二零二五年度厂外施工环境保护及绿化恢复合同样本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度厂外施工环境保护及绿化恢复合同样本本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1施工单位基本信息1.2招标方基本信息第二条施工项目概况2.1施工地点2.2施工内容2.3施工期限2.4施工质量要求第三条环境保护措施3.1施工过程中环境保护要求3.2环境监测与记录3.3环境污染事故处理第四条绿化恢复措施4.1绿化恢复面积与标准4.2绿化恢复植物种类与数量4.3绿化恢复施工期限4.4绿化恢复验收标准第五条施工进度与质量保证5.1施工进度安排5.2施工质量保证措施5.3施工质量验收标准第六条合同价款及支付方式6.1合同总价6.2分阶段支付比例6.3支付方式及时间第七条争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序第八条合同解除与终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3合同解除与终止后的处理第九条违约责任9.1违约责任范围9.2违约责任承担方式9.3违约责任赔偿标准第十条合同生效与解除10.1合同生效条件10.2合同解除条件10.3合同生效与解除通知第十一条合同附件11.1附件一：施工图纸11.2附件二：环境保护方案11.3附件三：绿化恢复方案11.4附件四：工程质量验收标准第十二条合同签署与生效12.1合同签署日期12.2合同生效日期12.3合同签署地点第十三条其他约定事项13.1保密条款13.2不可抗力条款13.3合同变更与补充13.4合同解除与终止第十四条合同份数与送达14.1合同份数14.2合同送达方式14.3合同送达时间第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1施工单位基本信息1.1.1单位名称：________1.1.2法定代表人：________1.1.3注册地址：________1.1.4联系人：________1.1.5联系电话：________1.1.6电子邮箱：________1.2招标方基本信息1.2.1单位名称：________1.2.2法定代表人：________1.2.3注册地址：________1.2.4联系人：________1.2.5联系电话：________1.2.6电子邮箱：________第二条施工项目概况2.1施工地点：________2.2施工内容：2.2.1施工项目名称：________2.2.2施工项目规模：________2.2.3施工项目类型：________2.3施工期限：从____年____月____日至____年____月____日2.4施工质量要求：按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）执行第三条环境保护措施3.1施工过程中环境保护要求：3.1.1严格按照《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规执行3.1.2施工现场设置围挡，设置明显的环境保护警示标志3.1.3施工过程中产生的废水、废气、噪声等污染物必须经过处理达标排放3.2环境监测与记录：3.2.1施工单位应定期对施工现场的环境质量进行监测，并做好记录3.2.2每月向招标方提交一次环境监测报告3.3环境污染事故处理：3.3.1发生环境污染事故时，施工单位应立即采取应急措施，防止污染扩大3.3.2及时向相关部门报告，并配合调查处理第四条绿化恢复措施4.1绿化恢复面积与标准：4.1.1绿化恢复面积：________4.1.2绿化恢复标准：按照《城市绿化条例》及相关标准执行4.2绿化恢复植物种类与数量：4.2.1植物种类：________4.2.2植物数量：________4.3绿化恢复施工期限：从____年____月____日至____年____月____日4.4绿化恢复验收标准：按照《城市绿化条例》及相关标准执行第五条施工进度与质量保证5.1施工进度安排：5.1.1施工单位应按照施工进度计划进行施工，确保按期完成5.1.2每月向招标方提交一次施工进度报告5.2施工质量保证措施：5.2.1施工单位应严格按照施工图纸和施工规范进行施工5.2.2施工过程中，施工单位应加强对施工质量的检查和控制5.3施工质量验收标准：5.3.1按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）执行第六条合同价款及支付方式6.1合同总价：________6.2分阶段支付比例：6.2.1预付款：合同总额的20%，在合同签订后____个工作日内支付6.2.2进度款：按月支付，每月支付合同总额的30%6.2.3验收款：合同总额的50%，在工程验收合格后____个工作日内支付6.2.4结算款：合同总额的20%，在工程竣工验收合格后____个工作日内支付6.3支付方式及时间：6.3.1支付方式：银行转账6.3.2支付时间：每月____日支付上月进度款第七条争议解决7.1争议解决方式：双方应友好协商解决，协商不成的，提交________仲裁委员会仲裁7.2争议解决机构：________仲裁委员会7.3争议解决程序：按照《中华人民共和国仲裁法》及相关规定执行第八条合同解除与终止8.1合同解除条件8.1.1因不可抗力导致合同无法履行8.1.2双方协商一致决定解除合同8.1.3一方严重违约，经另一方书面通知后，违约方在合理期限内仍未采取补救措施8.2合同终止条件8.2.1施工项目全部完成，并经招标方验收合格8.2.2双方约定的其他终止条件8.3合同解除与终止后的处理8.3.1合同解除或终止后，双方应立即停止施工活动8.3.2双方应按照合同约定进行合同解除或终止后的结算8.3.3合同解除或终止后，施工单位应立即清理施工现场，恢复原状第九条违约责任9.1违约责任范围9.1.1施工单位未按合同约定完成施工任务9.1.2施工单位未按合同约定进行环境保护和绿化恢复9.1.3施工单位未按合同约定支付合同价款9.2违约责任承担方式9.2.1双方协商解决9.2.2采取补救措施9.2.3支付违约金9.3违约责任赔偿标准9.3.1违约金按合同总价的一定比例计算9.3.2违约金不足以弥补损失时，施工单位应赔偿实际损失第十条合同生效与解除10.1合同生效条件10.1.1双方签署合同并加盖公章10.1.2合同签订后，双方按照合同约定履行各自义务10.2合同解除条件10.2.1合同解除条件同第八条10.3合同生效与解除通知10.3.1合同生效后，双方应将合同副本各执一份10.3.2合同解除通知应以书面形式发送给对方第十一条合同附件11.1附件一：施工图纸11.1.1附件一包含施工项目的详细图纸，包括平面图、立面图、剖面图等11.1.2施工图纸应由具有相应资质的设计单位提供11.2附件二：环境保护方案11.2.1附件二应详细说明施工过程中的环境保护措施11.2.2环境保护方案应由具有环境保护资质的单位编制11.3附件三：绿化恢复方案11.3.1附件三应详细说明绿化恢复的植物种类、数量和恢复标准11.3.2绿化恢复方案应由具有绿化资质的单位编制11.4附件四：工程质量验收标准11.4.1附件四应详细列出工程质量验收的标准和要求11.4.2质量验收标准应参照国家标准和行业标准第十二条合同签署与生效12.1合同签署日期：____年____月____日12.2合同生效日期：自合同签署之日起生效12.3合同签署地点：________第十三条其他约定事项13.1保密条款13.1.1双方对本合同内容负有保密义务13.1.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露合同内容13.2不可抗力条款13.2.1不可抗力事件包括自然灾害、政府行为等13.2.2发生不可抗力事件时，双方应协商解决合同履行问题13.3合同变更与补充13.3.1合同的任何变更或补充均应以书面形式进行13.3.2经双方签署的变更或补充协议与本合同具有同等法律效力第十四条合同份数与送达14.1合同份数：一式____份，双方各执____份14.2合同送达方式：14.2.1通过快递送达14.2.2通过挂号信件送达14.3合同送达时间：自合同签署之日起____个工作日内送达第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入是指在合同履行过程中，为提高合同执行效率、保证合同质量或解决合同争议，由合同双方同意引入的具有独立法人资格的第三方机构或个人。1.2第三方介入的范围包括但不限于：监理、咨询、检测、仲裁、调解等。第二条第三方介入的引入程序2.1合同双方在合同中约定允许第三方介入的条件和程序。2.2双方同意引入第三方介入时，应书面通知对方，并明确第三方的职责和权利。2.3第三方介入前，合同双方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利和义务。第三条第三方介入的职责与权利3.1第三方在合同中的职责包括：3.1.1监督合同执行情况，确保合同约定的各项要求得到履行。3.1.2对施工质量、环境保护和绿化恢复进行检测和评估。3.1.3对合同争议进行调解或仲裁。3.2第三方的权利包括：3.2.1要求合同双方提供必要的信息和资料。3.2.2对合同执行过程中的问题提出意见和建议。3.2.3在必要时，对合同双方进行警告或提出整改要求。第四条第三方介入的费用承担4.1第三方介入的费用由合同双方按照约定分担。4.2第三方介入的费用包括但不限于：服务费、检测费、仲裁费等。第五条第三方责任限额5.1第三方在合同履行过程中，因自身原因造成合同一方损失的，应承担相应的赔偿责任。5.2第三方的责任限额由合同双方在第三方介入协议中约定，但不得超过合同总价的一定比例。5.3第三方的责任限额包括但不限于：5.3.1第三方在执行职责过程中出现的错误或疏忽。5.3.2第三方在调解或仲裁过程中作出的错误裁决。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方介入后，其职责仅限于合同约定的范围内，不代替合同双方的任何一方。6.2第三方与合同双方之间是独立的合同关系，与合同另一方无直接的法律关系。6.3第三方在执行职责时，应遵守国家法律法规和合同约定，不得损害合同双方的合法权益。第七条第三方介入的变更与解除7.1合同双方如需变更或解除第三方介入，应书面通知对方，并经第三方同意。7.2第三方介入的变更或解除不影响合同其他条款的效力。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中发生的争议，应由合同双方协商解决。8.2协商不成的，可提交第三方介入协议中约定的争议解决机构解决。第九条第三方介入的记录与报告9.1第三方在介入过程中应做好记录，并定期向合同双方提交报告。9.2报告应包括但不限于：工作进展、问题及建议、检测结果等。第十条第三方介入的保密义务10.1第三方在介入过程中应遵守保密义务，不得泄露合同双方的商业秘密。10.2第三方泄露保密信息的，应承担相应的法律责任。第十一条第三方介入的后续处理11.1第三方介入结束后，合同双方应根据第三方提交的报告进行后续处理。11.2后续处理包括但不限于：整改、验收、结算等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸详细要求和说明：包含施工项目的详细图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。图纸应由具有相应资质的设计单位提供。图纸应标明施工项目的尺寸、材料、工艺等详细信息。2.附件二：环境保护方案详细要求和说明：详细说明施工过程中的环境保护措施，包括废水、废气、噪声等污染物的处理方法。方案应由具有环境保护资质的单位编制。方案应包括环境保护设施的布置、运行和维护要求。3.附件三：绿化恢复方案详细要求和说明：详细说明绿化恢复的植物种类、数量和恢复标准。方案应由具有绿化资质的单位编制。方案应包括绿化植物的种植技术、养护要求等。4.附件四：工程质量验收标准详细要求和说明：列出工程质量验收的标准和要求，包括施工质量、材料质量、验收程序等。标准应参照国家标准和行业标准。标准应包括施工过程中的关键控制点和验收方法。5.附件五：合同双方资质证明文件详细要求和说明：包括合同双方的营业执照、资质证书、法人代表身份证明等。文件应真实有效，具有法律效力。6.附件六：合同履行过程中的相关文件详细要求和说明：包括施工进度报告、环境保护监测报告、绿化恢复报告、验收报告等。文件应真实记录合同履行过程中的各项数据和情况。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1施工单位未按合同约定完成施工任务。1.2施工单位未按合同约定进行环境保护和绿化恢复。1.3施工单位未按合同约定支付合同价款。1.4招标方未按合同约定提供施工条件或支付进度款。1.5第三方在介入过程中未履行职责或违反保密义务。2.责任认定标准：2.1违约行为一经确认，违约方应承担相应的违约责任。2.2违约责任包括但不限于：2.1.1支付违约金。2.1.2采取补救措施。2.1.3赔偿实际损失。3.违约责任认定示例：3.1施工单位未按合同约定完成施工任务，导致工程延期。违约责任认定：施工单位应支付违约金，并承担由此造成的损失。3.2施工单位未按合同约定进行环境保护，导致环境污染。违约责任认定：施工单位应承担环境污染治理费用，并支付违约金。3.3第三方在介入过程中泄露合同内容，违反保密义务。违约责任认定：第三方应承担相应的法律责任，并赔偿由此造成的损失。全文完。二零二五年度厂外施工环境保护及绿化恢复合同样本1合同目录第一章合同概述1.1合同签订背景1.2合同目的和原则1.3合同有效期第二章合同主体2.1承包方2.2发包方2.3第三方单位第三章工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程期限第四章环境保护措施4.1环境保护目标4.2施工期间的环境保护措施4.3环境监测与报告第五章绿化恢复措施5.1绿化恢复目标5.2绿化恢复方案5.3绿化恢复期限第六章施工管理6.1施工组织与管理6.2施工人员资质要求6.3施工现场管理制度第七章材料设备供应7.1材料设备采购7.2材料设备质量要求7.3材料设备供应方式第八章质量管理8.1质量管理体系8.2质量检验与验收8.3质量事故处理第九章安全生产9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3安全生产事故处理第十章付款与结算10.1付款方式10.2付款进度10.3结算方式第十一章违约责任11.1违约行为认定11.2违约责任承担11.3违约金计算第十二章争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序第十三章合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后的处理第十四章其他14.1通知与送达14.2合同附件14.3合同生效及修改14.4合同附件清单合同编号_________第一章合同概述1.1合同签订背景1.1.1发包方根据国家有关环保和绿化恢复政策，结合厂外施工实际情况，决定对厂外施工进行环境保护及绿化恢复。1.1.2承包方具备相应的资质和能力，愿意承接此项工程。1.2合同目的和原则1.2.1合同目的：确保厂外施工过程中环境保护及绿化恢复工作的顺利进行，达到相关环保标准，提升企业形象。1.2.2合同原则：遵循国家法律法规、行业标准，坚持公平、公正、诚信的原则。1.3合同有效期1.3.1合同自双方签字盖章之日起生效，至厂外施工环境保护及绿化恢复工作完成并验收合格之日止。第二章合同主体2.1承包方2.1.1承包方全称：____________________2.1.2承包方地址：____________________2.1.3承包方法定代表人：____________________2.2发包方2.2.1发包方全称：____________________2.2.2发包方地址：____________________2.2.3发包方法定代表人：____________________2.3第三方单位2.3.1第三方单位全称：____________________2.3.2第三方单位地址：____________________2.3.3第三方单位法定代表人：____________________第三章工程概况3.1工程名称：____________________3.2工程地点：____________________3.3工程规模：____________________3.4工程期限：____________________第四章环境保护措施4.1环境保护目标4.1.1控制施工过程中的扬尘、噪音、废水、废气等污染物的排放。4.1.2恢复施工区域内的植被，提高绿化覆盖率。4.2施工期间的环境保护措施4.2.1施工现场设置围挡，减少扬尘对周边环境的影响。4.2.2施工车辆进出设置冲洗设施，防止泥土污染路面。4.2.3施工过程中产生的废水、废气应经处理后排放。4.3环境监测与报告4.3.1承包方应定期对施工现场进行环境监测，并将监测结果报送发包方。4.3.2发包方有权对施工现场进行监督检查，确保环境保护措施落实到位。第五章绿化恢复措施5.1绿化恢复目标5.1.1恢复施工区域内的植被，提高绿化覆盖率。5.1.2选择适宜的植物种类，确保绿化效果。5.2绿化恢复方案5.2.1根据施工区域特点，制定绿化恢复方案。5.2.2绿化恢复方案应包括植物种类、种植方式、养护措施等内容。5.3绿化恢复期限5.3.1绿化恢复工作应在施工结束后三个月内完成。5.3.2绿化恢复工作完成后，发包方组织验收。第六章施工管理6.1施工组织与管理6.1.1承包方应建立健全施工现场管理制度，确保施工顺利进行。6.1.2施工现场应设置安全警示标志，保障施工人员安全。6.2施工人员资质要求6.2.1施工人员应具备相应的资质和技能，确保工程质量。6.3施工现场管理制度6.3.1施工现场应实行封闭式管理，防止无关人员进入。6.3.2施工现场应设置卫生设施，保障施工人员生活需求。第七章材料设备供应7.1材料设备采购7.1.1承包方负责材料设备的采购，确保质量符合要求。7.1.2材料设备采购应遵循公开、公平、公正的原则。7.2材料设备质量要求7.2.1材料设备质量应符合国家相关标准和规范。7.2.2材料设备质量应符合合同约定。7.3材料设备供应方式7.3.1承包方应按照合同约定的时间、地点供应材料设备。7.3.2材料设备供应过程中，应确保运输安全，防止损坏。第八章质量管理8.1质量管理体系8.1.1承包方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。8.1.2发包方有权对承包方的质量管理体系进行审核。8.2质量检验与验收8.2.1承包方应按照国家相关标准和规范进行质量检验。8.2.2发包方有权对施工过程中的质量进行监督检查。8.3质量事故处理8.3.1发生质量事故时，承包方应立即采取措施进行处理。8.3.2发包方有权要求承包方对质量事故进行赔偿。第九章安全生产9.1安全生产责任9.1.1承包方应承担安全生产的全部责任。9.1.2发包方有权对施工现场的安全生产进行监督。9.2安全生产措施9.2.1承包方应制定安全生产措施，确保施工安全。9.2.2施工现场应设置安全警示标志，防止安全事故发生。9.3安全生产事故处理9.3.1发生安全生产事故时，承包方应立即上报并采取措施。9.3.2发包方有权要求承包方对安全生产事故进行赔偿。第十章付款与结算10.1付款方式10.1.1付款方式为分期付款。10.1.2具体付款比例和节点由双方协商确定。10.2付款进度10.2.1付款进度应与工程进度相匹配。10.2.2承包方应提供相应的付款申请和发票。10.3结算方式10.3.1结算方式为银行转账。10.3.2双方应在合同约定的结算期限内完成结算。第十一章违约责任11.1违约行为认定11.1.1违约行为包括但不限于未按时完成工程、质量不合格、安全生产事故等。11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.3违约金计算11.3.1违约金按合同约定比例计算。第十二章争议解决12.1争议解决方式12.1.1争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。12.2争议解决机构12.2.1争议解决机构由双方协商确定。12.3争议解决程序12.3.1争议解决程序应遵循相关法律法规。第十三章合同终止13.1合同终止条件13.1.1合同终止条件包括但不限于合同期满、双方协商一致、因不可抗力等原因。13.2合同终止程序13.2.1合同终止程序应遵循相关法律法规。13.3合同终止后的处理13.3.1合同终止后，双方应按照约定处理剩余事宜。第十四章其他14.1通知与送达14.1.1通知应以书面形式进行，并通过约定的方式送达。14.2合同附件14.2.1合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、质量标准等。14.3合同生效及修改14.3.1合同自双方签字盖章之日起生效。14.3.2合同的修改需经双方协商一致，并以书面形式确认。14.4合同附件清单[此处列出合同附件清单]____________________（发包方代表签字）____________________（承包方代表签字）____________________（日期）____________________（盖章）____________________（附件清单）[此处列出附件清单]多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的条款及说明1.1项目决策权1.1.1在合同执行过程中，甲方对项目的整体决策权，包括但不限于工程进度、环境保护措施、绿化恢复方案等具有最终决定权。1.2设计变更管理1.2.1如因甲方原因导致的设计变更，甲方应承担由此产生的额外费用，并通知承包方及时调整施工计划。1.3施工进度控制1.3.1甲方有权对施工进度进行监督，如因承包方原因导致进度延误，承包方应承担相应的责任。1.4环境保护监督1.4.1甲方应负责监督承包方实施环境保护措施，确保符合国家和地方环保法规。附加条款二：乙方为主导时的条款及说明2.1施工方案制定2.1.1承包方有权根据施工现场实际情况，制定详细的施工方案，并报甲方备案。2.2质量控制权2.2.1承包方对施工质量具有控制权，有权对不符合质量要求的材料或施工工艺提出异议。2.3环境保护责任2.3.1承包方负责在施工过程中采取必要的环境保护措施，确保不污染周边环境。2.4绿化恢复执行2.4.1承包方负责按照绿化恢复方案执行绿化恢复工作，确保恢复效果。附加条款三：第三方中介时的条款及说明3.1中介机构职责3.1.1第三方中介机构负责对合同执行过程中的环境保护和绿化恢复工作进行监督，确保双方履行合同义务。3.2监督报告3.2.1第三方中介机构应定期向甲方和承包方提交监督报告，报告内容包括但不限于环境保护措施落实情况、绿化恢复进度等。3.3监督费用3.3.1第三方中介机构的服务费用由甲方和承包方共同承担，具体费用由双方协商确定。3.4监督结果处理3.4.1第三方中介机构对监督过程中发现的问题，有权要求承包方及时整改，并跟踪整改效果。3.5争议解决3.5.1如第三方中介机构在监督过程中与甲方或承包方发生争议，应通过协商解决，协商不成的，可提交仲裁或诉讼。3.6保密协议3.6.1第三方中介机构应与甲方和承包方签订保密协议，确保合同执行过程中的敏感信息不被泄露。3.7合作期限3.7.1第三方中介机构的合作期限与合同执行期限一致，合同终止时，第三方中介机构的职责也随之终止。附件及其他补充说明一、附件列表：1.环境保护及绿化恢复方案2.施工组织设计3.材料设备清单及质量标准4.质量检验报告5.安全生产措施及预案6.环境监测报告7.第三方中介机构资质证明8.保密协议9.争议解决协议10.合同签订及变更文件11.付款申请及发票12.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定：1.违约行为：未按时完成工程进度。认定：实际完成工程进度与合同约定进度不符，经甲方确认。2.违约行为：工程质量不合格。认定：经质量检验，工程实体的质量不符合国家相关标准和规范。3.违约行为：未采取有效环境保护措施。认定：经环境监测，施工现场的污染物排放超过国家和地方环保法规的规定。4.违约行为：绿化恢复效果不达标。认定：经绿化恢复验收，实际绿化效果与合同约定不符。三、法律名词及解释：1.仲裁：指双方在争议发生后，自愿选择一个中立的第三方机构，根据仲裁规则对争议进行裁决。2.诉讼：指双方在争议发生后，依法向人民法院提起诉讼，由法院审理并作出判决。3.不可抗力：指合同签订后，因自然原因或社会原因导致合同无法履行或履行成本显著增加，且无法预见的情形。4.保密协议：指双方就合同执行过程中的保密事项达成的协议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中遇到突发环境问题。解决办法：立即停止施工，评估影响，制定解决方案，经甲方同意后恢复施工。2.问题：材料设备供应不及时。解决办法：及时通知甲方，协调供应商，确保材料设备按时到位。3.问题：绿化恢复期间出现植物死亡。解决办法：查明原因，采取补救措施，如需更换植物，由承包方负责。5.问题：争议解决过程中出现分歧。解决办法：通过协商、调解或仲裁等方式，寻求公正解决方案。五、所有应用场景：1.厂外施工环境保护及绿化恢复项目。2.建设工程项目中的环保和绿化配套工程。3.城市基础设施建设中的环保和绿化工程。全文完。二零二五年度厂外施工环境保护及绿化恢复合同样本2合同编号_________一、合同主体1.甲方（施工环境保护及绿化恢复方）：名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方（施工单位）：名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方：名称：（如有，填写相关方名称）地址：（如有，填写相关方地址）联系人：（如有，填写相关方联系人）联系电话：（如有，填写相关方联系电话）二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲方与乙方在二零二五年度厂外施工环境保护及绿化恢复工作中的权利、义务、责任和合作事项，确保施工过程中的环境保护和绿化恢复工作得到有效实施，实现绿色施工的目标。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规制定，并遵循国家、地方及行业相关标准。三、定义与解释3.1专业术语1.厂外施工：指在甲方厂区外部进行的各类建设、改造、维修等施工活动。2.环境保护：指在施工过程中，采取各种措施，防止对周围环境造成污染和破坏。3.绿化恢复：指在施工结束后，对施工场地进行绿化恢复，包括植被种植、土地平整等。3.2关键词解释1.施工环境保护：指在施工过程中，对施工活动产生的废气、废水、固体废弃物等进行处理，减少对周围环境的污染。2.绿化恢复工程：指在施工结束后，对施工场地进行植被种植、土地平整等恢复工作，恢复原有生态功能。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定，确保施工过程中的环境保护和绿化恢复工作得到有效实施。2.甲方有权对乙方在施工过程中的环境保护和绿化恢复工作进行监督检查。3.甲方应向乙方提供施工场地相关资料，协助乙方做好施工环境保护和绿化恢复工作。4.2乙方的权利和义务1.乙方应按照合同约定，做好施工过程中的环境保护和绿化恢复工作。2.乙方应定期向甲方报告施工环境保护和绿化恢复工作进展情况。3.乙方应遵守国家、地方及行业相关标准，确保施工过程中的环境保护和绿化恢复工作符合要求。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，至二零二五年度厂外施工环境保护及绿化恢复工作完成之日止。5.2合同履行地点本合同约定的施工地点为甲方厂区外部。5.3合同履行方式乙方应按照合同约定，按照施工环境保护和绿化恢复方案，组织实施施工过程中的环境保护和绿化恢复工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.合同履行完毕，环境保护和绿化恢复工作达到预期目标。2.经双方协商一致，解除合同。3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序1.合同终止前，双方应就合同终止事项进行协商，达成一致意见。2.合同终止后，双方应按照约定办理合同解除手续。6.4终止后果1.合同终止后，乙方应按照合同约定，继续完成剩余的施工环境保护和绿化恢复工作。2.合同终止后，双方应按照约定，办理合同解除手续，并结算合同款项。七、费用与支付7.1费用构成1.施工环境保护费用：包括但不限于监测设备租赁费、环保材料费、污染治理费等。2.绿化恢复费用：包括但不限于植被种植费、土壤改良费、绿化养护费等。3.管理费用：包括但不限于项目管理费、协调费、监督费等。4.其他相关费用：根据施工实际情况，经双方协商一致的其他费用。7.2支付方式1.甲方应在合同签订后五个工作日内，向乙方支付合同总金额的30%作为预付款。2.乙方完成施工环境保护及绿化恢复工作并经甲方验收合格后，甲方应在七个工作日内支付合同总金额的60%。3.乙方在合同约定的绿化养护期内，甲方应按月支付绿化养护费用的50%。4.合同履行完毕，无违约行为，乙方提交相关验收资料后，甲方应在十个工作日内支付剩余的10%作为尾款。7.3支付时间1.预付款支付时间：合同签订后五个工作日内。2.验收合格支付时间：施工环境保护及绿化恢复工作完成后七个工作日内。3.绿化养护费用支付时间：每月一个工作日。4.尾款支付时间：合同履行完毕，验收合格后十个工作日内。7.4支付条款1.甲方支付乙方款项时，应通过银行转账方式进行。2.乙方应在收到甲方支付款项后，出具相应的收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按约定时间支付款项，应向乙方支付应付款项的千分之五作为违约金。2.甲方未按约定验收，导致乙方延误工期，甲方应赔偿乙方由此造成的损失。8.2乙方违约1.乙方未按约定完成施工环境保护及绿化恢复工作，应向甲方支付合同总金额的百分之十作为违约金。2.乙方在施工过程中造成环境污染，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式1.违约金和赔偿金额应以人民币计算。2.违约金和赔偿金由违约方支付给守约方，支付方式同前述支付方式。九、保密条款9.1保密内容1.甲方和乙方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、业务信息等。2.任何涉及合同履行过程中涉及的商业敏感信息。9.2保密期限本合同约定的保密期限为自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式1.甲方和乙方应采取合理的措施，防止保密信息的泄露。2.未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1.自然灾害：如地震、洪水、台风等。2.政府行为：如政策变动、法律法规修改等。3.社会异常事件：如罢工、暴乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件，甲方和乙方应及时通知对方，并提供相关证明材料。2.在不可抗力事件持续期间，双方应尽力减少损失，并协商解决合同履行问题。3.不可抗力事件解除后，双方应继续履行合同。10.4不可抗力实例1.地震、洪水等自然灾害。2.国家政策调整、法律法规修改等政府行为。3.罢工、暴乱等社会异常事件。十一、争议解决11.1协商解决1.甲方和乙方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。2.协商期限为自争议发生之日起三十日内。11.2调解、仲裁或诉讼1.如协商不成，双方可选择调解、仲裁或诉讼方式解决争议。2.调解机构或仲裁机构由双方协商确定。3.诉讼应向合同签订地人民法院提起。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得转让合同或合同项下的权利义务。2.经双方同意，合同可以转让给第三方。12.2不得转让的情形1.乙方在施工过程中因违约行为导致合同终止。2.甲方未按约定支付款项，导致合同终止。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对施工环境保护及绿化恢复工作实施监督检查的权利。2.乙方保留对甲方提供的施工场地相关资料进行保密的权利。13.2特殊权力保留1.甲方保留在施工过程中，对乙方违反环境保护规定的行为进行纠正的权利。2.乙方保留在施工过程中，对甲方违反合同约定行为提出异议的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充需经双方协商一致，并以书面形式进行。2.修改和补充的文件作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.合同的修改和补充自双方签字盖章之日起生效。2.未经双方同意，任何一方不得擅自修改或补充合同内容。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合，共同确保施工环境保护及绿化恢复工作的顺利进行。2.双方应就施工过程中的环境保护和绿化恢复问题进行沟通，及时解决问题。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开会议，讨论施工环境保护及绿化恢复工作的进展情况。2.双方应通过电话、邮件等方式保持沟通，及时传递信息。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于厂外施工环境保护及绿化恢复的全部协议，任何与本合同内容相抵触的口头协议或之前的书面协议均无效。16.3增减条款1.本合同附件与本合同具有同等法律效力。2.任何增减条款均需经双方协商一致，并以书面形式进行。十七、签字、日期、盖章甲方（施工环境保护及绿化恢复方）：（签字）（盖章）日期：（填写日期）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）日期：（填写日期）甲方（施工环境保护及绿化恢复方）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方提供的施工场地相关资料2.施工环境保护及绿化恢复方案3.施工环境保护及绿化恢复工作进度报告4.验收报告5.付款凭证6.修改和补充合同的书面文件7.协议书8.其他双方协商一致认为应作为附件的文件二、违约行为及认定：1.