二零二五年度新型建材应用厂房土建施工安全监理协议9篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度新型建材应用厂房土建施工安全监理协议本合同目录一览1.总则1.1合同依据1.2合同目的1.3合同范围2.双方权利义务2.1监理单位权利2.2监理单位义务2.3施工单位权利2.4施工单位义务3.施工安全监理3.1安全监理工作内容3.2安全监理实施程序3.3安全事故处理4.质量控制4.1质量控制标准4.2质量检查与验收4.3质量问题处理5.进度管理5.1施工进度计划5.2进度控制措施5.3进度偏差处理6.费用管理6.1费用构成6.2费用支付方式6.3费用变更处理7.信息沟通7.1信息传递方式7.2信息保密要求7.3信息处理流程8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决期限9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除与终止程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约责任追究11.合同生效与解除11.1合同生效条件11.2合同解除条件11.3合同生效与解除程序12.附件12.1附件一：安全监理大纲12.2附件二：施工进度计划12.3附件三：费用预算表12.4附件四：信息沟通记录13.合同签署13.1签署主体13.2签署时间13.3签署地点14.其他约定第一部分：合同如下：第一条总则1.1合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规制定。1.2合同目的本合同旨在明确二零二四年度新型建材应用厂房土建施工安全监理的双方权利义务，确保施工安全，提高工程质量，按期完成工程建设。1.3合同范围本合同范围包括二零二四年度新型建材应用厂房土建施工全过程的安全监理工作，包括施工前的安全风险评估、施工过程中的安全监督检查、施工结束后的安全验收等。第二条双方权利义务2.1监理单位权利2.1.1对施工单位的安全管理进行监督检查，提出改进意见。2.1.2要求施工单位及时提供施工安全有关资料。2.1.3对违反安全规定的行为有权制止并要求纠正。2.2监理单位义务2.2.1按合同约定，对施工安全进行全程监理。2.2.2对监理过程中发现的安全隐患及时通知施工单位，并提出整改建议。2.3施工单位权利2.3.1对监理单位的监理工作提出意见和建议。2.3.2要求监理单位对其合理的安全要求给予关注。2.4施工单位义务2.4.1遵守国家有关安全生产的法律法规和标准。2.4.2严格执行施工安全管理制度，落实安全生产责任制。2.4.3配合监理单位开展安全监理工作。第三条施工安全监理3.1安全监理工作内容3.1.1施工前的安全风险评估。3.1.2施工过程中的安全监督检查。3.1.3安全事故的调查和处理。3.2安全监理实施程序3.2.1制定安全监理计划。3.2.2开展安全监理工作。3.2.3编制安全监理报告。3.3安全事故处理3.3.1及时报告安全事故。3.3.2组织事故调查。3.3.3提出事故处理建议。第四条质量控制4.1质量控制标准4.1.1依据国家有关建筑工程质量标准进行质量控制。4.1.2参照合同约定的质量要求进行质量控制。4.2质量检查与验收4.2.1施工单位应按规定的程序进行自检。4.2.2监理单位应按合同约定进行监理检查。4.2.3组织工程验收。4.3质量问题处理4.3.1对发现的质量问题，监理单位应及时通知施工单位整改。4.3.2对整改不力的，监理单位有权要求施工单位进行返工或停工处理。第五条进度管理5.1施工进度计划5.1.1施工单位应编制施工进度计划。5.1.2监理单位应审核施工进度计划。5.2进度控制措施5.2.1监理单位应定期检查施工进度。5.2.2对进度偏差，监理单位应分析原因，提出改进措施。5.3进度偏差处理5.3.1对进度偏差，监理单位应要求施工单位采取措施，确保工期。第六条费用管理6.1费用构成6.1.1监理服务费。6.1.2其他相关费用。6.2费用支付方式6.2.1按合同约定的时间和比例支付。6.2.2付款后，监理单位应提供相应的发票。6.3费用变更处理6.3.1因监理工作范围调整等原因导致费用发生变化的，双方应协商确定新的费用。第七条信息沟通7.1信息传递方式7.1.1书面形式。7.1.2电子邮件形式。7.2信息保密要求7.2.1双方应保守合同内容及项目信息。7.2.2未经对方同意，不得向第三方泄露。7.3信息处理流程7.3.1接收信息。7.3.2处理信息。7.3.3反馈信息。第八条争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同执行中发生的争议。8.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序8.2.1争议发生后，双方应在接到争议通知之日起30日内进行协商。8.2.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3争议解决期限8.3.1争议解决期限自争议发生之日起不超过90日。第九条合同解除与终止9.1合同解除条件9.1.1双方协商一致，决定解除合同。9.1.2因不可抗力导致合同无法履行。9.1.3一方严重违约，经另一方书面通知后30日内仍未纠正。9.2合同终止条件9.2.1工程建设完成，合同约定的监理工作结束。9.2.2因合同解除导致合同终止。9.3合同解除与终止程序9.3.1解除或终止合同前，双方应书面通知对方。9.3.2解除或终止合同后，双方应妥善处理剩余工作。第十条违约责任10.1违约情形10.1.1未按时完成监理工作，影响工程进度。10.1.2未按合同约定进行质量控制，导致工程质量不合格。10.1.3未按合同约定进行费用管理，造成对方经济损失。10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失。10.2.2违约方应承担因违约造成的合同解除或终止的责任。10.3违约责任追究10.3.1违约责任追究由受损害方提出。10.3.2违约责任追究程序按照争议解决程序进行。第十一条合同生效与解除11.1合同生效条件11.1.1双方签署合同。11.1.2合同经双方盖章或签字后生效。11.2合同解除条件11.2.1合同解除条件与第九条合同解除条件相同。11.3合同生效与解除程序11.3.1合同生效后，双方应按合同约定履行各自义务。11.3.2合同解除程序按照第九条合同解除与终止程序进行。第十二条附件12.1附件一：安全监理大纲12.1.1安全监理大纲应包括安全监理的目标、内容、方法和措施等。12.2附件二：施工进度计划12.2.1施工进度计划应包括各阶段的起止时间、工作内容和责任人等。12.3附件三：费用预算表12.3.1费用预算表应包括各项费用的明细、金额和支付方式等。12.4附件四：信息沟通记录12.4.1信息沟通记录应包括双方沟通的时间、内容、方式和结果等。第十三条合同签署13.1签署主体13.1.1监理单位法定代表人或授权代表。13.1.2施工单位法定代表人或授权代表。13.2签署时间13.2.1合同签署时间为双方达成一致意见之日。13.3签署地点13.3.1合同签署地点为双方协商确定的地点。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在合同执行过程中，由甲乙双方共同认可的，参与合同相关事务的独立第三方主体，包括但不限于中介方、咨询方、评估方、检测方、监理方等。第二条第三方介入的必要条件2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意。2.2第三方介入应符合法律法规和合同约定。2.3第三方介入应有助于合同目标的实现，提高合同履行的效率和质量。第三条第三方的责权利3.1责任3.1.1第三方应按照合同约定和法律法规的要求，履行相应的职责。3.1.2第三方对因其行为导致的合同履行受阻或损害甲乙双方利益的行为，应承担相应的法律责任。3.2权利3.2.1第三方有权获得合同约定的报酬。3.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和信息。3.3义务3.3.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密。3.3.2第三方应按照合同约定，及时、准确地向甲乙双方报告工作进展和成果。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方不对甲乙双方的合同义务承担责任。4.2第三方的工作成果和责任由甲乙双方共同认定。4.3第三方在履行职责过程中，应尊重甲乙双方的合法权益。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额应根据合同约定和第三方承担的职责确定。5.2第三方责任限额应在合同中明确，并在合同签订前得到甲乙双方认可。5.3第三方责任限额包括但不限于：5.3.1第三方因自身原因导致合同履行受阻或损害甲乙双方利益，应承担相应的赔偿责任。5.3.2第三方因违反合同约定或法律法规而造成的损失，应承担相应的赔偿责任。5.3.3第三方在履行职责过程中，因不可抗力等原因导致合同履行受阻或损害甲乙双方利益，免除其责任，但应承担合同约定的违约责任。第六条第三方介入的额外条款及说明6.1第三方介入后的合同变更6.1.1第三方介入后，如需对合同内容进行变更，甲乙双方应与第三方协商一致，并书面通知对方。6.2第三方介入后的费用调整6.2.1第三方介入后，如因工作内容或工作量增加，导致费用增加，甲乙双方应与第三方协商确定新的费用。6.3第三方介入后的工作进度调整6.3.1第三方介入后，如因工作内容或工作量调整，导致工作进度发生变化，甲乙双方应与第三方协商确定新的工作进度计划。第七条第三方介入的程序7.1甲乙双方协商确定第三方介入的事宜。7.2甲乙双方与第三方签订书面协议，明确各方的权利义务。7.3第三方按照协议约定，开展相关工作。第八条第三方介入的监督与考核8.1甲乙双方对第三方的履约情况进行监督。8.2第三方应定期向甲乙双方报告工作进展和成果。8.3甲乙双方对第三方的履职情况进行考核，考核结果作为合同续签或终止的依据。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中发生的争议，甲乙双方应协商解决。9.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条第三方介入的合同解除10.1第三方介入过程中，如出现合同约定解除的情形，甲乙双方可解除合同。10.2合同解除后，第三方应按照合同约定，承担相应的责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：安全监理大纲详细要求：安全监理大纲应包括安全监理的目标、内容、方法和措施等，具体包括但不限于施工安全管理制度、安全风险评估报告、安全检查计划、安全事故应急预案等。附件说明：安全监理大纲是监理单位开展安全监理工作的指导文件，用于确保施工过程中的安全。2.附件二：施工进度计划详细要求：施工进度计划应包括各阶段的起止时间、工作内容和责任人等，具体包括但不限于分部分项工程进度、关键线路、施工顺序、资源配置等。3.附件三：费用预算表详细要求：费用预算表应包括各项费用的明细、金额和支付方式等，具体包括但不限于监理服务费、施工材料费、人工费、设备租赁费等。附件说明：费用预算表是双方进行费用管理和支付的基础，用于确保工程建设的资金合理使用。4.附件四：信息沟通记录详细要求：信息沟通记录应包括双方沟通的时间、内容、方式和结果等，具体包括但不限于会议纪要、书面通知、电子邮件等。附件说明：信息沟通记录是双方保持沟通的重要途径，用于确保信息传递的及时性和准确性。5.附件五：第三方介入协议详细要求：第三方介入协议应包括第三方的职责、权利、义务、责任限额等，具体包括但不限于第三方的工作范围、工作方式、费用支付等。附件说明：第三方介入协议是明确第三方在合同执行过程中地位和责任的文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：监理单位未按时完成监理工作，影响工程进度。责任认定标准：根据合同约定的工期和进度计划，监理单位未按时完成监理工作，导致工程进度延误。示例说明：监理单位未按照计划进行安全监督检查，导致安全隐患未及时被发现，造成工程进度延误，监理单位应承担相应的违约责任。2.违约行为：施工单位未按合同约定进行质量控制，导致工程质量不合格。责任认定标准：施工单位未按照国家有关建筑工程质量标准和合同约定的质量要求进行施工，导致工程质量不合格。示例说明：施工单位在施工过程中未按设计图纸要求施工，导致建筑物出现质量问题，施工单位应承担相应的违约责任。3.违约行为：第三方违反合同约定或法律法规，造成损失。责任认定标准：第三方在履行职责过程中，违反合同约定或法律法规，导致甲乙双方遭受损失。示例说明：第三方在提供咨询服务时，未按照合同约定提供准确信息，导致甲乙双方遭受经济损失，第三方应承担相应的违约责任。4.违约行为：甲乙双方未按时支付费用。责任认定标准：甲乙双方未按照合同约定的时间和比例支付费用。示例说明：监理单位完成监理工作后，施工单位未按时支付监理服务费，监理单位可要求施工单位支付逾期付款的违约金。全文完。二零二四年度新型建材应用厂房土建施工安全监理协议1本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1协议甲方信息1.2协议乙方信息2.项目概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.施工安全监理内容3.1监理范围3.2监理依据3.3监理职责3.4监理方法4.安全监理工作程序4.1工程开工前4.2工程施工过程中4.3工程竣工后5.安全监理人员5.1人员配备5.2人员职责5.3人员培训6.安全监理费用及支付6.1费用标准6.2支付方式6.3付款时间7.违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.协议生效及终止9.1协议生效条件9.2协议终止条件10.其他约定10.1不可抗力10.2协议变更10.3协议份数11.协议附件11.1附件一：安全监理方案11.2附件二：安全监理人员名单12.协议签署12.1签署时间12.2签署地点12.3签署人13.协议保管13.1甲方保管13.2乙方保管14.协议附件清单14.1附件一清单14.2附件二清单第一部分：合同如下：1.协议双方基本信息1.1协议甲方信息1.1.1甲方名称：新型建材应用厂房项目业主1.1.2甲方地址：省市区路号1.1.3甲方联系人：1.1.4甲方联系电话：138xxxx56781.2协议乙方信息1.2.1乙方名称：安全监理有限公司1.2.2乙方地址：省市区路号1.2.3乙方联系人：1.2.4乙方联系电话：139xxxx56782.项目概况2.1工程名称：二零二四年度新型建材应用厂房土建施工安全监理工程2.2工程地点：省市区2.3工程规模：占地面积10000平方米，建筑面积80000平方米2.4工程类型：新型建材应用厂房土建施工3.施工安全监理内容3.1监理范围3.1.1对施工现场安全设施、安全防护措施进行监督检查3.1.2对施工现场安全管理制度执行情况进行监督检查3.1.3对施工现场安全事故进行调查处理3.1.4对施工现场安全教育培训情况进行监督检查3.2监理依据3.2.1国家有关安全生产法律法规3.2.2行业安全生产标准3.2.3施工单位编制的施工组织设计及安全措施3.3监理职责3.3.1对施工现场安全状况进行日常巡查，确保施工现场安全3.3.2对施工单位的安全管理制度、措施及操作规程进行审查3.3.3对施工现场安全事故进行调查处理，提出整改意见3.3.4对施工现场安全培训情况进行监督检查3.4监理方法3.4.1采取现场巡查、查阅资料、调查访问等方式进行安全监理3.4.2对发现的安全隐患及时下达整改通知，督促施工单位整改3.4.3对严重违反安全生产规定的行为，依法提出处理意见4.安全监理工作程序4.1工程开工前4.1.1对施工单位编制的施工组织设计及安全措施进行审查4.1.2对施工单位的安全管理制度、措施及操作规程进行审查4.1.3对施工现场的安全设施、安全防护措施进行检查4.2工程施工过程中4.2.1每日进行现场巡查，及时发现和处理安全隐患4.2.2定期对施工单位的安全培训情况进行检查4.2.3定期对施工现场的安全设施、安全防护措施进行检查4.3工程竣工后4.3.1对施工现场的安全设施、安全防护措施进行检查4.3.2对施工现场的安全管理制度执行情况进行检查4.3.3对施工现场的安全教育培训情况进行检查5.安全监理人员5.1人员配备5.1.1甲方配备项目经理1名，负责协调监理工作5.1.2乙方配备总监理工程师1名，负责全面安全监理工作5.1.3乙方配备监理工程师2名，负责现场安全巡查工作5.2人员职责5.2.1项目经理负责协调监理工作，确保监理工作顺利进行5.2.2总监理工程师负责全面安全监理工作，对施工现场安全状况进行全面监督检查5.2.3监理工程师负责现场安全巡查工作，及时发现和处理安全隐患5.3人员培训5.3.1乙方对监理人员进行安全监理知识及技能培训5.3.2甲方对监理人员进行施工现场安全管理知识培训6.安全监理费用及支付6.1费用标准6.1.1安全监理费用按工程合同总价的1.5%计收6.2支付方式6.2.1乙方提交安全监理服务报告后，甲方支付50%的费用6.2.2工程竣工后，甲方支付剩余50%的费用6.3付款时间6.3.1首次付款时间为合同签订后10个工作日内6.3.2工程竣工后30个工作日内支付剩余费用8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1协议双方应友好协商解决争议8.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼8.2争议解决机构8.2.1协议双方同意将争议提交至省市区仲裁委员会仲裁9.协议生效及终止9.1协议生效条件9.1.1双方代表签字盖章后生效9.1.2协议经双方确认无误，并经相关部门审批后生效9.2协议终止条件9.2.1双方协商一致解除协议9.2.2因不可抗力导致协议无法履行9.2.3一方违约，经另一方书面通知后30日内未采取补救措施或未履行合同义务10.其他约定10.1不可抗力10.1.1不可抗力包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等10.1.2发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并采取一切必要的措施减轻损失10.1.3不可抗力事件解除后，双方应尽快恢复正常工作10.2协议变更10.2.1协议的任何变更需经双方书面同意，并签订补充协议10.3协议份数10.3.1本协议一式四份，甲方、乙方各执两份，具有同等法律效力11.协议附件11.1附件一：安全监理方案11.1.1安全监理方案包括监理范围、监理内容、监理方法等11.2附件二：安全监理人员名单11.2.1安全监理人员名单包括人员姓名、职务、联系方式等12.协议签署12.1签署时间12.1.1本协议自双方代表签字盖章之日起生效12.2签署地点12.2.1本协议签署地点为省市区12.3签署人12.3.1甲方代表：（签名）12.3.2乙方代表：（签名）13.协议保管13.1甲方保管13.1.1甲方应妥善保管本协议及相关附件13.2乙方保管13.2.1乙方应妥善保管本协议及相关附件14.协议附件清单14.1附件一清单14.1.1安全监理方案14.2附件二清单14.2.1安全监理人员名单第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本协议中的第三方指除甲方、乙方以外的任何个人或组织，包括但不限于中介方、评估机构、咨询顾问、监理单位等。15.2第三方介入情形15.2.1在本合同履行过程中，如因特殊情况需要引入第三方，双方应协商一致，并签订补充协议。15.3第三方责任15.3.1第三方在本合同中的责任范围、权利和义务，由双方与第三方另行签订的协议约定。15.4第三方介入程序15.4.1甲方、乙方协商一致后，将第三方引入本合同，并签订补充协议。15.4.2补充协议应明确第三方的责任、权利和义务，并经双方签字盖章后生效。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方在本合同中的责任限额，由双方与第三方在补充协议中约定，但不得超过本合同总金额的10%。16.2第三方责任赔偿16.2.1第三方因违约行为给甲方、乙方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。16.2.2第三方赔偿责任按照补充协议的约定执行。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的关系17.1.1第三方与甲方之间的关系，由双方与第三方签订的补充协议约定。17.2第三方与乙方的关系17.2.1第三方与乙方之间的关系，由双方与第三方签订的补充协议约定。17.3第三方与其他各方的关系17.3.1第三方与甲方、乙方之间的关系，应遵循公平、公正、诚实信用的原则。17.3.2第三方在履行本合同过程中，应尊重甲方、乙方的合法权益。18.第三方介入后的合同变更18.1合同变更18.1.1第三方介入后，如需对本合同进行变更，应经甲方、乙方和第三方协商一致，并签订变更协议。18.2变更协议18.2.1变更协议应明确变更内容、变更生效时间等事项。19.第三方介入后的争议解决19.1争议解决19.1.1第三方介入后，如发生争议，应协商解决。19.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。20.第三方介入后的协议终止20.1协议终止20.1.1第三方介入后，如出现协议终止情形，应按照本合同约定和补充协议的约定处理。20.2终止协议20.2.1终止协议应明确终止原因、终止时间等事项。21.第三方介入后的其他约定21.1其他约定21.1.1第三方介入后，本合同中未约定的其他事项，由双方与第三方协商解决。21.2补充协议21.2.1本合同未尽事宜，由双方与第三方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：安全监理方案详细要求：安全监理方案应包括监理范围、监理内容、监理方法、安全管理制度、事故处理流程等，并附有相关法律法规和标准。附件说明：此附件为安全监理工作的指导性文件，旨在确保施工现场的安全管理。2.附件二：安全监理人员名单详细要求：人员名单应包括姓名、职务、联系方式、资质证明等。附件说明：此附件用于确认安全监理人员的资质和联系方式，确保监理工作的顺利进行。3.附件三：施工组织设计及安全措施详细要求：施工组织设计应包括施工进度计划、施工工艺、安全措施等。附件说明：此附件用于指导施工单位进行施工组织，确保施工过程中的安全。4.附件四：安全管理制度详细要求：安全管理制度应包括安全生产责任制、安全教育培训、安全检查、事故报告等。附件说明：此附件用于规范施工单位的安全管理行为，提高施工现场安全管理水平。5.附件五：安全事故报告及处理记录详细要求：事故报告及处理记录应包括事故发生时间、地点、原因、处理结果等。6.附件六：安全培训记录详细要求：安全培训记录应包括培训时间、培训内容、参加人员、培训效果等。附件说明：此附件用于评估安全培训的效果，确保员工具备必要的安全意识和技能。7.附件七：安全设施及防护用品清单详细要求：清单应包括安全设施及防护用品的名称、规格、数量、使用情况等。附件说明：此附件用于确保施工现场安全设施及防护用品的完好和有效。8.附件八：安全监理费用结算单详细要求：结算单应包括费用项目、金额、支付时间等。附件说明：此附件用于记录和结算安全监理费用，确保费用的合理使用。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工单位未按照施工组织设计及安全措施进行施工施工单位未按照安全管理制度执行安全防护措施施工单位未按时进行安全培训施工单位未如实报告安全事故乙方未按时提交安全监理报告乙方未按照合同约定进行安全巡查第三方未按照补充协议履行责任2.责任认定标准：违约行为发生，应立即停止违约行为，并采取补救措施违约方应承担由此产生的直接经济损失违约方应承担由此产生的间接经济损失违约方应承担由此产生的法律责任3.违约责任示例说明：施工单位未按照施工组织设计进行施工，导致安全事故发生，施工单位应承担事故责任，赔偿甲方及乙方的损失。乙方未按时提交安全监理报告，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除本合同。第三方未按照补充协议履行责任，甲方、乙方均有权要求第三方承担违约责任。全文完。二零二四年度新型建材应用厂房土建施工安全监理协议2本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1协议双方名称1.2协议双方法定代表人1.3协议双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4施工期限3.安全监理职责3.1安全监理范围3.2安全监理内容3.3安全监理方式4.安全监理义务4.1安全监理人员职责4.2安全监理人员资质要求4.3安全监理人员培训5.施工现场安全管理5.1施工现场安全责任5.2安全防护措施5.3施工现场巡查制度6.安全事故处理6.1事故报告制度6.2事故调查程序6.3事故责任追究7.监理费用及支付7.1监理费用总额7.2费用支付方式7.3费用支付时间8.协议的变更与解除8.1协议变更条件8.2协议解除条件8.3协议变更与解除的程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约责任追究10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.法律适用11.1协议适用法律11.2争议解决法律适用12.不可抗力12.1不可抗力定义12.2不可抗力事件处理12.3不可抗力事件通知13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同生效地点14.其他约定事项14.1双方权利义务14.2协议附件14.3协议解除与终止第一部分：合同如下：1.协议双方基本信息1.1协议双方名称：甲方（新型建材应用厂房建设单位），乙方（土建施工安全监理单位）1.2协议双方法定代表人：甲方法定代表人：，乙方法定代表人：2.项目概况2.1项目名称：二零二四年度新型建材应用厂房土建施工项目2.2项目地点：市区街道号2.3项目规模：总建筑面积平方米，包括生产车间、办公楼、辅助设施等2.4施工期限：自2024年1月1日起至2024年12月31日止3.安全监理职责3.1安全监理范围：对项目施工过程中的土建施工安全进行全面监理，包括施工组织设计、施工方案、安全技术措施、施工过程等3.2安全监理内容：现场巡查、安全检查、事故调查、安全教育培训、安全文件审查等3.3安全监理方式：定期巡查、不定期抽查、专项检查、事故调查等4.安全监理义务4.1安全监理人员职责：负责现场安全巡查，发现安全隐患，督促整改，确保施工安全4.2安全监理人员资质要求：持有国家相关部门颁发的安全监理资格证书4.3安全监理人员培训：乙方应定期对安全监理人员进行专业培训，提高安全监理能力5.施工现场安全管理5.1施工现场安全责任：甲方负责施工现场的安全生产管理，乙方负责安全监理工作，双方共同确保施工安全5.2安全防护措施：甲方应按照国家安全生产法律法规和标准，采取必要的安全防护措施，防止安全事故发生5.3施工现场巡查制度：甲方应建立健全施工现场巡查制度，乙方应定期进行巡查，发现问题及时报告甲方6.安全事故处理6.1事故报告制度：发生安全事故时，甲方应立即上报，乙方应配合调查，查明事故原因6.2事故调查程序：事故发生后，双方应按照国家相关法律法规和标准，进行调查处理6.3事故责任追究：根据事故调查结果，对事故责任人和责任单位进行追究，追究责任7.监理费用及支付7.1监理费用总额：监理费用总额为人民币万元整7.2费用支付方式：甲方按月支付监理费用，乙方每月向甲方提交监理费用清单及发票7.3费用支付时间：每月一个工作日支付上个月监理费用8.协议的变更与解除8.1协议变更条件：因国家法律法规、政策调整或项目实际情况发生重大变化，导致原协议内容不再适用时，双方可协商变更协议内容8.2协议解除条件：任何一方违反协议约定，经另一方书面通知后，未在规定期限内纠正的，另一方有权解除协议8.3协议变更与解除的程序：协议变更需双方签署书面文件，协议解除需双方书面确认，并通知对方9.违约责任9.1违约情形：任何一方未履行协议约定的义务，或违反协议约定的行为，均构成违约9.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿守约方的损失、支付违约金等9.3违约责任追究：守约方有权依法追究违约方的违约责任，包括但不限于提起诉讼或仲裁10.争议解决10.1争议解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决10.2争议解决程序：协商不成的，任何一方均可向协议签订地人民法院提起诉讼或向双方共同选择的仲裁机构申请仲裁10.3争议解决地点：协议签订地为争议解决地点11.法律适用11.1协议适用法律：本协议适用中华人民共和国法律11.2争议解决法律适用：争议解决过程中涉及的法律适用，以争议解决地的法律为准12.不可抗力12.1不可抗力定义：不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况12.2不可抗力事件处理：发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失12.3不可抗力事件通知：一方发生不可抗力事件，应在事件发生后5日内以书面形式通知另一方13.合同生效13.1合同生效条件：本协议自双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）之日起生效13.2合同生效日期：本协议自2024年X月X日起生效13.3合同生效地点：本协议签订地为合同生效地点14.其他约定事项14.1双方权利义务：本协议未尽事宜，双方可根据实际情况协商解决14.2协议附件：本协议附件包括但不限于施工图纸、安全监理方案、费用清单等14.3协议解除与终止：本协议的解除或终止，不影响双方在协议有效期内已发生的权利和义务的履行第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：本合同所指的第三方，包括但不限于中介方、评估机构、咨询机构、检测机构、监理单位等，为提供专业服务或协助履行合同目的而介入本合同的第三方单位或个人。15.2第三方介入方式：第三方介入本合同，需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。16.第三方职责与权利16.1第三方职责：第三方应根据合作协议的约定，履行其职责，包括但不限于提供专业意见、执行检测、评估、咨询等服务。16.2第三方权利：第三方有权根据合作协议收取相应的服务费用，并享有合同中约定的权利。17.第三方与其他方的划分17.1第三方与甲方：第三方与甲方之间直接签订合作协议，甲方应按协议约定支付费用。17.2第三方与乙方：第三方与乙方之间直接签订合作协议，乙方应按协议约定支付费用。17.3第三方与甲乙双方：第三方在履行职责过程中，应与甲乙双方保持沟通，及时反馈相关信息。18.第三方责任限额18.1责任限额定义：第三方在履行职责过程中，因其过错导致甲乙双方或第三方自身损失，应承担相应的赔偿责任。18.2责任限额计算：第三方责任限额根据合作协议的约定确定，如无约定，则以第三方服务费用的一定比例或固定金额作为责任限额。18.3责任限额承担：第三方在责任限额范围内承担赔偿责任，超出部分由甲乙双方按比例分担。19.第三方介入后的额外条款19.1甲方额外条款：19.1.1甲方应确保第三方提供的服务符合国家相关法律法规和行业标准。19.1.2甲方应配合第三方进行现场调查、检测等工作。19.1.3甲方应按照协议约定支付第三方服务费用。19.2乙方额外条款：19.2.1乙方应确保第三方提供的服务不影响施工进度和质量。19.2.2乙方应监督第三方的工作，确保其履行职责。19.2.3乙方应按照协议约定支付第三方服务费用。20.第三方介入后的协议变更20.1协议变更条件：如因第三方介入导致本合同内容需要调整，甲乙双方可协商变更协议内容。20.2协议变更程序：协议变更需双方签署书面文件，并通知第三方。21.第三方介入后的争议解决21.1争议解决方式：第三方介入后的争议，甲乙双方应通过友好协商解决。21.2争议解决程序：协商不成的，任何一方均可向协议签订地人民法院提起诉讼或向双方共同选择的仲裁机构申请仲裁。22.第三方介入后的合同解除22.1解除条件：如第三方严重违反合作协议，甲乙双方有权解除协议。22.2解除程序：协议解除需双方签署书面文件，并通知第三方。23.第三方介入后的保密条款23.1保密内容：第三方在履行职责过程中知悉的甲乙双方商业秘密和敏感信息。23.2保密义务：第三方应遵守保密义务，未经甲乙双方书面同意，不得泄露或使用保密信息。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.协议签订文件附件名称：协议签订文件详细要求：包括协议、甲乙双方签字盖章页、附件清单等说明：作为合同主体文件，证明协议的成立和生效2.施工图纸及设计文件附件名称：施工图纸及设计文件详细要求：包含项目施工所需的所有图纸、设计说明、技术规范等说明：用于指导施工和监理工作，确保施工质量符合设计要求3.安全监理方案附件名称：安全监理方案详细要求：包括安全监理的范围、内容、方式、制度等说明：明确安全监理的具体措施和职责，保障施工安全4.施工组织设计附件名称：施工组织设计详细要求：包括施工进度计划、人员安排、资源配置、施工工艺等说明：指导施工过程中的各项活动，确保施工顺利进行5.费用清单及支付计划附件名称：费用清单及支付计划详细要求：详细列出各项费用及其支付时间、金额说明：明确监理费用的构成和支付方式，确保费用合理6.安全事故报告及处理记录附件名称：安全事故报告及处理记录详细要求：包括事故发生的时间、地点、原因、处理结果等说明：用于记录和处理安全事故，防止类似事件再次发生7.第三方合作协议附件名称：第三方合作协议详细要求：包括第三方职责、权利、义务、责任限额等说明：明确第三方在合同中的地位和作用，保障各方权益8.争议解决文件附件名称：争议解决文件详细要求：包括争议解决方式、程序、地点等说明：明确争议解决途径，保障合同执行过程中的合法权益9.合同变更文件附件名称：合同变更文件详细要求：包括变更内容、变更原因、变更日期等说明：用于记录合同变更情况，确保合同内容的一致性说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为甲方违约：1.1未按时支付监理费用1.2未按照协议约定提供施工图纸及设计文件1.3未按时完成施工进度乙方违约：2.1未按时提交安全监理方案2.2未按时进行安全巡查和检查2.3未按时提交费用清单及支付计划第三方违约：3.1未按时完成检测、评估、咨询等服务3.2提供的服务不符合协议约定3.3泄露甲乙双方商业秘密和敏感信息2.责任认定标准甲方违约责任：2.1未按时支付监理费用：应支付违约金，违约金比例为应付金额的1%2.2未按照协议约定提供施工图纸及设计文件：赔偿乙方因延误造成的损失2.3未按时完成施工进度：赔偿乙方因延误造成的损失乙方违约责任：2.1未按时提交安全监理方案：支付违约金，违约金比例为应付金额的1%2.2未按时进行安全巡查和检查：支付违约金，违约金比例为应付金额的1%2.3未按时提交费用清单及支付计划：支付违约金，违约金比例为应付金额的1%第三方违约责任：2.1未按时完成检测、评估、咨询等服务：支付违约金，违约金比例为应付金额的1%2.2提供的服务不符合协议约定：赔偿甲乙双方因服务不符合要求造成的损失2.3泄露甲乙双方商业秘密和敏感信息：承担相应的法律责任示例说明：甲方未按时支付监理费用，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为应付金额的1%，即人民币X元。乙方未按时提交安全监理方案，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为应付金额的1%，即人民币X元。第三方未按时完成检测服务，甲乙双方有权要求第三方支付违约金，违约金为应付金额的1%，即人民币X元。全文完。二零二四年度新型建材应用厂房土建施工安全监理协议3本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1协议双方名称1.2协议双方法定代表人1.3协议双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4施工期限3.监理范围3.1土建施工监理3.2安装工程监理3.3质量监理3.4进度监理3.5安全监理4.监理内容4.1施工组织设计审核4.2施工现场巡查4.3施工过程监控4.4质量检测与验收4.5进度跟踪与调整4.6安全生产监管5.监理费用5.1监理费用总额5.2费用支付方式5.3费用支付时间5.4费用结算方式6.监理期限6.1监理期限起止时间6.2监理期限延期申请及批准7.监理机构与人员7.1监理机构资质7.2监理人员资质7.3监理人员职责8.监理机构与人员变更8.1变更原因8.2变更程序8.3变更后的监理机构与人员9.监理机构与人员的权利与义务9.1监理机构权利9.2监理机构义务9.3监理人员权利9.4监理人员义务10.监理机构与人员的责任10.1监理机构责任10.2监理人员责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决期限12.违约责任12.1违约行为及认定12.2违约责任承担13.协议生效与终止13.1协议生效条件13.2协议终止条件13.3协议终止后的处理14.其他约定14.1不可抗力14.2协议附件14.3协议解释权第一部分：合同如下：第一条协议双方基本信息1.1协议双方名称（1）甲方：新型建材应用厂房建设有限公司（2）乙方：建筑工程监理有限公司1.2协议双方法定代表人（1）甲方法定代表人：（2）乙方法定代表人：1.3协议双方联系方式第二条项目概况2.1项目名称：二零二四年度新型建材应用厂房土建施工项目2.2项目地点：省市区街道2.3项目规模：总建筑面积平方米，包括生产车间、办公楼、仓库等2.4施工期限：自2024年3月1日至2025年2月28日第三条监理范围3.1土建施工监理：对厂房的土建施工过程进行全程监理，包括地基处理、主体结构、装饰装修等3.2安装工程监理：对厂房内的设备安装工程进行监理，包括设备安装、调试、验收等3.3质量监理：对施工过程中的材料、构件、工序等进行质量检测和验收3.4进度监理：对施工进度进行跟踪、协调和调整，确保工程按期完成3.5安全监理：对施工现场进行安全巡查，确保施工安全，预防安全事故发生第四条监理内容4.1施工组织设计审核：对施工组织设计进行审核，确保其符合国家规范和施工要求4.2施工现场巡查：定期进行施工现场巡查，发现问题及时向甲方和施工单位提出整改意见4.3施工过程监控：对施工过程中的关键工序进行监控，确保施工质量4.4质量检测与验收：对施工过程中的材料、构件、工序等进行质量检测，验收合格后方可进行下一道工序4.5进度跟踪与调整：定期对施工进度进行跟踪，发现进度偏差及时与施工单位沟通，调整施工计划4.6安全生产监管：对施工现场进行安全巡查，发现安全隐患及时整改，确保安全生产第五条监理费用5.1监理费用总额：人民币万元整5.2费用支付方式：分阶段支付，具体支付时间及比例由双方协商确定5.3费用支付时间：每个阶段完成后，甲方应在个工作日内向乙方支付相应比例的费用5.4费用结算方式：双方按照合同约定的支付方式及时间进行费用结算，结算完毕后乙方出具正式发票第六条监理期限6.1监理期限起止时间：自2024年3月1日至2025年2月28日6.2监理期限延期申请及批准：如因特殊情况需要延期，甲方应提前天向乙方提出延期申请，经双方协商一致后予以批准第七条监理机构与人员7.1监理机构资质：乙方具备国家规定的建筑工程监理资质7.2监理人员资质：监理人员具备国家规定的监理工程师资格7.3监理人员职责：监理人员负责对施工过程进行监督、检查、验收，确保施工质量、进度和安全生产第八条监理机构与人员变更8.1变更原因：因工作需要、人员离职或其他合理原因8.2变更程序：乙方需提前天向甲方书面提出变更申请，经甲方同意后，乙方应立即更换相应资质和资格的监理人员8.3变更后的监理机构与人员：变更后的监理机构与人员应满足原合同约定的资质和资格要求，并经甲方认可第九条监理机构与人员的权利与义务9.1监理机构权利：9.1.1对施工质量、进度、安全进行监督和检查9.1.2对不符合规范和要求的施工提出整改意见9.1.3对施工过程中的重大问题向甲方报告9.2监理机构义务：9.2.1按照合同约定履行监理职责9.2.2保证监理人员具备相应的资质和资格9.2.3维护甲方的合法权益9.3监理人员权利：9.3.1对施工过程中的质量问题提出整改要求9.3.2对施工进度和安全问题进行监督检查9.3.3对违反合同的行为提出警告9.4监理人员义务：9.4.1严格遵守国家法律法规和合同约定9.4.2尊重施工单位的合法权益9.4.3保证监理工作的客观、公正和独立第十条监理机构与人员的责任10.1监理机构责任：10.1.1对监理工作过程中的失误承担责任10.1.2对因监理工作失误造成的损失承担相应责任10.2监理人员责任：10.2.1对个人工作失误承担责任10.2.2对因个人工作失误造成的损失承担相应责任第十一条争议解决11.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同执行过程中的争议，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁11.2争议解决机构：仲裁委员会11.3争议解决期限：自争议发生之日起个月内解决第十二条违约责任12.1违约行为及认定：12.1.1甲方未按时支付监理费用的12.1.2乙方未按时提交监理报告或未履行监理职责的12.1.3双方其他违反合同约定的行为12.2违约责任承担：12.2.1甲方未按时支付监理费用的，应按逾期付款的万分之五支付违约金12.2.2乙方未按时提交监理报告或未履行监理职责的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失第十三条协议生效与终止13.1协议生效条件：双方签字盖章后生效13.2协议终止条件：13.2.1合同约定的监理期限届满13.2.2双方协商一致解除合同13.2.3因不可抗力导致合同无法履行13.3协议终止后的处理：13.3.1双方应按照合同约定进行结算13.3.2乙方应提交完整的监理档案和报告13.3.3双方应妥善处理合同终止后的遗留问题第十四条其他约定14.1不可抗力：因地震、火灾、洪水等不可抗力因素导致合同无法履行，双方互不承担责任14.2协议附件：本合同附件包括但不限于监理大纲、监理细则、监理人员名单等14.3协议解释权：本合同解释权归甲方所有第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同执行过程中，因甲方或乙方需要，经双方协商一致引入的，对项目有直接或间接影响的任何独立法人、自然人或其他组织。第二条第三方介入的条件与程序2.1介入条件：甲方或乙方因项目需要，认为有必要引入第三方提供专业服务、技术支持或中介服务时，应提前向对方提出书面申请，并说明介入的原因、目的和预期效果。2.2介入程序：2.2.1甲方或乙方提出介入申请后，对方应在个工作日内予以答复。2.2.2双方同意第三方介入后，应共同与第三方签订补充协议，明确第三方的职责、权利和义务。2.2.3第三方介入前，甲方或乙方应确保第三方具备相应的资质和条件。第三条第三方职责与权利3.1第三方职责：3.1.1按照补充协议约定的内容和方式，为甲方或乙方提供所需服务。3.1.2遵守国家法律法规和合同约定，维护甲乙双方的合法权益。3.1.3对其提供的服务质量承担责任。3.2第三方权利：3.2.1获得甲方或乙方支付的合理服务费用。3.2.2享有合同约定的其他权利。第四条第三方与其他各方的划分4.1第三方与甲方的关系：4.1.1甲方应与第三方签订书面合同，明确双方的权利和义务。4.1.2甲方对第三方的服务不满意时，有权要求乙方配合协调或更换第三方。4.2第三方与乙方的关系：4.2.1乙方应与第三方签订书面合同，明确双方的权利和义务。4.2.2乙方应配合第三方开展工作，并提供必要的协助。4.3第三方与监理机构的关系：4.3.1第三方应遵守监理机构的规定和指导，积极配合监理工作。4.3.2监理机构有权对第三方的服务进行监督和评价。第五条第三方的责任限额5.1第三方的责任限额：5.1.1第三方的责任限额由双方在补充协议中约定，但不得低于万元人民币。5.1.2如第三方因自身原因导致项目损失，超出责任限额部分由甲方或乙方自行承担。5.2责任限额的调整：5.2.1如项目规模、复杂程度发生变化，双方可协商调整第三方的责任限额。5.2.2调整后的责任限额应在补充协议中明确约定。第六条第三方介入的终止6.1第三方介入的终止条件：6.1.1补充协议约定的服务期限届满。6.1.2双方协商一致解除补充协议。6.1.3第三方无法继续履行其职责。6.2第三方介入的终止程序：6.2.1双方应提前天书面通知对方终止第三方介入。第七条第三方介入的费用7.1第三方介入的费用：7.1.1第三方的服务费用由甲方或乙方根据实际情况承担。7.1.2第三方的服务费用应在补充协议中明确约定，并按约定支付。7.2费用支付方式：7.2.1第三方的服务费用可分阶段支付，具体支付时间及比例由双方协商确定。7.2.2双方应按照合同约定的支付方式及时间进行费用结算。第八条第三方的保密义务8.1第三方在合同履行过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密和项目信息。8.2第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第九条本合同的补充与变更9.1本合同的补充与变更需经甲乙双方书面同意，并签署补充协议或变更协议。9.2本合同的补充与变更与本合同具有同等法律效力。第十条本合同的解除10.1本合同的解除需经甲乙双方协商一致，并签署解除协议。10.2本合同的解除不影响双方已履行的义务和责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.监理大纲详细说明监理工作的范围、内容、方法及标准包括监理组织结构、人员配备、工作流程等2.监理细则具体规定监理人员的工作职责、工作程序和操作规范包括质量、进度、安全等方面的具体要求3.监理人员名单列明监理机构及监理人员的姓名、职务、联系方式等包括监理人员的资质证书复印件4.施工组织设计包含施工方案、施工工艺、施工顺序、施工进度等应符合国家相关规范和标准5.施工现场巡查记录记录监理人员对施工现场的巡查情况，包括发现的问题及整改情况6.质量检测报告包含材料、构件、工序等质量检测的结果和结论应符合国家相关规范和标准7.进度控制报告记录施工进度情况，包括实际进度与计划进度的对比包括进度偏差原因分析及调整措施8.安全生产检查报告记录安全生产检查情况，包括安全隐患及整改情况9.争议解决协议记录双方就争议问题达成的和解协议10.第三方服务协议明确第三方提供的服务内容、标准、费用及责任说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲方未按时支付监理费用1.2乙方未按时提交监理报告或未履行监理职责1.3第三方未按约定提供服务质量1.4施工单位未按施工组织设计施工1.5施工单位未按时完成施工任务2.责任认定标准：2.1甲方未按时支付监理费用，应按逾期付款的万分之五支付违约金。2.2乙方未按时提交监理报告或未履行监理职责，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。2.3第三方未按约定提供服务质量，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。2.4施工单位未按施工组织设计施工，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。2.5施工单位未按时完成施工任务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。3.违约责任示例说明：3.1甲方未按时支付监理费用，逾期10天，应支付违约金元。3.2乙方未按时提交监理报告，导致甲方进度延误，应赔偿甲方因延误造成的损失元。3.3第三方未按约定提供服务质量，导致甲方遭受损失元，第三方应承担相应的赔偿责任。3.4施工单位未按施工组织设计施工，导致工程质量不合格，应赔偿甲方因质量问题造成的损失元。3.5施工单位未按时完成施工任务，导致甲方遭受损失元，施工单位应承担相应的赔偿责任。全文完。二零二四年度新型建材应用厂房土建施工安全监理协议4本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.合同背景及目的2.1工程项目概述2.2合同签订原因2.3合同执行目标3.工程范围及内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工标准4.监理服务内容4.1安全监理职责4.2监理流程4.3监理方法5.监理人员配备及资质要求5.1人员配备5.2资质要求6.监理工作期限6.1监理开始时间6.2监理结束时间6.3监理期限延期7.监理费用及支付方式7.1监理费用总额7.2费用支付方式7.3支付时间节点8.合同变更及终止8.1合同变更条件8.2合同变更程序8.3合同终止条件8.4合同终止程序9.保密条款9.1保密内容9.2保密义务9.3违约责任10.知识产权10.1知识产权归属10.2使用限制11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效及其他13.1合同生效条件13.2合同附件13.3其他约定14.合同签署及生效日期第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称（1）甲方：新型建材有限公司（2）乙方：安全监理有限公司1.2合同双方地址（1）甲方地址：省市区街道号（2）乙方地址：省市区街道号1.3合同双方联系方式第二条合同背景及目的2.1工程项目概述本合同所指工程为甲方建设的二零二四年度新型建材应用厂房土建施工项目。2.2合同签订原因为保障施工安全，提高工程质量，甲方特委托乙方进行安全监理。2.3合同执行目标确保施工过程中各项安全措施落实到位，防止安全事故发生，确保工程质量达到预期目标。第三条工程范围及内容3.1施工范围本合同所指施工范围为甲方新型建材应用厂房土建施工工程。3.2施工内容（1）地基基础施工（2）主体结构施工（3）装饰装修施工（4）室外工程3.3施工标准施工标准应符合国家相关法律法规、规范及标准要求。第四条监理服务内容4.1安全监理职责（1）对施工过程中安全措施落实情况进行监督检查；（2）对安全隐患进行排查，及时提出整改意见；（3）对发生的安全事故进行调查处理。4.2监理流程（1）监理人员进场前，对施工现场进行勘察；（2）监理人员每日对施工现场进行巡查；（3）监理人员每月对施工现场进行综合检查；（4）监理人员对施工过程中的安全问题进行跟踪处理。4.3监理方法（1）现场巡查；（2）查阅施工资料；（3）召开监理会议；（4）运用信息化手段进行监理。第五条监理人员配备及资质要求5.1人员配备乙方应配备至少2名具有相关资质的监理工程师，负责本工程的安全监理工作。5.2资质要求第六条监理工作期限6.1监理开始时间本合同签订之日起，乙方开始进行安全监理工作。6.2监理结束时间本工程竣工验收合格后，监理工作结束。6.3监理期限延期如因特殊情况需要延期，双方应协商一致，签订补充协议。第八条合同变更及终止8.1合同变更条件（1）因不可抗力导致合同无法继续履行；（2）经双方协商一致，认为需要变更合同内容。8.2合同变更程序（1）提出变更申请，说明变更原因及内容；（2）双方协商确定变更内容；（3）签订书面变更协议。8.3合同终止条件（1）合同约定的监理期限届满；（2）双方协商一致终止合同；（3）因一方违约导致合同无法继续履行。8.4合同终止程序（1）提出终止合同申请；（2）双方协商确定终止合同的条件及方式；（3）签订书面终止协议。第九条保密条款9.1保密内容（1）甲方提供的工程资料、图纸、技术参数等；（2）乙方在监理过程中了解到的甲方商业秘密。9.2保密义务（1）双方应严格保守保密内容；（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。9.3违约责任（1）泄露保密内容，造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任；（2）泄露保密内容，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第十条知识产权10.1知识产权归属（1）甲方提供的工程资料、图纸、技术参数等知识产权归甲方所有；（2）乙方在监理过程中产生的技术成果，归乙方所有。10.2使用限制（1）未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的知识产权用于其他项目；（2）未经乙方同意，甲方不得将乙方在监理过程中产生的技术成果用于其他项目。第十一条违约责任11.1违约情形（1）一方未按合同约定履行监理职责；（2）一方未按合同约定支付监理费用；（3）一方泄露保密内容。11.2违约责任承担（1）违约方应承担相应的违约责任；（2）违约方应赔偿对方因此遭受的损失。11.3违约赔偿（1）违约赔偿金额由双方协商确定；（2）如协商不成，可向合同约定的争议解决机构申请仲裁或诉讼。第十二条争议解决12.1争议解决方式（1）协商；（2）仲裁；（3）诉讼。12.2争议解决机构（1）双方协商确定；（2）如协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。12.3争议解决程序（1）提交争议解决申请；（2）争议解决机构受理；（3）争议解决机构进行调查、调解或裁决。第十三条合同生效及其他13.1合同生效条件（1）双方签字盖章；（2）合同内容合法有效。13.2合同附件（1）监理大纲；（2）监理细则；（3）监理人员名单。13.3其他约定（1）本合同未尽事宜，双方可另行协商补充；（2）本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第十四条合同签署及生效日期（1）本合同自双方签字盖章之日起生效；（2）本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表人（签字）：代表人（签字）：签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同执行过程中，由甲乙双方共同邀请或指定，参与合同相关活动，提供专业服务或协助的任何个人或实体，包括但不限于中介方、技术顾问、专家、评估机构等。第二条第三方介入的条件与程序2.1条件（1）甲乙双方协商一致，认为需要第三方介入；（2）第三方具备完成相关任务的资质和能力；（3）第三方介入符合合同目的和法律法规要求。2.2程序（1）甲乙双方共同确定第三方介入的事项和范围；（2）甲方或乙方邀请或指定第三方；（3）第三方接受邀请或指定，并与甲乙双方签订相应的合作协议或服务合同。第三条第三方的责权利3.1责任（1）第三方应按照合作协议或服务合同的规定，履行其职责，保证服务质量；（2）第三方应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定；（3）第三方因自身原因导致合同目的未能实现或造成损失的，应承担相应责任。3.2权利（1）第三方有权获得约定的报酬；（2）第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和信息；（3）第三方有权根据实际情况调整工作计划，但需经甲乙双方同意。3.3义务（1）第三方应保守甲乙双方的商业秘密；（2）第三方应按照合同约定的时间、质量要求完成工作；（3）第三方应配合甲乙双方解决合同执行过程中出现的问题。第四条第三方与其他各方的划分4.1第三方与甲方的关系（1）第三方应服从甲方的指导和监督；（2）甲方有权对第三方的工作进行监督检查；（3）甲方有权要求第三方提供工作进展报告。4.2第三方与乙方的关系（1）第三方应服从乙方的指导和监督；（2）乙方有权对第三方的工作进行监督检查；（3）乙方有权要求第三方提供工作进展报告。第五条第三方责任限额5.1责任限额（1）第三方因自身原因造成损失的，其赔偿责任不超过本合同约定的第三方应承担的赔偿金额；（2）第三方因不可抗力或甲乙双方原因造成损失的，其赔偿责任按照国家相关法律法规和合同约定执行。5.2保险（1）第三方应自行购买相应的保险，以保障其自身及合同履行过程中可能发生的损失；（2）甲乙双方可根据实际情况，要求第三方提供保险证明。第六条第三方介入的合同变更6.1变更程序（1）甲乙双方协商确定第三方介入的具体内容和方式；（2）签订补充协议，明确第三方介入后的权利、义务和责任。6.2变更生效（1）补充协议经甲乙双方签字盖章后生效；（2）补充协议与本合同具有同等法律效力。第七条第三方介入的争议解决7.1争议解决方式（1）协商；（2）仲裁；（3）诉讼。7.2争议解决机构（1）甲乙双方协商确定；（2）如协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。7.3争议解决程序（1）提交争议解决申请；（2）争议解决机构受理；（3）争议解决机构进行调查、调解或裁决。第八条本合同其他条款的适用本合同关于第三方介入的修正条款，适用于合同执行过程中涉及的所有第三方介入活动。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.监理大纲详细说明监理工作的范围、内容、方法和流程。包括安全监理、质量控制、进度管理等。2.监理细则对监理大纲的具体细化，包括具体的检查项目、检查标准、整改措施等。应涵盖施工准备、施工过程、竣工验收等各个阶段。3.监理人员名单列明参与监理工作的所有人员姓名、职务、资质和联系方式。确保监理人员具备相应的专业能力和经验。4.合作协议或服务合同与第三方签订的详细合作协议或服务合同。明确第三方的工作内容、职责、权利和义务。5.保险证明第三方购买的相关保险证明文件。包括责任保险、意外伤害保险等。6.工作进展报告第三方定期向甲乙双方提交的工作进展报告。包括工作完成情况、遇到的问题及解决方案等。7.安全事故调查报告发生安全事故时，第三方进行调查后形成的报告。包括事故原因分析、责任认定和处理建议等。8.合同变更协议双方就合同变更事项达成的书面协议。明确变更内容、生效时间和对合同其他条款的影响。9.争议解决协议双方就争议解决方式达成的书面协议。包括争议解决机构、程序和期限等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲乙双方未按合同约定履行监理职责责任认定：甲乙双方应根据合同约定，承担相应的违约责任。示例：甲方未按照合同约定提供必要的工作条件和信息，导致监理工作无法正常进行。2.第三方未按合作协议或服务合同履行职责责任认定：第三方应根据合作协议或服务合同，承担相应的违约责任。示例：第三方未按时提交工作进展报告，影响甲乙双方对工程进度的了解。3.甲方未按合同约定支付监理费用责任认定：甲方应根据合同约定，支付相应的违约金或赔偿金。示例：甲方逾期支付监理费用，乙方有权要求支付违约金。4.乙方未按合同约定支付第三方费用责任认定：乙方应根据合同约定，支付相应的违约金或赔偿金。示例：乙方未按时支付第三方费用，第三方有权要求支付违约金。5.第三方泄露保密内容责任认定：第三方应根据合同约定，承担相应的赔偿责任。示例：第三方泄露甲方商业秘密，甲方有权要求赔偿损失。6.任何一方违反合同约定，导致合同无法继续履行责任认定：违约方应根据合同约定，承担相应的违约责任。示例：因一方违约，导致工程进度严重滞后，违约方应承担相应的责任。全文完。二零二四年度新型建材应用厂房土建施工安全监理协议5本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1双方名称及全称1.2双方法定代表人或授权代表姓名及联系方式1.3双方住所及联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点