二零二五年度35KV变电站施工总承包施工期间消防安全合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度35KV变电站施工总承包施工期间消防安全合同本合同目录一览第一条合同签订依据及原则1.1合同依据法律法规1.2合同签订原则第二条施工现场消防安全组织与管理2.1施工现场消防安全组织架构2.2消防安全管理职责2.3消防安全管理制度第三条消防设施设备3.1消防设施设备种类及配置3.2消防设施设备维护保养3.3消防设施设备检验检测第四条消防安全教育培训4.1消防安全教育培训内容4.2消防安全教育培训计划4.3消防安全教育培训考核第五条消防安全检查与隐患整改5.1消防安全检查内容5.2消防安全检查频率5.3消防安全隐患整改第六条消防应急响应6.1消防应急响应预案6.2消防应急响应流程6.3消防应急响应演练第七条消防事故处理7.1消防事故报告7.2消防事故调查7.3消防事故处理第八条合同履行与违约责任8.1合同履行8.2违约责任第九条合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构第十一条合同生效与解除11.1合同生效11.2合同解除第十二条合同附件12.1合同附件内容12.2合同附件清单第十三条合同签订时间与地点13.1合同签订时间13.2合同签订地点第十四条合同其他事项14.1合同签订双方名称14.2合同签订双方地址14.3合同签订双方法定代表人或授权代表签字第一部分：合同如下：第一条合同签订依据及原则1.1合同依据《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规。1.2合同签订原则：依法依规、安全第一、预防为主、综合治理。第二条施工现场消防安全组织与管理2.1施工现场消防安全组织架构：2.1.1成立施工现场消防安全领导小组，负责施工现场消防安全工作的全面领导和协调。2.1.2设立消防安全管理办公室，负责日常消防安全管理工作。2.1.3设立消防巡逻队，负责现场消防安全巡查和应急处理。2.2消防安全管理职责：2.2.1施工单位应制定消防安全管理制度，明确各级人员的消防安全职责。2.2.2施工单位应定期对施工现场进行消防安全检查，及时发现和消除火灾隐患。2.2.3施工单位应组织消防安全教育培训，提高员工消防安全意识和应急处理能力。2.3消防安全管理制度：2.3.1施工现场应设置明显的消防安全标识，确保消防通道畅通。2.3.2施工现场应配备足够的消防设施设备，并定期进行维护保养。2.3.3施工现场应制定火灾应急预案，并定期组织演练。第三条消防设施设备3.1消防设施设备种类及配置：3.1.1施工现场应配备灭火器、消防栓、消防水池、消防水泵等消防设施。3.1.2消防设施设备应按照国家标准和施工现场实际情况进行配置。3.2消防设施设备维护保养：3.2.1消防设施设备应定期进行检查和维护，确保其完好有效。3.2.2消防设施设备维护保养记录应完整、准确。3.3消防设施设备检验检测：3.3.1消防设施设备应定期进行检验检测，检验检测报告应作为档案保存。第四条消防安全教育培训4.1消防安全教育培训内容：4.1.1消防安全法律法规和消防安全基本知识。4.1.2消防设施设备的使用和维护。4.1.3火灾应急处理和逃生自救技能。4.2消防安全教育培训计划：4.2.1每季度至少组织一次消防安全教育培训。4.2.2新员工入职前必须进行消防安全教育培训。4.3消防安全教育培训考核：4.3.1消防安全教育培训考核应包括理论知识考核和实际操作考核。4.3.2考核不合格者应重新接受培训。第五条消防安全检查与隐患整改5.1消防安全检查内容：5.1.1消防设施设备的完好性和有效性。5.1.2消防通道的畅通情况。5.1.3施工现场用火、用电、用气是否符合消防安全要求。5.2消防安全检查频率：5.2.1每日进行消防安全巡查。5.2.2每周进行消防安全检查。5.3消防安全隐患整改：5.3.1发现火灾隐患应立即整改。5.3.2整改措施应具体、明确、有效。第六条消防应急响应6.1消防应急响应预案：6.1.1制定火灾应急预案，明确火灾应急响应程序和措施。6.1.2制定其他火灾应急响应预案，如触电、化学品泄漏等。6.2消防应急响应流程：6.2.1火灾发生时，立即启动火灾应急预案。6.2.2组织人员疏散，确保人员安全。6.2.3组织灭火救援，控制火灾蔓延。6.3消防应急响应演练：6.3.1定期组织消防应急响应演练。6.3.2演练内容应包括火灾报警、人员疏散、灭火救援等。第七条消防事故处理7.1消防事故报告：7.1.1发生火灾事故时，立即向当地消防部门报告。7.1.2向施工单位、监理单位、业主单位报告。7.2消防事故调查：7.2.1对火灾事故进行调查，查明事故原因。7.2.2对事故责任人进行责任追究。7.3消防事故处理：7.3.1根据事故调查结果，采取相应的处理措施。第八条合同履行与违约责任8.1合同履行8.1.1施工单位应严格按照合同约定的时间、质量、安全要求完成施工任务。8.1.2施工单位应确保施工现场的消防安全，遵守消防法律法规和本合同规定。8.1.3施工单位应配合监理单位、业主单位对施工现场进行消防安全检查。8.2违约责任8.2.1施工单位未按合同约定履行消防安全职责，导致火灾事故发生，应承担相应的法律责任。8.2.2施工单位未按时完成消防安全整改，应支付违约金，并承担相应的经济损失。8.2.3施工单位违反消防设施设备维护保养规定，导致设施设备失效，应负责修复或更换。第九条合同解除与终止9.1合同解除条件9.1.1施工单位严重违反消防安全规定，经警告后仍不改正的。9.1.2业主单位因不可抗力原因，需解除合同的。9.2合同终止条件9.2.1合同约定的施工期限届满，且施工任务已完成。9.2.2双方协商一致，决定终止合同的。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议。10.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构应具备相关法律知识和经验。第十一条合同生效与解除11.1合同生效11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.1.2合同生效前，双方应履行合同约定的各项准备工作。11.2合同解除11.2.1合同解除应书面通知对方，并说明解除原因。11.2.2合同解除后，双方应按照合同约定处理相关事宜。第十二条合同附件12.1合同附件内容12.1.1施工现场消防安全管理制度。12.1.2消防设施设备清单。12.1.3消防安全教育培训记录。12.2合同附件清单12.2.1本合同附件清单列明了所有附件的名称和数量。第十三条合同签订时间与地点13.1合同签订时间13.1.1本合同于二零二五年月日签订。13.2合同签订地点13.2.1本合同在双方约定的地点签订。第十四条合同其他事项14.1合同签订双方名称14.1.1甲方：[甲方全称]14.1.2乙方：[乙方全称]14.2合同签订双方地址14.2.1甲方地址：[甲方地址]14.2.2乙方地址：[乙方地址]14.3合同签订双方法定代表人或授权代表签字14.3.1甲方法定代表人或授权代表签字：14.3.2乙方法定代表人或授权代表签字：第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入概述1.1第三方定义1.1.1本合同所称第三方，是指除甲方、乙方以外的，为合同履行提供专业服务或具有特定资质的单位或个人，包括但不限于监理单位、检测机构、安全评估机构、保险机构等。1.2第三方介入目的1.2.1第三方介入的目的是为了保证施工期间的消防安全，提高施工质量和效率，以及确保合同各方责任的明确和履行。第二条第三方介入程序2.1介入申请2.1.2介入申请应明确介入的第三方类型、介入的具体事项和预期目标。2.2介入批准2.2.1接到介入申请的一方，应在[天数]内予以答复，同意或拒绝第三方介入申请。2.2.2同意的，双方应共同确定第三方介入的具体方案和细节。第三条第三方责任限额3.1责任限额定义3.1.1本合同所称责任限额，是指第三方在履行职责过程中，因自身原因导致的责任事故，应承担的最高赔偿金额。3.2责任限额约定3.2.1第三方责任限额应在本合同中明确约定，并按照国家标准或行业规定执行。3.2.2第三方责任限额的约定，应确保其能够覆盖因第三方原因造成的损失。第四条第三方权利义务4.1第三方权利4.1.1第三方有权根据合同约定和法律法规要求，独立开展工作。4.1.2第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和协助。4.1.3第三方有权对施工过程中的消防安全进行监督和检查。4.2第三方义务4.2.1第三方应遵守合同约定和法律法规，确保其工作的合法性和合规性。4.2.2第三方应承担因自身原因导致的责任事故，并按约定承担相应赔偿责任。4.2.3第三方应按照合同约定的时间和方式，向甲方和乙方提交工作成果和报告。第五条第三方与其他各方的划分5.1甲方与第三方5.1.1甲方与第三方之间的合同关系独立于本合同，第三方应直接向甲方负责。5.1.2甲方应向第三方提供必要的施工条件和工作环境。5.2乙方与第三方5.2.1乙方与第三方之间的合同关系独立于本合同，第三方应直接向乙方负责。5.2.2乙方应向第三方提供必要的施工条件和工作环境。5.3第三方与监理单位5.3.1第三方在监理单位的监督下工作，应遵守监理单位的指令和要求。5.3.2第三方应向监理单位报告工作进展和问题。5.4第三方与业主单位5.4.1第三方应接受业主单位的监督和检查，确保施工质量和安全。5.4.2第三方应向业主单位报告工作进展和问题。第六条第三方介入的费用承担6.1第三方介入费用由甲方和乙方按照合同约定承担。6.2介入费用包括但不限于第三方服务费、差旅费、资料费等。第七条第三方介入的变更管理7.1第三方介入方案如需变更，应由双方协商一致后，以书面形式确认。7.2变更后的方案应纳入本合同附件，并作为合同的一部分。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中发生的争议，应由第三方与甲方或乙方协商解决。8.2协商不成的，可按本合同第十条规定的争议解决方式处理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工现场消防安全管理制度详细要求：包含消防安全组织架构、管理职责、检查制度、教育培训制度、应急响应预案等内容。说明：此附件作为合同附件，用于指导施工现场的消防安全管理工作。2.附件二：消防设施设备清单详细要求：列出施工现场所有消防设施设备的名称、型号、数量、位置等信息。说明：此附件用于确保施工现场消防设施设备的完整性，便于日常维护和应急使用。3.附件三：消防安全教育培训记录详细要求：记录每次消防安全教育培训的时间、内容、参加人员、考核结果等信息。说明：此附件用于证明施工现场消防安全教育培训的落实情况。4.附件四：消防安全检查记录详细要求：记录每次消防安全检查的时间、地点、检查内容、发现的问题、整改措施等信息。说明：此附件用于证明施工现场消防安全检查的执行情况。5.附件五：火灾事故调查报告详细要求：详细记录火灾事故发生的时间、地点、原因、损失、责任认定等信息。说明：此附件用于分析火灾事故原因，制定预防措施。6.附件六：第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的目的、范围、权利义务、费用承担等内容。说明：此附件用于规范第三方介入的行为，确保合同的有效履行。7.附件七：合同履行情况报告详细要求：定期报告合同履行情况，包括施工进度、质量、安全、环保等方面。说明：此附件用于监督合同履行情况，确保合同目标的实现。8.附件八：争议解决协议详细要求：明确争议解决的方式、程序、期限等内容。说明：此附件用于在争议发生时，指导各方按照约定进行解决。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工单位未按照合同约定的时间、质量、安全要求完成施工任务。责任认定标准：根据合同约定，施工单位应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：若施工单位未按时完成施工任务，导致工期延误，应向业主单位支付相应的违约金。2.违约行为：施工单位未按照合同约定履行消防安全职责，导致火灾事故发生。责任认定标准：根据合同约定和法律规定，施工单位应承担火灾事故的全部责任，包括但不限于赔偿损失、承担法律责任等。示例说明：若施工单位因管理不善导致火灾事故，造成人员伤亡和财产损失，施工单位应承担相应的赔偿责任。3.违约行为：第三方未按照合同约定履行职责，导致合同目的无法实现。责任认定标准：根据合同约定，第三方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、承担法律责任等。示例说明：若第三方在提供检测服务时出现重大失误，导致检测结果不准确，第三方应承担相应的赔偿责任。4.违约行为：监理单位未按照合同约定履行监理职责，导致工程质量不合格。责任认定标准：根据合同约定，监理单位应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、承担法律责任等。示例说明：若监理单位在监理过程中未发现施工单位的违规行为，导致工程质量不合格，监理单位应承担相应的责任。全文完。二零二五年度35KV变电站施工总承包施工期间消防安全合同1合同目录第一章合同总则1.1合同订立依据1.2合同主体1.3合同签订时间1.4合同生效时间1.5合同期限1.6合同变更与解除1.7合同争议解决方式第二章施工范围与内容2.1施工范围2.2施工内容2.3施工图纸与技术标准2.4施工进度安排2.5施工现场布置第三章消防安全责任3.1消防安全管理制度3.2消防设施设备3.3消防安全教育培训3.4消防安全检查与巡查3.5消防事故应急预案第四章施工现场消防安全管理4.1施工现场消防安全措施4.2施工现场消防通道4.3施工现场消防水源4.4施工现场消防器材4.5施工现场火灾隐患排查第五章消防安全责任主体5.1施工单位消防安全责任5.2施工单位项目负责人责任5.3施工单位技术人员责任5.4施工单位施工人员责任5.5业主单位消防安全责任第六章消防安全监督检查6.1监督检查主体6.2监督检查内容6.3监督检查方式6.4监督检查结果处理6.5监督检查报告第七章消防安全责任追究7.1违规行为处理7.2消防安全责任追究方式7.3责任追究程序7.4责任追究结果第八章合同履行与支付8.1施工进度款支付8.2消防安全费用支付8.3工程结算与验收8.4合同违约责任第九章合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除与终止程序9.4合同解除与终止后的处理第十章合同终止后的处理10.1施工现场清理10.2消防设施设备移交10.3消防安全资料归档10.4合同解除与终止后的费用结算第十一章合同附件11.1附件一：施工图纸与技术标准11.2附件二：消防安全管理制度11.3附件三：消防安全检查与巡查记录11.4附件四：消防安全教育培训记录11.5附件五：消防事故应急预案第十二章合同签署与生效12.1合同签署12.2合同生效12.3合同备案第十三章合同解除与终止的后续处理13.1后续处理程序13.2后续处理费用13.3后续处理责任第十四章合同争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决程序14.3争议解决结果14.4争议解决费用的承担合同编号_________第一章合同总则1.1合同订立依据1.1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》等相关法律法规订立。1.2合同主体1.2.1甲方：业主单位1.2.2乙方：施工单位1.3合同签订时间1.3.1本合同签订时间为2025年1月1日。1.4合同生效时间1.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.5合同期限1.5.1本合同期限为2025年度，自合同生效之日起至2025年12月31日止。1.6合同变更与解除1.6.1合同的变更应当经双方协商一致，并以书面形式确认。1.6.2合同的解除应当符合法律法规规定的条件，并以书面形式通知对方。1.7合同争议解决方式1.7.1双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交合同约定的仲裁委员会仲裁。第二章施工范围与内容2.1施工范围2.1.1乙方负责35KV变电站施工总承包，包括但不限于土建、电气、自动化等工程。2.2施工内容2.2.1施工内容详见施工图纸及工程量清单。2.3施工图纸与技术标准2.3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸及国家相关技术标准进行施工。2.4施工进度安排2.4.1施工进度安排详见施工组织设计。2.5施工现场布置2.5.1乙方应合理布置施工现场，确保施工安全、文明。第三章消防安全责任3.1消防安全管理制度3.1.1乙方应建立健全消防安全管理制度，确保施工现场消防安全。3.2消防设施设备3.2.1乙方应按照消防法规配备必要的消防设施设备，并保持其完好有效。3.3消防安全教育培训3.3.1乙方应定期对施工人员进行消防安全教育培训。3.4消防安全检查与巡查3.4.1乙方应定期进行消防安全检查与巡查，发现问题及时整改。3.5消防事故应急预案3.5.1乙方应制定消防事故应急预案，并定期组织演练。第四章施工现场消防安全管理4.1施工现场消防安全措施4.1.1乙方应采取有效措施，防止火灾事故的发生。4.2施工现场消防通道4.2.1施工现场消防通道应保持畅通，不得占用、堵塞。4.3施工现场消防水源4.3.1施工现场消防水源应充足，并保持正常使用。4.4施工现场消防器材4.4.1施工现场消防器材应按规范要求配置，并定期检查维护。4.5施工现场火灾隐患排查4.5.1乙方应定期对施工现场进行火灾隐患排查，及时消除隐患。第五章消防安全责任主体5.1施工单位消防安全责任5.1.1乙方应全面负责施工现场的消防安全工作。5.2施工单位项目负责人责任5.2.1项目负责人应对施工现场消防安全工作负总责。5.3施工单位技术人员责任5.3.1技术人员应参与消防安全管理，确保施工安全。5.4施工单位施工人员责任5.4.1施工人员应遵守消防安全规定，参与消防安全活动。5.5业主单位消防安全责任5.5.1甲方应监督乙方履行消防安全责任，提供必要的支持。第六章消防安全监督检查6.1监督检查主体6.1.1消防安全监督检查由甲方负责组织实施。6.2监督检查内容6.2.1检查消防安全管理制度、设施设备、教育培训、检查巡查等。6.3监督检查方式6.3.1通过现场检查、查阅资料、询问相关人员等方式进行。6.4监督检查结果处理6.4.1对发现的问题，应要求乙方及时整改。6.5监督检查报告6.5.1甲方应定期向乙方提交消防安全监督检查报告。第七章消防安全责任追究7.1违规行为处理7.1.1乙方违反消防安全规定的，甲方有权要求乙方改正，并承担相应责任。7.2消防安全责任追究方式7.2.1对造成火灾事故的，乙方应承担法律责任。7.3责任追究程序7.3.1甲方发现火灾事故后，应及时报告相关部门，并启动责任追究程序。7.4责任追究结果7.4.1责任追究结果应依法处理，并通知乙方。第八章合同履行与支付8.1施工进度款支付8.1.1甲方根据乙方完成的工程量，按约定的进度支付进度款。8.1.2乙方应在每月末提交工程进度款申请，甲方应在收到申请后7个工作日内支付。8.2消防安全费用支付8.2.1消防安全费用包含在合同总价中，由甲方按约定时间支付。8.3工程结算与验收8.3.1工程完工后，乙方应提交工程结算报告，甲方应在收到报告后30日内完成验收。8.4合同违约责任8.4.1任何一方违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第九章合同解除与终止9.1合同解除条件9.1.1发生不可抗力事件，致使合同无法履行。9.1.2一方严重违约，经另一方书面通知后，在合理期限内仍未纠正。9.2合同终止条件9.2.1合同约定的期限届满。9.2.2双方协商一致解除合同。9.3合同解除与终止程序9.3.1一方提出解除或终止合同，应书面通知另一方。9.3.2双方应尽快协商确定解除或终止的具体事宜。9.4合同解除与终止后的处理9.4.1乙方应妥善处理施工现场，确保安全拆除设备。9.4.2双方应结算剩余款项，并处理合同解除或终止后的其他事宜。第十章合同终止后的处理10.1施工现场清理10.1.1乙方应清理施工现场，恢复原状。10.2消防设施设备移交10.2.1乙方应将消防设施设备完好无损地移交给甲方。10.3消防安全资料归档10.3.1乙方应将消防安全相关资料整理归档，并移交给甲方。10.4合同解除与终止后的费用结算10.4.1双方应按照合同约定和实际情况进行费用结算。第十一章合同附件11.1附件一：施工图纸与技术标准11.2附件二：消防安全管理制度11.3附件三：消防安全检查与巡查记录11.4附件四：消防安全教育培训记录11.5附件五：消防事故应急预案第十二章合同签署与生效12.1合同签署12.1.1双方代表在合同上签字盖章，合同生效。12.2合同生效12.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.3合同备案12.3.1双方应将本合同报相关管理部门备案。第十三章合同解除与终止的后续处理13.1后续处理程序13.1.1合同解除或终止后，双方应按照约定程序处理后续事宜。13.2后续处理费用13.2.1后续处理费用由责任方承担。13.3后续处理责任13.3.1双方应按照合同约定承担相应的责任。第十四章合同争议解决14.1争议解决方式14.1.1双方应友好协商解决争议。14.2争议解决程序14.2.1协商不成的，提交合同约定的仲裁委员会仲裁。14.3争议解决结果14.3.1争议解决结果应具有法律效力，双方应予以执行。14.4争议解决费用的承担14.4.1争议解决费用由败诉方承担，除非另有约定。甲方（盖章）：________________________________________乙方（盖章）：________________________________________代表人（签字）：______________________________________代表人（签字）：______________________________________签订日期：__________________________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导下的项目决策权1.1.1甲方有权对施工过程中的重大决策进行最终决定，包括但不限于施工方案、进度安排、资源配置等。1.1.2乙方应积极配合甲方的工作，确保项目按照甲方的要求进行。1.2甲方监督与管理责任1.2.1甲方应负责对施工现场进行日常监督与管理，确保施工安全、质量、进度符合合同要求。1.2.2甲方应定期对乙方进行消防安全检查，发现问题及时提出整改要求。1.3甲方提供的资料与支持1.3.1甲方应提供施工所需的图纸、技术标准、施工规范等相关资料。1.3.2甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题，包括但不限于协调相关部门、提供必要的支持。1.4甲方对乙方违约的处理1.4.1甲方有权根据合同约定对乙方违约行为进行处罚，包括但不限于罚款、暂停施工等。1.4.2甲方有权要求乙方承担因违约行为造成的损失。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方主导下的施工方案与进度2.1.1乙方有权根据工程实际情况制定施工方案，并报甲方审批。2.1.2乙方应确保施工进度符合合同要求，如因乙方原因导致进度延误，乙方应承担相应责任。2.2乙方对施工质量的控制2.2.1乙方应严格按照施工图纸、技术标准进行施工，确保工程质量。2.2.2乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程中的质量问题进行及时整改。2.3乙方对消防安全的保障2.3.1乙方应负责施工现场的消防安全管理，确保消防设施设备完好有效。2.3.2乙方应定期对施工人员进行消防安全培训，提高消防安全意识。2.4乙方对甲方违约的处理2.4.1乙方有权根据合同约定对甲方违约行为进行索赔。2.4.2乙方有权要求甲方承担因违约行为造成的损失。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介的职责3.1.1第三方中介负责对施工现场进行第三方监督，确保施工安全、质量、进度符合合同要求。3.1.2第三方中介应定期向甲方和乙方提交监督报告，报告内容包括但不限于施工现场情况、消防设施设备检查结果等。3.2第三方中介的资质与能力3.2.1第三方中介应具备相关资质，具有丰富的施工现场监督经验。3.2.2第三方中介应具备独立、客观、公正的监督能力。3.3第三方中介的费用与支付3.3.1第三方中介的费用由合同双方协商确定，并纳入合同总价。3.3.2第三方中介的费用支付按照合同约定执行。3.4第三方中介的违约责任3.4.1第三方中介违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于退还部分费用、赔偿损失等。3.5第三方中介的保密义务3.5.1第三方中介应遵守合同约定，对施工现场情况和相关信息保密。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：施工图纸与技术标准2.附件二：消防安全管理制度3.附件三：消防安全检查与巡查记录4.附件四：消防安全教育培训记录5.附件五：消防事故应急预案6.附件六：第三方中介资质证明7.附件七：施工组织设计8.附件八：工程量清单9.附件九：施工进度计划10.附件十：合同双方签字盖章页二、违约行为及认定：违约行为认定：1.违反合同约定的施工进度导致工程延期。2.施工过程中发生火灾事故，未及时采取有效措施。3.乙方未按合同要求配备消防设施设备。4.甲方未按合同约定支付进度款或费用。5.第三方中介未履行监督职责，导致工程质量或安全问题。违约行为：1.乙方未按合同约定完成工程进度。2.乙方未按合同要求进行消防安全管理。3.甲方未按合同约定支付款项。4.第三方中介未提交定期监督报告或报告内容不真实。三、法律名词及解释：1.合同法：调整平等主体之间合同关系的法律法规。2.消防法：调整消防安全管理、消防设施设备使用等法律法规。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.违约金：当事人一方违约时，根据法律规定或合同约定向对方支付的一定金额的金钱。5.仲裁：当事人自愿将争议提交仲裁委员会，由仲裁委员会作出具有法律效力的裁决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中遇到不可预见的技术难题。解决办法：及时与甲方沟通，寻求技术支持，确保工程顺利进行。2.问题：甲方未能按时支付进度款。解决办法：通过协商或法律途径要求甲方履行付款义务。3.问题：第三方中介监督不力。解决办法：与第三方中介沟通，提出整改要求，必要时更换中介机构。五、所有应用场景：1.适用于35KV变电站施工总承包项目。2.适用于施工期间消防安全管理。3.适用于合同双方及第三方中介的职责划分。4.适用于工程进度、质量、安全等方面的管理。全文完。二零二五年度35KV变电站施工总承包施工期间消防安全合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：（填写甲方全称）地址：（填写甲方详细地址）联系人：（填写甲方联系人姓名）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方：名称：（填写乙方全称）地址：（填写乙方详细地址）联系人：（填写乙方联系人姓名）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方：（如有其他相关方，在此处填写相关方名称、地址、联系人及联系电话）二、合同前言2.1背景和目的为保障二零二五年度35KV变电站施工总承包施工期间的消防安全，根据《中华人民共和国消防法》及相关法律法规，甲方与乙方签订本合同，明确双方在施工期间消防安全方面的权利、义务和责任。2.2合同依据1.《中华人民共和国消防法》2.《电力设施消防安全管理规定》3.《变电站施工安全管理规定》4.其他相关法律法规及行业标准三、定义与解释3.1专业属于1.消防安全：指在施工过程中，采取各种措施，防止火灾事故的发生，减少火灾损失，确保人员生命财产安全。2.消防安全管理：指对施工过程中的消防安全进行组织、指挥、协调、监督、检查、评价等活动。3.消防设施：指消防设备、消防器材、消防器具等用于预防、控制和扑救火灾的设施。3.2关键词解释1.施工总承包：指乙方负责35KV变电站施工的全过程，包括设计、采购、施工、安装、调试等。2.施工期间：指自合同签订之日起至35KV变电站工程竣工验收合格之日止。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.有权要求乙方遵守国家有关消防安全法律法规，落实消防安全责任制。2.有权要求乙方在施工过程中提供消防安全措施及应急预案。3.有权对乙方消防安全工作进行监督检查。4.有权要求乙方对施工过程中发生的火灾事故进行调查处理。4.2乙方的权利和义务1.遵守国家有关消防安全法律法规，落实消防安全责任制。2.制定施工过程中的消防安全措施及应急预案，并向甲方备案。3.在施工过程中，严格执行消防安全规定，确保施工安全。4.对施工过程中发生的火灾事故进行调查处理，并及时向甲方报告。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字之日起生效，至35KV变电站工程竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点35KV变电站施工现场。5.3合同履行方式乙方应按照国家有关消防安全法律法规和本合同约定，全面负责35KV变电站施工期间的消防安全工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.合同约定的工程竣工验收合格。2.合同双方协商一致，并签订终止协议。3.因不可抗力导致合同无法履行。4.法律法规规定其他终止条件。6.3终止程序1.合同终止前，双方应协商解决合同履行中的有关问题。2.合同终止后，双方应按照法律法规及本合同约定，处理善后事宜。6.4终止后果1.合同终止后，乙方应按照合同约定，继续完成施工剩余工作。2.合同终止后，双方应按照法律法规及本合同约定，处理善后事宜。3.合同终止后，双方不得就合同履行过程中的争议向人民法院提起诉讼。七、费用与支付7.1费用构成1.消防安全措施实施费用2.消防安全培训及演练费用3.消防设施设备购置及维护费用4.消防器材购置及更换费用5.消防安全检查费用6.其他与消防安全相关的费用7.2支付方式1.乙方应向甲方提交费用清单，包括各项费用明细及计算依据。2.甲方应在收到乙方提交的费用清单后，按照合同约定的支付方式进行支付。7.3支付时间1.消防安全措施实施费用应在实施完毕后支付。2.消防安全培训及演练费用应在活动结束后支付。3.消防设施设备购置及维护费用应在设备投入使用后支付。4.消防器材购置及更换费用应在器材投入使用后支付。5.消防安全检查费用应在检查结束后支付。7.4支付条款1.甲方应在收到乙方提交的费用清单和发票后，按照约定的支付时间支付相应费用。2.甲方有权要求乙方提供相关费用凭证，包括但不限于发票、收据等。八、违约责任8.1甲方违约1.若甲方未按时支付费用，应向乙方支付违约金，违约金按逾期未支付金额的千分之五计算。2.若甲方未履行监督检查义务，导致乙方无法正常开展消防安全工作，甲方应承担相应的赔偿责任。8.2乙方违约1.若乙方未按照合同约定实施消防安全措施，导致火灾事故发生，乙方应承担全部责任。8.3赔偿金额和方式1.甲方违约造成的损失，由甲方按实际损失承担赔偿责任。2.乙方违约造成的损失，由乙方按实际损失承担赔偿责任。九、保密条款9.1保密内容1.本合同涉及的技术秘密、商业秘密等保密信息。2.甲方和乙方在合同履行过程中了解到的对方商业机密、技术资料等。9.2保密期限本合同约定的保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式1.甲方和乙方应对保密内容采取严格保密措施，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。2.甲方和乙方应确保其员工、代理人、合作伙伴等知晓保密义务，并遵守本合同约定。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件1.自然灾害：如地震、洪水、台风等。2.战争：包括军事冲突、战争状态等。3.政府行为：如政策变动、行政命令等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方。2.在不可抗力事件发生期间，双方应尽量采取措施减少损失。3.不可抗力事件发生后，双方应协商解决合同履行问题。10.4不可抗力实例1.地震导致施工现场破坏，影响施工进度。2.战争导致设备供应商无法供货，影响施工进度。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。11.2调节协商不成的，双方可申请有关部门进行调节。11.3仲裁或诉讼协商和调节不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得将合同的权利、义务全部或部分转让给第三方。2.如因法律规定或合同约定需要转让，双方应协商一致，并签订转让协议。12.2不得转让的情形1.涉及国家安全、商业秘密的合同内容。2.法律法规禁止转让的合同内容。十三、权利的保留13.1权力保留1.本合同签订后，双方均保留对合同内容进行解释和适用的权利。2.除非双方另有约定，否则本合同条款的解释和适用以甲方解释为准。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行过程中，对乙方消防安全措施的实施情况进行监督检查的权利。2.乙方保留在合同履行过程中，对甲方消防安全管理提出合理建议的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何一方要求修改或补充合同内容，应书面通知对方，并经双方协商一致。2.修改或补充的条款应与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.经双方协商一致并签署的修改或补充条款，自签署之日起生效。2.修改或补充的条款与本合同原有条款不一致的，以修改或补充的条款为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应就施工过程中的消防安全问题进行定期沟通。2.甲方应提供乙方所需的消防安全资料和技术支持。15.2协作与配合方式1.双方应通过定期会议、书面报告等方式保持沟通。2.甲方应在接到乙方请求后，及时提供必要的协助。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间的完整协议，任何一方不得以口头或书面形式对本合同作出任何补充或修改。16.3增减条款本合同任何条款的增减均需经双方书面同意，并签署书面协议。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：日期：____年____月____日日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲乙双方的身份证明文件（复印件）。2.35KV变电站施工总承包合同。3.消防安全措施及应急预案。4.消防设施设备清单及维护记录。5.消防安全培训及演练记录。6.消防安全检查报告。7.