建筑工程深基坑施工合同

建筑工程深基坑施工合同合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）地址：联系人：联系电话：乙方：（全称）地址：联系人：联系电话：鉴于：1.甲方为工程项目的业主，拥有该工程项目的所有权和决策权；2.乙方为具有相应资质和能力的施工单位，愿意承担该工程项目的深基坑施工任务；双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，经协商一致，就甲方将工程项目的深基坑施工任务委托给乙方施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：（全称）2.工程地点：（详细地址）3.工程规模：（简要描述）4.工程内容：深基坑施工，包括但不限于基坑支护、降水、土方开挖、土方回填等。二、合同价款1.深基坑施工的合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.乙方报价应包含所有施工内容的人工、材料、设备、运输、管理、税费等一切费用。3.合同价款支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的____%作为预付款；（2）工程进度达到____%，甲方支付乙方合同总价款的____%；（3）工程完工并经验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的____%；（4）剩余的____%作为质量保证金，待质保期结束后支付。三、施工期限1.乙方应按甲方要求，保证工程按时完成，施工期限自合同签订之日起至____年__月__日。2.乙方如因自身原因导致施工延期，应承担相应的违约责任。四、施工质量1.乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。2.乙方应严格按照设计文件和施工方案进行施工，确保工程安全。3.乙方应保证施工过程中的环境保护和安全生产。五、违约责任1.乙方如违反合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。2.甲方如未按约定支付合同价款，应承担相应的违约责任。六、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定1.乙方应按照甲方要求，提供与施工相关的所有资料和文件；2.乙方应遵守甲方的现场管理制度，服从甲方现场管理人员的指挥；3.乙方应承担施工过程中的人员伤亡和财产损失风险；4.乙方应在施工过程中，确保工程安全、环保、质量等方面的合规性。八、合同的生效、变更和解除1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；2.合同的变更和解除应书面签署，并经双方确认；3.合同终止后，乙方应按照甲方要求，完成工程收尾工作，并承担相应责任。九、合同份数1.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份；2.本合同具有同等法律效力，如有冲突，以书面为准。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：____年__月__日日期：____年__月__日一、附件列表：1.工程设计文件2.施工方案3.施工图纸4.施工预算5.施工进度计划6.质量标准及验收规范7.安全防护措施8.环境保护措施9.施工人员名单及资质证明10.施工材料和设备清单11.付款凭证12.验收报告13.质保书14.工程变更通知书二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程，属于违约行为。2.乙方未按设计文件和施工方案施工，导致工程质量问题，属于违约行为。3.乙方未按约定支付合同价款，属于违约行为。4.乙方在施工过程中，违反国家相关法律法规，属于违约行为。5.甲方未按约定时间支付合同价款，属于违约行为。6.甲方未提供施工所需资料和文件，属于违约行为。7.甲方未履行现场管理制度，导致乙方施工受阻，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指工程项目的业主。2.乙方：指具有相应资质和能力的施工单位。3.合同价款：指双方约定的工程总价款。4.施工期限：指双方约定的完成工程的时间限制。5.工程质量：指工程符合设计文件和施工方案的要求。6.违约责任：指一方未履行合同义务所需承担的责任。7.争议解决：指双方在履行合同过程中发生争议的解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应加大人员及设备投入，24小时不间断施工，确保工程进度。2.工程质量问题：乙方应立即整改，停工整顿，直至问题解决，费用由乙方承担。3.付款问题：甲方应按照约定时间支付合同价款，如有延误，应支付滞纳金。4.施工过程中发生安全事故：乙方应立即启动应急预案，妥善处理，并向甲方报告。5.施工过程中发生环境保护问题：乙方应立即采取措施进行整改，确保施工过程中的环境保护。五、所有应用场景：1.适用于各