2025年专业建设工程设计合同经典版（三篇）

2025年专业建设工程设计合同经典版甲方：____（以下简称甲方）乙方：____（以下简称乙方）鉴于双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行建设工程设计事宜，经友好协商，达成如下合同条款：第一条合同目的与范围1.1甲方委托乙方负责进行建设工程设计，包括但不限于规划设计、施工图设计、技术咨询等。1.2乙方应依据甲方要求、标准及工程实际情况，完成设计任务，并满足合同约定的质量、时间和费用要求。第二条设计任务2.1具体设计任务详见附件一《设计任务书》。附件一构成本合同不可分割的一部分。2.2乙方应按照附件一所列设计任务和要求执行，并提交设计成果。第三条设计费用与支付方式3.1设计费用总额为人民币____元整（大写：____）。3.2甲方在签订合同时支付设计费用的____%作为预付款；剩余____%在乙方提交设计成果且经甲方验收合格后____个工作日内支付。3.3设计费用通过银行转账方式支付至乙方指定账户，手续费由甲方承担。3.4若甲方逾期支付费用，乙方有权要求支付逾期费用，逾期费用按逾期未支付金额的每日____‰计算。第四条设计文件归属与利用4.1设计文件及资料的所有权归甲方所有。4.2乙方在设计文件中应标注其设计人员和单位名称，且不得使用设计文件用于其他项目设计。4.3未经甲方同意，乙方不得将设计文件、资料用于其他用途或外传。第五条保密责任5.1双方应对合同涉及的商业秘密和技术信息等保密内容严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露或使用。5.2合同解除或终止后，双方仍应继续履行保密义务，至少持续至合同终止后的____年内。第六条违约责任6.1甲方违约：若甲方未按照合同要求提供必要信息、文件或支付费用，乙方有权中止或终止设计工作，并要求甲方赔偿损失。6.2乙方违约：若乙方未按照合同要求履行设计任务或未保质保量完成设计工作，甲方有权要求乙方重新设计或解决问题，并要求乙方承担由此产生的一切损失。6.3若一方未能在约定时间内履行合同义务，应承担相应违约责任并支付违约金。____%支付。第七条合同解除与终止7.1若因不可抗力导致乙方无法继续履行合同义务，乙方可解除合同，但需及时通知甲方并提供相应证明材料。7.2若一方违反合同义务，经对方书面通知后仍未在合理期限内改正或无法继续履行合同义务，对方有权解除本合同。第八条合同争议解决8.1本合同的解释及争议解决适用中华人民共和国法律。8.2若发生争议，双方应首先通过友好协商方式解决；协商不成的，可提交有管辖权的人民法院解决。第九条其他事项9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。9.2本合同自双方盖章之日起生效，有效期为设计任务完成并经甲方验收合格之日起____（以双方约定时间为准）。9.3未尽事宜，双方可另行协商。甲方（盖章）：____签字：____日期：____乙方（盖章）：____签字：____日期：____附件：附件一：设计任务书2025年专业建设工程设计合同经典版（二）甲方（需方）：____（单位名称）乙方（设计方）：____（单位名称）鉴于甲乙双方遵循《中华人民共和国合同法》之相关条款，经充分协商并达成一致，为完成以下所述之专业建设工程设计任务，特订立本合同。本合同依法订立，双方均须严格履行。一、工程概况1.1项目名称：____1.2项目地点：____1.3项目规模：____1.4项目概况：____二、设计范围及任务2.1本次设计范围涵盖____，具体设计内容详见附件1。2.2乙方须依甲方要求，完成设计任务书、设计初稿、施工图纸等相关文件，确保设计方案之合理性与可行性。三、设计费用及支付方式3.1设计费用总额计为____（大写：____）人民币，涵盖设计图纸、设计说明、设计方案、现场勘察等全部费用。甲方须根据设计阶段的完成情况，及时支付设计费用。3.2设计费用支付方式如下：设计任务书完成后，支付总额的____%；设计初稿完成后，支付总额的____%；所有设计文件完成后，支付总额的____%。四、设计阶段与工作进度4.1设计阶段划分及工作进度参照附件2。4.2设计阶段完成时间以双方确认之日期为准，因甲方原因导致的延期，不计入乙方延期天数，亦不产生违约责任。五、质量要求及验收标准5.1设计阶段之质量要求和验收标准须遵循相关行业规范。5.2甲方有权审核设计文件并提出合理修改意见。乙方须根据甲方要求，及时修改并重新提交设计文件，直至甲方满意。六、违约责任6.1甲乙双方须切实履行本合同约定义务，确保设计任务按时完成。6.2若乙方未按时完成设计任务，每延期一日，须向甲方支付合同金额____%作为违约金。6.3若甲方未按时支付设计费用，每延期一日，须向乙方支付合同金额____%作为违约金。七、经济争议解决方式7.1双方在合同履行过程中产生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可向工程设计行业协会或相关权威部门申请仲裁。八、其他约定事项8.1本合同附件包括：附件1：设计范围详细说明附件2：设计阶段划分及工作进度表8.2本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方（需方）：____签字：____日期：____乙方（设计方）：____签字：____日期：____2025年专业建设工程设计合同经典版（三）甲方：____地址：____电话：____法定代表人：____乙方：____地址：____电话：____法定代表人：____鉴于甲方有意委托乙方进行专业建设工程设计，双方经平等自愿、充分协商，达成以下合同条款：第一条合同目的与范围1.1甲方委托乙方负责下列项目的设计工作：（1）项目名称：____（2）项目地点：____（3）项目规模：____（4）项目要求：____1.2乙方应依照甲方的要求，确保设计方案符合相关法律法规、技术标准和行业规范，并在设计文件中明确标注。1.3甲方应提供项目基本情况资料，并指定项目联系人，与乙方保持密切沟通。第二条设计费用和支付方式2.1设计费用总计为人民币____元（大写：____）。2.2甲方按照设计进度和乙方提交的发票，于设计工作完成后十五个工作日内，通过银行转账方式支付设计费用至乙方提供的账户。第三条设计进度和质量控制3.1乙方应确保按照双方商定的设计进度和工期完成设计工作。如遇延迟，应及时通知甲方并采取措施确保设计工作的顺利进行。3.2乙方应严格按照国家有关法律法规和技术标准，保证设计方案的实施性、可行性和安全性。3.3甲方有权对乙方提交的设计文件进行审查，并提出修改意见。乙方应及时修改并提交修订后的设计文件。第四条知识产权和保密条款4.1乙方提供的设计方案、技术文件等相关资料的知识产权归甲方所有。4.2双方应共同保护设计文件和其他相关资料的机密性，未经对方书面同意，不得向第三方披露或使用。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同条款，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。5.2如因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任，并及时通知对方解除合同。第六条争议解决6.1本合同的解释和适用依据中华人民共和国法律法规。6.2如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，向甲方住所地人民法院提起诉讼。第七条合同生效与终止7.1本