2024-2025年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考试题库含答案（达标题）

2024-2025年二级建造师之二建建设工程法规及相关知

识考试题库

第一部分单选题（500题）

1、关于地役权，下列表述错误的是（）O

A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同

B.地役权合同应包括解决争议的方法

C.地役权自地役权合同生效时设立

D.未经登记，不得对抗善意第三人

【答案】：B

2、（2016年真题）关于监理单位安全责任的说法，正确的是（）。

A.监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的，应当吊

销资质证书

B.监理单位发现存在安全事故隐患的，可以提醒施工单位整改

C.事故隐患情况严重的，监理单位应当及时向有关主管部门报告

D.监理单位对施工组织设计中的安全技术措施进行审查，重点审查其

是否符合工程建设强制性标准

【答案】：D

3、（2017年真题）建设用地使用权自（）时设立。

A.土地交付

B.转让

C.登记

D.支付出让金

【答案】：C

4、《安全生产法》规定，承担安全评价、认证、检测、检验工作的机

构，出具虚假证明的，没收违法所得；违法所得在10万元以上的，处

以罚款的额度是违法所得的（）。

A.10倍以上

B.5倍以上10倍以下

C.2倍以上5倍以下

D.1倍以上2倍以下

【答案】：C

5、（2018年真题）某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工

企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊，关于施

工企业义务的说法，正确的是（）。

A.施工企业应当对塔吊部件进行维修

B.施工企业应当对塔吊做相应改造

C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司

D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任

【答案】：D

6、关于委托合同法律特征的说法，正确的是（）。

A.应当是有偿合同

B.委托事务只能是法律行为

C.是一种典型的提供劳务的合同

D.委托人不得转委托

【答案】：C

7、（2014年真题）在招标投标过程中，投标人发生合并、分立、破产

等重大变化的应该（）。

A.撤回投标

B.提高投标保证金额

C.撤销投标

D.及时书面告知招标人

【答案】：D

8、按照《建筑法》的规定，建设工程未办理施工许可证或开工报告审

批手续即开始施工，主管部门适当的处理为（）O

A.责令停止施工

B.责令其改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款

C.责令停止施工，处合同价款2%以上的罚款

D.责令限期改正，没收非法所得

【答案】：B

9、下列权利中，可昨为担保物权的是（）。

A.地役权

B.抵押权

C.建设用地使用权

I）.土地承包经营权

【答案】：B

10、（2020年12月真题）关于融资租赁合同当事人义务的说法，正确

的是（）。

A.出租人向承租人履行交付标的物的义务

B.出卖人向承租人履行标的物的瑕疵担保义务

C.出租人向承租人履行租赁物维修的义务

D.承租人向出卖人履行交付租金的义务

【答案】：B

11、根据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故造成人员

伤亡和他人财产损失，应当依法承担赔偿责任，拒不承担的，由

（）依法强制执行。

A.人民法院

B.人民政府

C.建设行政主管部匚

D.安全生产监督管理部门

【答案】：A

12、（2017年真题）关于联合体投标的说法，正确的是（）。

A.招标人接受联合体投标并进行资格评审的，联合体应当在提交资格

评审申请文件后组成

B.招标人应当在资格评审公告，招标公告或者投标邀请书中载明是否

接受联合体投标

C.联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标，其投标有效

D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定其

资质等级

【答案】：B

13、甲与乙签订了一份合同，约定由丙向甲履行债务，现丙履行债务

的行为不符合合同的约定，甲有权（）承担违约责任。

A.要求丙承担违约责任

B.要求乙承担违约责任

C.要求乙和丙共同承担违约责任

D.要求乙或者丙承担违约责任

【答案】：B

14、某女职工与用人单位订立劳动合同从事后勤工作，约定劳动合同

期限为2年。关于该女职工权益保护的说法，正确的是（）。

A.公司应当定期安排该女职工进行健康检查

B.若该女职工哺乳的孩子已满18个月，公司可以安排夜班劳动

C.公司可以安排该女职工在经期从事国家规定的第3级体力劳动强度

的劳动

D.若该女职工已怀孕5个月，公司不得安排夜班劳动

【答案】：B

15、关于建设工程竣工规划验收的说法，正确的是（）。

A.建设工程竣工后，施工企业应当向城乡规划主管部门提出竣工规划

验收申请

B.竣工规划验收合格的，由城乡规划主管部门出具规划认可文件或核

发建设工程规划验收合格证

C.报送有关竣工验收材料必须在竣工后1年完成

D.未在规定时间内向城乡规划主管部门报告竣工验收材料的，责令限

期补报，并罚款

【答案】：B

16、（2020年12月真题）某施工企业为赶工期，未对施工可能造成损

害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施，行政主管

部门责令其限期改正。该责令限期改正的行为属于（）。

A.行政处罚

B.行政裁决

C.行政强制执行

D.行政强制措施

【答案】：A

17、宋某将其房屋出租给陈某，房屋租赁合同约定租期2年，租金按

月支付。期间，宋某因子女出国留学急需资金，便决定出售该房屋。

对此，下列说法中错误的是（）。

A.该租赁合同在房屋出售后即无效

B.宋某有权在租赁期出售房屋

C.同等价格下陈某有优先购买该房屋的权利

D.宋某应在合理期限内通告陈某将出售房屋

【答案】：A

18、在乡、村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时，应当

办理（）。

A.乡村建设规划许可证

B.乡村建设工程规划许可证

C.乡村建设用地规划许可证

D.土地性质变更登记手续

【答案】：A

19、投标方安全防护、文明施工措施的报价，不得低于依据工程所在

地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的（）。

A.60%

B.70%

C.80%

D.90%

【答案】：D

20、某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为

应裁决合同无效，仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则

仲裁庭应（）作出裁决。

A.重新组成仲裁庭经评议后

B.请示仲裁委员会主任并按其意见

C.按乙和丙的意见

D.按甲的意见

【答案】：C

21、（2015年真题）下列合同各项内容中，不属于合同主要条款的是

（）O

A.价款或者报酬

B.保险条款

C.履行期限、地点、和方式

D.当事人的名称

【答案】：B

22、（2020年12月真题）根据《生产安全事故应急预案管理办法》，

施工企业编制的本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应

急预案体系的总纲，属于（）。

A.综合应急预案

B.专项应急预案

C.现场处置方案

D.特别应急预案

【答案】：A

23、根据《建筑市场信用管理暂行办法》规定，将存在下列情形的建

筑市场各方主体可以不列入建筑市场主体“黑名单”的是（）。

A.利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的

B.发生违法分包的

C.经法院判决或仲裁机构裁决，认定拖欠工程款且拒不履行生效法律

文书确定的义务的

D.发生转包、出借资质，受到行政处罚的

【答案】：B

24、某企业因生产经营不善，需要进行经济性裁员，下列员工应当优

先留用的是（）。

A.李某半年前入职，与企业签订了一年的劳动合同

B.赵某上个月与企业签订了无固定期限的劳动合同

C.女职工孙某的丈夫在某上市公司担任高管，而且家中老人都有退休

工资

D.在企业担任门卫的劳务派遣人员张某

【答案】：B

25、根据《劳动合同法》劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期

不得超过（）。

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.4个月

【答案】：B

26、有盖水池满水试验程序为（）。

A.水池注水一池内水位观测一整理试验结论

B.试验准备一水池注水一池内水位观测一整理试验结论

C.水池注水一池内水位观测一蒸发量测定一整理试验结论

D.试验准备一水池注水一蒸发量测定一整理试验结论

【答案】：B

27、现浇水池浇筑完成后应加遮盖洒水养护，保持湿润不少于（）

do

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B

28、下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应

当具备的条件是（）。

A.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备

B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合

格

C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资

格证书

D.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理

人员

【答案】：C

29、当事人自民事法律行为发生之日起（）内没有行使撤销权的，撤

销权消灭。

A.90日

B.180日

C.1年

D.5年

【答案】：D

30、根据《行政诉讼法》人民法院不受理行政诉讼的情形是（）。

A.对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照的行政处罚不满

B.申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复

C.驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为

D.认为行政机关滥斥行政权力排除或者限制竞争的

【答案】：C

31、在试用期内被证明不符合录用条件的，用人单位（）

A.可以随时解除劳动合同

B.必须解除劳动合同

C.可以解除合同，但应提前30日通知劳动者

D.不得解除劳动合同

【答案】：A

32、（2020年真题）关于取得二级建造师资格证书的人员申请注册的

说法，正确的是（）。

A.注册不受年龄的限制

B.可以申请在两个单位注册

C.受到的刑事处罚与执业活动无关的，不影响注册

D.聘用单位不符合注册单位要求的，不予注册

【答案】：D

33、场景（二）

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

I）.表见代理

【答案】：A

34、下列关于劳动合同效力的说法，正确的是（）。

A.用人单位法定代表人发生变更，原劳动合同继续有效

B.双方在劳动合同文本上签字或者盖章时建立劳动关系

C.用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同

D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为

劳动合同的生效时间

【答案】：A

35、关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法中，正确的

是（）。

A.监理单位仅对施工质量承担责任

B.工程监理实行总监理工程师负责制

C.监理单位在接受监理委托后，因利害关系需要回避的，可转让监理

业务

D.监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全

部责任

【答案】：B

36、（2018年真题）关于建设工程返修的说法，正确的是（）

A.施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修，费用由建设单位

承担

B.施工企业对所有的质量问题均应当负责返修，费用由建设单位承担

C.施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修，费用由责任人承

担

D.施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用

【答案】：C

37、某施工单位与采石场签定了石料供应合同，在合同中约定了违约

责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未

能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最

多应支付给施工单位（）

A.10万元

B.7万元

C.6万元

D.4万元

【答案】：C

38、（2021年真题第1批）关于借款合同说法正确的是（）。

A.自然人之间的借款合同应当采用书面形式

B.借款的利息可以预先在本金中扣除

C.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时成立

D.借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借

款，但不得解除合同

【答案】：C

39、关于租赁合同的说法，正确的是（）。

A.租赁期限超过20年的，超过部分无效

B.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式

C.租赁合同应当采汪书面形式的，当事人未采用的，视为租赁合同生

效

D.租赁物在租赁期向发生所有权变动的，租赁合同解除

【答案】：A

40、下列关于开标与评标活动，说法正确的是（）o

A.评标委员会成员名单应当在开标时公布

B.招标文件设有标底和最高投标限价的，应当在评标后公布

C.投标人对开标有异议的，应当在开标现场当场提出

D.投标人提交两个以上报价且未声明哪一个有效的，评标委员会可以

要求投标人书面澄清说明

【答案】：C

41、资质许可机关应当注销建筑企业资质的情形是（）。

A.施工企业资质证书有效期届满，未依法申请延续的

B.施工企业发生合并、分立、重组以及改制的

C.施工企业被责令停产整顿的

D.施工企业名称、地址、法定代表人发生变更的

【答案】：A

42、关于履约保证金的说法，正确的是（）。

A.招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交

B.履约保证金不得低于中标合同金额的10%

C.中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招

标人造成的损失超过履约保证金数额的，对超过部分不予赔偿

D.施工企业不得以银行保函或担保公司保函的形式，向建设单位提供

履约担保金

【答案】：A

43、（2020年12月真题）关于工程重大安全事故罪的说法，正确的是

（）。

A.建筑工程五方责任单位是该罪的犯罪主体

B.该罪的法定最高刑是死刑

C.该罪对直接责任人员和其他责任人员进行处罚

D.该罪并处附加刑

【答案】：D

44、设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。

采购人按照约定向供应商交付定金4万元，合同履行期限届满，供应

商未能交付设备。则采购人能获得法院支持的最高请求额是（）

万元。

A.9

B.10

C.8

D.5

【答案】：A

45、以下不属于专职安全生产管理人员分类的是（）。

A.机械

B.机电

C.土建

D.综合

【答案】：B

46、（2017年真题）下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业申领安

全生产许可证应当具备的是（）。

A.建设资金已经落实

B.主要负责人经有关部门考核合格

C.配备了兼职安全生产管理人员

D.为职工办理了意外伤害保险

【答案】：B

47、建筑业企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代

表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后的（）天

内办理资质证书变更手续。

A.10

B.15

C.30

D.60

【答案】：C

48、（2019年真题）某企业以依法可以转让的股份作为担保向某银行

贷款，确保按期还贷。此担保方式属于（）担保。

A.保证

B.质押

C.抵押

D.留置

【答案】：B

49、关于效力待定合同的说法，正确的是（)O

A.善意相对人对合同有追认权

B.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同，无需追认

C.权利人有撤销的权利

D.撤销应当向人民法院或仲裁机构申请

【答案】：B

50、因设计优化使得施工总承包项目现场暂时停止施工的，增加的现

场防护费用由（）承担。

A.设计单位

B.总承包单位

C.分包单位

D.建设单位

【答案】：D

51、（2021年第1批真题）关于建设工程合同变更说法正确的是（）。

A.一方当事人可以根据交易习惯直接变更双方已达成的合同约定

B.双方当事人协商变更后的内容取代原合同的内容

C.双方当事人对合同变更的内容约定不明确的，先提出变更的一方有

权要求对方按其要求履行

D.合同订立时的市场环境发生变化后，一方当事人可以直接变更原合

同约定

【答案】：B

52、根据《合同法》，关于承揽合同的说法，正确的是（）。

A.承接人可以将承的主要工作交由第三人完成，承接人无就第三人完

成的工作成果向定作人负责

B.承人可以与定作人约定，承人使用定作人的设备完成主工作

C.承人在完成工作过程中，要接受定作人的指挥管理

D.承接人工作期间，定作人不得对其进行监督检验

【答案】：B

53、关于建设工程暂估价的说法，正确的是（）

A.暂估价由投标人在投标文件中自主确定

B.工作总承包依法招标后，不免除暂估价项目的招标要求

C.暂估价的通用范围仅包括工程和货物

D.暂估计在招标文件中体现的是不确定的项目

【答案】：B

54、（2019年真题）关于商标专用权的说法，正确的是（）。

A.商标专用权是一种有形财产权

B.转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请

C.注册商标的有效期为10年

D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算

【答案】：C

55、根据一定的标准、原则所制定的同类法规规范的总称，称之为

（）O

A.法律体系

B.法律类别

C.部门法律

D.法律部门

【答案】：D

56、某建筑工程竣工后未经验收，发包人提前使用，下列说法正确的

是（）。

A.出现防水问题，5年内承包人应承担保修责任

B.主体结构出现裂纹，承包人应承担保修责任

C.出现任何问题承包人都需要承担保修责任

D.出现任何问题承包人都不需要承担保修责任

【答案】：B

57、（2021年真题第1批）关于建设工程依法实行工程监理的说法，

正确的是（）。

A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理

B.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理

C.工程监理单位不得与建设单位有隶属关系

D.工程监理单位不得与该工程的设计单位有隶属关系

【答案】：B

58、根据施工合同，甲建设单位应于2018年9月30日支付乙建筑公

司工程款。2019年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该

项款额的诉讼时效（）。

A.中断

B.中止

C.终止

D.届满

【答案】：A

59、注册建造师延续执业，应申请延续注册，按照有关规定，下列关

于延续注册的表述中正确的是（）O

A.延续注册申请应在注册有效期满前3个月内提出

B.申请延续注册只需提供原注册证书

C.延续注册有效期％3年

I）.延续注册执业期间不能申请变更注册

【答案】：C

60、（2020年12月真题）关于人民调解的说法，正确的是（）。

A.经人民调解委员会调解达成的调解协议，双方当事人可以共同向调

解组织所在地基层人民法院申请司法确认

B.经人民调解委员会调解达成调解协议的，应当制作调解协议书

C.经人民调解委员会调解达成的调解协议，具有法律强制力

D.当事人就调解协议的履行发生争议的，一方当事人可以向人民法院

申请强制执行

【答案】：A

61、甲、乙签订一份买卖合同，合同约定违约金为2万元，同时，甲

向乙支付定金5000元。后乙违约，造成甲的经济损失21000元。现甲

起诉到法院，则最多可获得（）

A.21000元

B.25000元

C.30000元

D.46000元

【答案】：A

62、甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未

约定担保方式及保证期间。根据《民法典》的规定关于该保证合同的

说法，正确的有（）。

A.债务到期，甲可以直接要求丙来偿还债务

B.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内

C.甲在保证期内未经丙书面同意将主债权转让给丁，丙不再承担保证

责任

D.丙的保证方式为一般保证

【答案】：D

63、下列选项中，符合《招标投标法》关于开标规定的是（）。

A.开标由招标人主持，邀请至少半数以上投标人参加

B.投标人对开标有异议可直接向行政部门投诉

C.投标人少于3个的，不得开标，招标人应当重新招标

D.开标可以在招标文件确定的提交投标文件截止时间后公开进行

【答案】：C

64、（2021年第1批真题）关于招标代理机构的说法，正确的是（）。

A.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标

B.招标代理机构可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询

C.招标人与被委托的招标代理机构之间的委托合同可以是口头形式

D.招标代理机构应当拥有一定数量的具备编制招标文件、组织评标等

相应能力的专业人员

【答案】：D

65、建筑施工企业的管理人员和作业人员每（）应至少进行一次

安全生产教育培训并考核合格。

A.半年

B.二年

C.一年

D.三年

【答案】：C

66、劳动关系存续期间拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者（）。

A.必须等劳动关系终止后再申请仲裁

B.劳动关系存续期向即可申请仲裁

C.必须在劳动关系终止之日起一年内申请仲裁

D.只能在劳动关系存续期间申请仲裁，劳动关系终止即丧失权利

【答案】：B

67、下列情形中，招标人应当否决的投标文件有（）o

A.逾期送达的

B.未通过资格预审的

C.未按招标文件要求密封的

D.没有对招标文件的实质性条款作出响应的

【答案】：D

68、根据我国《劳动法》的规定，用人单位濒临破产进行法定整顿期

间或者生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员的，根据法律进行

裁员，在（）个月内重新招用人员的，应当优先招用被裁减的

人员。

A.1

B.3

C.6

D.12

【答案】：C

69、（2020年真题）关于招标公告的说法，正确的是（）。

A.招标人无论采用何种招标方式，均应当发布招标公告

B.招标公告应当载明的事项包括招标人的名称和地址

C.依法必须进行招标的项目的招标公告，可以在任一报刊、信息网络

或者其他媒介发布

D.招标公告无须载明招标项目的性质、实施地点和时间

【答案】：B

70、某施工单位在参与某建设工程的投标过程中，与另一投标单位提

前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失，则该施工单位直接责

任人应承担的刑事责任是0。

A.恶意投标罪

B.重大责任事故罪

C.串通投标罪

D.玩忽职守罪

【答案】：C

71、关于民事责任，下列说法，正确的是（）。

A.施工合同约定的工期延误罚款属于行政处罚

B.无效合同的民事责任属于违约责任

C.民事责任可以单独适用，也可以合并适用

D.民事责任全部是财产责任且不具有任何惩罚性

【答案】：C

72、根据《注册建造师执业管理办法》，注册建造师不得担任2个及

以上建设工程施工项目负责人的情形是（）。

A.同一工程相邻分段发包的

B.合同约定的工程验收合格的

C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位

同意的

D.合同约定的工程提交竣工验收报告的

【答案】：D

73、根据《物权法》，对于转让建设用地使用权的说法，下列表述错

误的是（）。

A.当事人双方可以任意约定建设用地使用年限

B.应将建设用地上建筑物一并处分

C.应向登记机构申请变更登记

D.合同应当以书面形式订立

【答案】：A

74、根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣

工验收的义务主体是（）。

A.施工企业

B.建设单位

C.建设行政主管部匚

D.建设工程质量监督机构

【答案】：B

75、关于法人的说法，正确的是0。

A.法人以其登记注册地为住所

B.企业法人自取得营业执照时起取得法人资格

C.建设单位可以是没有法人资格的其他组织

I）.非企业法人是指行政法人和事业法人

【答案】：C

76、根据《安全生产法》，生产安全事故发生后，生产经营单位的主

要负责人的下列违法行为中，可能处以15日以下拘留的是（）

A.逃匿

B.不立即组织抢救

C.在事故调查处理期间擅离职守

D.谎报、满报事故

【答案】：A

77、（2018年真题）施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工

合同，人民法院应予支持的是（）。

A.已经完成的建设工程质量不合格的

B.不履行合同约定的协助义务的

C.将承包的建设工程非法转包、违法分包的

D.合同约定的期限内没有完工的

【答案】：C

78、下列关于土地承包经营权的期限的说法，正确的是()o

A.耕地的承包期为50年

B.草地的承包期为50年至70年

C.林地的承包期为30年至70年

D.承包期限届满，由土地承包经营权人不得再承包

【答案】：C

79、下列关于质量保证金的预留与使用管理，下列说法正确的是

()O

A.质量保证金总预留比例不得高于合同价的3%

B.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人应当降低质量

保证金的数额

C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并

承担鉴定及维修费尼

D.缺陷责任期内，由他人原因造成的缺陷，承包人也要负责维修，但

是承包人不承担维修费用

【答案】：C

80、关于工程建设强制性标准的实施管理，下列说法正确的是

()O

A.新强制性国家标准实施后，原强制性国家标准一年后废止

B.建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可以直接

使用

C.工程建设中采用国际标准，而现行强制性标准未作规定的，施工单

位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门备案

I）.在中华人民共和国境内从事新建、扩建、改建等工程建设活动，必

须执行工程建设强制性标准

【答案】：D

81、下列建设工程不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是

（）O

A.超越本单位资质等级承揽工程的

B.以他人名义骗取中标的

C.施工中偷工减料的

D.将工程转包的

【答案】：A

82、下列使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地

位的项目中，必须招标的是（）。

A.材料的采购，单项合同概算价为100万元人民币

B.施工合同总估算价为500万元人民币

C.重要设备的采购，单项合同估算价为50万元人民币

D.设计服务的采购，单项合同估算价为200万元人民币

【答案】：D

83、下列情形中，安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可

以撤销已经颁发的安全生产许可证的是（）。

A.转让安全生产许可证的

B.安全生产许可证有效期满未办理延期手续的

C.建筑施工企业不再具备安全生产条件的

D.超越法定职权颁发安全生产许可证的

【答案】：D

84、监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故

隐患，则监理工程师应当()。

A.要求施工单位整改

B.要求施工单位停止施工

C.向安全生产监督行政主管部门报告

D.向建设工程质量监督机构报告

【答案】：A

85、下列选项中，中标有效的情形有()o

A.依法必须招标的项目的招标人向他人泄露标底，影响中标结果的

B.依法必须招标的项目在所有投标被评标委员会否决后，自行确定中

标人的

C.投标截止日期之前，投标人撤回已提交的投标文件进行修改的

D.投标人以给予回扣的手段谋取中标

【答案】：C

86、关于可撤销合同的说法，正确的是()。

A.代理权终止后，代理人以被代理人的名义订立的合同，可以撤销

B.当事人可以放弃撤销权

C.当事人只能以提起诉讼的方式行使撤销权

D.被撤销的合同自法院判决生效之日起失去法律约束力

【答案】：B

87、行政机关作出的下列决定中，当事人不能申请行政复议的是()

A.行政处分或者其他人事处理决定

B.限制人身自由的行政强制措施决定

C.罚款、没收非法财务等行政处罚决定

D.有关许可证、执照等证书变更、中止、撤销的决定

【答案】：A

88、关于建设工程代理的说法，正确的是()

A.招标活动应当委托代理

B.代理人不可以自行辞去委托

C.被代理人可以单方取消委托

D.法定代表人与法人之间是法定代理关系

【答案】：C

89、要约生效的起始时间是()时。

A.要约发出

B.要约到达受要约人

C.受要约人回复

D.双方签订合同

【答案】：B

90、属于安装工程一切险承保的是0。

A.因自然灾害导致的工程损毁

B.设计错误引起的工程设备损坏

C.意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡

D.因自然灾害导致工程现场机械损坏

【答案】：D

91、某依法必须进行招标的项目，投标人对评标结果有异议，应当在

()提出。

A.中标候选人公示期间

B.中标通知书发出之后

C.合同谈判期间

D.招标人收到评标报告之前

【答案】：A

92、关于和解，下列说法正确的是（）。

A.和解需要第三方介入

B.和解只能在法庭辩论前进行

C.和解对双方当事人具有约束力

D.和解具有强制执行力

【答案】：C

93、某建设工程发生了工程质量事故，经鉴定事故是由于设计方的原

因造成的。对此，设计单位应当履行的法定义务是提出相应的（）。

A.技术处理方案？

B.损失赔偿方案？

C.责任认定方案？

D.设计变更方案

【答案】：A

94、根据《物权法》，建设用地使用权自（）之日起设立。

A.国家划拨

B.支付土地使用权出让金

C.使用权登记

D.取得建设用地使民权证书

【答案】：C

95、根据我国法的形式，下列规范性文件属于行政法规的是0

A.《建筑法》

B.《建设工程质量管理条例》

C.《招标公告发布暂行办法》

D.《安徽省建设工程造价管理办法》

【答案】：B

96、当事人以下列财产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立，未经

登记，不得对抗善意第三人（）。

A.学校

B.交通运输工具

C.医院

D.幼儿园

【答案】：B

97、某建设单位于2014年3月1日领取了施工许可征，由于某种原因

工程未能按期开工，该建设单位按照《建筑法》的规定向发证机关多

次办理了申请延期手续，该工程最迟应当在（）开工。

A.2014年5月1日

B.2014年6月1日

C.2014年9月10

D.2014年12月1日

【答案】：D

98、关于违约责任免责的说法，正确的是（）。

A.合同中约定造成对方人身损害的免责条款有效

B.发生不可抗力后，必然导致全部责任的免除

C.迟延履行后发生不可抗力的，不免除责任

D.因不可抗力不能履行合同，不用通知对方

【答案】：C

99、在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，除新建、扩建

（）外，不得进行新建、扩建活动。

A.影视摄制基地

B.必要的基础设施和公共服务设施

C.自然保护区

D.历史建筑

【答案】：B

100.关于效力待定合同的说法，正确的是（）。

A.善意相对人对合同有追认权

B.权利人有撤销的权利

C.撤销应当向人民法院或仲裁机构申请

D.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同，无需追认

【答案】：D

101、关于建设单位工程发包的做法中，正确的是（）。

A.允许分包单位再次分包

B.将工程勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一家总承包单位

C.向总承包单位直接指定分包单位

I）.将合同中约定由施工企业自行购买的装饰材料进行指定购买

【答案】：B

102、对附生效期限的合同而言，在期限到来之前（）。

A.合同未成立

B.合同成立，但暂未生效

C.合同成立且生效

D.合同效力待定

【答案】：B

103、在建设工程施工合同履行中，建设单位没有及时检查隐蔽工程,

承包人（）。

A.只能顺延工期，无权要求赔偿停工、窝工损失

B.可以顺延工期，并要求赔偿停工、窝工损失

C.可以顺延工期，对隐蔽工程的质量缺陷不承担责任

D.既无权顺延工期，也无权要求赔偿停工、窝工损失

【答案】：B

104、甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量,

但一直未明确具体数量。交货期截止，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒

绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确

的是()。

A.乙承担损失

B.甲可根据实际情况部分接收

C.甲拒绝接受，应承担违约责任

I).双方合同已变更，乙送货构成违约

【答案】：C

105、在代理关系中，下列不属于代理当事人的是()。

A.被代理人

B.担保人

C.代理人

D.代理关系涉及的第三人

【答案】：B

106、根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害保险的说法，正

确的是OO

A.意外伤害保险属于非强制险

B.保险由建设单位办理

C.实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费

I).保险限期自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止

【答案】：C

107、（2021年真题第1批）关于施工生产安全事故调查的说法，正确

的是（）

A.事故调查组组长由事故发生地的公安机关指定

B.技术鉴定所需时间不计入事故调查期限

C.事故调查组不得直接组织专家进行技术鉴定

D.事故调查组成员应当及时发布有关事故的信息

【答案】：B

108、根据《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》，关于是筑

施工企业参加工伤保险的说法，正确的是（）。

A.按用人单位参保的建筑施工企业应当以社会保险总额为基数缴纳工

伤保险费用

B.建设项目的工伤保险费用由施工总承包单位在项目开工前一次性代

缴

C.以建设项目为单位参保的，可以按照招标控制价的一定比例计算缴

纳工伤保险费

D.建筑施工企业应当在投标报价中将工伤保险费用单独列支，作为可

竞争费

【答案】：B

109、按照国际惯例，建筑工程一切险的除外责任的情况通常不包括

（）

A.由于罢工、骚动、民众运动或当局命令停工等情况造成的损失

B.因被保险人严重失职或蓄意破坏而造成的损失

C.一般性盗窃和抢劫

D.因设计错误（结构缺陷）而造成的损失

【答案】：C

110、甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届

满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施

寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由（）。

A.乙水泥厂承担

B.双方连带贡任

C.双方按比例承担

D.甲施工企业承担

【答案】：D

11k根据《招标投标法》，中标通知书自（）发生法律效力。

A.发出之日

B.作出之日

C.盖章之日

D.收到之日

【答案】：A

112、关于建设工程代理法律关系，下列说法正确的是（）。

A.代理人与被代理人之间的合同关系；被代理人与第三人之间的委托

关系

B.代理人与被代理人之间的委托关系；被代理人与第三人之间的合同

关系

C.代理人与被代理人之间的从属关系；被代理人与第三人之间的合同

关系

D.代理人与被代理人之间的合同关系：被代理人与第三人之间的从属

关系

【答案】：B

113、建设工程合同应当采用的形式是（）。

A.书面形式

B.口头形式

C.口头形式为原则，书面形式为例外

D.书面形式为原则，口头形式为例外

【答案】：A

114、关于强制性标准监督检查的内容，下列表述不符合《实施工程建

设强制性标准监督规定》的是（）。

A.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定

B.工程中采用的计算机软件的内容是否符合计算机行业标准的规定

C.有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准

D.工程中采用的导则、指南、手册的内容是否符合强制性标准的规定

【答案】：B

115、（2021年第1批真题）关于投标保证金的说法，正确的是（）。

A.投标保证金不得超过招标项目估算价的5%

B.投标保证金有效期可以短于投标有效期

C.招标人分两阶段招标的，应当在第一阶段要求投标人提交投标保证

金

D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金

【答案】：D

116、下列选项中，属于招标人与投标人串通投标的是（）。

A.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜

B.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协

同投标

C.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人

D.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出

【答案】：C

117、关于工程建设标准有关内容的说法，正确的是（）

A.违反《工程建设标准强制性条文》有可能承担行政责任

B.在任何情况下，推荐性标准均无法律约束力

C.定额不属于工程建设标准范围

D.违反工程建设强制性标准，但没有造成严重后果，不属于违法行为

【答案】：A

118、环境保护“三同时”制度是指建设项目需要配套建设的环境俣护

设施，必须与主体工程（）O

A.同时立项、同时建设、同时投产使用

B.同时设计、同时施工、同时投产使用

C.同时立项、同时施工、同时竣工验收

D.同时设计、同时验收、同时投产使用

【答案】：B

119、下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有（）。

A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言

B.与书证原件核对无误的复印件

C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品

D.无正当理由未出庭作证的证人证言

【答案】：B

120、关于人民法院管辖权的说法，正确的是（）。

A.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级

人民法院直接管辖

B.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不得上诉

C.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖

D.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法

院起诉

【答案】：D

121、关于劳动者工资制度的说法，正确的是（）。

A.工资分配应当遵循按劳分配原则，实行同工同酬

B.用人单位支付劳动者的基本工资可以低于当地最低工资标准

C.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位可以不支付工资

D.劳动者工资应当以货币形式支付给劳动者，奖金、津贴可以货物支

付

【答案】：A

122、（2020年12月真题）关于建筑业企业资质证书期限延续的说法,

正确的是（）。

A.企业资质证书有效期为3年

B.企业应当于资质证书有效期届满5个月前，向原资质许可机关提出

延续申请

C.资质许可机关逾期未作出决定的视为准予延续

D.资质许可机关应当于资质证书有效期届满1个月前作出是否准予延

续的决定

【答案】：C

123、关于评标的说法，正确的是（）o

A.招标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向

B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果

D.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委

员会可以要求投标人作出必要澄清、说明

【答案】：D

124、【2018年真题】根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当定中止

执行情形的是（）。

A.执行案件申请人撤销请的

B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的

C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的

D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人

的

【答案】：D

125、关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是（）。（2017）

A.具有执行力的裁判文书只能由作出该裁判文书的法院负责执行

B.执行可以采取查封、扣押、冻结等措施

C.执行异议审查和复议期间，暂停执行

D.执行申请人只能是诉讼当事人

【答案】：B

126、在某一委托代理中，被代理人委托代理人进行违法代理活动，代

理人据此接受了委托。根据法律规定（）。

A.被代理人和代理人承担连带责任

B.代理人承担主要责任，被代理人承担次要责任

C.按照责任大小，由被代理人和代理人承担相应的责任

D.被代理人承担主要责任，代理人承担次要责任

【答案】：A

127、下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（）o

A.警告

B.吊销许可证

C.责令停产停业

D.停止侵害

【答案】：D

128、（2021年真题第2批）用人单位自用工日超过1个月不满1年未

与劳动者订立书面劳动合同的，应该向劳动者每月支付（）的工

资。

A.2倍

B.1倍

C.3倍

D.5倍

【答案】：A

129、下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（）。

A.涉及国家安全、国家机密的项目

B.使用各级财政预算资金的项目

C.使用企事业单位自有资金的项目

I）.使用上市公司资金的项目

【答案】：B

130、（2016年真题）建造师采用弄虚作假的手段取得《注册建造师继

续教育证书》，一经发现，其将承担的法律责任是（）。

A.给予警告

B.取消继续教育记录

C.处1万元以上3万元以下罚款

D.撤销注册证书

【答案】：B

131、建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，关

于安全生产责任的说法，正确的是（）。

A.分包合同中应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权利和义

务

B.分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担

C.总承包单位对分包单位的安全生产承担安全责任

D.总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任

【答案】：A

132、根据《安全生产许可证条例》，必须持特种作业操作证书上岗的

人员是（）。

A.项目经理

B.建筑架子工

C.兼职安全员

D.BIM系统操作员

【答案】：B

133、关于中标后订立建设工程施工合同的说法，正确的是（）。

A.合同的主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致

B.招标人和中标人应自中标通知书收到之日起30日内订立书面合同

C.对备案的中标合同不得进行协商变更

D.人工、材料价格行情发生变化，双方应当就合同价款订立新的协议

【答案】：A

134、（2021年第2批真题）关于可撤销合同的说法，正确的是（）。

A.代理权终止后代理人以被代理人的名义订立的合同，可以撤销

B.当事人可以放弃撤销权

C.当事人只能以提起诉讼的方式行使撤销权

D.被撤销的合同自法院判决生效之日起失去法律约束力

【答案】：B

135、关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是（）。

A.根据施工规模及现场条件等因素合理确定设施的占地指标，临时设

施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计

B.要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施

工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利

用率大于80%

C.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度

的减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境

D.利用和保护施工田地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现

场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化

【答案】：C

136、关于合同形式的说法，正确的是（）。

A.书面形式是主要的合同形式

B.当事人的行为可以构成默示合同

C.书面形式合同是指纸质合同

D.未依法采取书面形式订立合同的，合同无效

【答案】：B

137、根据合同法的规定，要约可以撤回。但是，撤回要约的通知应当

（）到达受要约人。

A.在合同成立前

B.在受要约人发出承诺通知之前

C.在承诺通知到达要约人之前

D.在要约到达受要约人之前或与要约同时

【答案】：D

138、王某与某银行签订一份贷款合同，银行要求王某提供抵押担保。

依照我国《民法典》规定，下列财产可以抵押的是OO

A.国有土地所有权

B.城市房地产权

C.集体土地使用权

D.公立医院的医疗设施

【答案】：B

139、施工企业取得法人成立的时间为（）之日。

A.注册资金到位

B.法定代表人确定

C.营业执照签发日期

D.建设行政主管部匚颁发资质证书

【答案】：C

140、关于仲裁协议的效力，说法错误的是（）。

A.当事人只能通过向仲裁协议中约定的仲裁机构申请仲裁的方式解决

该纠纷

B.仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁

C.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭时提出

D.无效施工合同，约定了有效仲裁协议的，法院不得受理

【答案】：C

141、根据《消防法》。关于施工企业的消防安全职责的说法，正确的

是（）。

A.按照地方标准或者企业标准配置消防设施、器材

B.非重点工程施工现场应当定期组织消防安全培训和消防演练

C.对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效

I）.重点工程的施工现场应当每周至少进行一次防火巡查，并建立巡查

记录

【答案】：C

142、建设工程债产生的根据不包括0

A.合同

B.侵权

C.不当得利

D.谈判

【答案】：D

143、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。

A.试样的真实性只能由取样人员负责

B.标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样

品数量

C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任

D.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可

【答案】：B

144、根据《文物保护法》，受国家保护的文物是（）。

A.古建筑

B.近代史迹

C.反映历史上各民族社会制度的代表性实物

D.历史上工艺美术品

【答案】：C

145、承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支

付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使（）。

A.质押权

B.抵消权

C.抵押权

D.留置权

【答案】：D

146、关于需要消防设计的工程建筑，以下说法正确的是（）。

A.建设单位必须将规划设计文件报送公安消防机构审核

B.未经报送消防审核所需资料，建设行政主管部门可以颁发施工许可

证

C.需要变更消防设计的，应当报送原审核机构备案

D.应当进行消防验收的建设工程未经消防验收，不得投入使用

【答案】：D

147、甲企业与乙银行签订一份50万元的贷款合同（未明确债务履行

期间、未明确保证方式），丙企业在贷款合同的担保人栏目中加盖了

企业印章。现甲企业逾期没有还款，对于该债务清偿表述正确的是

（）O

A.未约定保证期限，也未约定主债务履行期限的，保证期间自债权人

请求债务人履行债务的宽限期届满之日起计算

B.由于保证方式、债务履行期间均没有明确约定，该保证合同无效

C.未约定保证期限的，保证期限为主债务履行届满前6个月

D.乙银行可以要求用企业承担责任，也可以要求丙企业承担责任

【答案】：A

148、关于民事诉讼上诉的说法，正确的是（）。

A.上诉期为10日

B.上诉时应当递交上诉状

C.上诉状应当向第二审人民法院提出

D.当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理

【答案】：B

149、建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可能影

响建设工程质量和安全，又没有（）的，应当由国家认可的检

测机构进行试验、论证，出具检测报告，，并经国务院有关部门或省、

自治区、直辖市人民政府有关主管部门组织的建设工程专家委员会审

定后，方可使用

A.国家技术标准

B.强制性标准

C.行业质量标准

D.地方质量标准

【答案】：A

150、在城市规划区的建筑工程，建设单位以划拨方式取得土地使用权,

在依法办理用地批准手续前，必须先取得该工程（）。

A.施工许可证

B.建设工程规划许可证

C.开工报告

D.建设用地规划许可证

【答案】：D

151、关于定金，下列说法错误的是（）。

A.定金应当以书面形式约定

B.当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限

C.定金的数额不得超过主合同标的额的15%

D.定金合同从实际交付定金之日起生效

【答案】：C

152、（2017年真题）根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认经人

民调解委员会调解达成的调解协议，由双方当事人依法共同向（）

基层人民法院提出。

A.当事人住所地

B.调解协议履行地

C.调解协议签订地

D.调解组织所在地

【答案】：D

153、施工单位的主要负责人、项目负责人构成违法行为时，5年内不

得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人，自（）起算。

A.造成重大安全事故之日

B.构成违法之日

C.刑罚判决之日

D.刑罚执行完毕或受处分之日

【答案】：D

154、（2014年真题）下列合同中，属于可变更、可撤销合同的有（）。

A.施工企业超越资质等级订立的合同

B.施工企业中未获得相应授权的人员订立的合同

C.建设单位为洗钱而订立的施工合同

D.显失公平的合同

E.一方乘人之危与他人订立的合同

【答案】：D

155、下列选项中，属于经营者采用财物或者其他手段贿赂下列单位或

者个人，以谋取交易机会或者竞争优势的是（）。

A.招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便

B.招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息

C.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价

D.交易相对方的工作人员

【答案】：D

156、根据《民事诉讼法》规定，诉讼财产保全的措施不包括（）。

A.查封

B.扣押

C.冻结

D.先予执行

【答案】：D

157、二级注册建造师不能（）。

A.从事建设工程项目总承包管理？

B.从事建设工程项目管理服务？

C.从事建设工程技术经济咨询？

D.担任大型及以上工程施工项目负责人

【答案】：D

158、关于建设工程代理的说法，正确的是（）。

A.招标活动应当委托代理

B.被代理人可以单方取消委托

C.代理人不可以自行辞去委托

D.法定代表人与法人之间是法定代理关系

【答案】：B

159、关于建设工程质量保证金的说法，正确的是（）。

A.在工程项目竣工前已经缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留

工程质量保证金

B.建设工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5%

C.承包人不得以银行保函替代预留保证金

D.采用工程质量保险的，发包人可以同时预留保证金

【答案】：A

160、保证合同是（）订立合同。

A.债权人与债务人

B.债务人与保证人

C.债权人与保证人

D.债权人与债务人和保证人

【答案】：C

161、关于投标文件的补充、修改和撤回的说法，正确的是（）。

A.撤回已提交的投标文件，应当经过招标人的同意

B.补充、修改已提交的投标文件，应当在提交投标保证金之前进行

C.撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前进行

D.撤回已提交的投标文件，应当以书面形式通知其他投标人

【答案】：C

162、甲公司与乙公司就买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申

请财产保全，要求扣押甲在中国某港口的一批设备，仲裁委员会对乙

的申请的处理，正确的是（）。

A.将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定

B.不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请

C.将乙的申请提交界所在地的基层法院裁定

D.审查后，直接作出裁定，由设备所在地的法院执行

【答案】：A

163、某市火电站建设项目进行招标，招标人规定投标人提交的投标文

件截止日期为2012年11月20日，投标人在投标文件截止日期已提交

投标文件。2012年11月18日，投标人向招标人提出撤回提交的投标

文件。此时（）。

A.招标人不允许投标人撤回提交的投标文件

B.招标人与投标人协商是否可撤回提交的投标文件

C.招标人通过行政主管部门商议是否允许投标人撤回提交的投标文件

D.招标人允许投标人撤回提交的投标文件

【答案】：D

164、在建设工程招投标活动中，关于联合体投标的说法，正确的是

（）O

A.联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义招标，又可以自

己名义招标

B.招标人可以强制投标人组成联合体

C.在资格预审前，联合体可以增加成员

I）.联合体各方就中标项目承担按份责任

【答案】：C

165、建设工程领域，下述不属于刑事责任的是（）。

A.串通投标罪

B.重大责任事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.工程质量事故罪

【答案】：D

166、根据《文物保护法实施条例》，未取得相应等级的文物保护工程

资质证书，擅自承担文物保护单位的重建工程的，由文物行政主管部

门责令限期改正：逾期不改正应当承担的行政处罚是（）。

A罚款

B.责令停产停业

C.警告

D.吊销营业执照

【答案】：A

167、下列不属于建筑工程一切险承保的危险与损害的是（）o

A.技术人员缺乏经验

B.设计错误

C.工人疏忽

D.一般性盗窃和抢劫

【答案】：B

168、下列关于不当或违法的代理行为应承担的法律责任，说法正确的

是（）。

A.代理委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代

理人负连带责任

B.第三人知道行为人没有代理权仍与行为人实施民事行为给他人造成

损害的，由第三人承担法律责任

C.代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，由代理人

承担法律责任

D.代理人和第三人串通，损害被代理人的利益的，由代理人承担法律

责任

【答案】：A

169、当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案

的中标合同实质性内容不一致的，应当以（）作为结算工程价款

的根据。

A.备案的中标合同

B.最后签订的合同

C.双方协商所确定的合同

D.签订合同时工程所在地的价格标准

【答案】：A

170、关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）。

A.编制工程概算时，确定工程安全生产费用

B.工程开工前，审查施工企业的安全技术措施

C.工程开工前，负责项目的安全技术交底

D.对特殊结构的建设工程，提出保障安全施工的措施建议

【答案】：A

171、水的软化主要是降低水中（）离子含量，使硬水软化。

A.钠

B.铁镒

C.氟

D.钙镁

【答案】：D

172、（2021年真题第2批）关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,

正确的是（）。

A.安全生产许可证遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许

可机关在官网发布信息

B.企业在安全生产许可证有效期内未发生死亡事故的，安全生产许可

证自动续期

C.安全生产许可证的有效期为5年

D.安全生产许可证有效期满前30天可以向原颁发管理机关办理延期手

续

【答案】：A

173、关于评标的说法，正确的是（）。

A.招标人可以不向评标委员会提供评标所必需的信息

B.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字，评标委员会不应当

直接否决其投标

C.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价时，评标

委员会应当否决其投标

D.评标过程中，评标委员会成员不能继续评标被更换后，由更换后的

评标委员会成员继续进行评审

【答案】：C

174、用人单位与劳动者建立全日制劳动关系，应当订立（）。

A.书面劳动合同

B.固定期限劳动合同

C.无固定期限劳动合同

D.以完成一定任务为期限的劳动合同

【答案】：A

175、施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限

是“全权代理下列与诉讼有关的行为中，该律师享有代理权的是

（）O

A.放弃诉讼请求

B.与对方当事人进行和解

C.提起上诉

D.提供证据

【答案】：D

176、关于法人的说法，不正确的是（）。

A.法人分为营利法人、非营利法人、机关法人

B.项目经理部是是法人的常设下属机构

C.项目经理部行为的法律后果由企业法人承担

D.有自己的财产或者经费是法人成立的条件之一

【答案】：B

177、根据《物权法》的规定，动产物权的转让自()时发生效力，但

法律另有规定的除外。

A.买卖合同生效

B.交付

C.转移登记

D.买方占有

【答案】：B

178、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应

当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工,

并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监

理单位应当及时向()报告。

A.建设单位

B.有关主管部门

C.建设行政部门

D.当地人民政府

【答案】：B

179、关于投标保证金的说法，正确的是()。

A.投标保证金有效期应当超出投标有效期

B.投标人撤回已提交的投标文件，招标人可以不退还投标保证金

C.投标保证金的上限为招标项目估算价的5%

D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金

【答案】：D

180、建设工程施工常用的担保种类，不包括()o

A.施工投标保证金

B.施工合同履约保证金

C.劳务人员工资保证金

D.预付款担保

【答案】：C

181、导致委托代理终止的情形是（）0

A.代理期间届满但代理事务未能完成

B.被代理人丧失民事行为能力

C.代理人因防疫需要被隔离观察

D.作为被代理人的法人进入破产程序

【答案】：A

182、根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认经人民调解委员会调