内予以更换或修复。第六条施工安全6.1安全管理承包商应建立健全施工现场安全管理体系，制定并落实安全生产措施，确保施工现场安全。6.2安全事故处理如发生安全事故，承包商应立即报告业主和相关部门，并按照有关规定进行处理。6.3安全培训承包商应定期对施工现场人员进行安全培训，提高施工人员的安全意识，减少安全事故的发生。第八条合同变更8.1变更条件任何一方因客观原因需要变更合同内容时，应在合同履行过程中提出，并说明变更理由及变更内容。8.2变更程序合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本合同的附件，具有同等法律效力。8.3变更费用因合同变更产生的额外费用，按照双方协商的结果承担。第九条违约责任9.1发包人违约发包人未按约定履行合同义务的，应承担违约责任，向承包人支付违约金，并赔偿因此给承包人造成的损失。9.2承包人违约承包人未按约定履行合同义务的，应承担违约责任，向发包人支付违约金，并赔偿因此给发包人造成的损失。9.3违约赔偿违约金的计算方式及赔偿范围，按照合同约定执行。如合同中未作约定，双方可协商确定。第十条争议解决10.1协商解决双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.2调解解决如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。10.3仲裁解决如调解不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十一条合同解除11.1解除条件一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，另一方有权解除合同。11.2解除程序合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。解除协议作为本合同的附件，具有同等法律效力。11.3解除后的责任合同解除后，双方应按照合同约定承担解除后的责任，包括结算款项、清理现场等。第十二条继承和转让12.1合同继承本合同在履行过程中，如发包人发生继承事项，本合同对继承人继续有效。12.2合同转让未经对方同意，任何一方不得将本合同的全部或部分权利义务转让给第三方。第十三条保密条款13.1保密内容双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。13.2保密期限保密期限自合同签订之日起计算，至合同解除或履行完毕之日止。13.3违约责任违反保密条款的一方，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。第十四条其他条款14.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.2合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。14.3合同修改和补充本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出所有施工项目的工程量，包括项目名称、数量、单位、单价和总价等信息。附件二：材料和设备供应清单详细列出承包商需要供应的材料和设备的名称、型号、数量、质量标准等信息。附件三：付款计划详细列出合同价款的支付时间、支付金额和支付条件等信息。附件四：施工进度计划详细列出施工项目的开始时间、结束时间、施工步骤和施工进度等信息。附件五：质量保修书详细列出承包商对工程质量提供的保修期限、保修范围和保修条件等信息。附件六：安全生产措施方案详细列出承包商在施工现场采取的安全生产措施、安全设施和安全管理等信息。附件七：环境保护措施方案详细列出承包商在施工过程中应遵守的环境保护法规、环保措施和环保设施等信息。附件八：合同变更协议如有合同变更，需签订书面变更协议，详细列出变更的内容、变更的理由和变更的效力等信息。附件九：违约金计算方式详细列出违约金的计算方式、计算标准和计算依据等信息。附件十：保密协议详细列出双方在合同履行过程中应保密的信息范围、保密期限和保密责任等信息。说明二：违约行为及责任认定：1.承包商未按约定时间完成施工项目的，应承担迟延履行的违约责任。2.承包商未按约定质量标准完成施工项目的，应承担质量不符合约定的违约责任。3.发包人未按约定时间支付合同价款的，应承担违约责任。4.发包人未按约定提供施工场地的，应承担违约责任。违约责任认定标准：1.迟延履行：承包商迟延履行债务，应按照迟延履行部分价款的比例支付违约金。2.质量不符合约定：承包商交付的工程质量不符合约定，应负责修复或重新施工，并承担修复或重新施工的费用。3.违约金：违约金的计算方式应按照附件九的约定执行。示例说明：如果承包商未能在约定的竣工日期前完成施工项目，那么承包商应按照迟延履行部分价款的比例支付违约金。如果施工项目经检验不符合约定的质量标准，那么承包商应负责修复或重新施工，并承担修复或重新施工的费用。说明三：法律名词及解释：1.发包人：指2024版B项目建设工程的业主或者其合法代表。2.承包商：指承担2024版B项目建设工程施工任务的企业。3.合同总价：指完成所有施工内容所需费用的总和。4.价格调整：指合同执行过程中，因市场价格波动、政策调整等因素导致合同总价的变化。5.支付方式：指合同价款的支付时间、支付金额和支付条件等。6.施工范围：指承包商应完成的施工内容，包括土建工程、安装工程、装修工程等。7.质量标准：指施工项目应符合的国家相关法律法规、行业标准和规范要求。8.材料供应：指承包商负责采购、供应