二零二五年机房建设及消防设施改造合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年机房建设及消防设施改造合同本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方名称1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同期限2.机房建设内容2.1机房规模及布局2.2设备清单及要求2.3施工图纸及规范3.消防设施改造内容3.1消防系统改造要求3.2消防设备清单及要求3.3消防设施施工图纸及规范4.施工进度安排4.1施工准备阶段4.2施工实施阶段4.3验收阶段5.施工质量要求5.1工程质量标准5.2质量检测与验收5.3质量保证措施6.施工安全要求6.1施工现场安全管理6.2施工人员安全培训6.3应急预案及措施7.工程费用及支付7.1工程费用组成7.2费用支付方式7.3费用结算及支付时间8.合同变更及解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同变更及解除程序9.违约责任9.1违约情形及认定9.2违约责任承担9.3违约纠纷解决方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同附件11.1施工图纸11.2设备清单11.3其他相关文件12.合同生效条件12.1合同生效条件12.2合同生效日期13.合同解除条件13.1合同解除条件13.2合同解除程序14.合同终止条件14.1合同终止条件14.2合同终止程序第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2合同签订日期：2024年[具体日期]1.3合同生效日期：自合同双方签字盖章之日起生效1.4合同期限：自合同生效之日起至[具体日期]止2.机房建设内容2.1机房规模及布局机房总面积为[具体面积]，分为[具体分区]。机房内布局包括：服务器区、存储区、网络设备区、监控室、配电室等。2.2设备清单及要求服务器：[具体型号]x[数量]，配置要求为[具体配置]。存储设备：[具体型号]x[数量]，容量要求为[具体容量]。网络设备：[具体型号]x[数量]，性能要求为[具体性能]。2.3施工图纸及规范施工图纸需符合国家相关标准及规范，由乙方提供。3.消防设施改造内容3.1消防系统改造要求改造后的消防系统需满足国家相关消防标准。系统包括：火灾报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统等。3.2消防设备清单及要求火灾报警控制器：[具体型号]x[数量]。自动喷水灭火头：[具体型号]x[数量]。防排烟风机：[具体型号]x[数量]。3.3消防设施施工图纸及规范施工图纸需符合国家相关消防标准及规范，由乙方提供。4.施工进度安排4.1施工准备阶段乙方应在合同签订后[具体时间]内完成施工准备工作。4.2施工实施阶段乙方应在施工准备完成后[具体时间]内开始施工。施工周期为[具体时间]。4.3验收阶段乙方应在施工完成后[具体时间]内进行自检，并向甲方提交验收申请。5.施工质量要求5.1工程质量标准工程质量应符合国家相关标准及规范。5.2质量检测与验收乙方应按国家相关标准进行质量检测，并将检测结果提交甲方。5.3质量保证措施乙方应采取有效措施确保工程质量，如出现质量问题，乙方应负责修复。6.施工安全要求6.1施工现场安全管理乙方应制定施工现场安全管理制度，确保施工安全。6.2施工人员安全培训乙方应对施工人员进行安全培训，提高安全意识。6.3应急预案及措施乙方应制定应急预案，并确保在紧急情况下能够有效应对。8.合同变更及解除8.1合同变更条件任何一方提出合同变更，应提前[具体天数]书面通知对方，并说明变更原因及具体内容。8.2合同解除条件a.一方严重违约，经对方书面通知后[具体天数]内未采取补救措施；b.因不可抗力导致合同无法履行；c.双方协商一致，决定解除合同。8.3合同变更及解除程序合同变更或解除需经双方书面确认，并签订相应的变更或解除协议。9.违约责任9.1违约情形及认定违约情形包括但不限于：a.未按合同约定时间完成施工；b.施工质量不符合合同约定；c.违反施工现场安全管理规定；d.未按合同约定支付工程款。9.2违约责任承担一方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于：a.支付违约金；b.承担因违约造成的损失；c.采取补救措施。9.3违约纠纷解决方式违约纠纷应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.争议解决10.1争议解决方式争议解决方式为协商、调解或仲裁。10.2争议解决机构争议解决机构为[具体机构名称]。10.3争议解决程序争议发生后，双方应进行协商，协商不成的，可申请调解或仲裁。11.合同附件11.1施工图纸附件一：机房建设施工图纸。11.2设备清单附件二：机房建设设备清单。11.3其他相关文件附件三：合同签订双方的身份证明文件。12.合同生效条件12.1合同生效条件合同经双方签字盖章后生效。12.2合同生效日期合同生效日期为[具体日期]。13.合同解除条件13.1合同解除条件合同解除条件包括但不限于：a.合同期限届满；b.合同双方协商一致解除；c.因不可抗力导致合同无法履行。13.2合同解除程序合同解除需经双方书面确认，并签订相应的解除协议。14.合同终止条件14.1合同终止条件合同终止条件包括但不限于：a.合同期限届满；b.合同双方协商一致终止；c.因不可抗力导致合同无法履行。14.2合同终止程序合同终止需经双方书面确认，并签订相应的终止协议。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1定义本合同所指的第三方，是指除合同双方以外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他支持的个人或机构。15.2范围a.施工监理；b.设备检测与认证；c.项目管理咨询；d.法律、财务等专项咨询服务。16.第三方介入的程序16.1介入申请双方任何一方有意引入第三方介入时，应提前[具体天数]书面通知对方，并说明介入原因、第三方的基本信息及服务内容。16.2介入协议双方应与第三方签订相应的介入协议，明确各方的权利和义务。16.3介入协议的生效介入协议经三方签字盖章后生效。17.第三方的责任限额17.1责任界定第三方在履行合同过程中，应严格遵守国家法律法规及合同约定，对其提供的服务质量承担责任。17.2责任限额a.第三方因自身原因导致的合同违约责任；b.第三方因提供错误咨询或服务导致的损失；c.第三方因违反保密协议导致的损失。17.3超出责任限额的处理若第三方责任导致损失超过约定限额，超出部分由责任方承担。18.第三方与其他各方的划分说明18.1权利义务划分第三方在合同履行过程中的权利义务，由介入协议约定。甲方、乙方与第三方之间的权利义务划分如下：a.甲方：有权要求第三方提供符合合同要求的服务，并有权对第三方服务进行监督。b.乙方：有权委托第三方提供服务，并有权对第三方服务进行监督。c.第三方：有权根据合同约定提供服务，并有权获得相应的报酬。18.2责任划分第三方在合同履行过程中的责任，由介入协议约定。甲方、乙方与第三方之间的责任划分如下：a.甲方：对第三方服务的整体效果承担责任。b.乙方：对第三方服务的具体实施承担责任。c.第三方：对自身提供的服务质量承担责任。19.第三方介入的监督与管理19.1监督机构合同双方可共同设立监督机构，负责对第三方介入的监督与管理。19.2监督内容监督机构应监督第三方是否按照合同约定提供服务，以及服务质量是否符合要求。19.3监督结果处理监督机构发现第三方存在违约行为时，应要求第三方改正，并追究其相应责任。20.第三方介入的终止20.1终止条件a.合同履行完毕；b.第三方因自身原因退出；c.双方协商一致终止。20.2终止程序第三方介入终止需经三方书面确认，并签订相应的终止协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：机房建设施工图纸要求：图纸应详细标注机房布局、设备安装位置、消防系统设计等，符合国家相关标准及规范。说明：施工图纸是机房建设的重要依据，需确保其准确性和完整性。2.附件二：机房建设设备清单要求：清单应详细列出所有设备型号、数量、配置参数等，并与实际设备相符。说明：设备清单是设备采购和验收的重要依据，需确保其准确性和完整性。3.附件三：合同签订双方的身份证明文件要求：提供双方有效的营业执照、法人代表身份证明等文件。说明：身份证明文件是合同双方合法性的证明，需确保其真实有效。4.附件四：第三方介入协议要求：协议应明确第三方介入的具体内容、服务范围、费用支付、责任承担等。说明：第三方介入协议是明确第三方权利义务的重要文件，需确保其合法性和有效性。5.附件五：施工进度计划要求：计划应详细列出施工各阶段的开始和结束时间，以及关键节点。说明：施工进度计划是施工管理的重要依据，需确保其合理性和可行性。6.附件六：质量检测报告要求：报告应详细记录质量检测的过程、结果及结论，符合国家相关标准。说明：质量检测报告是工程质量的重要证明，需确保其真实性和有效性。7.附件七：安全生产管理文件要求：文件应包括安全生产规章制度、应急预案、安全培训记录等。说明：安全生产管理文件是保障施工现场安全的重要依据，需确保其完整性和有效性。8.附件八：工程验收报告要求：报告应详细记录工程验收的过程、结果及结论，符合国家相关标准。说明：工程验收报告是工程完工的重要证明，需确保其真实性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：a.甲方违约：i.未按时支付工程款；ii.提供的施工图纸不符合要求；iii.未按时提供所需材料或设备。b.乙方违约：i.未按时完成施工；ii.施工质量不符合要求；iii.未按时提交验收申请。2.责任认定标准：a.甲方违约责任：i.未按时支付工程款：按合同约定支付违约金；ii.提供的施工图纸不符合要求：承担重新设计、修改的费用；iii.未按时提供所需材料或设备：承担延误工期及额外费用。b.乙方违约责任：i.未按时完成施工：按合同约定支付违约金；ii.施工质量不符合要求：承担修复、整改的费用；iii.未按时提交验收申请：按合同约定支付违约金。3.违约行为示例说明：a.甲方违约示例：i.甲方未在合同约定的时间内支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，并暂停施工。b.乙方违约示例：i.乙方在施工过程中发现工程质量问题，甲方有权要求乙方进行修复，并承担修复费用。全文完。二零二四年机房建设及消防设施改造合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.机房建设及消防设施改造项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.项目投资及资金来源3.1投资总额3.2资金来源3.3资金支付方式4.机房建设及消防设施改造内容4.1机房建设内容4.2消防设施改造内容4.3工程质量要求5.施工进度安排5.1施工阶段划分5.2各阶段工期5.3施工进度计划6.施工组织与管理6.1施工单位资质要求6.2施工现场管理要求6.3施工安全要求7.材料设备供应7.1材料设备采购方式7.2材料设备质量要求7.3材料设备供应时间8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收时间9.质保及售后服务9.1质保期限9.2售后服务内容9.3售后服务响应时间10.合同价款及支付方式10.1合同价款10.2支付方式10.3支付时间11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同附件14.3合同份数及效力第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2合同双方地址甲方地址：[甲方详细地址]乙方地址：[乙方详细地址]1.3合同双方法定代表人甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.4合同双方联系方式甲方联系方式：[甲方联系电话及邮箱]乙方联系方式：[乙方联系电话及邮箱]2.机房建设及消防设施改造项目概述2.1项目名称[项目全称]2.2项目地点[项目具体地址]2.3项目规模[项目建筑面积、容纳设备数量等]2.4项目工期[项目开始日期]至[项目结束日期]3.项目投资及资金来源3.1投资总额[投资总额金额，如：人民币壹仟万元整]3.2资金来源[资金来源方式，如：甲方自筹、银行贷款等]3.3资金支付方式[资金支付方式，如：分阶段支付、按工程进度支付等]4.机房建设及消防设施改造内容4.1机房建设内容[具体建设内容，如：机房结构、供电系统、空调系统等]4.2消防设施改造内容[具体改造内容，如：消防报警系统、灭火系统、疏散指示系统等]4.3工程质量要求[工程质量标准，如：符合国家标准、行业标准等]5.施工进度安排5.1施工阶段划分[施工阶段划分，如：基础施工、主体施工、装修施工等]5.2各阶段工期[各阶段工期安排，如：基础施工30天、主体施工60天等]5.3施工进度计划[施工进度计划表，详细列出各阶段的开始和结束时间]6.施工组织与管理6.1施工单位资质要求[施工单位资质要求，如：具备相关施工资质、安全生产许可证等]6.2施工现场管理要求[施工现场管理要求，如：现场围挡、安全警示标志、现场清洁等]6.3施工安全要求[施工安全要求，如：施工人员安全培训、现场安全检查、事故应急预案等]8.工程验收8.1验收标准[验收标准，如：国家相关标准、行业标准、合同约定等]8.2验收程序[验收程序，如：自检、互检、专检、综合验收等]8.3验收时间[验收时间，如：工程完工后30日内]9.质保及售后服务9.1质保期限[质保期限，如：自验收合格之日起一年]9.2售后服务内容[售后服务内容，如：设备维护、故障排除、技术支持等]9.3售后服务响应时间[售后服务响应时间，如：接到服务请求后24小时内响应]10.合同价款及支付方式10.1合同价款[合同价款，如：人民币壹仟万元整]10.2支付方式[支付方式，如：银行转账、支票等]10.3支付时间[支付时间，如：每完成一个施工阶段后5个工作日内支付]11.违约责任11.1违约情形[违约情形，如：工期延误、质量不合格、未按约定支付款项等]11.2违约责任承担[违约责任承担，如：赔偿损失、支付违约金、解除合同等]12.争议解决12.1争议解决方式[争议解决方式，如：协商、调解、仲裁、诉讼等]12.2争议解决机构[争议解决机构，如：合同签订地的人民法院或仲裁委员会]13.合同生效及终止13.1合同生效条件[合同生效条件，如：双方签字盖章、合同内容齐全、合同符合法律法规等]13.2合同终止条件[合同终止条件，如：工程完工验收合格、合同履行完毕、双方协商一致解除等]14.其他约定事项14.1法律适用[法律适用，如：中华人民共和国合同法、相关行业规定等]14.2合同附件[合同附件，如：施工图纸、技术规范、质量标准等]14.3合同份数及效力[合同份数及效力，如：本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中提及的第三方，是指除甲乙双方以外的，根据合同约定或法律法规要求，介入合同履行过程中的任何个人、组织或实体，包括但不限于中介方、监理方、检测机构、咨询顾问等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同履行的顺利进行，提高工程质量，确保工程安全，促进合同各方的合法权益。16.第三方介入方式16.1中介方中介方是指在合同履行过程中，为甲乙双方提供信息交流、协调沟通、促成交易等服务的第三方机构或个人。16.2监理方监理方是指在合同履行过程中，对施工过程进行监督、检查、控制，确保工程质量、进度和安全的第三方机构。16.3检测机构检测机构是指在合同履行过程中，对材料、设备、工程质量等进行检测、鉴定的第三方机构。16.4咨询顾问咨询顾问是指在合同履行过程中，为甲乙双方提供专业咨询、建议和服务的第三方个人或机构。17.第三方责权利17.1责任严格按照合同约定和法律法规要求，履行其职责；对其提供的服务或产品负责，确保其符合合同要求；对其行为造成的损失，应承担相应的赔偿责任。17.2权利获取合同履行过程中的相关信息；要求甲乙双方提供必要的协助和配合；依法维护自身的合法权益。17.3利益通过提供专业服务，获得合理的报酬；通过介入合同履行，提升自身的专业声誉和行业地位；通过参与合同履行，扩大业务范围和客户群体。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分第三方介入后，甲乙双方应明确各自与第三方的职责划分，确保各方权责清晰，避免责任交叉。18.2沟通协调18.3费用承担第三方介入产生的费用，应根据合同约定和实际情况，由甲乙双方协商确定承担方式。19.第三方责任限额19.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在介入合同履行过程中，因其违约行为或过失行为造成的损失，甲乙双方约定的最高赔偿金额。19.2责任限额约定甲乙双方应在合同中明确约定第三方责任限额，具体金额可根据第三方服务的性质、风险程度等因素确定。19.3责任限额执行第三方责任限额作为赔偿上限，不排除甲乙双方根据实际情况要求第三方承担全部或部分责任；第三方责任限额的执行，应以合同约定为准，如有争议，应提交约定的争议解决机构解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同签订双方的身份证明文件要求：提供甲乙双方的有效身份证件、营业执照等证明文件。说明：用于证明甲乙双方的身份及合法性。2.附件二：项目可行性研究报告要求：详细说明项目背景、市场分析、技术方案、投资估算等。说明：用于证明项目具备可行性。3.附件三：机房建设及消防设施改造设计方案要求：包含机房结构、供电系统、空调系统、消防设施等设计方案。说明：用于指导施工和验收。4.附件四：施工图纸及技术规范要求：提供施工图纸、技术规范、质量标准等。说明：用于指导施工单位进行施工。5.附件五：施工组织设计要求：包括施工方案、施工进度计划、质量保证措施等。说明：用于指导施工单位组织施工。6.附件六：材料设备清单及质量保证书要求：列出材料设备名称、规格、型号、数量、供应商等。说明：用于确保材料设备质量。7.附件七：工程验收报告要求：详细记录验收过程、验收结果、验收结论等。说明：用于证明工程符合验收标准。8.附件八：质保期内的维修记录要求：记录质保期内发生的维修情况、维修结果等。说明：用于证明工程在质保期内得到妥善维护。9.附件九：合同履行过程中的相关文件要求：包括会议纪要、沟通记录、变更通知等。说明：用于证明合同履行过程中的相关事项。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：工期延误责任认定标准：未按合同约定的时间完成工程，导致工程延期交付。示例说明：若合同约定工期为120天，实际工期为150天，则视为工期延误。2.违约行为：质量不合格责任认定标准：工程或材料不符合合同约定的质量标准。示例说明：若合同约定材料需达到国家一级标准，实际使用材料为二级标准，则视为质量不合格。3.违约行为：未按约定支付款项责任认定标准：未按合同约定的时间、金额支付工程款项。示例说明：若合同约定每月支付工程款10万元，实际支付时间为次月，则视为违约。4.违约行为：泄露商业秘密责任认定标准：未经对方同意，泄露合同履行过程中的商业秘密。示例说明：若甲方在合同履行过程中，泄露乙方商业秘密，则视为违约。5.违约行为：未履行合同约定的其他义务责任认定标准：未履行合同约定的其他义务，如提供必要的协助、配合等。示例说明：若合同约定乙方需提供施工场地，但乙方未提供，则视为违约。全文完。二零二四年机房建设及消防设施改造合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.机房建设及消防设施改造项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.机房建设及消防设施改造项目进度安排3.1项目启动时间3.2项目实施阶段划分3.3各阶段完成时间3.4项目验收时间4.机房建设及消防设施改造项目质量要求4.1施工质量标准4.2材料质量要求4.3检验检测要求5.合同双方权利义务5.1甲方的权利和义务5.2乙方的权利和义务6.项目费用及支付方式6.1项目总费用6.2分阶段费用6.3费用支付方式6.4付款时间7.项目的变更及调整7.1变更条件7.2变更程序7.3变更责任8.项目的验收及交付8.1验收标准8.2验收程序8.3交付条件9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序10.合同解除及终止10.1解除条件10.2解除程序10.3终止条件11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.合同生效及期限12.1合同生效条件12.2合同期限13.合同附件13.1附件一：机房建设及消防设施改造项目合同13.2附件二：工程量清单13.3附件三：图纸及技术资料14.其他约定事项14.1合同未尽事宜14.2合同解释权14.3合同签订及生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：科技有限公司乙方：建筑工程有限公司1.2合同双方地址甲方：市区路号乙方：市区路号1.3合同双方法定代表人甲方：乙方：1.4合同双方联系方式甲方联系电话：138乙方联系电话：13956782.机房建设及消防设施改造项目概述2.1项目名称科技有限公司机房建设及消防设施改造项目2.2项目地点市区路号2.3项目规模总建筑面积为200平方米，包含机房及消防设施改造。2.4项目内容包括机房设备安装、网络布线、消防设施改造、电气工程、通风空调工程等。3.机房建设及消防设施改造项目进度安排3.1项目启动时间2024年3月1日3.2项目实施阶段划分（1）前期准备阶段：2024年3月1日至2024年3月10日（2）施工阶段：2024年3月11日至2024年5月31日（3）验收阶段：2024年6月1日至2024年6月10日3.3各阶段完成时间前期准备阶段：10个工作日施工阶段：90个工作日验收阶段：10个工作日3.4项目验收时间2024年6月10日4.机房建设及消防设施改造项目质量要求4.1施工质量标准按照国家相关施工质量标准和甲方要求进行施工。4.2材料质量要求所有材料必须符合国家标准，并取得相应合格证明。4.3检验检测要求在施工过程中，对施工质量进行定期检验检测，确保工程质量。5.合同双方权利义务5.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成项目。（2）甲方有权对乙方的施工过程进行监督检查。（3）甲方有权对不符合合同约定的问题提出整改要求。5.2乙方的权利和义务（1）乙方有权按照合同约定的时间、质量、标准完成项目。（2）乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。（3）乙方有权要求甲方提供必要的施工条件。6.项目费用及支付方式6.1项目总费用人民币伍拾万元整（￥500,000.00）6.2分阶段费用（1）前期准备阶段费用：人民币壹拾万元整（￥100,000.00）（2）施工阶段费用：人民币肆拾万元整（￥400,000.00）（3）验收阶段费用：人民币伍万元整（￥50,000.00）6.3费用支付方式（1）前期准备阶段费用：合同签订后10个工作日内支付。（2）施工阶段费用：按工程进度分阶段支付。（3）验收阶段费用：验收合格后支付。7.项目的变更及调整7.1变更条件（1）因不可抗力导致的项目变更。（2）因甲方要求调整项目内容或标准。7.2变更程序（1）任何一方提出变更要求，应提前15日以书面形式通知对方。（2）双方协商一致后，签署变更协议。（3）变更协议作为合同附件，具有同等法律效力。7.3变更责任（1）因不可抗力导致的项目变更，双方各自承担相应责任。（2）因甲方要求调整项目内容或标准，甲方承担由此产生的额外费用。8.项目的验收及交付8.1验收标准（1）项目完成后，乙方应向甲方提供完整的验收资料，包括施工图纸、验收报告、质量检验报告等。（2）甲方将组织相关人员进行现场验收，验收内容包括但不限于设备安装、网络布线、消防设施等。8.2验收程序（1）乙方在项目完工后，提前3个工作日通知甲方进行验收。（2）验收时，乙方应提供验收所需的全部资料和设备。（3）验收不合格，乙方应在收到不合格通知后15日内进行整改，直至合格。8.3交付条件（1）项目经甲方验收合格后，乙方应向甲方提供项目交付清单。（2）甲方在收到交付清单后，应在5个工作日内完成项目接收手续。9.争议解决9.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决合同执行过程中产生的争议。（2）协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序（1）发生争议后，双方应在争议发生之日起30日内协商解决。（2）协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.合同解除及终止10.1解除条件（1）甲方或乙方严重违约，经对方书面通知后30日内未予纠正。（2）因不可抗力导致合同无法履行。（3）双方协商一致解除合同。10.2解除程序（1）一方提出解除合同，应书面通知对方。（2）合同解除后，双方应立即停止履行合同，并妥善处理已履行部分。10.3终止条件（1）合同约定的期限届满，合同自然终止。（2）合同解除后，合同终止。11.违约责任11.1违约情形（1）乙方未按合同约定的时间、质量、标准完成项目。（2）甲方未按合同约定支付工程款。（3）任何一方违反合同约定，给对方造成损失的。11.2违约责任承担（1）违约方应承担由此产生的全部损失。（2）违约方应向守约方支付违约金，违约金为合同总金额的5%。12.合同生效及期限12.1合同生效条件（1）双方代表签字盖章。（2）合同签订后7个工作日内，甲方支付前期准备阶段费用。12.2合同期限合同自签订之日起至项目验收合格之日止。13.合同附件13.1附件一：机房建设及消防设施改造项目合同13.2附件二：工程量清单13.3附件三：图纸及技术资料14.其他约定事项14.1合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2合同解释权归甲方所有。14.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲方和乙方以外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监理或其他协助的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入类型（1）设计单位：负责项目设计方案的制定和修改。（2）监理单位：负责项目施工过程中的监督管理。（3）检测单位：负责对项目材料、设备进行检测。（4）中介方：协助双方进行合同签订、履行过程中的沟通协调。16.第三方介入程序16.1甲方或乙方在认为需要第三方介入时，应书面通知对方，并说明第三方介入的必要性及预期效果。16.2双方同意第三方介入后，应与第三方签订相应的合作协议或服务合同。16.3第三方介入后，甲方、乙方与第三方之间的权利义务关系，由合作协议或服务合同约定。17.第三方责任限额17.1第三方在合同履行过程中，因其自身原因导致的损失，应承担相应的赔偿责任。17.2第三方的责任限额，根据第三方提供的专业服务内容、服务费用等因素确定。17.3第三方的责任限额应在合作协议或服务合同中明确约定。18.第三方权利与义务18.1第三方有权要求甲方、乙方按照合作协议或服务合同约定支付服务费用。18.2第三方应按照合作协议或服务合同约定，履行相应的服务义务，确保服务质量。18.3第三方应遵守国家法律法规和行业规范，保证其服务内容合法、合规。19.第三方与其